当前位置:文档之家› 产品买卖合同最新版

产品买卖合同最新版

产品买卖合同

甲方:

乙方:梁平县海螺水泥供方

工程项目供应服务工作,

为做好

根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律

法规,经过友好协商,在互惠互利的基础上,就具体事宜签

订如下合同,以资双方信守执行。

、产品

1、乙方必须提供海螺水泥有限公司的“海螺牌”各种

强度等级水泥。

2、如海螺水泥厂统一调整出厂价时,按厂方正式通知或通价函加盖鲜章,甲方应视为有效认可。

、价格

三、付款方式

1、

2、

3、

四、交货地点: 五、质量要求

1、质量要求:乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-2007 标准。

2、验收方式:以乙方供货基地同编号出厂产品检验报

告验收。

3、提出质量异议的期限:如对质量异议,应有甲方在

收货四十日内向乙方提出书面异议,否则视为对乙方所供应

产品无异议。

4、解决质量异议的方法:出现质量异议时将封存样送

甲乙双方共同认可的县级、省级或省级以上国家认可的水泥

质量监督检验机构进行裁决,由此所发生的一切费用由败诉

方承担。

六、计量验收及合理损耗规定

1、包装水泥以甲方按合同约定,交货地点实际交货包

数为准,包装袋重按国家标准执行。

2、散装水泥以厂家供货基础出厂磅单数量为准,并打

封签,合理磅率为3%0合理磅差率内的误差由甲方承担。若

甲方未在收货当时提出异议的,视为对该批次交货量无异

议。

3、甲方指定收货人验收时,收货人签字验收或加盖指

定的收货印章均视为有效确认,指定收货人对数量有异议

的,亦应在收货当时提出,否则,视为对该批次交货量无异

议。

七、违约责任

1、如因甲方不能准时付款,造成工程停工、经济纠纷

或经济损失,由甲方负责。

2、甲方所需水泥只能用乙方提供海螺水泥,把本工程

建完为止,如甲方用其它水泥,视为违约。

3、甲方应在5天内向乙方提报水泥需求计划,如造成

工程停工,因此造成的经济纠纷和经济损失由甲方自负。

4、乙方提供给甲方水泥灌,只能存放海螺水泥,如甲

方未经乙方同意存放其它水泥,视为违约。

5、甲方所需水泥必须提前五天将型号、数量通知乙方,

乙方必须按甲方需求如期供货,乙方不得以任何理由推迟或

任意提高单价,否则视为违约(人力不可抗拒的情况下除外,

如:国家电网限电、机械设备损坏厂家无法生产)

协商解决,协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法

院起诉。

九、其它约定

6、如一方违约,付对方违约金

八、解决纠纷的方式

万元整。

1、本合同双方签字,(乙方为自然人时)/盖章(甲方为

法人和/或经济组织)之日起生效。有效期装饰工程完工付清 所有水泥款之日止。

2、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

3、水泥价位为暂定价,以后随行就市。

乙方: 代表:

年 月曰 甲方:

代表

2020新版买卖合同范本详细版

2020新版买卖合同范本详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-065095

2020新版买卖合同范本详细版 出卖人:(以下简称甲方) 住所地: 法定代表人: 买受人:(以下简称乙方) 住所地: 法定代表人: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。 一、产品名称、型号、数量 产品名称: 产品型号:

产品单价: 产品数量: 二、产品质量 1、质量标准: 2、乙方对产品质量的特殊要求: 3、乙方对产品包装的特殊要求: 4、乙方对产品质量有异议的,应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的,视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的,不受上述期限限制,视为甲方产品符合合同约定要求。 三、产品价款 1、产品的单价与总价: 上述货物的含税价为人民币:______(大写: ________________________); 总价款为:__________________(大写: _____________________________________________)。

工业品买卖合同范本(标准版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-012327 工业品买卖合同范本(标准

工业品买卖合同范本(标准版) 合同编号:_________ 出卖人:__________ 签订地点:_______________________ 买受人:__________ 签订时间:________年____月____日 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 第二条质量标准: 第三条出卖人对质量负责的条件及期限: 第四条包装标准、包装物的供应与回收: 第五条随机备品、配件、工具数量及供应方法: 第六条合理损耗标准及计算方法:无 第七条标的物所有权自时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。 第八条交(提)货方式、地点: 第九条运输方式及到达站(港)和费用负担: 第十条检验标准、方法地点和期限: 第十一条成套设备的安装与调试: 第十二条结算方式、时间及地点:

第十三条担保方式(也可另立担保合同): 第十四条本合同解除的条件: 第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;调节不成的,按下列第_______种方式解决: (一)提交_____________仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。 第十六条本合同自起生效。 第十七条其它约定事项:_______________________ 出卖人(章):_________________________ 法定代表人:___________________________ 买受人(章):_________________________ 法定代表人:___________________________ 签约日期:________年____月____日 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.

买卖合同质量纠纷案例分析

买卖合同质量纠纷案例分析 【律师提示】 商家明知产品质量存在质量问题而故意出售给消费者,消费者在使用过程中连续出现严重的质量问题,且经多次修理未能排除障碍,消费者提出退货请求的,应予支持。 【法院审理及判决】 上诉人(原审被告)北京博瑞祥云汽车销售中心,住所地北京市朝阳区花虎沟2号。 法定代表人马荣汉,该中心经理。 委托代理人杨诩,北京市华通律师事务所律师。 委托代理人穆亚明,男,1963年2月21日生,汉族,北京博瑞祥云汽车销售中心服务经理,住北京市朝阳区德外双泉堡汽修一厂宿舍5号楼4门302号。 被上诉人(原审原告)贾英丽,女,1960年2月9日生,汉族,北京金科宇峰技术有限公司职员,现住北京市朝阳区惠新苑4楼902号。 委托代理人王文忠,男,1960年7月4日生,汉族,无业,住址同上。 委托代理人刘贵凤,女,1950年7月4日生,汉族,北京金科宇峰技术有限公司干部,现住北京市西城区德外大街12号。 上诉人北京博瑞祥云汽车销售中心(以下简称博瑞祥云中心)因买卖合同纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(XX)朝民初字第7416号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。 XX年2月,贾英丽诉至原审法院称:我于XX年7月19日在博瑞祥云中心购买了一辆奥迪a6轿车,车型为4b31t6。购买后,认真仔细的阅读了随车文件,并严格按使用说明书中的操作要领驾驶轿车,后又按《保养手册》的要求进行了日常保养。但是在驾驶过程中,该车的质量问题凸现,转向灯、继电器、安全气囊控制单元、刹车真空泵、机油灯报警、节气门开关等不断出现问题。我认为该车存在严重质量问题,博瑞祥云中心明知此车贴有”;禁止销售”;的贴条仍将此车予以销售,

王艳等诉许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷案民事判决书

王艳等诉许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷案 许昌市魏都区人民法院 民事判决书 (2009)魏半民初字第219号 原告王艳。 原告程洪岩。 委托代理人张军超,河南先利律师事务所律师。 被告许昌金都房地产有限公司。 法定代表人张水清,任公司总经理。 委托代理人菅中战,河南金泰律师事务所律师。 原告王艳、程洪岩诉被告许昌金都房地产有限公司商品房买卖合同纠纷一案,原告于2009年3月26日向本院提起诉讼,本院于同日立案受理后,依法组成合议庭,并于2009年6月9日公开开庭审理了本案。原告王艳、程洪岩及其委托代理人张军超、被告许昌金都房地产有限公司法定代表人张水清的委托代理人菅中战等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王艳、程洪岩诉称,原告于2008年1月5日和被告签订了一份商品房买卖合同,合同约定:原告购买被告开发的位于许昌市东城区学院路东侧莲城华庭6幢A单元11层1102房,建筑面积为156.77㎡的期房,每平方米为2649.6元,总房款为415378元。原告按合同约定交了首付,并在工商银行办理了按揭等相关手续。后经和被告协商,被告同意按团购价2060元每平方米出售给原告,因原告已在工商银行办理了按揭,房款已全部支付给了被告。原告要求被告退还多支付的房款,但被告一推再推,以种种理由推托。为维护自身的合法权益,请求被告退还多收原告的购房款92431.80元;诉讼费用由被告承担。 被告许昌金都房地产有限公司辩称,原告程洪岩不具有主体资格,购房合同是与王艳签订的;原、被告应按商品房买卖合同约定的价格履行,故被告不存在多收房款问题,营销部不能代表被告单位,故其承诺不能视为原合同的变更,且该承诺不是对王艳的承诺,是有条件的。总之原告的诉讼请求无事实及法律依据,应依法驳回原告的诉讼请求。 原告为支持自己的主张,向本院提供的证据有:1、结婚证一份,证明二原告是夫妻关系,该房子是二原告购买的婚房。被告对该份证据的真实性无异议,但认为二原告夫妻关系确立于2009年3月2日,而商品房买卖合同和销售部的承诺在原告夫妻关系确立之前。2、商品房买卖合同及个人购房借款担保合同各一份、收款收据二份,证明合同是王艳一人所签,但联系电话留的是原告两人的,而且原告方也如期支付首付款125378元,余款290000元是按揭。个人借款担保合同证明,余款290000元已在银行贷款成功,并如期向银行支付分期贷款。被告对该份证据的真实性无异议,但认为该组证据只能证明购房者为王艳一人。3、当庭出示个人业务凭证及信息表各一份,证明原告每月向银行还款的情况。被告无异议。4、营销中心承诺一份,证明原告与营销中心协商后,购房价按团购价每平方米2060元。被告对真实性无异议,但认为,第一、营销中心不能够代表

2020关于产品买卖的合同范本大全

2020关于产品买卖的合同范本大全 随着社会的发展,工业产品买卖合同日趋繁多,产品买卖合同怎么写呢? 关于产品买卖的合同范本1 甲方: 乙方: 本合同于________年________月________日,由 ______________________(以下简称甲方)和______________(以下简称乙方),在________________经过友好协商签订,双方共同遵守执行。 第一条乙方所提供的产品及费用清单 产品名称 型号规格 数量 单价(元) 合计(元)

总金额(大写) 第二条包装:由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。 第三条交货期:自本合同生效之日起至验收合格之日止 _______天。 第四条交货地点和方式 1.交货地点: ______________________________________________。 2.交货方式:乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地,包括保险和储存在内的一切事项,有关费用已包括在合同总价中。 第五条付款方式 1.本合同生效后,甲方在___个工作日内向乙方支付本合同总价的____% 作为预付款; 2.甲方对乙方所提供的产品验收合格后,乙方出具合同总价的全额销售发票,甲方在________个工作日内支付本合同全部余款。 第六条质量保证和售后服务

1.乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性,产品质量保证期为________天,自交付之日起计算。 2.在产品质量保证期内,如出现产品质量问题,甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用,乙方也应及时提供维修服务,但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。 第七条合同的修改 任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。 第八条违约责任 在合同履行期间,乙方延期交货、甲方延期付款,除双方协商同意免责外,均按未交付/未支付本合同价款日的____%承担违约责任 第九条争端的解决 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决,各方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条合同生效及其它

工业产品买卖合同范本

工业产品买卖合同范本 工业产品买卖合同范文一出卖人:合同编号:合同履行地: 买受人:签订时间: 标的、数量、价款及交(提)货时间 第三条:出卖人对质量负责的条件及期限:按公司三包规定 第四条:包装标准、包装物的供应与回收:无 第五条:随机的必备品、配件,工具数量及供应办法:按公司配备标准 第六条:合理损耗标准及计算方法:无 第七条:标的物所有权自付清货款时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于公司所有。 第八条:交(提)货方式、地点:在公司自提。 第九条:运输方式及到达站(港)和费用负担:买受人自理。 第十条:检验标准、方法、地点及期限:无 第十一条:成套设备的安装与调试:技术指导、调试。 第十二条:结算方式、时间及地点:合同签订后内全部付清合同货款后在公司内提货。 第十三条:担保方式(也可另立担保合同):无 第十四条:本合同解除条件:履行后解除。 第十五条:违约责任:由违约方负责,双方确保履约合

同,如单方面撤销合同,违约方向对方赔偿合同额的10%。 第十六条:合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。第十七条:本合同自签订之日起生效。 第十八条:其他约定事项:无 出卖人买受人 出卖人:住所:出卖人:住所:法定代表人:委托代理人:法定代表人:委托代理人:电话:传真:电话:传真:开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮政编码:邮政编码: 工业产品买卖合同范文二出卖方:买受方: 工程名称:合同编号:签订地点:签订时间:年月日 根据我国《合同法》的有关规定,出卖方与买受方根据工业产品买卖合同的要求,本着互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。第一条标的物、数量、价款:第二条质量标准:产品质量符合相关国家标准要求指标值。 第三条出卖方对质量负责的条件及期限:标的物未达到本合同规定的质量条款(第二条)标准要求,由出卖方承担(更换合格品或退货),负责期限:一年。第四条包装标准、包装物的供应与回收:。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:。

房屋买卖合同纠纷案民事判决书(2018)新民三初字第337号

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 房屋买卖合同纠纷案民事判决书(2018)新民三初 字第337号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院 民事判决书 (2018)新民三初字第337号 原告:冯毅,男,汉族。 被告:姜健,男,汉族。 原告为证明其诉讼请求,出示以下证据: 1、房产转让合同,证明原、被告间存在房屋买卖合同关系;被告对该证据真实性认可。本院房产转让合同予以确认。 2、买卖定金合同,证明原告已按照合同按时交付定金,被告未按照合同履行转让房屋所有权,被告违约在先。被告对该证据的真实性认可,但认为其并未收到原告交付的定金。 3、证人证言,证明房屋中介公司代被告收取原告交付的定金12000元(证人出示收据)。被告对证人证言及收据不认可,认为中介公司未将收取原告定金的事实告知被告。证人证言与买卖定金合同内容相印证,本院对证人证言予以确认。 被告姜健辩称:我同意继续履行合同,我未收到原告交付的定金,且我与原告签订的合同中不存在双倍退还定金的约定,对原告要求双倍支付定金的诉讼请求,请求法院驳回。 1 / 6

被告姜健未提供证据以证明其抗辩。 经本院释明:原告要求被告在全部购房款中扣除24000元。 本院认为:原、被告均要求继续履行房产转让合同,故本院对原告要求被告继续履行房产转让合同的诉讼请求予以支持。 本案的争议焦点是,原告能否要求被告双倍返还定金24000元以折抵部分购房款。对此,本院认为,《中华人民共和国担保法》第八十九条规定:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当折抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收取定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。担保法规定确立了我国违约定金罚则基础。但我国现有的民事法律体系中,不仅仅存在违约定金罚则,《中华人民共和国担保法解释》第117条亦确立了解约定金罚则即定金交付后,未交付定金的一方可以按照合同的约定以丧失定金为代价而解除主合同,收受定金的一方可以双倍返还定金为代价而解除主合同。本案中,只有因被告原因导致双方间合同解除,被告才负有双倍返还定金的义务。现原、被告均要求继续履行合同,双方间合同未解除,原告要求被告双倍返还定金的请求不成立,本院不予支持。综上,判决如下: 一、被告姜健继续履行2018年11月18日与原告冯毅签订的房产转让合同; 二、驳回原告冯毅要求被告姜健双倍返还定金24000元的诉讼请求。

产品销售协议书

产品销售协议书 甲方:(以下简称甲方)甲方电话: 乙方:(以下简称乙方)乙方电话: 为促进甲、乙双方共同发展,本着平等互利的原则,经甲、乙 双方友好协商,就委托乙方为甲方产品销售商事宜,订立以下条款, 具体细则如下: 一、经销区域:销售区域为: 二、经销类别: XXX产品 三、经销期限:自年月日至年月日止,合同期 满后,在同等条件下,乙方有续签的优先权。四、产品价格及返利条件: 1、如遇原材料上涨或下跌,按甲方的实际成本调价,产品价格按 甲方调整的统一出厂价计算。 2、返利条件:乙方12 个月内销售甲方产品达到销售目标吨,可享受每吨元返利,另每超过目标量10%增加0.2 元返利。 五、权利及义务: 甲方: 1、甲方应以公平合理的统一价格向乙方供应质量合格的产品; 2、甲方有权不定期检查乙方销售工作并要求乙方不定期汇报其销售 进度。 3、甲方有权在乙方违反合同条款的情况下终止乙方经销权。 4、甲方若无故停止供货,乙方有权追究甲方责任。

乙方: 1、在协议产品的经营活动中,乙方要严格遵守国家法律、法规, 执行甲方制定的各项规章制度和管理要求。 2、乙方不得以任何形式冲击经销区域以外的市场,若因发展需要,欲向未开发地区销售,应事先征得甲方同意并签订经销合同。 3、为了更默契地合作,乙方应定期向甲方汇报销售情况(每月一次)。如发现乙方有违规跨地区销售现象,乙方负责补偿被冲货地区 的相应损失。如乙方属故意冲货,甲方有权终止乙方的经销权。 4、乙方不得以低于甲方规定的市场底价出售,如违反,甲方有权 终止乙方经销权。 5、乙方不得有影响甲方形象或利益的行为,否则需对由此造成的 经济损失或影响本产品销售的责任负责。 6、乙方在合同期内不得销售与甲方同类或相似的产品,如违反, 甲方有权终止乙方经销权。 六、货款结算: 货款结算方式为月结,每月 5 日为对账日,当月的账需在次月 5 日之前全部对清楚,本月的所有货款,乙方必须在次月10 日之前,全额汇入甲方指定的帐号。对账凭据及时间以甲方在货运部发给乙方的发 货单为准(未结清的发货单均为乙方欠甲方的货款,运输费用由乙方负责)。如有返利金额产生,返利金额可直接从年底汇入甲方指定帐 号的总货款中扣除。 七、发货及运输:

工业产品买卖合同范本-工业买卖合同模板

工业产品买卖合同范本:工业买卖合同模板 合同编号:__________ 工业产品买卖合同范本甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日工业产品买卖合同范本出卖人:_____________合同编号:买受人:_____________签订地点: 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 标的名称 牌号商标规格型号生产厂家计量单位数额时间以及数量金额第二条质量标准:___________________ 第三条出卖人对质量负责的条及期限:_______________ 第四条包装标准、包装物的供应与回收:_______________ 第五条 随机的必备品、配、工具数量及供应办法:_____________ 第六条 合理损耗标准及计算方法:_______________ 第七条标的物所有权自____时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____所有。 第八条交(提)货方式、地点:_______________ 第九条

运输方式及到达站(港)和费用负担:____________ 第十条检验标准、方法、地点及期限:______________ 第十一条 成套设备的安装与调试:______________ 第十二条结算方式、时间及地点:_______________ 第十三条 担保方式(也可另立担保合同):_____________ 第十四条本合同解除的条:_________________ 第十五条违约责任: _______________________ 第十六条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决;(一)提交 ____仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。 第十七条、本合同自___生效。 第十八条、其他约定事项:________________ 出卖人(章):买受人(章): 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:

货物买卖合同书范文

货物买卖合同书范文 Model text of contract for sale and purchase of goods latest edit ion 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

货物买卖合同书范文 前言:买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 订立合同双方: 购货单位:_________,以下简称甲方; 供货单位:_________,以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格:_________。(应注明产品的牌号或商标) 2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第()项执行: (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必 须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实 行抽 样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽 验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由 当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据。) 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量:_______。 2.计量单位、计量方法:______。 (国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部 门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供 应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应 清单。)

浅论买卖合同的举证责任及举证责任分配

浅论买卖合同的举证责任及举证责任分配问题 广东遵道律师事务所黄华通律师 一、案情简介 原告建亚公司诉称,被告龙奇公司于2006年下半年向建亚公司购买模具配件,货款为3674元。建亚公司分别于2007年11月7日、2007年11月21日、2008年7月12日委托律师向龙奇公司出具律师函,敦促龙奇公司偿还货款,龙奇公司收到律师函后拒绝付款。据此请求判令:1、龙奇公司付还建亚公司货款3674元及利息(利息自起诉之日起至龙奇公司还款之日止按银行同期贷款利率计算)。2、本案诉讼费用由龙奇公司承担。 龙奇公司辩称,龙奇公司没有结欠建亚公司货款3674元,请求法院驳回建亚公司的诉讼请求。 龙奇公司反诉称,建亚公司称龙奇公司尚欠建亚公司货款3674元没有事实依据。龙奇公司在2006年6月19日已预付建亚公司78800元,2006年7月31日已预付5799.6元,2006年8月25日已预付3888.84元,合共88488.44元。据此反诉请求建亚公司返还龙奇公司预付款88488.44元; 一审经审理查明,原、龙奇公司曾经有业务往来,龙奇公司于2006年下半年分六次向建亚公司购买模具配件,建亚公司并出具《收据》六份,货款金额3674元,龙奇公司对其中2006年9月10日、10月27日、11月10日的三份《收据》的货物及金额3232.2元予以确认,对另外三份《收据》的金额441.8元的货物,承认暂时有收到建亚公司的货物。建亚公司诉称后多次向龙奇公司催讨上述货款3674元,但龙奇公司均没有付还。龙奇公司庭审中辩称没有结欠建亚公司货款,并在反诉中主张其分别于2006年6月20日、2006年8月8日、2006年8月29

产品买卖合同完整版示范文本

文件编号:RHD-QB-K3499 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 产品买卖合同完整版示 范文本

产品买卖合同完整版示范文本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 购货单位:_________(以下简称甲方) 供货单位:_________(以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)单价、总价等,如表所列: 第二条产品包装规格及费用_________ 第三条验收方法______________ 第四条货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条交货规定 1.交货方式:______ 2.交货地点:______ 3.交货日期:______

4.运输费:_______ 第六条经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责

工业品买卖合同范本(2021版)

YOUR LOGO 工业品买卖合同范本(2021版) When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.

专业合同系列,下载即可用 工业品买卖合同范本(2021版) 导语:合同目的具有确定性。一般情况下,在订立合同时,当事人的合同目的应该是确定的。从严格意义而言,任何人的行为都是有目的的。合同的订立和履行也属于人的行为,而且是比较正式的行为,所以更应该具有一定的具体目的。因此,对于特定的合同当事人,其合同目的是确定的。 工业品买卖合同范本(一) 合同编号:xxxx 甲方:*************公司 乙方:*************公司 甲乙双方经友好协商,就乙方向甲方提供以下产品事宜达成如下合同: 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 第二条质量标准:严格按图纸及技术要求加工 第三条乙方对质量负责的条件及期限:乙方要确保质量,若检验不合格,甲方要求乙方及时退换。第四条包装标准、包装物的供应与回收:铝合金盒。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法: 第六条合理损耗标准及计算方法: 第七条标的物所有权自甲方付全款时起转移,但甲方未履行支付合同款项义务时,合同的物属于乙方所有。 第八条交(提)货方式、地点: **************** 朱修伦

收第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:快递费用乙方负担第十一条成套设备的安装与调试:第十三条担保方式(也可另立担保合同):工业品买卖合同第十条检验标准、方法、地点及处理方式:即国家检验标准,(+/-1μ的精度)并出据出厂检验合格报告。 第十二条结算方式、时间及地点:电汇、合同签订后,甲方支付乙方50%,验收合格后一次性付清货款。 第十四条本合同解除的条件: 第十五条违约责任: 第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第一种方式解决: (一)提交甲方所在地的仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自双方签字盖章后起生效。 第十八条其他约定事项:双方友好协商。 出卖人(章):买受人(章): 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真:

合同范本之买卖合同质量保证

买卖合同质量保证 【篇一:买卖合同条款】 篇一:买卖合同(安装调试条款版) 买卖合同 合同编号: 合同签订地: 买方:(以下简称“甲方”)卖方:(以下简称“乙方”) 甲乙双方经协商一致,乙方将下列货物出售给甲方,根据《中华人 民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,双方达成以下条款,以资信守:以上价格含%增值税以及运输、卸货、安装、调试培训、保险费等费用。 二、质量技术标准 1、乙方所供货物应为全新、合格的原装产品,保证该货物的制造与 安装符合原厂标准、符合国家颁布的设备制造与安装国家标准、安 全规范、技术条件,符合行业标准并满足双方约定的质量技术要求;质量技术标准为:。 2、若双方对所供货物的质量技术标准没有约定,则以国家标准、行 业标准为准;若企业标准高于国家标准、行业标准的,以企业标准 为准;若甲方对所提供货物质量技术有特别说明,还应满足特别说 明要求。 三、货物包装 1、乙方应对货物妥善包装,符合运输中的防潮、防锈、防震等要求,确保货物不受损坏;因包装不当造成货物毁损、灭失的风险及费用 由乙方承担。 2、包装不回收,不计价。 四、货物运输及交付 1、乙方暂定于年月日到货并进场安装;具体进场时间由甲方提前日通知乙方,乙方应以经甲方初步验收合格、通知可进场安装后日 内安装调试培训完毕,具体的安装调试培训地点为:。经甲方正式 验收合格后视为乙方完成交付;运输风险由乙方承担。 2、乙方应将所供货物的全套技术材料及其他资料随货交付甲方,包 括但不限于安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安 装及使用维修说明、制造厂出具的质量保修卡及技术说明文件等。五、货款支付

工业产品买卖合同范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工业产品买卖合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

出卖方: 买受方: 根据我国《合同法》的有关规定,出卖方与买受方根据工业产品买卖合同的要求,本着互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。 第一条:标的物 名称: 数量: 价款: 第二条:质量标准:产品质量符合相关国家标准要求指标值。 第三条:出卖方对质量负责的条件及期限:标的物未达到本合同规定的质量条款(第二条)标准要求,由出卖方承担(更换合格品或退货),负责期限:______年。 第四条:包装标准、包装物的供应与回收:_________________________。 第五条:标的物所有权:自交货时起转移,但买受方未履行支付价款义务时,标的物属于出卖方所有。 第六条:交(提)货时间、方式、地点 交货时间为合同生效后天起,于____天内交货完毕; 方式:买受方自提或由出卖方代办运输; 交货地点:_____________________。 第七条:运输方式及到达站(港)和费用负担 运输方式:____________________; 到达地:______________________; 费用负担:___________________。 第八条:检验标准、方法、地点及期限:买受方在收货地点按本合同规定的质量条款(第二条)检验,或指定具备相应资质的检验机构提供相关检验依

据;质量异议提出时间为标的物到达后十五天内;期间无异议等同为验收合格。 第九条:安装与调试:出卖人提供相关《产品使用说明书》,如需出卖方技术人员赴现场配合指导,所产生的费用由买受方承担。 第十条:违约责任 按合同法有关条例,出卖方不能按期供货,每天按货款的____%扣罚违约金,迟一天扣罚一天;买受方未能按时支付合同约定的款项每天按货款的____%扣罚违约金,迟一天扣罚一天。 第十一条:合同争议的解决方式 本合同如发生争议,由双方协商解决;若协商或调解不成的,按下列第()种方式解决: (一)提交______仲裁委员会仲裁; (二)依法向当地人民法院提起诉讼。 第十二条:本合同自出卖方收到买受方预付款起生效,至合同所有约定完毕之日终止。 第十三条:不可抗力:遇严重自然灾害、战争等不可抗力事件,由双方协商延期或终止合同。 第十四条:本合同书一式____份,双方各执____份。 出卖方: _____年____月____日 买受方: _____年____月____日

买卖合同质量保证金

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 买卖合同质量保证金 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

买卖合同质屋保证金 篇一:供货合同标准设备版本(留质保金)简单 合同编号: 签订地点:重庆市巴南区 xxx 供货合同 甲方:重庆宗申xxx公司乙方: 一、标的物 二、质虽要求、验收条件 1.乙方保证提供的产品为全新产品,并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的,由甲方提供其签字确认的有效图纸,双方应签订立技术协议作为本合同附件。 2.乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料,一并交付甲方。 3 .产品质保期12个月,从双方验收合格会签验收记录之日起算。三、供货时间、地点、方式 合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前,包装、运输、保险、搬运、运

输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。 四、包装或防护要求 乙方应采取适当的包装方式及防护措施,如由于采取不 适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失, 其责任由乙方承担。 五、随机备件、配件、工具的数虽及供应办法按技术协 议要求。六、价款及支付方式 设备投入正常运行并满足最终验收条件后,乙方提请甲 方组织最终验收,甲方根据双方会签的最终验收满足合同及 技术协议相关要求的凭证,20日内支付乙方合同总价95% 的款项,即¥元(大写人民币:圆整);余留合同总价5%作 为质保金,在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付(不 计利息)。 七、违约责任1.甲方的违约责任 甲方迟延付款,逾期付款部分应按照中国人民银行同期 贷款利率向乙方支付违约金。 2.乙方的违约责任 ①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收,每逾 期一天按合同总价的1%向甲方支付违约金(按逾期时间累加, 甲方可在办理付款时一并扣除)。逾期20天仍不能交货或通过验收,甲方有权单方解除合同,乙方应退回甲方已支付的货款,同时应按合同总价的30加甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

最新买卖合同范本通用版

最新买卖合同范本通用版 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-013970

最新买卖合同范本通用版 出卖人:(以下简称甲方) 住所地: 法定代表人: 买受人:(以下简称乙方) 住所地: 法定代表人: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。 一、产品名称、型号、数量 产品名称: 产品型号:

产品单价: 产品数量: 风险提示:标的物信息 买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。 数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。 二、产品质量 1、质量标准: 2、乙方对产品质量的特殊要求: 3、乙方对产品包装的特殊要求: 4、乙方对产品质量有异议的,应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的,视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的,不受上述期限限制,视为甲方产品符合合同约定要求。

三、产品价款 1、产品的单价与总价: 上述货物的含税价为人民币:______(大写: ________________________); 总价款为:__________________(大写: _____________________________________________)。 2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担: 甲方产品的包装物由_______提供,包装费用由____________承担。甲方产品的运输由_________办理,运输费用由____________承担。甲方产品的保险由_________办理,保险费用由____________承担。甲方产品交付时的上下列支费用由__________________承担。 乙方承担的上述费用,乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。四、产品交付 风险提示:履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不

工业产品购销合同范本

工业产品购销合同 买方:___________________ 卖方:___________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就产品买卖事宜达成协议如下: 第一条产品名称、商标、型号、数量、金额,交(提)货时间及数量: (注:空格如不够用,可以另接。) 第二条产品质量要求: 第三条包装标准、包装物的供应与回收:________________________________ ________________。 第四条交(提)货地点、方式________________ ________________。________________ 第五条验收方法:________________ ________________。 第六条付款方式及时间:双方约定以第________________种方式支付价款。 (一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)________________元(定金不得超过总价款20%),交(提)货验收后一次性支付余款。 (二)________________。 第七条违约责任: (一)卖方违约责任: 1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的,如果买方同意利用,应当按质论价;如果买方不能利用的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。 2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金;迟延交货超过________________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。 (二)买方违约责任: 1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的经济损失,已支付的定金无权要求返还。

产品买卖合同范文.doc

产品买卖合同范文 主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见,由供方将一产品交付给需方,以下是我为大家精心整理的3篇产品买卖合同范文,产品买卖合同范文一 出卖人(甲方):_________ 买受人(乙方):_________ 甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守, 产品买卖合同范本 。 第一条标的物 1.产品名称:_________ 商标:_________ 规格/型号: _________ 原产地:_________ 生产厂家:_________ 2.交易数量:_________ 3.单价:_________ 总价款:_________ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第_________项: a.按照国家强制标准或者指导标准:_________执行 b.按照国际通用标准:_________ 执行 c.按照行业标准:_________ 执行 d.按照封存的样品标准执行

e.协商约定质量达到以下水平:_________ ...... (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a:_________ 质量标准或参数:_________部件b:_________ 质量标准或参数:_________ ...... 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平:...... 以下部件作业应当达到以下水平: 部件a:_________ 作业水平:_________ 部件b:_________ 作业水平:_________ ...... 6.产品的整体技术性能标准为: ...... 以下部件采用以下技术: 部件a:_________ 采用技术:_________ 部件b:_________ 采用技术:_________ ...... 7.产品功能 ...... 8.安全性能 对环境的影响:_________

合同法案例原理题

1、钢材买卖合同纠纷案 原告:北京市某贸易公司被告:湖北某物资公司原告与被告签订钢材买卖合同,约定原告向被告购买规格为#6.5毫米线材1000吨,总价为350万元,由原告先付款后提货且运费自付。原告依约如期将上述货款划至被告账户。被告在收到原告的上述货款后,因届时没有#6.5毫米的线材可供,遂与原告协商终止履行合同,口头承诺将全部货款退还给原告,并立即退还了50万元。后双方又协商,口头约定由被告提供其他种类钢材,作为冲抵其尚欠的300万元货款,但双方没有明确抵款钢材的单价。此后,原告陆续从被告处拉走#10、#16通尺元钢和#12、#16通尺螺纹钢,共计750吨。接着,原告嫌所得钢材不够抵款,遂以被告毁约在先,且未支付违约金,所供货物不足以抵偿货款为由,起诉至人民法院,请求判令被告退还剩余货款,并支付违约金和赔偿损失。被告答辩称:后来作为货款抵偿的钢材价值320万元,足以抵偿所欠原告货款,请求法院驳回原告诉讼请求。 提示:参照湖北某物资局向法院提供的该各种钢材的同期市场成交价格,被告以物抵债所提供的钢材共计价款320万元,足以清偿其所欠原告的货款。 试问: (1) 该钢材买卖合同是否有效? (2) 被告是否违约?是否毁约? (3) 双方协商,由被告以物抵债的口头约定及其实际履行是否有效? (4) 该买卖合同纠纷产生的主要原因是什么? (5) 被告是否应向原告赔偿损失? (6) 法院能否驳回原告的诉讼请求? (1)该合同合法有效。 (2)被告未能按照原合同履行义务,构成违约,应支付违约金,但被告并没有毁约。 (3)双方协商,由被告以物抵债的口头约定及其实际履行,因双方认可而有效。 (4)该买卖合同纠纷产生的主要原因是:双方就抵款的各种钢材的单价约定不明。 (5)原告受到损失的证据不足,被告不应向原告赔偿损失。 (6)法院应该驳回原告的诉讼请求。 2、购销合同纠纷案 原告沈阳电缆二厂一分厂上海销售处诉称,1997年4月8日被告上海海城实业公司向原告购买两种型号的电缆共计货款23350元。被告收货后虽多次出具欠条表示愿意付款但均未履行。故原告诉至法院,要求判令被告支付货款23350元及违约金420元,诉讼费由被告承担。 经法院审理查明,1997年4月8日原告将型号为YC3X25+1X10的电缆600米(单价3347元/百米),型号为YC3X6+1X4的电缆400米(单价817元/百米)送交被告。被告收货后多次出具欠条约期还款,但均未履行。故原告诉至法院。 以上事实有送货回单,欠条、庭审笔录等为证(双方无购销合同)。 试问: (1)原被告之间购销关系是否成立,被告应承担什么责任? (2)原告违约金请求是否有据? (3)本案诉讼费应如何承担? (4)法院判决后,被告仍逾期不付款时怎么办? 答案: (1)原被告之间的购销关系已事实成立,被告收取原告货物后不支付货款显属不当,应承担给付货款的责任。 (2)原告违约金请求因无合同约定,依法无据不予支持。 (3)本案诉讼费,由被告承担98%,原告因未订立合同应当承担2%。 (4)被告在法院判决生效后,如逾期付款,则按银行同期企业流动资金贷款利率加1倍计付迟延履行金。甲公司与光华机械厂签订了一份购买10台机床的合同。合同约定半年后交货,甲公司验货合格后一个月内交付货款。就在交货前半个月,甲公司突然发生火灾,将公司大部分资产烧毁,公司偿债信誉急剧下降。就在此时光华机械厂长和经办人员也有变动,光华机械厂闻讯后估计甲公司没有支付货款的能力,逐以厂长和经办人员变动,不清楚以前签订合同情况为由,不履行合同。 试分析: (1)光华机械厂以厂长和经办人员变动为由不履行合同,是否合法? (2)光华机械厂可以履行什么权利? (3)光华机械厂是否可以中止合同履行? (4)光华机械厂在什么情况下可以解除合同? 甲企业(下称“甲”)向乙企业(下称“乙”)发出传真订货,该传真列明了货物的种类、数量、质量、供货

相关主题