当前位置:文档之家› 抹灰施工班组劳务分包合同模板

抹灰施工班组劳务分包合同模板

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程工期:年月日至年月日

二、承包范围及方式:

1、承包范围:

2、承包方式:包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。

3、工作内容:抹灰工程:材料场内水平垂直运输、筛沙子、砂浆搅拌、基层清理、润水、甩毛(或刷界面剂)、填充墙与砼交接处烟道处钢丝网、消防箱及电箱背面钉钢丝网、抹灰用钢筋凳(或脚手架)的制作及拆除、按拆卸平台及溜槽、房屋及墙面套方,挂饼冲筋,底、中、面层抹灰、收光或拉毛、浇水养护、成品保护;门窗护角抹灰,管道井及零星抹灰(包括安全文明施工用工,清理现场),至少三遍抹灰,罩面及压光等工作内容。

三、合同价款

1、合同单价为:按实抹面积元/M2。此单价为综合含税包干价格,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。

2、承包范围外的零星用工单价为元/工日,以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。

四、工程结算与支付

1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证,按实抹面积以平方米计算。

2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。

3、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人,饭票由财务会计领取。

5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书,由现场施工管理人员初步审核,交经营层审核,双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金,结算工程款的70%,余款年底(农历)一次付清。(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)

5、工程款支付条件

1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。

2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议,由总包方监督执行。

3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表,工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。

以上三条作为支付工程款的依据,缺一不可。只有当完成工人工资发放,且无任

何争议下,才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。

6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。

五、双方责任

(一)甲方

1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。

2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂,费用由乙方自理。

3、甲方提供施工现场临时用水用电。

4、甲方提供安全帽和安全带。

(二)乙方

1、乙方驻现场管理人员: (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天,以甲方考勤为准,缺勤1天罚款500元)。

2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到总包方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。

4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。

5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,接受甲方及总包方监督和指导,加强安全生产意识,将安全生产放在首位,严格遵守国家有关安全操作规程、规范,不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针,加强安全生产管理,对工人进行班前安全交底,严防事故的发生。一旦发生事故,按“三不放过”的原则认真处理,并由责任方承担一切费用和损失。

6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定,对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点,履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用,应节约使用材料不得浪费。。

总包方提供乙方施工人员使用的机具,乙方负责包干使用,不得带离施工现场,由于使用不当造成的损坏,修理费用由乙方负责,无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要,总包方不再提供。若施工所需,临时向总包方借用时从仓库中领取使用,完工后如数归还,对借用的机具要严格按操作规程使用,加强维护与保养,如有丢失或损坏的,按购买原价从乙方结算款中扣除。

7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。

8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款5000元,第二次罚款10000元,第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

六、工期、质量、成品保护

1、工期:乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工,属乙方责任不能按时完成任务的,总包方有权组织人员赶工期,赶工期的费用按赶工人员实际完

成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担总包方因此造成损失外,甲方将视具体情况,有权要求乙方按2000-5000元/天支付违约金。

2、质量:乙方在施工中应严把质量关,必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工,达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理,由乙方原因造成的质量缺陷,乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改,返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。

3、成品保护:乙方应协助总包方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,总包方将视损坏程度作2~5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

七、安全生产

1、进入公司上班前,必须做好三级教育,经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥,因违反上述规定而发生安全事故,其损失由乙方负责,并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作,事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。

2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。

3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原

则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

4、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

八、文明施工及环境保护

1、文明施工:乙方要协助总包方加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做好现场文明施工。在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200~2000元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。

2、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。

九、劳动合同的解除

经甲、乙双方协商一致,乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:

1、在试用期间,发现乙方不符合录用条件的;

2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

3、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

4、严重违反安全操作规程,屡教不改,并且造成重大安全事故的,还须承担全部损失;

5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准,造成重大质量问题或者质量安全隐患的,除解除劳务合同外,还须承担全部工料损失;

6、施工、技术力量不足,工程进度严重滞后的。

十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金

元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十一、纠纷的解决

1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。

2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为,均有乙方负责承担。

3、乙方未完成合同工作内容,甲方有权给予处罚,甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时,该派工单作废,结算不予认可。

4、相关收尾工作由乙方负责,甲方及总包方通知乙方24小时后,乙方未做出答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担,从结算款中扣除。

5、每次材料转运、施工完成后,乙方必须做到工完场清。否则,视具体情况对乙方处以200~1000的罚款,从工程结算款中直接扣除。

6、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。

7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的20倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。

十二、双方约定其他事项

十三、本合同一式伍份,甲方肆份,乙方壹份,签字盖章后生效,结算完成后失效。

十四、本合同未尽事宜,双方协商解决。如协商不成的,可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。

甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章):

现场负责人:现场负责人:

身份证号:

银行账号:

电话:电话:

年月日年月日

建筑班组分包合同范本

建筑班组分包合同范本 发包方:以下简称甲方 承包方:以下简称乙方 因甲方承建工程施工需要,经研究决定将该工程的水电分部工程发包给乙方施工,为了明确双方在今后施工过程中的责、权、利关系,甲乙双方经友好协商,就工程有关事 项达成一致,签订本合同。 一、工程概况: 1工程名称: 2工程地点: 3工程内容:总建筑面积 m2其中地上建筑面积约 m2,地下建筑面积约 m2,地下二层,。 二、施工依据:建设单位提供的整套施工图及设计变更图纸,有关施工规范、操作 规程等。 三、承包方式及要求:本工程所有图纸约定的水电分部工程的施工进行包工除施工 井架和二级配电箱及焊条由甲方提供以外,其余施工用电机具由乙方负责提供到位。四、承包单价和计算工程量:以甲方监理签单核实工作量,按定额,材料按市场信息价;人 工按现行标准。整个工地的;临时水电人工按2.8元每平方结算。最终以审计总价款下浮18%为最终结算合同价款。 五、工作内容: 1、水电管线预埋安装,设备安装,按图施工,除电业局、供排水公司工作内容外。 2、水电材料的整理堆放及场内搬运。 六、质量要求:乙方在施工中应严格按照设计图纸含设计变更要求进行施工,并要达 到有关规范规定及检查验收评定要求,质量未能验收通过的,乙方必须无条件返工处理, 直至验收合格为止,由此造成工期延误的,乙方必须按有关条款执行赔偿和处罚。造成甲 方其它损失的,由甲方提供票据后,双方进行确认,并由乙方负责该项费用或损失的补偿 和赔付。 七、安全要求、文明施工:乙方应遵守工程建设安全生产管理的有关规定,严格按有 关安全制度要求执行,并随时接受安全管理人员的监督检查,乙方必须为本班组作业人员 办理有关人身意外伤害保险,甲方已在确定合同价款中明确了安全费用支付金额,乙方应

抹灰劳务分包合同

抹灰劳务分包合同 甲方: 乙方: 依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》,及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程,经双方友好协商签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称:广信新城A05#楼、A09#楼、A2#地下车库 2、工程地点:哈尔滨松北区北至三环路,南至规划160路,东至规划133 路,西至规划32路。 3、工程结构:框剪结构 4、质量标准:达到中级抹灰标准 5、工期:2013年月日至2013年月日 二、承包范围: 1、本工程内的抹灰人工费 2、施工范围:本工程包括一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间外墙抹灰、屋面找平层、防水保护层,地下室、一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间内墙抹灰,屋面造型、女儿墙抹灰、室内地面施工。 三、工程质量标准:乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。 四、结算原则及承包价格: 按建筑面积计算,建筑面积元/m2 。 五、进度款支付及结算款的支付: 拨款方式室内抹灰完成拨付总工程款的60%,地面完成拨付总工程款的25%,室内找零及贴砖完成后拨付总工程款的15%. 六、甲乙双方权利及义务 1、乙方必须按要求完成各项任务,不得以任何理由私自停工,有问题协商解决。私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。 2、乙方进场后,由甲方向乙方施工人员进行安全等交底,公布施工现场管理制,在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。 3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍,乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管,如出现损坏,由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点,由乙方派人负责食堂的管理,食堂设备乙方自行解决,食堂内不得有与食品加工无关的电

建设工程施工劳务内部承包合同(班组劳务合同)

建设工程施工劳务内部承包合同 发包方(甲方):四川****集团有限公司 承包方(乙方): 甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程A标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性,加强项目管理,提高工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该项目班组负责人,并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。 经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循诚实信用原则予以履行。 第一节工程概况及目标 1.1工程名称:阳城·心灵家园项目A标段建设工程#楼。 1.2建筑面积:暂定:。实际建筑面积竣工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共m2 。 1.3建筑层数: 1.4工程地址:成都市青羊区培风村5/6/7组地块 1.5安全、文明施工目标:安全文明工地 1.6进度目标:开工日期:年月日;±0.00以下工程竣工日期:年月日;全部主体结构封顶,年月日;全部装修完成并验收合格,年月日;年月日,总日历工作天数为:380天。 第二节承包内容、范围及劳务承包方式 2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内(除2.2内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理 2.2乙方工作范围中不包括以下内容: (1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。 (2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。 (3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。 (4)防水、保温分项工程(土建部分除外)。

(5)设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内)。 (6)门窗安装工程。 2.3 内部承包方式:人工费(含丝接人工及机具设备)+辅助材料费(含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等)+周转材料费(含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网)+施工机械费(塔吊、施工电梯、大小型机械等)+措施费(含安全防护设施)+ 现场维护费及文明施工费(含办公区维护)+其他不可预见费,按照《2009年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。 第三节合同价款 3.1 合同单价按建筑面积:RMB 元/㎡(详见《阳城心灵家园(A标段)劳务等承包费报价及组成表》),合同总价约为¥元,(含出据0.8%的农民工工资的发票费用)。 大写: 零星签证用工技工单价:120元/工日;零星签证用工普工单价:80元/工日。 3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用: 3.2.1 完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。 3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差(运距指在施工现场内) 3.2.3 乙方班组人员工资包括:基本工资、辅助工资等。 3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等; 3.2.5 乙方在施工生产过程中,使用的机具、各型机械(例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具)的费用等。 3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等; 3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等; 3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。 3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费(装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费)已含在合同价款中,但不包括钢筋下车时的吊装费用。 3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等; 3.2.11 为保证施工现场达到成都市安全文明工地要求,而需由乙方支出的现场文明施

木工班组劳务承包合同范本

编号:_____________ 木工班组劳务承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 总则: 甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将XX工程B3、B4号楼、车库(人防)及商业房基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《**公司管理制度》及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下: 工程名称: 工程地点: 承包形式: 全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业,并对其施工现场(工程)的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应,乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。 合同履约保证金: 根据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息;若乙方中途

退场,甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20%作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工,乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求(具体按施工组织设计进度计划实施),同时满足甲方与业主方承诺的工期要求,由于乙方因素,延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚,后果由乙方全额承担。 二、质量标准 工程质量标准:依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范,工程质量一次验收合格。(注:板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料(木板、木方)、工程周转材料等:钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。(三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责,由项目部专业电工搭接,不准工人任意乱接)。 2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂(生活费自理)设施。 3、甲方为乙方提供施工图(建筑、结构图)各一套,及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量技术交底;同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的使用和管理工作。

班组工程分包合同

页7页共第1 工程分包合同 以下简称甲甲方:项目部 方 以下简称乙身份证号:乙方: 方 “建筑安全法”“经济合同法”,依照中华人民共和国“建筑法”, 楼工程单项工程施工任务发“幸福佳苑”的有关规定,甲方现将# 包给乙方完成;在平等、自愿、互惠、互利的原则下,经甲乙双方共同协商,达成以下合同条例;

幸福佳苑”∶“一、工程名称 ∶陕西省铜川市三里洞二、工程地址 :三、承包内容 模二装、基础、主体、、铜川市“幸福佳苑”二期工程楼任务中的#1板工程的制作、安装、拆除、清理、混凝土面层打磨等工程;)构造柱、门窗过梁、梁、板的模板制作、安装、拆除、清理、刷(1、堆码,不论砼量多与少;合同内容隔离剂等(含模板拆除后的建渣)中包括∶机具安装,工具(裁板机、电锯、手锯、刨床、鱼线、线球、靠尺、铁丝、铁钉、夹具、高强丝杆(套)模板内衬、PVC套管、、安全防护三级箱以下的电线、开关、场内转运、运输工具(手推车)用品、施工现场材料转运、施工现场清理和文明施工、模板支称架的

、安排两人以上配合搭设、拆除、清理(含模板拆除后的建渣)等;2 、安装完成后要派人随时检查,维修,整改,后浇带3管理人员放线;页7页共2第 的模板安装、拆除、支架搭设、拆除、清理(注:多次施工不单独计、主体和二装完成后外露元钉、铁丝的清除,胀模砼的;4工算程量) 、甲方施工放线时乙方剔打和清理,砼墙体、梁、板的表面打磨等;5 人无条件配合,若乙方无人,甲方施工人员另外请人配3必须安排2— 合,所发生的费用乙方在二日内以现金交于劳务项目部,否则在工程合同单价均包含该工程中的单6、模板定位工作等;款中以双倍扣除;项工程所有以上内容;自负盈亏,合同内容之内的工作在双方。

内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)

内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)

内墙抹灰劳务分包合同 发包单位: (以下均称甲方) 承包单位: (以下均称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:××××× 2. 工程地点:×××××××××× 3. 分包规模:×××××× 二、承包方式及工作内容 1、承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容,对内墙粗装修分项工程进行承包,主要包括以下(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,包括但不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,看承担其所有的风险)。 乙方在承包范围内担任以下工作内容:

承包范围:(1)、制作水泥砂浆、砌筑抹灰、挂网、拉 毛、打点、二次结构浇筑、喷浆、内墙抹灰、三角块制作与安装、铺贴、预留洞口修补、1.8M以下门窗过梁、植筋(含机具植筋胶)、门窗边收边、养护、安全文明施工(含:安全防护、场地排水、清理、清洁及残渣外运等)、施工场内的材料搬运(含:水平搬运、垂直搬运)等为完成本工程所需全部工序。 (2)、工具用具包括:斗车、水管、扫把、铝合金尺、木荡板、灰桷、钢铲、钢锄、水平胶管、木介方子、角尺、平水尺、胶钳、砖线、钢钉、铁钉、铁线、文具等水工需用的一切工具用具和辅助材料,包含砂浆搅拌机等机械(所有工具均由乙方自备)。 (3)、场地周围水平运输及建筑物高度垂直运输、包括 部分材料的二次转运。 (4)、小型机械安装现场移动,制筛,筛砂。 (5)、产品保护及维修:在未竣工前,乙方协助甲方做好产品保护工作,若有意破坏者每人罚款500元,产品在未竣工前发现质量问题,由乙方负责维修工料费 2、承包方式:包人工费(含:工人及管理人员工资、奖金、补贴、生活费、加班费、赶工费、社保、人身意外保险、福利、高温补助一切人工费用)、材料费(除甲供材料外所有所需材料)、机械费(除甲供机械外所有所需机械)、措施费(含:照明措施、赶工措施等,甲方提供

房屋建设泥工班组劳务分包合同范本

建设工程施工(泥工班组)劳务合同 甲方: 合同编号: 乙方: 合同签订地点: 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则,为确保该工程顺利完成,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式: 4、建筑面积: 二、工程承包范围、承包内容、承包方式: 1.工程范围及工作内容:施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水(砌砖)保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容:土

方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程,混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号,砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容:包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置,预置过梁、预埋砌块安装,墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容: 2.1、包含不限于:拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、(砌砖)保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑;清理堆码、收捡、场内二次转运;楼层、架内及施工场地内的工完场清,达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗,进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥,混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗,模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑,养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用,楼层清理(模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序)。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包(包括移动临时照明点火灯具);振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线(包括移动临时照明点火灯具)

劳务班组合同范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除 劳务班组合同范本 篇一:班组劳务承包协议范本(样本) 编号: 班组工资包干承包协议 甲方河北金鹏建筑劳务分包有限公司乙方李金城钢筋班组 签定日期年 发包方:河北金鹏建筑劳务分包有限公司(以下简称甲方)承包方:李金城钢筋班组(以下简称乙方) 为加强企业内部管理,保证工程质量和工期,调动员工工作 积极性,按照多劳多得原则,对李金城钢筋实行班组工资包干承包。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商一致达成如下内部承包协议。 一、工程概况 1、工程名称:沧州恒大城首一期工程二标段(15#、16#) 2、工程地点:沧州市浮阳大道西侧、小金庄北侧

3、建筑面积:41127㎡ 4、结构形式及层数:框架结构、22层 5、建设单位:河北龙威房地产开发有限公司 6、监理单位:沧州渤海监理有限公司 二、工期要求:7、工程承包人:华北建设集团有限公 司 1、开工日期:20XX年10月23日 2、完工日期:20XX年10月23日 三、工程质量要求及保修 1、工程质量标准:合格 2、工程质量保修:班组完成作业内容并经项目部验收 合格 进入下一步施工作业工序,即为工程质量责任履行完毕。 四、承包方式: 双方约定按完成工作量计算劳动报酬,工资按40元/㎡xx元/T计算。 总计工作量为41127㎡,总计劳动报酬1645080元。 (最终结算以双方核实的工作量为准) 约定工作量以外的零星用工按100元/工日计算; 其他承包方式: (建筑面积∕展开面积))包干。其中±0.000以下部分 按

五、班组承包范围及内容: 15#、16#楼主体工程(二次结构)钢筋制作、安装作 六、劳动报酬的支付与结算业 乙方每月5日前上报当月完成工作量,甲方5日内审核完毕,5日内拨付当月确认完成工作量90%(不低于80%)的劳动报酬。 乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后14日内,双方进行最终结算;最终结算完成后14日内,甲方支付乙方全部劳动报酬。 七、委托代理人 1、甲方委托李四为现场代表人,负责与乙方协调、协商本协议履行期间的相关事宜,其签署的相关文件和确认的相关事项等,甲方均予认可。 2、乙方委托李金城为代表人,负责与甲方协调、协商本协议履行期间的相关事宜,其签署的本协议及工作量确认单、制作的工资表等,本班组全体人员均予认可。 八、人员及工资支付管理 1、乙方的全部人员必须依法与甲方签订劳动合同。乙方的人员发生变化时,要及时到甲方备案,否则,不能进场。 2、乙方要设专人负责考勤,并负责每日将本班组的人员出勤情况报甲方备案。 3、乙方每月5日前,必须将上月完成工作量清单报甲

班组施工承包合同模版

工程施工劳务承包合同 甲方(发包方):______________________________________ 法定代表人:________ _____ 联系地址:_______________________________________________ 电子邮箱:_____________ 乙方(承接方):____________________________________________ 身份证号码:_________________________________________________ 联系电话:___________________________________________________ 联系地址:____________________________________________________ 电子邮箱:____________________________________________________ 经甲、乙双方研究,甲方同意将工程劳务承包给乙方,《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:。 2、工程内容:,包质量,包安全,包工期。 3、工程地点:。 第二条工程承包范围及工期 1、工程范围:。 2、工期:自年月日至年月日。 第三条承包形式 包工不包料□包工包辅料□,生活费、电动工具及工具耗材、车费、住宿自理。 第四条承包价格

1、总金额:大写圆整,小写元; 2、单价:参照(附件一)单价表 第五条工程质量标准 1、本工程以合格工程为标准。 2、必须按照图纸、国家相关施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工,并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的实现。 第六条结算方式 1、班组负责人需在每月的25日-30日提交当月的工程请款单,由项目经理对当月的工程情况进行复核,合格后再上交给公司;(附件二) 2、同时提供领取工资的工人姓名、身份证号、联系方式与请款单付到一起; 3、每月请款支付金额不超过当月工程量或人工费的60%; 4、承包内容全部完成经各方验收合格支付到总金额的80%,交钥匙结算后一月内付款至工程总价的95%,保留5%作为保质金,保质金支付按保修期满一年后,余款一次付完。 5、支付账号:,户名:,开户银行:。 第七条甲方责任 1、甲方负责技术交底,提供现场必要的施工条件,保障施工所需材料,甲方进场材料按量交给乙方管理和使用; 2、甲方每月向乙方下达施工作业计划,并督促其按进度计划如期完成; 3、甲方负责对乙方进行质量安全监督,对违反管理制度、扰乱现场施工秩序,经教育不改者,甲方有权责令乙方予以辞退; 4、如因甲方图纸问题的返工需双方协商给乙方补工,每天按300元计算。 第八条乙方责任 1、乙方人员进入施工现场后,要自觉执行甲方现场管理的一切规定,服从甲方管理,并有义务做好和各工种施工队伍的配合和协调关系,产生矛盾和纠纷时,要及时报告甲方,服从甲方统一协调和安排; 2、乙方据施工情况,满足相关的作业人员名额,满足技术要求及施工进度,做到文明施工、材料节约、安全生产等要求,特殊工种必须持证上岗; 3、建设方的设计变更,乙方应无条件进行施工,并负责协助甲方办理对业主方的现场签证;

抹灰工程劳务分包合同

抹灰工程分包施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程内容: 二、工程承包范围及内容 1、承包范围:施工图纸设计范围内的所有内墙抹灰、顶棚抹灰、楼梯抹灰及外墙抹灰(除外保温外) 2、工作内容:包括材料进场、抹灰前清理基层、砂浆搅拌、砂浆的垂直运输、墙面的浇水湿润喷浆、砼面(包括梁、剪力墙)胀模部分砼的剔凿、纤维网的黏贴、墙面的抹灰、抹灰后的养护、落地灰的清理及回收利用、门洞口的水泥砂浆护角的抹灰、抹灰材料及机械的装卸车、就位,乙方在使用甲方机械时要定期保养、维护、清理,生活区卫生的打扫,以及墙面配电箱、消防箱等、线盒、线管洞口的堵口、修补,抹灰架的搭设及安全文明工地创建检查的清理等。 三、承包方式:包工不包料 四、工期要求 开工日期:2009年8月25日,竣工日期:2009年10月15日。总日历工期为35天,每推迟一天罚乙方1000元,如工期提前,甲方会酌情给以奖励。

五、工程质量标准(达到现行国家验收规范标准合格以上) 工程质量标准:执行现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优良等级。 六、合同价款 所有抹灰施工部位均根据工程承包范围及工作内容按综合单价计算。具体单价如下:砖砌体墙面(含其上部梁面)抹灰11元/m2;剪力墙面抹灰元/m2,楼梯踏步面(含耐磨钢筋的制作与安装以及滴水条的安装,按投影面积计算)元/m2;发生里工时55元/工日,楼梯间顶棚抹灰面11元/m2,外墙抹灰元/m2,承包单价内包含劳务公司管理费,此单价作为最终结算依据,不再调整工程单价。 七、工程量计算规则 工程量计算以图纸为依据,根据设计变更及实际完成抹灰的面积计算(门窗、配电箱、消防箱的洞口面积扣除,门窗周边以及玻璃幕挡墙压顶计算面积),计算规则未详部分按2000年山西省《装饰装修工程定额》计算。 八、工程款支付 1、每月按完成工作量的70%支付乙方工程款,工程完工经甲方、监理验收合格并结算后付至结算价的90%,年底付至95%,留5%为质保金,自验收合格之日起满一年无质量问题后付清。 2、因工程质量、工期、安全等乙方原因所造成的影响结算的后果由乙方自负。 九、甲方责任 1、甲方在抹灰工程施工前2日,负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。 2、甲方向乙方提供必要的施工条件,包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点。 3、甲方负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收。 4、甲方负责协调乙方与其它分包商的配合等工作。 5、乙方进场后,对其下达书面施工技术交底。 6、对乙方施工不符合规范要求,责令其整改或停工。

建筑装饰工程施工班组及分包劳务承包合同()

施工班组劳务承包合同 发包方(甲方):海南安博世通装饰工程有限公司 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定,在平等、自愿的基础上,结合甲、乙双方及本工程的具体情况,经双方协商一致,达成如下合同条款,双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:三亚半岭温泉度假酒店项目BL-02-06地块42#-52#别墅 2、工程地址:海南省三亚市吉阳镇落笔村 3、承包范围:室内木基层制作 4、承包方式:具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书 面通知为准。 5、工期:开工日期为,完工日期为: 6、工程质量:合格。 7、工程单价:详见《工程单价表》。 二、甲方工作 1、开工前三天,向乙方提供确认的施工图纸及相关施工资料,并向乙方进行安 全、文明、技术交底,向乙方提供施工所需水、电的搭接点。 2、为乙方办理现场所需的出入证、工作证等相关证件和登记手续。 3、对班组进行管理、监督、指挥、负责施工现场各单位、部门、班组间的协调 配合工作。 4、合同当月进度款审批完成后,定期按工程进度及工作量发放进度款。 5、项目部定期举行例会,协调解决施工现场问题。 三、乙方工作 1、理解施工图纸及施工技术方法,有不明白的地方请示现场项目部管理人员。 2、自行配置施工所用的手动、电动工具、施工电缆、灯泡、工作梯等相关用具。 3、服从现场项目部管理,遵守施工现场的各项规定。 4、施工时间班组长必须在施工现场,并按时参加项目部召开的会议及活动,如 因事须离开现场必须向项目经理请假,并指定一人代理自己的工作。

5、乙方应自行处理与工人、与材料提供商及其他第三方的纠纷,不得由此影响 甲方利益,否则应承担由此给甲方造成的一切直接、间接损失。 6、本合同履行过程中如有新增工程内容时,乙方接甲方代表通知后,应立即执 行,新增工程内容在本合同已有结算方式的,按已有结算方式执行,如须甲乙双方协商价格的,双方可友好协商,但不得以新增内容价款未协商或未确定而拒绝施工或停工。 四、关于工期、质量、安全、违约的约定 1、工程质量要求合格,按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进行验收。2、因业主要求对工期进行协调改变的,甲乙双方约定的工期也随之进行相应的 调整改变,以甲方书面通知为准。 3、因乙方责任,不能按期开工、中途无故停工及班组人员太少影响工期,乙方 接受甲方的相应处罚。 4、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、 《建筑安装工程质量评定统一标准》以及业主、监理、甲方所提出的质量要求作为该工程的质量评定验收标准。 5、甲方对乙方进行安全教育并提供现场所需安全设施和警示标志,乙方有权利 和义务对其保护,不得破坏和挪用。 6、由于乙方在施工工程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或 火灾事故,乙方应承担由此造成的一切经济损失和责任。 7、因乙方原因造成的返工、延误工期及原材料浪费,甲方有权作出相应的处罚。 8、甲供材料在施工完毕后结算,若用量超过定额损耗,则超出部分由乙方负责。 9、合同期限内,因乙方与第三方就财务和人员损失形成争议,对本合同工程项 目工程进度、质量和社会形象产生负面影响时,乙方应当在时间发生之日或甲方通知要求的时限内解决争议,消除对本项目的负面影响。若乙方未能解决,甲方有权代表乙方与第三人进行磋商以解决争议,乙方应当无条件接受处理结果,并承担与之相关的一切费用。 10、乙方进场施工必须严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),《四 川省劳动安全条例》及国家现行的安全规范、标准、条例,必须遵守甲方现

木工班组劳务分包合同范本

模板工程劳务分包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(身份证:)(以下简称乙方) 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就远大聚英阁商住楼2栋A、B、C座模板工程劳务分包施工事项协商一致,订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程容: 二、承包方式: 1、本工程采取包工不包料方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料:塔吊、人货梯、门型架、模板(胶合板或木板散板)、方木、顶撑木、步步紧、螺杆。 3、乙方必须自备以下材料、机具和工具:铁钉、铁线、钢钉、园盘锯及锯片、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、照明灯具、电源线、斗车、电钻及钻头等上述第2点未提及的其它需用料具。 三、承包围: 1、2栋A、B、C座模板工程:A座五层(不含五层梁板)至十九层模板工程,B座、C 座四层(不含四层梁板)至十九层模板工程,包括:墙、柱(含砌体中的构造柱)、梁(含砌体中的构造梁)、板、楼梯、电梯井、垃圾道、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、花架、水箱、女儿墙、遮阳板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过

梁、窗上下飘板、所有止水反梁和设计图纸要求现浇部位的模板工程施工,包括:人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的模板工程施工。 四、工作容: 1、熟悉施工图纸,布置操作地点,领退料具,班组自检并配合受检,整个施工现场一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输,含超远距离运输及超高运输,含反复多次转运)。 2、木模板的制作:完成制作模板的所有工序,包括:新模板(散板或胶合板)涂抹保护剂、选料、配料、划线、弹线、截料、砍边、平口对缝、钉木带、拼模(含制作不规则模和圆形模)等工序。 3、木模板的安装:完成安装模板的所有工序,包括:立模板、立支撑、安装穿墙螺杆、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、安木箍、钉卡子、吊正找平、填模板缝隙、清理木屑及模板杂物、搭拆支模架子及操作架子(含超高)等工序。 4、木模板的拆除:拆除模板(含超高),并拆除回收支撑、门架、模板、方木、垫楞、上下顶托、步步紧、铁丝、螺栓、缝隙垫、穿墙螺杆、钢管、扣件等料具,将回收料具搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐。 5、整个模板工程完成后,应清理模板、方木、钢管上粘结的干结水泥及砼浆,模板修理,拔除模板、方木上的铁钉,扣件、卡具上油,并将材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐 6、乙方应协助施工员及测量工定位放线,乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。 7、捣制砼时派人跟班看模并随时加固,拆模后如有胀模砼或不对位凸砼要及时凿除,并按甲方要求特殊处理,拆模后要彻底清理干净干结砼、碎模、缝隙垫、铁钉等,建

脚手架班组承包合同精华版

脚手架班组承包合同精华版 Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-003957

脚手架班组承包合同精华版 甲方:_______________ 乙方:_______________ 乙方施工楼号内所有的脚手架,安全防护,卸料平台,其主要内容是。 1.外架的搭拆【落地架,挑架】,直至主体完工。 2.外架以内的安全通道,平台架的拆除,满足安全所需的防护架体,平台等架工工作范围。 3.安全网,密目网及周边平台搭设,拆除等。 4.卸料平台搭拆【每层】。 5.钢管,扣件等的水平垂直运输,现场堆码。 6.后浇带的加固架搭拆。 7.以及施工现场的钢筋棚,木工棚电箱防护等。

二、分包方式:_________________。 三、分包单价: 1.承包单价为_______元每建筑平米。 2.按图纸建筑平米计算【夹层不计算面积】。 3.楼层防护,洞口防护,电梯井及其临边防护,每二层水平兜网各层硬防护不另行记取费用【包括每层后浇带加固等】。 四、付款方式: 1.基础至主体____层按月拨付____%,主体封顶完工支付____%工程款。 2.架体搭设进度款按____每平米计算。架体拆除按____每平米计算。3剩余____%工程款完工____个月内支付。 五、工程质量要求: 1.要求严格按照国家有关标准和规定搭设,做到横平竖直,外观整齐规范,架板铺设牢固,无探头板,工完料清。 2.乙方所搭设脚手架必须达到验收合格。 3.乙方需设卸料平台和外架上转料平台必须达到验收合格。

抹灰分包合同

抹灰工程劳务合同 发包方:青岛鸿昊达建筑劳务有限公司 承包方: 二O一七年月日

抹灰施工班组劳务分包合同 发包方(甲方):青岛鸿昊达建筑劳务有限公司 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程概况: 1、工程名称:中韩派出所及刑警大队业务技术用房 2、工程地点:青岛市崂山区辽阳东路刘家下庄东侧 3、工程工期:年月日至年月日 二、承包范围及方式: 1、承包范围:内、外墙抹灰 2、承包方式:包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容:抹灰工程:材料场内水平垂直运输、筛沙子、砂浆搅拌、基层清理、润水、喷浆、甩毛(或刷界面剂)、填充墙与砼交接处烟道处钢丝网、抗裂砂浆复合耐碱网格布、抹灰用钢筋凳(或脚手架)的制作及拆除、安拆卸溜槽、挂饼冲筋,底、中、面层抹灰、收光或拉毛、浇水养护、成品保护;门窗护角抹灰,管道井及零星抹灰(包括安全文明施工用工,清理现场),至少三遍抹灰,罩面及压光等工作内容。 三、合同价款 1、合同单价为:按实抹面积外墙元/M2,内墙元/M2。此单价为综合含税包干价格,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日,以项目部开出工日数为准并附有详细

施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证,按实抹面积以平方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书,由现场施工管理人员初步审核,交经营层审核,双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金,结算工程款的 %,余款年底(农历)一次付清。 (总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 5、工程款支付条件 1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议,由总包方监督执行。 3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表,工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。 以上三条作为支付工程款的依据,缺一不可。只有当完成工人工资发放,且无任何争议下,才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。 五、双方责任 (一)甲方 1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底

2019年工程施工班组劳务合同协议书范本详细版

编号:_____________工程施工班组劳务合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 总则: 甲方根据工程施工任务需要,经友好协商确定将________________________________工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定,结合本工程需要,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行,具体事项如下: 工程名称: 工程地点: 承包形式: 本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等,由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工,乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业,并对其施工现场(工程)的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理,承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。 合同履约保证金: 根据双方协商,乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金__________元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息;若乙方未进场施工,甲方有权扣留乙方保证金,作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期

班组施工承包合同模版

工程施工劳务承包合同 甲方(发包方): ______________________________________ 法定代表人: ________ _____ 联系地址:_______________________________________________ 电子邮箱: _____________ 乙方(承接方):____________________________________________ 身份证号码:_________________________________________________ 联系电话:___________________________________________________ 联系地址:____________________________________________________ 电子邮箱:____________________________________________________ 经甲、乙双方研究,甲方同意将工程劳务承包给乙方,《中华人民 共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:。 2、工程内容:,包质量,包 安全,包工期。 3、工程地点:。 第二条工程承包范围及工期 1、工程范围:。 2、工期:自年月日至年月日。 第三条承包形式 包工不包料□包工包辅料□,生活费、电动工具及工具耗材、车费、住宿自理。 第四条承包价格 1、总金额:大写圆整,小写元; 2、单价:参照(附件一)单价表

抹灰工程承包合同

抹灰工程承包合同 劳务承包方(以下简称甲方) 分项承包方(以下简称乙方) 由劳务总承包方承包的瑞安市东山下埠返回地工程3#楼抹灰。因工程需要,现将东山下埠返回地工程3#楼内外抹灰工程劳务承包方分包给乙方施工,为明确双方责、权、利按合同工期完成工程任务,经协商一致,根据《中华人民共和国经济法》和《劳动法》的规定,特签订以下合同,以资共同信守执行。 一、工程名称:瑞安市东山下埠返回地工程3#楼 二、工程地点:瑞安市东山下埠 三、承包形式:包清工 四、承包内容: 1、内外墙面抹灰以施工图纸为标准,包含拌制、运输沙、泥浆;墙面湿水、喷 浆、贴灰饼、贴网、包角、包门窗边、天棚阴边,屋顶女儿墙、屋架、雨篷、屋面细石找平、天沟找平、楼梯间台阶踏步压光、阳台、空调板、内外沙浆抹面; 外保温面层全套程序,楼层细石找平、底层(5cm至10cm)的地面细石找平。 总之,按图纸上的所有沙浆抹面、保温面层及细石混凝土找平全由乙方承包价在内施工。(铺贴花岗石由甲方承担施工)。 2、严格按抹灰、阳台、地面、屋面等装饰泥水工程现行规范操作规程进行文明 标化施工,必须做到本作业区内工完场清(落手清)的工作习惯。 五、承包价格 工程质量达到一次性合格,按本合同第四点承包工作内容的地下室以上按建筑

面积每平方米45元结算。(建筑面积计算规则按本项目部结算方式为准) 六、付款及结算方式 1、乙方每月25日前向甲方上报本月完成工程量,核算员根据工程的实际进度部 位结算工程款,待次月(20~25日)发放上月工程款的80%。如果进度完不成,影响下道工序施工予以处罚。质量达不到要求,乙方应无条件返工至合格,并承担造成的相关经济损失。待施工完成经项目部检查达到预验收条件后付至90%,余款5%待竣工验收后付至,尾款待项目部付清给甲方,甲方再一次性付清给乙方。 2、乙方在现场所需用的安全帽及雨衣费用由乙方承担。 3、若乙方在施工中途擅自离开工地,所有余款不再结算。 4、乙方中途、后期退人所发职工工资款,甲方不予考虑。 七、工期要求 本工程施工时期以项目部要求规定的时间为标准再定。 八、质量要求 本工程质量目标确保合格,如不能一次性通过验收合格,由此造成的一切返工损失费用及间接损失费用均由乙方承担,并以单价每平方米少2元结算。 九、双方职责 1、甲方及时提供工程所需要材料。 2、乙方承担:搅拌机、沙浆机、水管、翻斗车、铝合金、泥桶、铁铲、扫把等。 3、乙方应有能力安排好日常的生活,甲方不预支生活费。 4、工程施工中要文明施工,确保安全。由乙方造成的一切安全事故均由乙方承 担。

相关主题