当前位置:文档之家› 建筑公司资质转让合同

建筑公司资质转让合同

建筑公司资质转让合同

出让方:(以下简称甲方)

联系人:

地址:

电话:移动电话:

身份证:

受让方:(以下简称乙方)

联系人:

地址:

电话:移动电话:

身份证:

XXXXXXXX(以下简称公司)是由甲方于2012年1月9日,投资注册的有限责任公司其法人代表为XXX。经甲、乙友好协商甲方同意将其所持有的XXXXXX建筑工程有限公司,按照本协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》《公司法》等相关法律法规,双方就有关事宜达成协议如下:

一基本情况

1.甲方于2016年10月5日将名为XXXXXXX建筑工程有限公司全部资质转让给乙方。原法定代表人(及其股份)以及其他股东所属全部股份转让给乙方或乙方

指定人选。

2.甲方在本协议签订后15日之内办理并提供公司股权转让所需要的全部资料(即原股东同意本次股权转让的协议以及签字、按手印等相关依据)。

3.公司转让前(及交接手续办完签订之日为准),原公司所属的一切债权债务及相关的法律责任均由甲

方全部承担与乙方无关;公司转让后(及交接手续办完签订之日为准),公司所产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担。

4.双方签订本合同之日甲方移交公司相关资料给乙方(注:建筑公司三级资质的一切岗位证、工程师证、建造师证及人员资料配备全部齐全)其中包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、人员证件及培训资料,并配合乙方办理法人变更手续。

5.因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、等相关手续变更,但直变更之日起乙方应积极办理相关事宜,甲方同事有积极配合的义务(其费用由乙方承担)。

二支付方式

转让价共计:XXXX万元整(XXXX)分三次付清。

1.协议签订时,乙方支付甲方首笔款项XXXX万

整(XXXX)。

2.待甲方交付乙方公司全部资料并且乙方完成法人代表、股东、营业执照手续变更时,乙方再支付甲方XXXX万元整(XXXXX)。

3.待甲方完成资质、安全生产许可证的变更、财务交接及税务查账完毕后且甲方没有任何税务及违法

相关遗留问题后乙方向甲方支付余款。

三违约责任

1.因乙方原因导致协议无法履行或乙方不履行协议约定,则无权要求返还已付清所转款项。

2.因甲方原因导致本协议无法履行或甲方不履行合同约定因当向乙方返还已转款项并赔偿乙方XXXX万元整。

3.乙方未能按期支付本协议规定中款项,或者甲方未能按期交接公司的相关手续、资质和其他相关事宜,没逾期一日按照逾期金额的X%向对方支付违约金。四合同变更和解除

当发生下列情形之一时,可以变更、解除合同:

1.因情况发生情况变化,双方协商一致,并订立了变更或者解除协议,而且不因损坏和社会公众利益的。

2.由于不可抗拒因素致本合同条款不能履行的。

3.由于一方在协议约定期限内因故没有履行合同,另一方以书面认同。

4.由于甲方在协议签订之前有未偿清的债务债权,导致乙方无法正常经营,甲方无条件退还乙方的所有转让费用,本合同需要变更或者解除,甲乙双方必须签订变更或者解除协议。

五争议解决

若双方当事人因履行本协议与本协议有关事项发生争议,双方均应先通过友好协商解决,协商不成的可以申请仲裁或者向乙方所在人民法院提起诉讼。

六其他约定

1.甲方承担证件费用(建造师、工程师、八大员、机械械员、特种作业人员等已有证件部分)

2.后期需要办理的所有证件所产生的费用由乙方承担。

3.甲方需提供真实的工程业绩明细相关资料、对未完成竣工资料的负责办理完毕并承担相关费用。

4.对于合同签订前的公司债权债务约定由法定代表人全部承担2012由甲方承担的XXXX集资楼和XXXXXX有限公司厂房办公楼的所有债权债务由甲方承担,另该项目的劳保统筹、民工保证金都未办理,待甲方办理完毕劳保统筹站返还70%,另外30%到企业劳保

专用账户,乙方按相关法律法规政策办理。

6.甲方注册公司拥有的机械设备,可还挂在企业名下,该批机械设备的所有权归XX所有,使用维修产生费用全部由XX承担。

七以上所述为双方真实意思表示,所签订内容双方均已仔细阅读理解并无任何异议,本协议一式两份,经双方当事人签字盖章后生效。

八附加协议:

甲方法人:乙方法人:

甲方委托人:乙方委托人:

年月日年月日

二级房建资质转让合同

二级房建资质剥离合同 出让方:_江西德和建筑工程有限公司(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话: 受让方:(以下简称乙方) 联系人: 地址: 电话: 江西德和建筑工程有限公司(以下简称公司)是由甲方于年月日,投资注册的有限责任公司,法人代表:。 甲、乙双方经友好协商,甲方同意将其所持有的二级房建资质按照协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》、《公司法》等法律法规,双方就有关事宜达成协议如下: 一、基本情况 (一) 甲方于年月日将名为江西德和建筑工程有限公司二级房建资质转让给乙方或乙方指定人选。 (二) 甲方在本协议签订前办理或提供公司资质转让所需的原公司股东同意本次资质转让的决议等文件。 (三) 甲方确保该公司证照齐全,按时已年检,合法运营,在外界无抵押、债务等方面的纠纷,在内部与该公司名下的各类技术和管理人员之间不存在纠纷。(四)甲方确保该公司该资质证照在本合同签订之日起,积极配合乙方依法有序变更在乙方指定名下,并承担该公司不合规所需补交的费用和罚款以及转让该公司所需公示等方面产生的费用;承担变更时产生的所有费用。 (五)甲方确保终身承担在本合同签订以前的该公司名下的已建和在建工程的所有法律责任。 (六)公司资质剥离

转让前(本协议签订之日起为准),原公司债权债务及相关法律责任由甲方承担;由于甲方公司名下有贷款,暂不能办理营业执照法人变更,公司资质剥离转让后(本协议签订之日起为准),公司产生的债权债务及相关法律责任仍由甲方承担。 (七) 双方决定于协议签订之日,甲方需配合给乙方所需办理资质剥离资料(资料包含但不限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案等。) 乙方责任: (一)乙方如发现该公司在转让前存在抵押、债务等方面的纠纷,或在内部与该公司名下的各类技术和管理人员之间存在纠纷,有权要求甲方排除纠纷,乙方不承担任何费用及责任 (二)乙方如发现在本合同签订之日起,不能积极配合乙方依法有序变更在乙方名下,并不承担该公司不合规所需补交的费用和罚款以及转让该公司所需公示等方面产生的费用,不承担变更时产生的所有费用,有权要求甲方履约,如甲方继续不履约,除承担该项行为的一切责任外,另由甲方向乙方支付原约定定金的______倍作为违约金,之后乙方有权单方面解除本合同。 (三)乙方有权优先与该公司名下的各类技术和管理人员在自愿的前提下继续签订续约,甲方不得以任何理由干涉和阻挠,否则以甲方违约对待,乙方有权要求甲方履约,如甲方继续不履约,除承担该项行为的一切责任外,另由甲方向乙方支付原约定定金的______倍作为违约金。 (四)乙方如发现甲方不能确保终身承担在本合同签订之日以前的该公司名下的已建和在建工程的所有法律责任,有权要求甲方履约,如甲方继续不履约,除承担该项行为的一切责任外,另由甲方向乙方支付原转让金的双倍及其双倍金额同期银行产生的利息作为违约金。 二、支付方式 转让价款共计:¥元(大写:人民币),分两次付清。 (一) 协议签订之时,乙方支付甲方首款:¥元(大写:人民币);

建筑公司挂靠协议书

建筑公司挂靠协议书 建筑公司挂靠协议书 第四条根据本协议第三条的约定,若中标,则发包方同意将工程的拆除工作发包给承包方,由承包方以发包方名义自行开展拆除、现场安全等工作,并将存在的异常情况及时向发包方说明。第五条由承包方以发包方名义与招标人进行有关工程价款的结算,具体工程价款金额、结算时间及支付方式等,由承包方与招标人在双方签订的合同文件中予以明确约定,但发包方应当提供一切必要的协助义务。第六条因拆除工程发生的人工费、材料费、机械费及相应的税、费等全部由承包方承担,与发包方无关;承包方应当及时交纳有关税、费;前期投标费用也由承包方承担。根据前款约定,因拆除工程产生的利润全部归承包方所有,发包方对此表示同意,没有异议。第八条若中标后,未征得承包方书面同意,发包方自行施工或擅自将该拆除工程承包给第三人,则应当向承包方支付人民币元整的违约金,并赔偿乙方的经济损失。第十三条本协议签订于年月日。建筑公司挂靠协议书。发包方(盖章): 承包方(签字): 为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书: 一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。 二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图 纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。 四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“ 工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。 五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。 六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。 八、甲方提取的管理费用: 按工程总造价的2%收取;支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。

建筑公司股权转让协议

建筑工程申请认证 建筑公司股权转让协议 甲方(转让方): 男,汉族,身份证号: 男,汉族,身份证号: 乙方(受让方): 男,汉族,身份证号: 男,汉族,身份证号: 建筑公司(下称“目标公司”)依照《公司法》等 相关法律法规设立的注册资本为Y 万元,出资:丫万元, 占公司%股份;出资:丫万元占公司%的有限责任公司,公司 注册地为,所属四川省工商行政管理局,主管税务机关为地税局。甲方承诺: 1、目标公司现有资质: 2、目标公司成立至今无任何债权债务和劳务纠纷。 鉴于甲方对公司实际情况的承诺,乙方决定受让甲方所持该公司全部股份, 现经甲乙双方公平、自愿协商,根据现行的《公司法》、《协议法》等相关法律法规,结合市场经济现状,对目标公司股权转让一事,达成如下协议: ?、公司资产

1、目标公司无固定资产及流动资产仅具有8个二级1个三级建筑资质的无 形资产。营业执照上注明的注册资本为人民币丫**万元; 2、甲方成立目标公司时已实际履行出资义务,现目标公司对 应的资产仅体现为相关证照、资质、人员。在此协议履行过程中,甲方不能要求乙方按照注册资本金丫万元支付股权转让价款); 3、针对目标公司资产(包括但不限于:等),甲乙双方已经确 认目标公司股权价值,双方同意本次转让无需评估。本协议签订生效后,甲乙双方不得以公司资产价值未经过评估而以本协议显失公平、重大误解等事由要求变 更本协议或撤销本协议。 二、股权转让 甲方两名股东将其所有的目标公司股权转让给乙方两人,具 体转让比例及价款为: 1、将持有的占目标公司注册资本**%的股权转让给** ;股权转让价为人民币**万元; 2、将持有的占目标公司注册资本**%的股权转让给** ;股权转让价为人民币**万元; 三、转让价款 1、甲乙双方在公平、自愿的情况下协商:目标公司股权转让款

工程资质转让居间合同

居间合同 甲方(委托人):联系电话: 乙方(居间人):联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就甲方收购公司(以下简称目标公司)的 ****总承包**级资质 ****工程专业承包**级资质事项向乙方如实报告相关情况(公司注册在**市**区,主管部门为市政管理处,资质信息同前述内容)。乙方同意以人民币万元(大写人民币****整)收购,该费用中含万元居间费(大写人民币****整)。居间费用在最终促成甲方与目标公司签订该事项合同(或相关协议)后参照合同的付款比例向乙方支付。 2、“居间成功”是指完成本合同所列委托事项:甲方与乙方签订相关资质分立或股权转让协议,视为委托事项完成,即可享有获取居间费的权利。 二、甲方义务 1、如果居间成功,则由甲方全面履行和该事项所签订的相关合同。甲方因履行相关合同而产生的权利和义务纠纷,与乙方无关。 2、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,在向目标公司支付款项时按照主合同约定的付款节点和比例向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

3、甲方在收购目标公司资质并进行合同谈判期间,应尽慎谨和诚实义务。 三、乙方的义务 1、乙方负责提供资质单位信息等相关资料,供甲方进行合同谈判。 2、乙方必须向甲方提供有关该事项的信息,有义务协助人才进行实地考察并当面签订协议。 3、乙方承诺向甲方提供的该事项信息真实可靠。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本事项居间费用。 2、居间成功后,在约定的时间内应向乙方共支付。 3、甲方可以转账或现金的方式支付。账号: 五、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。 特别约定:目标单位信息由乙方提供。甲方不得以任何理由或其他方式绕开乙方而获得该单位信息并绕开乙方擅自联系目标单位。如出现此情形,仍视为乙方完成了居间事项。 本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 合同签订地: 合同签订日: 甲方:(签字)乙方(签字):

建筑企业股权转让协议标准样本

协议编号:WU-PO-105-59 建筑企业股权转让协议标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑企业股权转让协议标准样本 使用说明:本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 转让方:(甲方) 受让方:(乙方) 本协议书由甲方与乙方就____房地产有限公司的股份转让事宜,于xx年xx月xx日在河北省石家庄市订立。 甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议: 第一条股权转让价格与付款方式 1、甲方同意将所持有的____房地产开发有限公司%的股份共元出资额,以万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股份。

2、乙方同意在本合同订立三日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份,甲方收到价款后,为乙方出具收据。 第二条双方权利义务 1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在____房地产开发有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。 2、甲方转让其股份后,其在____房地产开发有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。 3、乙方承认河北有限公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。

房地产开发转让协议

房地产开发转让协议 房地产开发转让协议书范文1转让方(甲方):_________________________ 受让方(乙方):_________________________ 甲方拥有位于_________市_________路占地面积为_________平方米的土地使用权。甲方拟将该土地使用权及与之相关的项目开发权转让给乙方。甲乙双方经友好协商,现根据我国现行土地转让及开发的法律法规,结合本协议所指土地及其开发的实际情况,自愿达成如下协议,供共同遵照执行。 第一条转让土地使用权及其项目开发权之状况 (一)土地使用权状况 1.土地座落位置:_________________________________ 2.土地使用权面积:_______________________________ 3.已批准的容积率为:_____________________________ 4.已批准的建筑面积:_____________________________ 5.土地规划用途:_________________________________ 6.土地使用期限:

_________________________________ 7.土地现状:_____________________________________ (二)项目开发权状况 1.甲方已领取了建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证; 2.甲方已经市政府批准在拟转让的地块上取得单项开发权,并领取了单项开发资质证; 3.甲方已按土地规划用途委托了设计并办理了报建手续,缴纳了报建所需费用。 (三)其他权利状况 1.甲方确认本协议所转让的土地使用权及项目开发权是其合法拥有,不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权瑕疵; 2.承担形成转让款的现状所产生的债权债务及一切法律经济责任,甲方确认为取得本协议所转让的土地使用权及项目开发权已支付了一切应付款项、费用,不存在债权、债务争议(包括绿化费、拆迁安置补偿等)。 第二条本协议之转让价格 1.甲乙双方确认本协议的转让价格以甲方已获得批准的可建筑面积为计价面积,转让价每平方米人民币______________元,计人民币_________元; 2.上述转让价格包含甲方取得转让土地的使用权与项目开发权所已付和应付的一切款项、费用;

最新建筑公司资质转让合同

建筑公司资质转让合同 出让方:(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: 建筑公司资质转让合同) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: XXXXXXXX建筑公司资质转让合同于2012年1月9日,投资注册的有限责任公司其法人代表为XXX.经甲、乙友好协商甲方同意将其所持有的XXXXXX建筑工程有限公司,按照本协议规定的条款转让给乙方.因此,依据《合同法》《公司法》等相关法律法规,双方就有关事宜达成协议如下: 一基本情况 1.甲方于2016年10月5日将名为XXXXXXX建筑工程有限公司全部资质转让给乙方.原法定代表人(及其股份)以及其他股东所属全部股份转让给乙方或乙方

指定人选. 2.甲方在本协议签订后15日之内办理并提供公司股权转让所需要的全部资料(即原股东同意本次股权转让的协议以及签字、按手印等相关依据). 3.公司转让前(及交接手续办完签订之日为准),原公司所属的一切债权债务及相关的法律责任均由甲 方全部承担与乙方无关;公司转让后(及交接手续办完签订之日为准),公司所产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担. 4.双方签订本合同之日甲方移交公司相关资料给乙方(注:建筑公司三级资质的一切岗位证、工程师证、建造师证及人员资料配备全部齐全)其中包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、人员证件及培训资料,并配合乙方办理法人变更手续. 5.因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、等相关手续变更,但直变更之日起乙方应积极办理相关事宜,甲方同事有积极配合的义务(其费用由乙方承担). 二支付方式 转让价共计:XXXX万元整(XXXX)分三次付清. 1.协议签订时,乙方支付甲方首笔款项XXXX万

建筑公司工程挂靠合同范本

某某建筑有限责任公司 内部单项工程承包合同书 工程名称: 签订日期:年月日

某某建筑有限责任公司内部单项工程承包合同书 甲方:某某建筑有限责任公司 乙方:身份证号码: 甲方与建设单位签订了工程的施工承包合同,不管甲方是否在本合同引用甲方与建设单位的合同条款,乙方在签订本合同前已经理解并完全接受甲方与建设单位签订的施工合同的合同条件,并自愿接受甲方与建设单位在施工过程中签订的补充协议条款。 第一条工程基本情况及承包范围 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容及承包范围:甲方与建设单位所签订之主 合同承包范围所有工程。 1.4 承包方式:本工程采用包工包料 1.5 计划开工日期:年月日 1.6 计划竣工日期:年月日 1.7 总日历天数:天 1.8 质量等级: 1.9 工程总造价: 合同价款金额(大写):(人民币)元(¥元),让利系数 %。最终造价以甲方与建设单位审定的最终结算成果单为准。 第二条项目经理部的人员配备及人员薪金、证件使用费 2.1 项目经理部的人员配备必须按照甲方依据项目施工需要制订的人员配备标准配备管理人员,其中,项目经理、安全员、资料员等关键岗位可由甲方派驻人员担任。经甲方同意,各岗位人员可由乙方自聘具有相应岗位证书的人员担任,乙方派驻(聘请)的管理人员必须与乙方签有劳动合同,并在本合同签订的个工作日内将相关人员名单及其岗位证书复印件报甲方备案,若乙方未履行此规定,甲方有权自行安排派驻人员,所有费用均由乙方负责。。 2.2 合同期内甲方派驻项目经理部的管理人员工资(含岗位工资、工龄工资、补贴工资)及其“五险一金”企业及个人部分等均由乙方承担,工资标准参考甲方现行的《薪酬管理规定》执行,并根据甲方薪酬管理制度的调整而调整。 2.3 合同期内中标工程的证件使用费由乙方支付,时间为工程中标至工程竣工验收并协助甲方在相关单位办理主要管理人员诚信卡解锁事宜止。证件使用费,是指将员工的证件用于中标工程项目而由乙方支付的费用。证件使用费发放标准为:建造师证每月发给使用费元;安全员每证每月发给使用费元。以上标准根据

企业名称转让协议书

企业名称转让协议书 范本

企业名称转让协议书 出让方:(甲方) 出让方经纪机构: 受让方:(乙方) 受让方经纪机构: 审核机构:产权交易所 签约地点:签约日期:年月日 按照国家有关产权交易的政策、法规,甲乙双方通过友好协商,本着公开、公平、公正的原则,就甲方向乙方转让企业产权的有关事宜达成一致,签署以下产权转让合同。内容如下: 一、被转让的企业产权、评估情况、转让价格及方式

转让产权所属企业:法定代表人: 住所地: 与甲方关系: 资产总额: 债务总额: 净资产: 土地面积M 2(亩)建筑面积M 2 机械设备:台/套供电KVA

供水吨/日 转让价格: 转让方式: (单位:万元) (资产明细详见本合同附件) 二、职工安置 产权转让企业的在职职工人由安置,离退休职工人由管理。具体办法详见本合同附件。 三、产权转让企业的债权、债务处理 四、付款方式及办法 1.乙方应在年月日前付清其全部应付款项,详见本合同附件。 2.其他约定:

五、产权交割及有关手续的办理 1.本合同生效后,双方经纪机构组织甲乙双方按照转让产权资产清单进行交割。交割工作在本合同生效后个月内办理完毕。在此期间,甲方应保证移交财产的安全完整。交割过程中,双方应互为对方工作提供便利条件。 2.交割工作完成后,双方经纪机构组织甲乙双方签署《资产交接清单》。 3.甲乙双方持签署后的《资产交接清单》和本合同,到审核机构办理《产权转让交割单》。 4.甲乙双方按国家有关规定办理相关的变更手续,所需费用由各方按国家有关规定负担。 5.其他约定事宜: 六、违约责任 1.甲乙双方均应遵守本合同规定,履行各自的义务。任何一

建筑公司资质转让合同协议书精编版

建筑公司资质转让合同 协议书 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

建筑公司资质转让合同出让方:(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: 受让方:(以下简称乙方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: XXXXXXXX(以下简称公司)是由甲方于2012年1月9日,投资注册的有限责任公司其法人代表为XXX。经甲、乙友好协商甲方同意将其所持有的XXXXXX建筑工程有限公司,按照本协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》《公司法》等相关法律法规,双方就有关事宜达成协议如下:一基本情况

1.甲方于2016年10月5日将名为XXXXXXX建筑工程有限公司全部资质转让给乙方。原法定代表人(及其股份)以及其他股东所属全部股份转让给乙方或乙方指定人选。 2.甲方在本协议签订后15日之内办理并提供公司股权转让所需要的全部资料(即原股东同意本次股权转让的协议以及签字、按手印等相关依据)。 3.公司转让前(及交接手续办完签订之日为准),原公司所属的一切债权债务及相关的法律责任均由甲方全部承担与乙方无关;公司转让后(及交接手续办完签订之日为准),公司所产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担。 4.双方签订本合同之日甲方移交公司相关资料给乙方(注:建筑公司三级资质的一切岗位证、工程师证、建造师证及人员资料配备全部齐全)其中包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、人员证件及培训资料,并配合乙方办理法人变更手续。 5.因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、等相关手续变更,但直变更之日起乙方应积极办理相关事宜,甲方同事有积极配合的义务(其费用由乙方承担)。 二支付方式 转让价共计:XXXX万元整(XXXX)分三次付清。 1.协议签订时,乙方支付甲方首笔款项XXXX万 整(XXXX)。 2.待甲方交付乙方公司全部资料并且乙方完成法

建筑企业股权转让协议(正式版)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

建筑企业股权转让协议(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 转让方:(甲方) 受让方:(乙方) 本协议书由甲方与乙方就____房地产有限公司的股份转让事宜,于xx年xx月xx日在河北省石家庄市订立。 甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议: 第一条股权转让价格与付款方式 1、甲方同意将所持有的____房地产开发有限公司%的股份共元出资额,以万元转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买上述股份。 2、乙方同意在本合同订立三日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份,甲方收到价款后,为乙

方出具收据。 第二条双方权利义务 1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在____房地产开发有限公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。 2、甲方转让其股份后,其在____房地产开发有限公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。 3、乙方承认河北有限公司章程,保证按章程规定履行义务和责任。 第三条、合同变更和解除 发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同。 1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但

公司资质转让合同

公司资质转让协议书 出让方:_______________________________(以下简称甲方) 受让方:_______________________________(以下简称乙方) _________________(以下简称公司)是由甲方于_____________年________月_________日,投资注册的有限责任公司,法人代表:______________。 甲、乙双方经友好协商,甲方同意将其所持有的______________按本协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》、《公司法》等法律法规,双方就有关事宜达成协议如下: 一、基本情况 (一)甲方于_________年______月______日将名为重庆马官科技有限公司资 质转让给乙方所有,原法定代表人及原股东所有权一并转让给乙方或乙方指定人选。 (二)甲方在本协议签订前办理或提供公司股权转让所需的原公司股东同意本 次股权转让的决议等文件。 (三)甲方承诺并保证公司转让时没有任何员工的安置问题,不存在任何劳动 争议纠纷、债权债务等司法案件。 (四)公司转让前(本协议签订之日起为准),原公司债权债务及相关法律责任 由甲方承担;公司转让后(本协议签订之日起为准),公司产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担。 (五)双方决定于协议签订之日,甲方移交公司相关资料与乙方(资料包含但 不限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、客户培训资料等。) (六)因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、股东等 相关手续变更,但至可变更之日起,乙方应积极办理相关事宜,甲方同时有积极配合乙方的义务(其变更费用由乙方负责)。 二、支付方式 转让价款共计:¥______________元(大写:人民币____________________元整),分两次付清。 (一)协议签订之时,乙方支付甲方首款:¥________________元(大写:人 民币_____________________元整); (二)待甲方交付乙方所有公司资料,乙方完成法人代表、股东、营业执照等 手续变更时,乙方支付甲方尾款:¥_______________元(大写:人民币______________________元整)。 三、违约责任 (一)如因乙方原因导致协议无法履行或乙方不履行协议的约定,则无权要求返还押金和已付转让款;如因甲方原因导致本协议无法履行或甲方不履行合同

建筑公司挂靠承包协议

承包协议 甲方: 乙方:身份证:(以下简称乙方) 为拓展甲方在地区市政、房屋建筑建设领域的业务,甲乙双方按照互惠互利原则,经双方协商同意签定以下合同条款: 二、承包期限:年;年月日至年月日 三、承包方式; 1、乙方承包分公司后,以“自筹资金,自找任务,自我发展,自负盈亏,确保上交,节约随后全留”的形式,负责开展公司授权范围内的经营业务。 2、乙方以年承包总额的方式上交公司承包费用,一年承包管理费用为万元(如中标合同总价超过万元,超过该总价部分管理费按下述办法另行收取:甲方收取管理费总额的30%,乙方收取70%)。年完成中标合同总价目标不少于一千五佰万元。为充分调动乙方中标积极性。增加公司施工业绩,甲方对于乙方所中的大型项目进行奖励,奖励资金在承包费用中冲抵。 3、合同签订时一次性交纳年总承包额万元,合同中期根据经营情况交纳或预收剩余承包金额。 四、甲方权利和义务 1、甲方负责提供乙方用于业务开展介绍信及授权书(连号),以及公司正常经营活动的资质原件副本一套(营业执照一本、法人证书一

本)。其他如项目经理证书、业绩材料等由甲方按投标长程序往返送达。

2、甲方负责有权对签订乙方五百万以上中标合同及内部施工承包合同,项目由乙方负责组织实施。 3、甲方有权对乙方的正常经营、生产活动及财务管理等工作进行监督、检查、指导、服务。 4、五百万以上中标项目派驻项目经理和财务人员共2 人协助乙方抓好项目管理和财务工作,其中一人常驻工地,费用由乙方负责。如乙方需要,甲方有协助乙方在参与合同承揽过程中的相关义务,包括在提前沟通情况下的法人到场等,以上所需差旅、食宿、出差补贴、通讯等费用均由乙方承担。 五、乙方权利和义务: 1、严格遵守国家《招标投标法》《建筑法》等法律、法规、合法经营。服从公司名项管理制度,维护公司形象,认真做好公司资质管理工作,不得参与围标、串标违法活动,并按公司规定加强对介绍信,授权书等管理。 2、乙方必须做好所承揽项目的管理工作,严格履行工程合约,对所承揽的施工质量、进度、安全、文明施工、环境保护等各项施工要求负全部责任,并承担承接合同及合同施工过程中全部债权债务。 3、乙方应做好已承接施工工程和日常业务管理中的财务管理工作,每月底上报公司财务报表(或传真)。乙方应所有经营工程必须依法纳税,不得个人偷税漏,如有发和生,乙方按偷税漏税款100%赔偿给甲方。

建筑企业收购股权转让协议范本

建筑企业收购股权转让协议范本 一、甲方[出让方]:### 住址: 身份证号码: 二、乙方[受让方]: 1、住址: 身份证号码: 2、住址: 身份证号码: 3、住址: ###持有四川##建设发展有限公司(以下简称##公司,该公司由四川省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》注册号为号)100%股权,现自愿向受让方转让100 %股权、 股权转让完成后, 乙方将持有##公司100%的股权。现经甲方与乙方经友好协商,并依据中华人民共和国相关法律法规的规定,就上述股权转让达成协议如下,共同遵照执行: 一、甲方承诺: 1、本协议所称转让股权享有完整的处置权, 未作质押、留置和其他担保,不存在任何法律障碍,不存在任何权属争议,如果有第三方对乙方就该股权提出权属争议,由甲方承担相关责

任。本次股权转让已得到甲方所在的##公司股东会决议所确认,并且已获得公司其他股东放弃优先购买权的同意。 2、甲方保证完善股权转让所需的所有手续,并保证在本协议签订后十五个工作日内办完股权转让手续,在办完股权转让手续后2日内办理资质证书变更手续。 3、甲方对##公司下属所有分公司在本协议签订后五个工作日内全部注销。甲方必须在办理股东变更登记前完成本协议签订日以前的涉及公司及下属分公司的所有债务清理偿还。 4、甲方负责对##公司及下属分公司的所有债务清理偿还。##公司在本协议生效前之所有债务均与乙方无关。 5、本协议签订后五个工作日内甲方配合乙方的会计师对公司所有资产情况进行清理,乙方的会计师出具的《财务清查报告》将作为确定本次股权转让价格及股权转让完成后受让方享有股东权利、承担股东义务的重要依据。被《财务清查报告》确认的原始依据,即甲方提供的的##公司及其分公司人事、经营、效益、财务及资产状况等相关文件资料均是真实、准确、完整的,没有遗漏任何事实,也没有任何虚假陈述。 6、甲方保证公司所有的资质证书、营业执照等的证照均合法有效,并保证能为乙方办理公司所有证照的变更手续。 7、##公司及其分公司在本协议生效前之所有任何债务纠纷和争议,包括但不限于因知识产权、环境保护、劳动安全、人身权、产品质量等方面的侵权之债,或者任何其他诉讼、仲裁和行

预定转让中外合作企业合同权利及相关事宜合同(标准版).docx

编号:_________________ 预定转让中外合作企业合同权利及相关事宜 合同 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

甲方:_________(以下称甲方) 住所地:_________ 乙方:_________(以下称乙方) 住所地:_________ 甲乙双方经过慎重考虑和友好协商,确认为了相互的利益,就预定转让甲方在《中外合作_________合同》(以下称《中外合作_________合同》)中的全部权利及相关事宜订立本合同,以资共同遵守履行其责任。 第一条定义 预定转让甲方在《中外合作_________合同》中的全部权利,是指在本合同生效之日,乙方即以本合同约定的价款预购甲方在《中外合作_________合同》约定分得的全部楼宇,待乙方认为时机成就时,双方即依照《中外合作经营企业法》第十条及其《实施细则》第二十三条规定,签订《中外合作企业合同权利转让合同》,报中外合作_________公司原审批机关审查批准,使乙方承继甲方成为_________公司的合作者一方。

第二条_________有限公司 一、_________公司是甲方与_________公司共同提供合作条件设立的中外合作经营企业,注册资金为人民币_________元,经营范围和规模为:在_________地段开发、建设、销售_________层的_________,设计总建筑面积_________平方米(以_________城市规划局最后批准的面积为准)。 二、双方提供的合作条件为:甲方提供本条一项所列地段_________平方米土地使用权,_________公司提供_________元人民币注册资金及_________的全部建设资金。 三、_________有限公司已取得的批文有:国有土地使用证、建设用地批准书、国有土地使用权出让合同、建设工程规划许可证、建设工程报建审核书、建筑工程施工许可证等。 第三条甲方确认和承诺如下: 一、本合同第二条二项所列甲方提供的土地使用权及_________有限公司提供的注册资金,已在公司设立注册、登记时全部投入到位,并经_________注册会计师验资确认。 二、甲方在《中外合作_________合同》中的权利为_________%,即按_________总建筑面积的_________%分配所得楼宇。

资质转让合同协议书

资质转让合同协议书文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

建筑公司资质转让合同 出让方:(以下简称甲方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: 受让方:(以下简称乙方) 联系人: 地址: 电话:移动电话: 身份证: XXXXXXXX(以下简称公司)是由甲方于2012年1月9日,投资注册的有限责任公司其法人代表为XXX。经甲、乙友好协商甲方同意将其所持有的XXXXXX建筑工程有限公司,按照本协议规定的条款转让给乙方。因此,依据《合同法》《公司法》等相关法律法规,双方就有关事宜达成协议如下: 一基本情况 1.甲方于2016年10月5日将名为XXXXXXX建筑工程有限公司全部资质转让给乙方。原法定代表人(及其股份)以及其他股东所属全部股份转让给乙方或乙方指定人选。 2.甲方在本协议签订后15日之内办理并提供公司股权转让所需要的全部资料(即原股东同意本次股权转让的协议以及签字、按手印等相关依据)。

3.公司转让前(及交接手续办完签订之日为准),原公司所属的一切债权债务及相关的法律责任均由甲方全部承担与乙方无关;公司转让后(及交接手续办完签订之日为准),公司所产生的债权债务及相关法律责任由乙方承担。 4.双方签订本合同之日甲方移交公司相关资料给乙方(注:建筑公司三级资质的一切岗位证、工程师证、建造师证及人员资料配备全部齐全)其中包含营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、银行账号、公司档案、人员证件及培训资料等,并配合乙方办理法人变更手续。 5.因根据相关法律法规,公司暂时不能进行营业执照、法人代表、等相关手续变更,但至变更之日起乙方应积极办理相关事宜,甲方同事有积极配合的义务(其费用由乙方承担)。 二支付方式 转让价共计:XXXX万元整(XXXXX)分三次付清。 1.协议签订时,乙方支付甲方首款XXXX万元整(XXXXX)。 2.待甲方交付乙方公司全部资料并且乙方完成法人代表、股东、营业执照手续变更时,乙方再支付甲方XXXX万元整(XXXXX)。 3.待甲方完成资质、安全生产许可证的变更、财务交接及税务查账完毕后且甲方没有任何税务及违法相关遗留问题后乙方向甲方支付余款。 三违约责任 1.因乙方原因导致协议无法履行或乙方不履行协议的约定,则无权要求返还已付所转款项。 2.因甲方原因导致本协议无法履行或甲方不履行合同约定因当向乙方返还已转款项并赔偿乙方XXXXX万元整(XXXX)。

房地产经纪公司房屋转让合同完整版

房地产经纪公司房屋转让 合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

房地产经纪公司房屋转让合同完整 版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 本合同双方当事人: 卖方(以下简称甲方) _______________ 地址:_________ 联系电话:_________ 委托代理人:__________ 地址:_________ 联系电话:_________ 买方(以下简称乙方) _______________

地址:_________ 联系电话:_________ 委托代理人:__________ 地址:_________ 联系电话:_________ 委托代理机构:______________ 经办人:__________ 联系电话:_______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:

建筑公司股权转让协议完整版本

公司股权转让协议 甲方: xxx、xxx 乙方: xxx 丙方:xxx 鉴于 xxxxxxx有限公司(以下称“目标公司”)是一家合法成立的有限责任公司,并合法拥有乙方寻找的相关企业资质,甲乙双方拟以股权转让形式变更目标公司所有权并取得企业资质。丙方作为甲方履行本合同义务的保证人,承担连带保证责任。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,甲乙双方本着平等公正诚信、友好合作的原则订立股权转让协议如下: 目标公司基本情况: 1、目标公司于 2017 年 11 月 23日成立,注册资本为 4000 万元人民币;统一社会信用代码:xxxxxxx。 2、甲方转让给乙方的资质如下: xxxxxxxx有限公司:建筑工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级、水利工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、桥梁工程专业承包三级、隧道工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级、公路路面工程专业承包三级。 3、甲方公司无安全生产许可证证书并未取得银行开户许可证,由乙方自行按相关规定政策办理; 4、企业变更内容 4.1 工商变更内容 4.1.2 经营范围增加:园林绿化施工、养护管理及工程技术咨询;

4.1.3 注册资本变更:由原来的万元增加至万元; 4.1.4 经营地址变更: 将原经营地址变更为; 4.1.5 以上目标公司工商变更事项由甲方负责办理; 4.2 税务变更内容 如目标公司已经办理税务报到,则因经营地址变更而需要进行的税务迁移工作由甲方负责办理。 5、甲方为目标公司现有股东,合计持有目标公司100%的股权,其中 xxxx 持有 50 %的股权; xxxx 持有 50 %的股权; 6、甲方同意将所持目标公司100%的股权(以下简称“协议股权”)全部转让给乙方或乙方指定第三人名下,乙方同意受让。 第一条先决条件 甲、乙双方签订本协议,基于甲方的以下陈述、承诺和担保等先决条件: 1.1 本协议签订时,甲方系目标公司的合法股东,依法合计持有目标公司100%股权,并且甲方所持有的目标公司股权系其依法取得。甲方签署并履行本协议的行为,不会违反甲方与他人签署的协议、单方承诺或保证;转让股份之前涉及的违法行为由甲方负责。 1.2 甲方签订本协议前,已就股权转让事宜获得目标公司股东会通过,且其他股东已放弃优先购买权。 1.3 目标公司的资产及债权债务概况 本协议签订后,甲乙双方应对目标公司的资产进行移交,乙方受让股权对应的目标公司资产以甲乙双方移交的实际量为准。 1.3.1 甲方保证,截止甲方办理完毕股权变更的工商登记并向乙方交付目标公司的公章、法人章、财务章、合同章、财务资料、营业执照之日,目标公司没

工程挂靠纠纷案例:个人挂靠有资质的建筑企业承接工程,法院判决合同无效

案例推荐人:吴静本案例涉及如下建设工程法律问题: 1、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业施工,建设工程合同无效。 2、出借资质的建筑企业,出借资质并收取管理费,违反了法律、行政法规的强制性规定,法院建议依法应由建设管理机关进行查处。 3、发包人在欠付工程款的范围内,对无效合同的实际施工人负清偿责任。 4、验收合格后,出现质量问题,应通过工程保修解决,以此为由,抗辩不支付剩余工程款的,法院不予支持。 5、合同无效,实际施工人要求参照合同约定支持工程款的,法院支持。 (一)基本情况: 1 徐州市九里区人民法院(2005)九民二初字第246号。 2 案由:建设工程合同案。 3 诉讼双方 原告:袁吉坤,男,汉族,1960年9月10生。 被告:江苏长安建设集团有限公司,住所地铜山县铜山经济开发区。 法定代表人:杜长海,董事长。 被告:徐州市第一中学,住所地徐州市九里区汉城东路1号。 法定代表人:王志勇,校长。

4 审级:一审。 (二)诉辩主张 原告袁吉坤诉称:2003年,被告江苏长安建设集团有限公司(以下简称“长安集团”)承建被告徐州市第一中学(以下简称“徐州一中”)体育馆土建安装等工程,同年2月15日长安集团将该工程西边小广场工程分包给原告施工,原告与长安集团并为此签订了承包协议书。原告按合同约定完成施工任务并将工程交付使用。原告承建工程经二被告共同委托审计,核定价值为459404.84元。但原告承建该工程至今,被告长安集团仅支付100000元,尚欠275195.93元(扣除管理费及税金等费用)。此欠款原告多次向被告长安集团追索,被告长安集团以被告徐州一中未付款为由拒付。依有关法律规定,原告故起诉请求法院判令二被告支付工程款275195.93元及利息损失,并由被告承担本案的诉讼费用。 被告长安集团辩称:(1)依我方与原告签订的协议,我方可向原告收取审计后工程款的15%,而且原告还应承担本部分工程的税金及我方收取的管理费等,故以工程价值459404.84元扣除这部分款项并减去已付原告的100000元后,我方欠原告款额应为246000余元。(2)原告承建的工程质量有问题,原告未予修复之前,被告不应支付工程款。(3)按我方与原告之间的承包协议,原告的工程款应在被告徐州一中向我方付款后,我方再向原告支付。因被告徐州一中未向我方付清工程款,我方对原告的付款义务尚未产生。故请求法院驳回原告的诉讼请求。被告徐州一中辩称:(1)我方与原告无合同关系。我方与被告长安集团依法定程序于200年1月18日签订体育馆工程的建设合同,诉争的广场工程为该体育馆工程的附属工程,合同中未约定明确的付款期限,而且该合同还约定,不经我方同意并报市相关管理机关批准,该工程不得分包。被告长安集团将诉争工程分包给原告,我方不予承认,我方不欠原告的工程款,不负连带责任。(2)被告长安集团承建的体育馆工程于2003年4月23日经验收合格后即交付我方使用,但工程仍存在较大的质量问题,我方于2004年3月19日向被告长安集团发出通

相关主题