当前位置:文档之家› 新版施工合同解读之(四) 关于甲供材料与设备

新版施工合同解读之(四) 关于甲供材料与设备

2013版《建设工程施工合同》(示范文本)

解读之(四)——关于甲供材料与设备

一、材料与设备的含义

本文所述材料与设备,是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。建筑材料如:钢材、木材、水泥等;机械设备如:吊机、挖土机、垂直运输机等。材料和设备,可以由承包人自行采购,也可以由发包人提供。发包人提供的材料与设备,称“甲供材料”。

对于甲供材料与设备,进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收,经验收合格后方能用于工程上。

由于发包人将工程项目发包给承包人,工程的工期和质量由承包人负责,但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。因此,为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系,双方在签订《建设工程施工合同》时,应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定,并须附有详细的甲供材料与设备清单。

二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定

8.1发包人自行供应材料、工程设备的,应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时,需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备,发包人不得指定生产厂家或供应商,发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的,承包人有权拒绝,并由发包人承担相应责任。

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备,并向承包人提供产品合格证明及出厂证明,对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间,承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备,应保证产品质量合格,承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的,应符合相关质量标准,并向监理人提交材料的样本以及有关资料,并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

8.4.1 发包人供应的材料和工程设备,承包人清点后由承包人妥善保管,保管费用由发包人承担,但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的,由承包人负责赔偿;监理人未通知承包人清点的,承包人不负责材料和工程设备的保管,由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责检验,检验费用由发包人承担,不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管,保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的,承包人应按监理人的要求进行检验或试验,检验或试验费用由承包人承担,不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时,有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备,并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,承包人应按照监理人的指示立即改正,并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的,承包人有权拒绝,并可要求发包人更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。

8.6.1 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下:

(1)承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地,且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2)承包人每次报送样品时应随附申报单,申报单应载明报送样品的相关数据和资料,并标明每件样品对应的图纸号,预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3)经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样,封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4)发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途,不得被理解为对合同的修改或改变,也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定,合同当事人应当以书面协议予以确认。

经批准的样品应由监理人负责封存于现场,承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的,承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行:(1)基准日期后生效的法律规定禁止使用的;(2)发包人要求使用替代品的;(3)因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人,并附下列文件:(1)被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料;(2)替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料;(3)替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响;(4)替代品与被替代产品的价格差异;(5)使用替代品的理由和原因说明;(6)监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示;监理人逾期发出书面指示的,视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的,替代材料和工程设备的价格,按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定;无相同项目的,参考相似项目价格认定;既无相同项目也无相似项目的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8.1 承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的,应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外,承包人应自行承担修建临时设施的费用,需要临时占地的,应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备,承包人应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

8.9承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施,包括备品备件、安装工具与资料,必须专用于工程。未经发包人批准,承包人不得运出施工现场或挪作他用;经发包人批准,承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

三、13版合同《专用合同条款》中对材料与设备栏的填写建议

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:按发包人供应的材料与设备总价的 %提取。

8.6.1 样品的报送与封存。需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:(1)承包人应在计划采购前28天向监理报送样品,且提供材料的实际产地、规格、数量、质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征;(2)监理在收到承包人报送的样品后7天内向承包人回复发包人签认的样品审批意见;(3)经发包人和监理人确认的样品,按约定的方法封样;(4)如封存的样品修改或改变合同的约定,承发包人双方应当以书面协议予以确认。

发包人供应的材料与设备,若不符合施工图纸要求的范围、品种、数量、质量、型号、规格等规定,或不及时供货,或发包人所供货物质量瑕疵,导致工期延误,工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失,全部应当由发包人承担。

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人应按合同进度计划的要求,及时配置施工设备和修建临时设施,发包人承担承包人配置施工设备和修建临时设施的实际费用。修建临时设施需要占地的,由发包人办理申请手续并承担相应费用。

9.1.2 试验设备。施工现场需要配置的试验场所:承包人应根据监理指示和施工需要进行配置,发包人承担相应费用。

施工现场需要配备的试验设备:承包人应根据监理指示和施工需要进行配置,由发包人承担相应费用。

施工现场需要具备的其他试验条件:承包人应根据监理指示和施工需要进行

配置,由发包人承担相应费用。

9.4 现场工艺试验。现场工艺试验的有关约定:承包人应根据监理提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报监理批准后实施,由发包人承担相应费用。

四、13版合同签订时,对甲供材料与设备约定中应当注意的问题

1、在签订13版《建设工程施工合同》时,附件《发包人供应材料设备一览表》中,必须明确发包人提供的建筑材料、工程设备的名称和品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供货期限、运输装卸、验收测试,以及必须送货至工程现场承包人指定地点的要求。

2、承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时,需同时提交经修订后的发包人供应建筑材料与工程设备的进场计划。

3、13版《专用合同条款》8.8.1栏可以另行约定,故应填写清楚。即:施工需要的施工设备和临时设施由承包人提供,发包人承担所需实际费用;施工需要临时占地的,由发包人办理申请手续并承担相应费用。

4、发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

为确保正常施工,防止发包人违约,具体还可在《专用合同条款》8.6.1第二款中约定,如:发包人供应的材料、设备,若不符合施工图纸要求的范围、数量、质量、型号、规格等规定,不及时供货,以及发包人所供货物质量瑕疵,导致工期延误,工程质量不合格所造成的法律责任和经济损失,全部应当由发包人承担。

5、对于发包人供应的材料设备的保管费用的承担,必须填写。如:按发包人供应的材料设备总价的 %提取。

6、在填写《建设工程施工合同》20.3.1 其他事项的约定时,建议填写:承发包人在本合同《专用合同条款》中没有约定或者约定不明确的,双方同意按照《通用合同条款》的相关条款执行。

建筑施工合同(甲供材)-标准版

住宅楼工程施工合同 甲供材 总包方:公司(甲方) 分包方:公司(乙方) 根据双方签订的建工程分包合同原则,主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下: 一、钢材供应 1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。 2、甲方供应钢材,乙方用于工程可计取制作、安装损耗量,其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计,钢材制安损耗量乙方一次性包死,超领超用则由乙方承担增加的费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款; 3、钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行,钢筋接头按冷压或螺纹接头(若采用其它方案则另定); 4、钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收,每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认,若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检,按规定抽检的一次检验费用甲方承担,若发生异议需复检,复检出不合格结果,则由甲方承担复检费,复检合格则由持异议方承担复检费。 二、商品砼供应 1、供商品砼的数量按市20年定额规则,按图纸所示意尺寸计算,扣减钢筋和砼中埋设物的体积,其砼施工损耗率按总量的1.5%计(含试块及现场检验测试耗用量),砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时,其超用量的材料费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。 2、商品砼供应到现场,乙方按车计量,以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字,同时填写“砼罐车到场记录表”; 3、乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试,填写测试记录每批商砼浇筑完毕后,乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管,办理领料手续。每月日前乙方与甲方确认上月日至本月日商砼进场验收的方量,每月日前核对确认上月日至本月日进场验收的砼方

甲方供材料协议-标准版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 甲供材料补充协议 甲方:______________________________________(以下简称甲方) 乙方:______________________________________(以下简称乙方) 签约地点:______________________________________ 签约时间:______________________________________ 为确保原材料质量,加快工程施工进度,进一步推进矿井建设,经甲乙双方友好协商,根据乙方需要,在甲方可能的范围内,甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见,订立如下补充协议,以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为:_________________________,如不能满足设计及规范要求,概由乙方对外自行采购,以下同)。 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案,因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工,其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报,并有相关责任人签认(项目现场负责人签字加盖项目部公章)方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后,乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收,并做好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验,检验合格后方可使用。如发现材料异常,及时通知甲方并做好材料的封存工作,提供相关资料协助甲方

甲供材施工合同范板

施工承包合同 合同编号 甲方: 乙方: 双方本着互惠互利的原则,经过友好协商签订本合同 一、工程项目 甲方将正基百货工程,承包于乙方施工。 二、承包方式 乙方使用甲方提供的材料按照甲方的要求施工,并承担在施工过程中所发生的一切费用。 三、技术要求 1、乙方按甲方要求合理施工作业,所使用的材料应属国标合格产品。 2、乙方在施工过程中如遇和其他工种交叉作业冲突时,应及时与甲方沟通,协调解决。 3、乙方在施工过程中应注意保护成品,如有破坏照价赔损,并承担因此给甲方带来的一切损失。 4、乙方在施工过程中产生的垃圾废物,应自行清理,保持场地整洁。 四、工期要求 自合同生效起至2012年月日前完工。施工周期天。 五、施工安全 乙方进入场地后,应按照甲方施工安全规范进行施工,如在施工过程中发生任何安全事故,一切责任由乙方全部承担。 六、工程造价 工程总量约为平方米,每平方米造价为元。 工程总造价约为元、人民币元整。 最终按实际发生平米数结算。 七、付款方式 1、乙方施工完毕并通过检测验收后,甲方根据实际安装面积支付乙方总工程款的 95% 。 2、剩余 5% 作为工程质量保证金,工程完工一年后无质量问题发生一次性付清。 八、违约责任 甲方按期付款,乙方按期交工,如有违约,违约方向对方支付总工程款的 3% 作为违约金。 九、合同生效 1、本合同一式两份,自签订之日起生效,如双方发生争议,可友好协商解决,解决不成的,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 2、如双方发生争议,在解决过程中应保证工程进度,不得影响施工,如乙方影响工程进度,因此给甲方造成的一切损失由乙方承担全部责任。 甲方:乙方: 代表人:代表人:

建筑合同-甲供材(2020版)

篇一:土建大包合同附件:关于甲供材管理协议 合同附件 甲供材管理协议 总包方:中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司(甲方) 分包方:深圳艺丰地产建筑发展有限公司(乙方) 根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则,ssg主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下: 一、钢材供应 1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。 2、甲方供应钢材,乙方用于工程可计取制作、安装损耗量,其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计,钢材制安损耗量乙方一次性包死,超领超用则由乙方承担增加的费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款; 3、钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行,钢筋接头按冷压或螺纹接头(若采用其它方案则另定); 4、钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收,每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认,若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检,按规定抽检的一次检验费用甲方承担,若发生异议需复检,复检出不合格结果,则由甲方承担复检费,复检合格则由持异议方承担复检费。 二、商品砼供应 1、供商品砼的数量按深圳市2000年定额规则,按图纸所示意尺寸计算,扣减钢筋和砼中埋设物的体积,其砼施工损耗率按总量的 1.5%计(含试块及现场检验测试耗用量),砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时,其超用量的材料费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。 2、商品砼供应到现场,乙方按车计量,以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字,同时填写“砼罐车到场记录表”; 3、乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试,填写测试记录每批商砼浇筑完毕后,乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管,办理领料手续。每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量,每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。 三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求,需要返工的,其返工的材料费用均由乙方自身承担,由于甲方提供的材料质量问题造成损失由甲方承担。 四、在保证工程质量、工期前提下,乙方应尽可能节约资源;甲供材料若有节约则甲乙双方按5:5分享; 五、甲供材用量计划由乙方根据总工程进度需要求向甲方提交供材计划书,供材计划书须在前10天提出,若因乙方原因供材计划延迟提交而造成供货不及时或工期延误,则由乙方承担工期损失责任;若因甲方原因造成供材不及时则由甲方承担工期损失。 以上协议条款,甲乙双方遵照执行; 总包方:(盖章)分包方:(盖章) 法定代表或委托代理人:法定代表或委托代理人: 签约日期:年月日篇二:住宅楼工程施工合同-甲供材劳务

甲供材施工合同

甲供材施工合同 这是一篇由网络搜集整理的关于甲供材施工合同范本的文档,希望对你能有帮助。 甲供材施工合同范本篇一 总包方:中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司(甲方) 分包方:深圳艺丰地产建筑发展有限公司(乙方) 根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则,SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下: 一、钢材供应 1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。 2、甲方供应钢材,乙方用于工程可计取制作、安装损耗量,其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计,钢材制安损耗量乙方一次性包死,超领超用则由乙方承担增加的费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款; 3、钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行,钢筋接头按冷压或螺纹接头(若采用其它方案则另定); 4、钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有

关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收,每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认,若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检,按规定抽检的一次检验费用甲方承担,若发生异议需复检,复检出不合格结果,则由甲方承担复检费,复检合格则由持异议方承担复检费。 二、商品砼供应 1、供商品砼的'数量按深圳市2000年定额规则,按图纸所示意尺寸计算,扣减钢筋和砼中埋设物的体积,其砼施工损耗率按总量的1.5%计(含试块及现场检验测试耗用量),砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时,其超用量的材料费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。 2、商品砼供应到现场,乙方按车计量,以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字,同时填写“砼罐车到场记录表”; 3、乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试,填写测试记录每批商砼浇筑完毕后,乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管,办理领料手续。每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量,每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。 三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求,需要返工的,其返工的材料费用均由乙方自身承担,由于甲方提供的材料质量问题造成损失由甲方承担。 四、在保证工程质量、工期前提下,乙方应尽可能节约资源;甲供材料若有节约则甲乙双方按5:5分享; 五、甲供材用量计划由乙方根据总工程进度需要求向甲方提交供材计划书,

甲供材料补充协议

甲供材料补充协议 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 项目名称: 签约地点: 签约时间: 为确保原材料质量,加快工程施工进度,经甲乙双方友好协商,甲方为乙方提供部分材料。现就甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见,订立如下补充协议,以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为: 二、甲供材料的计划 乙方必须在20日前将需甲供材料计划报甲方,因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工,其损失由各方承担。计划应以书面形式上报,并有相关责任人签认(项目现场负责人签字加盖项目部公章)方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供材料进场后,乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收,并做好验收记录。如发现材料异常,及时通知甲方并做好材料的封存工作,提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔,确保原材料的进场质量。 2、甲供应要求供销部提供产品合格证,检查报告,乙方做好交接记录。 四、甲供材料的领用程序 乙方领用材料应提前3天通知甲方供货,甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货,甲、乙双方现场验货确认后,由甲方开据领料单,领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额,领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认。 五、甲供材料的运输、储存与保管 甲供材料的交货地点仅限于县城范围内施工单位仓库或材料堆放点,县城范围内的运输、储存及保管概由乙方负责,其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担。 六、货款支付与结算 乙方配合甲方供销部对账,核对无误后由甲方出具《甲供材料对账单》,财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算,在拨付乙方工程进度款时甲方从进度款中扣回,工程结算审计时扣除原中标的经济标中的甲供材料价款,以甲方实际采购价格进入结算。 七、本协议一式四份,甲方二份,乙方二份。

甲供材料采购合同协议书

甲供材料采购合同协议 书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

合同编号: 买 卖 合 同 甲、乙双方遵循公平、自愿、互惠、互利的原则,为明确双方权利义务,经平等 协商,就甲方购买乙方货物签订本合同。 一、货物名称、规格型号、生产厂家、产地、计量单位、数量、单价、金额等, 乙方应按《货物订货明细表》(附件1)提供全新的货物。并提供货物运输、安装(√)、调试(√)、基础设计(√)、安全检测(√)、备品备件、技术培训、售后服务以 及相关技术资料等,以上费用已计入合同总价内。本合同金额(含税)大写: 小写:¥ 元。 二、技术标准、质量要求、质保期 货物技术标准:按照招标(竞价采购)文件所规定的技术标准(包括补充技术协议)执行。乙方必须按照技术标准交付货物,并遵守货物质量保证及售后服务承诺书(附件2)。货物的质量保证期为货物合格交验之日起正常运行 24 个月。 三、发(提)货地点和方式 乙方选择: 自办发货( √ ) 或 委托 发货。 发货地点: 到货地点:《货物订货明细表》(附件1) 收货单位:《货物订货明细表》(附件1) 交货时间:乙方应按《货物订货明细表》中规定的到货日期前将货物运到指定地点。为便于收货单位做好收货准备,乙方在发货前三日电话通知收货单位,并于发货当日以传真方式通知收货单位。货物到货或安装调试完毕后,乙方应及时与收货单位办理货物交验。 四、运输方式及到达指定地点的费用负担 项目名称: 新建重庆枢纽小南垭站货场站后工程 合同名称: 招标批次: 甲方: 成都铁路局重庆建筑段 乙方:签订地点: 重庆市(建议地址写具体点,比如重庆建筑段) 签订时间:

甲供材协议

甲供材料协议 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 签约地点: 签约时间: 为确保原材料质量,加快工程施工进度,进一步推进实体墙建设,经甲乙双方友好协商,根据乙方需要,在甲方可能的范围内,甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见,订立如下补充协议,以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为:大厂普通硅酸盐水泥32.5、42.5、石砂、碎石(石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石,如不能满足设计及规范要求,概由乙方对外自行采购,以下同)、钢筋、蒸压加气混凝土砌块。 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月20日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案,因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工,其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报,并有相关责任人签认(项目现场负责人签字加盖项目部公章)方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后,乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收,并做好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验,检验合格后方可使用。如发现材料异常,及时通知甲方并做好材料的封存工作,提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔,确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石,乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测,检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划, 乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测,直接使用,一经发现,甲方相关管理部门将予以重处,并要求乙方立即返工,所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲方造成损失的,甲方一并追究乙方责任。

甲供材施工合同范板

施工承包合同 甲方: 乙方: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定,并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则,同意按照以下条款和条件,签署本合同。 一、工程项目 甲方将茌平县周楼居民区家属楼工程,承包于乙方施工。 二、承包方式 乙方使用甲方提供的材料按照甲方的要求施工,并承担在施工过程中所发生的一切费用。 三、工期要求 自合同生效起至年月日前完工。施工周期天。 四、施工安全 乙方进入场地后,应按照甲方施工安全规范进行施工,如在施工过程中发生任何安全事故,一切责任由乙方全部承担。 五、工程造价 工程总量约为平方米,每平方米造价为元。 工程总造价约为元、人民币。 最终按实际发生平米数结算。 六、付款方式 1、主体每层完工后付合同总价款的60%的20%;主体楼顶处理完,验收合格后;内外墙抹5%的60%日内,付清剩余的10,抹灰95%的60%付合同总价款的. 灰完毕,付总价款40%的30%,地面施工完毕,付总价款40%的30%,验收合格后付总价款40%的30%;剩余总价款40%的10%作为质保金,半年后无质量问题,甲方一次性付清剩余工程款。 2、剩余总价款40%的10%作为工程质量保证金,工程完工半年后,无质量问题, 一次性付清剩余工程款。 七、违约责任 甲方按期付款,乙方按期交工,如有违约,违约方向对方支付总工程款的3% 作为违约金。 八、合同内容 1、施工所有材料均由甲方提供,乙方仅提供人工、机械及模板,土方回填不够,应由甲方购买土方。

2、不包括内墙涂料、门窗、楼梯扶手、落水管、水电安装、消防安装及供暖安装等。 3、由于甲方原因造成停工超过3日,塔机和架杆所产生的租赁费用由甲方承担。 九、合同生效 1、本合同一式两份,自签订之日起生效,如双方发生争议,可友好协商解决,解决不成的,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 2、如双方发生争议,在解决过程中应保证工程进度,不得影响施工,如乙方影响工程进度,因此给甲方造成的一切损失由乙方承担全部责任。 甲方:乙方: 代表人:代表人: 日月年2018

甲供材料合同协议书范本通用版

编号:甲供材料协议 甲方:_______________________ 乙方:_______________________

签订日期:___ 年 ___ 月___ 日为确保原材料质 量,加快工程施工进度,进一步推进矿井建设,经甲乙双方友好协商,根据乙方需要,在甲 方可能的范围内,甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜 达成一致意见,订立如下补充协议,以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为:大厂普通硅酸盐水泥32.5 、石砂、碎石(石砂及碎石仅限矿利用井下 岩石、煤矸生产的石砂及碎石,如不能满足设计及规范要求,概由乙方对外自行采购,以下同) 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案,因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工,其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报,并有相关责任人签认(项目现场负责人签字加盖项目部公章)方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后,乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收,并做 好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验,检验合格后方可使用。如发现材料异常,及时通知甲方并做好材料的封存工作,提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔,确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石,乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测,检验检 测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划,乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测,直接使用,一经发现,甲方相关管理部门将予以重处, 并要求乙方立即返工,所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲

甲供材料施工合同协议书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 甲供材料施工合同协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 双方本着互惠互利的原则,经过友好协商签订本合同。 一、工程项目 甲方将正基百货工程,承包于乙方施工。 二、承包方式 乙方使用甲方提供的材料按照甲方的要求施工,并承担在施工过程中所发生的一切费用。 三、技术要求 1、乙方按甲方要求合理施工作业,所使用的材料应属国标合格产品。 2、乙方在施工过程中如遇和其他工种交叉作业冲突时,应及时与甲方沟通,协调解决。 3、乙方在施工过程中应注意保护成品,如有破坏照价赔损,并承担因此给甲方带来的一切损失。 4、乙方在施工过程中产生的垃圾废物,应自行清理,保持场地整洁。 四、工期要求 自合同生效起至年月日前完工。施工周期天。 五、施工安全 乙方进入场地后,应按照甲方施工安全规范进行施工,如在施工过程中发生任何安全事故,一切责任由乙方全部承担。 六、工程造价 工程总量约为平方米,每平方米造价为元。

最终按实际发生平米数结算。 七、 付款方式 1、 乙方施工完毕并通过检测验收后,甲方根据实际安装面积支付乙方总工程款的 。 2、 剩余 作为工程质量保证金,工程完工一年后无质量问题发生一次性付清。 八、 违约责任 甲方按期付款,乙方按期交工,如有违约,违约方向对方支付总工程款的 作为违约金 九、 合同生效 1、 本合同一式 份,自签订之日起生效,如双方发生争议,可友好协商解决,解决不成 的,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 2、 如双方发生争议,在解决过程中应保证工程进度,不得影响施工,如乙方影响工程进度,因 此给甲方造成的一切损失由乙方承担全部责任。 甲方: 代表人: 签订日期: 工程总造价约为 元、人民币 元整 乙方: 代表人: 签订日期:

甲供材料采购合同协议书

合同编号: 买卖合同 项目名称: 合同名称: 招标批次: 甲方: 乙方: 签订地点: 签订时间:

甲、乙双方遵循公平、自愿、互惠、互利的原则,为明确双方权利义务,经平等协商,就甲方购买乙方货物签订本合同。 一、货物名称、规格型号、生产厂家、产地、计量单位、数量、单价、金额等,乙方应按《货物订货明细表》(附件1)提供全新的货物。并提供货物运输、安装(√)、调试(√)、基础设计(√)、安全检测(√)、备品备件、技术培训、售后服务以及相关技术资料等,以上费用已计入合同总价内。本合同金额(含税)大写: 小写:¥元。 二、技术标准、质量要求、质保期 货物技术标准:按照招标(竞价采购)文件所规定的技术标准(包括补充技术协议)执行。乙方必须按照技术标准交付货物,并遵守货物质量保证及售后服务承诺书(附件2)。货物的质量保证期为货物合格交验之日起正常运行 24 个月。 三、发(提)货地点和方式 乙方选择: 自办发货(√) 或委托发货。 发货地点: 到货地点:《货物订货明细表》(附件1) 收货单位:《货物订货明细表》(附件1) 交货时间:乙方应按《货物订货明细表》中规定的到货日期前将货物运到指定地点。为便于收货单位做好收货准备,乙方在发货前三日电话通知收货单位,并于发货当日以传真方式通知收货单位。货物到货或安装调试完毕后,乙方应及时与收货单位办理货物交验。 四、运输方式及到达指定地点的费用负担

货物运输由乙方负责组织实施,货物运、杂费及保险费等均由乙方负担并已包括在总价款内。乙方应采取适当的运输方式,确保货物按期到达,并完好无损。到达货物存在货损的情形,均由乙方自行承担责任。 五、验收标准、方法及提出异议的期限 甲方按照货物技术标准的要求及乙方须提供验收所需技术资料进行验收。乙方将货物送达到指定地点后,派员到现场与收货单位、监理单位共同办理到货验收。验收合格后,三方参加验收人员在《XX铁路局物资集中采购物资设备到货初验单》(附件6)上签字并加盖单位公章,同时乙方将规定税率的货物增值税发票原件交。 需安装的设备在安装竣工后,按上述方式三方派员及时进行验收,验收合格后,三方参加验收人员在《XX铁路局物资集中采购物资设备竣工验收单》(附件7)、《拨款申请表》(附件8)上签字并加盖单位公章,乙方应妥善保存好原件,以便向甲方办理付款手续。 验收中如有异议应在10日内提出。如货物发生质量问题,乙方必须及时到货物使用单位进行处理。 六、合理损耗及货物交验前的所有损耗均由乙方全额负担。 七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担 乙方应按照货物包装标准进行包装,包装方式应保证货物安全无损地到达约定的交货地点,货物验收合格交付前因包装不当造成的损失由乙方全额承担。包装物是否回收,乙方自行决定,回收所产生的费用由乙方负责。包装箱中除货物本体外,还应包括:货物出厂合格证、使用维护说明书、依据采购或有关标准的要求由乙方提供的相关物品、装箱清单等随机文件。 八、备品、配件、工具及数量供应办法 按照招标确定的货物品名、数量及设备说明书或装箱单列出的品种和数量供应。合同中如有特殊约定,应同时满足该约定要求。

甲供材料合同协议书范本通用版

编号: _____________ 甲供材料协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日

甲方: 乙方: 为确保原材料质量,加快工程施工进度,进一步推进矿井建设,经甲乙双方友好协商,根据乙方 需要,在甲方可能的范围内,甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见,订立如下补充协议,以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为:大厂普通硅酸盐水泥32.5、石砂、碎石(石砂及碎石仅限矿利用井下 岩石、煤矸生产的石砂及碎石,如不能满足设计及规范要求,概由乙方对外自行采购,以下同) 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案,因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工,其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报,并有相关责任人签认(项目现场负责人签字加盖项目部公章)方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规 格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后,乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收,并做 好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验,检验合格后方可使用。如发现材料异常,及时通知甲方并做好材料的封存工作,提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商 索赔,确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石,乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测,检验检 测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划,乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测,直接使用,一经发现,甲方相关管理部门将予以重处,

房地产集团甲供材料合同

【项目】 供应及服务合同文件合同编号:号 年月

目录 第一条:工程概况 第二条:合同金额及单价 第三条:付款方式及结算方式 第四条:供应产品质量及要求 第五条:供货期限及交货方式 第六条:三方责任 第七条:违约责任 第八条:争议 第九条:其他 合同附件:1、《产品及价格清单》 2、《材料(设备)技术标准、要求》 3、《供货时间安排表》 4、《定货通知单》 5、《材料设备接收单》 6、《材料(设备)款汇总表》

发包方: .(下称“甲方”) 供应方: . (下称“乙方”) 总承包方(独立承包方或指定分包方): . (下称“丙方”) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及本工程所在地有关法规约定,并结合本工程具体情况,上述三方经过充分协商,就【****·项目】供应及服务事宜达成一致意见,特订立本合同,以兹共同遵守。 第一条:工程概况 1.1.工程名称: 1.2.工程地点: 1.3.项目概况: 1.4.供货范围:由丙方负责施工的工程所需的由乙方负责供应。 1.5.本工程监理单位: 第二条:合同金额及单价(根据合同定价方式修改) 2.1.合同计价方式:(总价包干合同还是固定单价?如为固定单价合同,需要说明单价不随供货数量的调整而 调整) 2.2.合同总价说明: 合同总价(人民币):元即(小写)¥元。 2.2.1 供应综合单价(或总价)为到达施工现场地面层价格,包括但不限于:材料出厂费、运费、 运输保险费、装卸费、技术支持、利润、风险、运输损耗、税金以及因付款方式的原因造成 的资金利息等一切所需要之费用。 2.2.2合同单价(总价)内无需考虑丙方的照管费,此照管费已包含在甲方与丙方的承包合同内。 2.3.产品的品牌、规格、型号、数量、综合单价及合价详附件—《产品及价格清单》。 第三条:付款方式及结算方式(付款方式供参考) 3.1 合同签订并交纳履约保证金或履约保函后7日内,甲方支付合同总价的 % 预付款(根据 情况考虑预付款保函的要求);

甲供材料合同协议书范本 通用版

甲方: 乙方: 为确保原材料质量,加快工程施工进度,进一步推进矿井建设,经甲乙双方友好协商,根据乙方需要,在甲方可能的范围内,甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见,订立如下补充协议,以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为:大厂普通硅酸盐水泥32.5、石砂、碎石(石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石,如不能满足设计及规范要求,概由乙方对外自行采购,以下同)。 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案,因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工,其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报,并有相关责任人签认(项目现场负责人签字加盖项目部公章)方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后,乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收,并做好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验,检验合格后方可使用。如发现材料异常,及时通知甲方并做好材料的封存工作,提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔,确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石,乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测,检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划,乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测,直接使用,一经发现,甲方相关管理部门将予以重处,并要求乙方立即返工,所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲

方造成损失的,甲方一并追究乙方责任。 四、甲供材料的领用程序 乙方领用材料应提前天通知甲方供货,甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货,甲、乙双方现场验货确认后,由甲方开据领料单,领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额,领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认。 五、甲供材料的运输、储存与保管 甲供材料的交货地点仅限于甲方矿区范围内施工单位仓库或材料堆放点,矿区范围内的运输、储存及保管概由乙方负责,其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担。 六、货款支付与结算 每月日前由乙方配合甲方供销部对账,核对无误后由甲方出具《甲供材料对账单》,财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算,在拨付乙方当月工程进度款时甲方从进度款中扣回(如乙方不接受甲方与供销商及运输商签订的合同单价<详见附件:水泥产品代理协议及买卖合同>,乙方可自行采购材料;乙方投标材料单价与甲方与供销商签订的合同单价的价差由乙方自行承担)。 七、本协议一式份,甲方份,乙方份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法人代表人或法人代表人或 委托代理人:(签字)委托代理人(签字): 年月日年月日

甲供工程施工合同范本

甲供工程施工合同范本 施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,下面就是为大家带来的,请看:【1】 甲方:________实业发展有限公司 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价 1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段和建筑及水电安装工程材料计取阶段,分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 ______万元区间以外的工程材料,乙方须依

据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。 5.乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费;现场文明施工措施费双方另行协商。 6.由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7.工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1.甲供材料有:钢筋、商品砼。 2.甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3.甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消

新版施工合同解读之四关于甲供材料与设备.doc

2013版《建设工程施工合同》(示范文本) 解读之(四)——关于甲供材料与设备 一、材料与设备的含义 本文所述材料与设备,是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。建筑材料如:钢材、木材、水泥等;机械设备如:吊机、挖土机、垂直运输机等。材料和设备,可以由承包人自行采购,也可以由发包人提供。发包人提供的材料与设备,称“甲供材料”。 对于甲供材料与设备,进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收,经验收合格后方能用于工程上。 由于发包人将工程项目发包给承包人,工程的工期和质量由承包人负责,但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。因此,为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系,双方在签订《建设工程施工合同》时,应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定,并须附有详细的甲供材料与设备清单。 二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定 8.1发包人自行供应材料、工程设备的,应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。 承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时,需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 8.2承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备,发包人不得指定生产厂家或供应商,发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的,承包人有权拒绝,并由发包人承担相应责任。 8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备,并向承包人提供产品合格证明及出厂证明,对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间,承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因

主材甲供分包合同

劳务承包合同 乙方:(全称) 方施工,在乙方认真研究施工图和进行了详细现场勘察,经过对本工程项 目情况的全面了解,以及对合同内容充分理解的基础上 ,双方本着平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,达成如下协议: 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围及内容: (1)承包范围: ,具体承包项目见《劳务 承包项目及单价表》(附件 )。 4、劳务承包工程数量:不超过设计图纸数量的乙方实际完成的合格 工程数 量。 注:双方商定,乙方完成的劳务承包工程数量及质量必须经过甲 方技术负责人、计划负责人、安质负责人、总工程师、项目经理逐级 方结算依据。 甲方:(全称)XX 集团 项目经理部 根据工程建设需要,甲方将 的部分 工程劳务承包给乙 (2)工作内容: 签字认可后方可作为结算依据, 否则不作为乙方实施施工的证据及双

5、劳务承包方式:甲方包所提供的主要材料具体见甲 供材料附表);乙方包人工费、除甲方提供的材料以外的其他一切附属材料、机械机具设备等完成工程任务所需的全部费用。 第二条合同工期 1、开竣工日期:暂定—年____ 月_____ 日开工,—年—月________ 日竣工,工期—个月(甲方可根据业主对甲方进度要求调整乙方工期),具体开工日期根据现场工作面的提供时间确定,但总工期不变。 2、进度计划:乙方按甲方要求的进度计划组织施工,未完成甲方要求的计划的按本合同第十二条处理。 3、工期延误:如遇下述情况造成的工期延误,经甲方现场代表确认, 经监理工程师、业主批准后,工期方可相应顺延:①重大工程量变化和重大设计变更;②不可抗力(不可抗力以甲方与业主签订的施工约定的合同条款为准)。 除此之外的任何情形不作为乙方工期延误的理由。 第三条工程价款的确定及工程量计算规则 1、本合同工程价格采用固定综合单价,为完成本合同工程所需的人工费、材料费(不含甲方供应的材料)、机械费、劳保费、安全风险费、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、缺陷修复、政府税费以及各类临时设施费、可能存在的施工干扰而增加的窝工费等一切费用均已包含在合同综合单价内。综合单价不因市场价格、工期的变化、天气影响以及工程量增减等其他任何因素而调整。

甲供材施工合同模板协议范本模板范板.doc

施工承包合同 合同编号甲方: 乙方: 双方本着互惠互利的原则,经过友好协商签订本合同 一、工程项目 甲方将正基百货工程,承包于乙方施工。 二、承包方式 乙方使用甲方提供的材料按照甲方的要求施工,并承担在施工过程中所发生的一 切费用。 三、技术要求 1、乙方按甲方要求合理施工作业,所使用的材料应属国标合格产品。 2、乙方在施工过程中如遇和其他工种交叉作业冲突时,应及时与甲方沟通, 协调解决。 3、乙方在施工过程中应注意保护成品,如有破坏照价赔损,并承担因此给甲 方带来的一切损失。 4、乙方在施工过程中产生的垃圾废物,应自行清理,保持场地整洁。 四、工期要求 自合同生效起至2012 年月日前完工。施工周期天。 五、施工安全 乙方进入场地后,应按照甲方施工安全规范进行施工,如在施工过程中发生任何安全事故,一切责任由乙方全部承担。 六、工程造价 工程总量约为平方米,每平方米造价为元。 工程总造价约为元、人民币元整。 最终按实际发生平米数结算。 七、付款方式 1、乙方施工完毕并通过检测验收后,甲方根据实际安装面积支付乙方总工程款 的95% 。 2、剩余 5% 作为工程质量保证金,工程完工一年后无质量问题发生一次性付清。 八、违约责任 甲方按期付款,乙方按期交工,如有违约,违约方向对方支付总工程款的 3% 作为违约金。 九、合同生效 1、本合同一式两份,自签订之日起生效,如双方发生争议,可友好协商解 决,解决不成的,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 2、如双方发生争议,在解决过程中应保证工程进度,不得影响施工,如乙方 影响工程进度,因此给甲方造成的一切损失由乙方承担全部责任。 甲方:乙方: 代表人:代表人: 2012 年月日 精选

甲供工程施工合同范本

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 甲供工程施工合同范本 施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,下面就是为大家带来的甲供工程施工合同范本,请看: 甲供工程施工合同范本【1】甲方:________实业发展有限公司 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价 1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日),分段计算确认,即双方每月确定 1/ 21

一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。 5.乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6.由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、

相关主题