初稿合同意见
1、未明确合同金额。
2、合同工期735天与投标文件不一致，结构工期均不合理，需重新勾通确定；
3、2017年9月23日3#、4#、6#楼地库顶板完成显然不合理，截止9月5日土方还没开挖完成，桩基工程未施工；
4、通用条款15.3条中规定：“因甲方原因造成停工的，如影响到关键线路工作的，应相应顺延工期，造成工期顺延的需办理工期签证作为结算依据，无工期签证的工期顺延无效；因乙方原因造成停工的，由乙方承担因此发生的费用，工期不予顺延。”，只提了工期，未提及费用，建议明确费用补偿原则；
5、P24,“16.4如在施工关键工期线路上因以下原因，造成竣工日期及关键节点工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经甲方确认，工期相应顺延，但甲方不承担乙方窝工、停工、机械进出场、台班费、架管等材料设备租赁费、管理人员工资等在内的其它责任。”该条款明显不合理，建议考虑费用补偿；
6、P25,16.6~16.8，工期罚款无封顶，超过20天甲方有权解除合同，且节点罚款和竣工罚款共同执行，建议与业主沟通增加罚款上限，且如竣工时间满足要求的话，节点罚款可返还。
7、P30，通用条款22.1条，要求3个工作日内将工程款划入分包账户暂时不能确定是否可以保证，我司有自己的付款流程，需与我司财务部门沟通后才能确定；
8、P44,“34.6乙方应如实编制报送工程结算，如果经甲方(含甲方委托的审计机构)审核后，其报审结算价超出审定价的10％(如各地行政主管机关有不同要求，可按其要求修改)，则以超出审定价10％以外的金额(即送审结算价与审定金额110％的差额)的10％作为违约金，在其工程结算款中扣除。”应明确“该审定价应为双方认可的最终审定价。”
9、P51,“42.1乙方应按各政府部门规定要求缴交相关的费用（工伤保险、农民工工伤保险、工程定额测定费、劳保金等），相关费用视为报价中考虑，结算时不另计费用。工程开工前，甲方为建设工程和施工场地内的己方人员及财产办理保险，支付保险费用，并根据需要代乙方缴纳劳保金等费用，劳保金包含在合同总价中，由乙方承担，开工后甲方从乙方进度款中全额扣除代缴的相关费用。”乙方应支付按相关规定要求应由乙方缴纳的费用。
10、甲方要求的履约保函为见索即付的保函格式，建议修改为银行标准版本保函格式。
11、付款方式较复杂，且条件较差，建议修改为按月付款。
12、P61，专用条款9.1条最后”投标人自行考虑天气、政府停工要求、扬尘治理以及其他不可抗力因素”建议取消,如遇到政府部门强制性停工如砼厂家停止生产,道路封锁等情况,工期应考虑顺延;
13、专用条款中明确人工费可以调整，但投标时的人工费基准价未明确；
14、P129中钢筋与砼的调整基数与约谈时不一致，应为投标报价清单中所含的材料单价；
15、附件四中七（3）条中，精开荒是否应由户内精装修队伍承担费用而不是总包单位。
中建三局一公司
2017年9月4日
材料购销合同评审表 工程项目名称：经开区道路整治完善工程（第一批次）二期工程一标段[经开区南二路（车城大道至车城西五路)] 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部 签字：日期：预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期： 注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、资质、业绩、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的劳务、专业、构件加工等合同评审。
检测合同评审表 工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见（注：在总公司内部备案采购的钢筋、水泥、商混等不用比选） 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部签字：日期： 财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、产品检验合格证、质量、单价、售后服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的材料采购合同评审。
周转材料、设备租赁合同评审表工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部推荐意见(1、×××单位资质、营业执照、企业信誉符合×××工程项目特点和要求； 2、合同价格经过本项目部比选、市场调查（价格适中、最低、最高，说明理由）； 3、本项目部同意推荐×××单位为合作方，并且本项目经理承担一切责任，同意签订。请公司审查。) 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的机械设备租赁合同评审。
劳务合同范本,XX 图 主体劳务分包合同 二0 年月日 目录 第一部分协议书第二部分合同条款 一、劳务承包范围、内容及方式二、劳务分包合同价款三、工程款结算和支付四、工期 五、工程质量标准及要求六、安全生产七、材料管理要求八、成品保护与质量保修九、劳动纪律和现场管理十、文明施工要求十一、甲方义务十二、乙方义务十三、甲乙双方违约责任 十四、环境保护和职业健康 十五、保险与担保十六、合同授权十七、送达 十八、争议十九、合同解除
二十、合同生效与终止二十一、附则第三部分 附件一实测实量验收标准详则（参考）附件二安全管理协议 - 2 - 第一部分协议书 工程承包人（全称）：（简称甲方）劳务分包人（全称）：（简称乙方） 鉴于甲乙双方已充分了解本工程具体情况，因工程施工需要，依照《中华人民__ 合同法》、《中华人民__ 建筑法》及其他相关法律、行政法—工程的劳务分包施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称：工程地点：工程结构：层数：建筑面积：二、劳务分包人资质情况 资质证书编号：资质专业及等级（主营业务）：复审时间及有效期：安全生产许可证编号：复审时间及有效期：三、劳务分包合同价款 地下部分：元/川（建筑面积），暂定面积m2；主体结构：元/ 川（建筑
面积），暂定面积m。其他约定部分：合同总金额（人民币）：。四、工期：总日历天数为：日历天 开工日期：20 年月日 完工日期：20年月日（主体封顶20年月—日、相关重要工期节点时间约定：）五、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：。六、合同文件及解释顺序 （参考） - 3 - 规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就甲方 1 ．本合同协议书； 2 ．本合同条款； 3 ．本合同附件；4．劳务分包人的投标书； 5 ．除总包合同工程价款之外的总包合同文件；6．本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件；7 、工程量清单；
合同审核意见书范本 合同审核意见怎么写?下面是小编给大家分享的合同审核意见书范本，欢迎大家阅读。 合同审核意见书范本 订立合同双方： 建设单位：_____，以下简称甲方; 设计单位：_____，以下简称乙方; 经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料的准确性负责。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。 6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
中太建设华润项目 劳务分包合同 编号： 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、本分包合同由以下文件组成： 无 二、劳务分包工作工程概况 工程名称：华润项目住宅一期及地库 工程地点：市太康路和铭功路交叉地段 工程概况：见建施与结施说明 三、劳务分包围 1．正负零以下和正负零以上基础、主体结构分包，含清土、抽水、排水沟、集水井、砌砖胎模、配合桩头处理、钢筋、模板、砼、电焊、后浇带打凿清理等结构工程甲方土建图纸施工部分（自清土开始至主体结构全部工作完成）。
其中（包括但不限于）： 钢筋工程：钢筋车间的平整、地面硬化（回填石粉石子夯实等），钢筋车间的搭拆（包含刷外框架钢管油漆；按我公司标化图册标准执行）；机械定位；参与原料及半成品点数；钢筋调直或冷拉、除锈、选料、切断、放样、弯曲等的制作；钢筋绑扎、焊接，人工垂直、水平运输钢筋。钢筋顶撑（马凳）的制作及安装；套筒安装；配合测量员放主控制线、轴线、标高（其余引线等由劳务负责）；搭拆自用架子；清理模板杂物，场取运半成品钢筋，按设计要求绑扎成型放入模，其它所有涉及钢筋的零星工程及预留插筋的制作及安装。负责制作安放砼垫块，捣砼时看护钢筋，负责竖向用钢筋的调运，清理每次绑扎后多余的钢筋，并运至指定地点堆放整齐，以及可能存在的材料二次移位和转运工作。配合取样、送检。钢筋原材料的卸车。钢筋损耗按翻样单的1.5%控制。 模板工程：木工车间的平整、地面硬化（回填石粉石子夯实等）；圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械的定位；木工车间架子搭设、棚顶搭设、加固（包含刷外框架钢管油漆；按项目部要求的标化图册标准执行）；配合测量员放主控制线、轴线、标高（其余引线等由劳务负责）。施工前的准备工作，刨木方、制作砼及钢筋撑条，场取材，模板制作及安装；木材的刨平刨直，搭拆支模钢管架（含超高架）和相关防护；补模板洞缝，刷隔离剂；预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带、对拉螺杆加工及安装；模板、木方等材料的场运输，楼层垂直及水平人力运输；安装完模板后的清扫木模杂质，浇捣砼时看护木模及修整加固。拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓，并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐。拆除最后一层楼面模板、木方要把铁钉起净、钢管上的扣件拆完、吊运到地面指定的地点堆放整齐，其所使用的钢管保养调直及扣件清洗，电梯井架的相关防护。对
法律意见书 [2012 ]补充合同审查、修改法律意见书 致房地产开发有限公司 受贵公司的委托，现就贵公司与工程承包方签订的总施工合同补充协议，提出以下法律分析及修改意见，谨供公司参考： 一、关于《第一部分协议书》的法律分析及意见 存在的问题1：合同工期约定不够明确； 法律分析：通用条款所规定的开工日期是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。这里的绝对或相对与前一问所说的开工日期相同。开工日期与竣工日期均分为约定日期和实际日期，示范文本里定义的日期是约定日期，实际日期是指承包人实际完成约定的工程的日期。实际工期的确定对于工期违约责任的确定具有最直接的作用。按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规 定，当事人对实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经验收，发包人擅自使用的， 以转移占有建设工程之日为竣工日期。 解决方案： 鉴于项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义，建议在合同中标明以下条款：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开
工通知日期为准。实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为 准（可以开工令等证明）；施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 存在的问题2:质量标准约定模糊 法律分析：“合格”并非法律术语，容易产生歧义，因为没有具体 的对照标准规范，不具有可操作性。 解决方案：将工程质量标准表述为：质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体标准可以有工程师和律师协商制定，并作为合同的附件。 二、关于专用条款部分的法律分析及修改意见 60、合同价款调整方法存在的问题： 存在的问题1:未明确约定固定单价包含的风险范围和风险范围以外合同价款的调整方法。 法律分析：固定单价指发包人和承包人双方在合同中约定综合单价 和风险范围、风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再 调整，但在结算时工程量据实予以调整。 目前，河北省建筑市场主要采用建筑面积平方米包干的方式，如建筑面积每平方米600元固定单价一次性包定的形式等。2003年和2008年国家分别颁布了《建设工程工程量清单计价规范》，这种计价方式是以综合单价固定的形式来确定和表达的，它是一种与市场经济相适应的，允许单位自主报价，通过市场竞争确定市场价格的，与国际惯 例接轨的价格模式。 针对固定单价合同的特点和司法实践，根据有关法律法规和司法 实践，如果双方没有约定风险范围和风险范围以外合同价款的调整方
项目主体劳务 招标文件 （招标编号：） 12 项目部 4 年 2 月2 日 第一章投标人须知 1、工程概况： 1.1项目名称：工程 1.2项目地址： 1.3项目规模： 1.4业主： 1.5招标人：中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 项目部 1.6本次招标工程： 1.7具体位置：
2、工程内容： 2.1 12 主体劳务工程（具体详见合同内容）。 2.2负责完成进场前的临时设施搭建等各项工作（要求有足够的劳动力并按业主及招标人要求时间或提前完成）。 3、招标范围： 具体详见合同内容，招标人有权调整招标范围，并不承担由此引起的任何费用。 4、时间安排及要求： 4.1 发标时间：20 年月日 4.2 投标时间安排： 4.2.1 20 年月日领取招标图纸（电子光盘）及招标文件。 4.2.2 20 年月日前，各投标人将投标中遇到的疑问书面传真给招标人（并提供电子版发送至），过后不补，招标人将进行统一的书面答复，答疑资料（如有）于20 年月日由投标人到招标人处领取。招标答疑将作为本招标文件的组成部分，传真号码： 11 ，接收人：，联系电话：。 4.3现场答疑时间：在截标之前，各投标人可以自行前往工地踏勘施工现场，现场联系人：，联系电话：。 4.4 投标书递交截止时间：20 年月日前。 4.5 定标时间：定标结果在截标之日起30天内通知中标人。 5、质量标准： 质量为优良，必须达到“”标准，主体工程实测点数合格率达到95%以上，观感平分（新标准）必须为“好”。现行国家验收标准、规范：混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002），砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002），建筑工程施工质量验收统一标准，建筑装饰装修工程质量验收规范，屋面工程质量验收规范，建筑地面工程质量验收规范。并由涂料组参与质量验收。 6、工期： 必须保证或提前达到业主或招标人的节点工期。本工程总工期暂定为 4 日历天（详见合同条款）。 7、招标文件 7.1招标文件组成：招标文件包括下列文件及所有投标须知发出的补充资料及招标答疑会议纪录，招标文件包括下列内容： 7.1.1第一章投标须知； 7.1.2第二章工程建设条件、招标图纸及技术要求； 7.1.3第三章投标文件格式及报价说明；
劳务管理内部委托合同 委托方：（以下简称甲方） 受托方：（以下简称乙方） 为方便管理与开展工作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规、条文条例，本着自愿、诚信的原则，双方就本建筑工程劳务事项的施工组织，班组组建与管理协商一致，甲方委托乙方全权组建劳务班组，自主管理，自负盈亏。为明确双方的责任与义务达成如下一致合议条款，共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：#楼工程及周边的商铺和车库工程。 2、工程地点： 二、现场情况： 乙方已对工程施工图、地质情况、工程位置、周边环境、平基现状、道口布设、储存空间、施工作业区等已有了充分了解、分析和评估，同意承担任何因忽视或误解工地情况而导致的经济责任和商业风险。 三、乙方承包范围： 1、甲方提供的施工图、图纸会审纪要、设计变更、通知单包括的全部的模板支撑内容。所有单项工程均为综合包干价，不再计取任何费用，合同范围内甲方不支付任何计时工。 2、施工组织设计内的技术措施施工内容，以及质量、工期和安全文明施工组织管理措施、技术措施、抢工措施等所有措施费用和现场其他分包施工单位的配合费用。 3、除去甲方提供机具设备和周转材料外，自备所有为完成本工程施工过程中的辅助材料（包括1、模板工程：封口胶、双面胶、钉子、铁丝、步步紧、脱模剂、PVC穿墙管、水泥内撑材料等全部辅材）和机具设备（包括：元盘锯、手提锯、剔凿打磨设备，三级配电箱以后的电线电缆、活动配电箱和活动照明灯线）及劳保用品用具；2、钢筋工程：套丝机、打磨机和砂轮切割机及电焊机在内）自备、自安、自用、自维，扎丝、焊条、焊剂、垫块以及公司提供的三级配电箱以后的一切电线电缆、活动配电箱和加班照明设施；3、砼工程：手推车、振动棒、平板振动器、电机、活动灯线、施工线、铝合金靠尺、铁铲、桶子、对讲机、覆盖薄膜、钢丝网、扫把以及养护用的水管、劳保用品； 4、外架工程：为完成工作的所有机具、用品用具以及公司提供的三级配电箱以后的一切电线电缆、活动配电箱和加班照明设施（即公司仅提供钢管、扣件、安全网、平网、竹笆、跳板）；（5）、砌筑、抹灰工程：除搅拌机外为完成该工程的所有机具工具和零星辅材。 4、所有甲供材料到场后的下车码放及场内运输和退场前的材料码放及装车。 5、包括的具体工作内容： （1）、模板工程： a、周转材料进入工地现场的下车、按甲方要求分类堆码。 b、模板的配制、拼装、支撑、撤出、清理、涂刷脱模剂。 c、每层浇筑砼前、撤模后材料必须清理。 d、爆模部分的剔打，打磨、修补及修补后的打磨和不平整顶板的打磨。 e、混凝土内撑的制作。 f、工程完工后材料清理、分类码放到指定位置，木质材料的钉子必须取完。废旧材料收集归堆于指定地点。 g、二次结构模板工程。 h、止水钢板的焊接安装 （2）、钢筋工程：
主体劳务施工合同 篇一：主体劳务分包合同、劳务分包合同 甲方:陕西建工集团第一建筑工程有限公司编号乙方: 为确保我公司承建的项目工程主体部分施工能按照计划优质、高效地完成，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型： 4、结构层数：地下层、地上 5、建筑面积：（约）第二条承包方式及单价 承包方式：采用劳务大包形式 #楼按建筑面积计算工程量，综合单价为含税价。综合单价元/ m2,基础按标
准层面积×系数×综合单价计算；地下车库综合单价元/m2，基础按标准层面积×系数×综合单价计算。单价一次包死，在施工过程中不因市场的变动及其他因素的影响而另行调整价格。 第三条施工工期：自年月日至年月日， 总工期工作天数为：天。工期每拖延一天罚款 第四条工期提前奖励措施: 1、。 2年月日前主体封顶奖万元。 第五条工程承包范围及内容 承包范围：楼、主体结构部分；二次结构钢筋加工、临建 工程、围墙及道路硬化及文明工地建设全部内容。 承包内容： 1、本工程招标范围内的全部人工费。 2、乙方承包本工程所包括辅材及辅料： 乙方承包所包括辅材：架子车、铅丝、铁丝、钉子、海绵条、堵梁头苯板、胶带、线绳、铅笔、粉笔、墨斗墨汁、
钢管油漆（围护栏杆、操作棚、安全防护、安全通道等部位）、模板油、各种垫块、焊条、电锤、电钻、施工现场防雨覆盖的塑料薄膜及砼养护覆盖用的棉毡及塑料布、养护水管、扫把、防护用油漆、拖把等辅材等零星用料、振捣电机、振捣棒、振捣盘、现场三级配电箱以外的电缆等材料。甲方提供塔吊、施工电梯、砂浆搅拌机、电源提供至三级箱，除此之外乙方承担完成本合同内容所需的一切辅材及机具。 3、机械设备 施工中所需的大中型设备由甲方提供（如：塔吊、施工电梯、物料提升机）；乙方自备钢筋加工机械、木工机械以及小型手持工具（如：角磨机及砂轮、切割片、木工锯片、吸尘器、吹风机、台钻、力矩扳手等）。非主体专用料具甲方提供、乙方借用，用完必须完好无损交给甲方，如有损坏或遗失乙方 应按价赔偿。 4、施工图内所包括的砂石垫层或灰土垫层（含局部地基处理）及基础地下室及主体结构工程施工，其主要分项工程包括钢筋工程、模板工程、混凝土工
合同评审表(填写)---副本
合同评审表 建设单位重庆建工九建联系人熊春森 竣工日期信息来源分包 序号项目名称项目内容备注01 重庆巴南沿江麻柳工业园区梓潼大道工程 技术质量要求合同草案第七条：合格 序号评审内容评审部门评审结论签名日期 1 国家、法律法规要求：《建筑 法》、《施工合同管理办法》 办公室 □可以满足 □不可以满足 2 合同的合法完整性、明确性□合法□不合法 3 公司满足标书的技术和 资源能力 工程部 □可以满足 □不可以满足 4 质量保证能力□可以满足□不可以满足 5 生产能力和工期 项目部□可以满足□不可以满足 6 物料、设备供应能力□可以满足□不可以满足 7 进度、安全□可以满足□不可以满足 8 价格、付款能力、工程垫支□可以接受□不可以接受 9 评审结论总经理□可以签订合同□不可以签订合同 备注
招标书评审表 ZGQR72—01A №: 招标单位重庆建工九建联系人熊春森 工期300天信息来源招标书 序号项目名称类型及结构要求备注01 重庆巴南沿江麻柳工业园区梓潼大道工程市政道路 技术质量要求达到国家和行业现有标准规范，一次性验收合格。 序号评审内容评审部门评审结论签名日期 1 顾客的期望、合法地位、履 约信誉及监理工程师处理 问题的公正性 办公室 □可以接受 □不可以接受 2 招标程序是否合法□合法□不合法 3 国家法律法规要求□可以满足□不可以满足 4 公司满足招标书的技术和 资源能力 工程部 □可以满足 □不可以满足 5 质量保证能力□可以满足□不可以满足 6 顾客付款能力 财务部□可以接受□不可以接受 7 工程成本、利润可否接受□可以接受□不可以接受 8 综合评审意见办公室□可以投标□不可以投标 9 总经理批示总经理□可以投标□不可以投标 备注：
建筑工程施工劳务合同 发包人：（以下简称甲方） 承办人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，在平等互惠的原则下，经双方切、商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围：按施工图纸、招标文件规定、图纸会审纪要及 甲方提出的变更范围以内的所有主体内容。（扣除挖土、防水、水电安装） 4、质量要求：合格（优质工程） 5、安全文明：杜绝重大伤亡事故，创省级文明工地。 第二条：劳务承包内容与范围 1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包钢筋机械。采用固定单合同，税后单价每平方米包工价为元。 2、劳务承包范围与工作内容 （一）工作内容： 1、结构主体：室内外回填土工程，基槽人工配合开挖（不包括防水层），截桩头、砂石垫层、后浇带及后浇加强带的钢筋模板混凝土、挡土墙的止水板的安装，主体框架结构模板、钢筋、砼、土建预埋件及预留洞制作安装,主体一次施工的造型沿线，造型挑板等。
2、负责混凝土的养护工作。楼层建筑垃圾的清理到甲方指定地点。 3、现场安全：按照项目部要求及规范标准搭设施工外架、安全围栏或空间安全防护脚手架。按照项目部要求及规范搭拆和维护三宝四口、五临边安全防护，施工用电按规范防护和维护。 4、配合其他承包进行的预埋、预留孔洞及吊洞封堵，负责材料到场的卸车。 （二）施工机械工具： 1、辅助机械：包括但不限于钢筋加工机械、木工加工机械、手提电锯、电钻、震动器材、照明灯具、斗车、电焊机、闪光对焊机等。（三）材料： 2、小型材料：包含所有乙方施工中的所有小型材料，（包括但不限于：三级配电用电线、扎丝、垫块、水泥支撑、配电、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、铁锹、钢锯条、麻线、扫帚、海绵胶带、丝锤、冲击钻头、绝缘胶布、安全帽、安全带、麻绳、砂轮片、金刚片等）。 3、施工用电甲方提供二级配电柜，施工用水由甲方将总水管引致施工楼层。乙方负责。 （四）承包内容中不含项目： 1、不含项目：降水、基坑护坡、安装工程（水、电）、防水工程。机械土方工程。 第三条：工期 1、本工程根据业主要求，主体工期为日历天，自年月日开工，年月日封顶。 2、乙方保证工程进度符合业主、甲方的要求、根据甲方的进度计划
施工合同审查意见书 【篇一：建设工程合同审查法律意见书】 关于工程合同审查的法律意见书 尊敬的： 我于2013年10月14日收到工程施工安装合同，并立即对该合同进行了认真审查，现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本着独立、客观、公正的原则,依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定,出具如下法律意见： 一、出具本《合同审查的法律意见书》的主要法律依据 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程消防监督管理规定》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。 二、合同审查的主要内容 合同主体是否适格、合同内容是否合法有效、意思表示是否真实、合法权益是否得到充分保护、合同的形式是否合法、完备等。 三、本合同存在的主要问题的法律分析及对策措施 （一）乙方是否具备分包主体资质不明确 《建筑业企业资质管理规定》第六条规定：“取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。 根据《建筑法》的相关规定：“施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的部分工程分包给具有相应资质的单位，并对分包工程负连带责任。 本消防工程施工安装合同并未明确乙方的资质条件，出于合同应 合法的角度考虑，应首先确认乙方的资质条件，不应将专业工程分包给不具备相应资质的施工单位，否则会因为违反《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条规定（承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级而签订的建设工程施工合同无效）而被确定为无效，而对于此无效合同，依
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同 工程名称： 发包方： 承包方： 签订日期：
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。 2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。
3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。 4. 脚手架分项:搭拆建筑内外脚手架（不包括木工承重架搭拆）、搭设阻燃密目安
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
施工总承包合同条款审查技巧 施工总承包合同的纠纷来源于合同条款，合同条款的约定需要准确、清晰的描述，合同条款的约定需要尽可能覆盖所有履行过程中的问题。本文通过以房地产开发公司的角度，总结部分易引起纠纷的合同条款，供甲乙双方参考，并在今后的工作中加强合同评审的力度、重视性和严肃性，提高合同条款精度。 施工总承包合同是施工结算的最终依据，也是工程纠纷的源头，合同不规范或者合同文字性描述的含义存在分歧都是导致合同履行过程中的纠纷的原因。另外，中国文字的一字多义性，甚至语气不同表达意思就截然不同的性质，使我们在合同订立过程中应该从不同方面推敲合同的每一句话、每一个条款，才能有效控制纠纷的风险。这一点，从某些项目业主对合同要求也能从侧面感觉到他们对此的深刻体会，也就是通常他们要求合同越厚越好的道理。同样对于我们的施工单位更为重要。虽然从法律角度，甲乙双方是平等的，但是在实际上乙方往往处于不利的角色，如果合同存在分歧，乙方受损失的几率要大得多。此外，合同风险往往来源于合同的约定，合同的约定的疏忽往往来源于我们在订立合同的时候的疏忽大意及碍于面子的妥协，也包含部分懒惰心理以及对合同评审的不重视性和不严肃性。实际上，甲乙双方都希望能够把施工过程中可能存在的问题的处理方式都约定好，避免将来的纠纷，它是一把双刃剑，很难预测对哪一方的伤害。 在此，我仅以房地产开发公司的角度，在定额取费结算前提下总结了部分条款，以供大家参考，使我们有所启示。 一、措施费方面 1、合同条款必须明确甲方分包项目队伍水电费问题等费用的计取方式，以及甲方的四通一平的标准。 2、现场监理、甲方办公区以及分包单位的临设办公费用及地点的提供和费用计取方式。 3、措施费的规定：马蹬筋的分布及形式，模板支设方式、塔吊、脚手架等措施费的计取必须依据相应经甲方认可的措施方案，且方案与实际发生一致，此方案才生效。避免施工方上报一套，实际操作另一套，给甲方造成的不合理成本。或者建议根据投标方案一次性包死，施工过程中无论何种原因造成的措施费的增减均不得调整。总之，此类费用最好落实到能精确计算的地步。
主体工程施工劳务合同 承包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》甲方与项目部签订《施工承包合同》以及和其他有关法律规定，甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则，就泰宏·亿合佳苑17＃楼，主体工程施工承包事宜达成以下协议，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：泰宏·亿合佳苑17＃楼 2、工程地点：襄城县八七路与百宁大道交叉口路东50米处 3、建筑面积：约17000平方米（以实际结算为准） 4、结构类型：框剪结构
5、结构层数：地下二层、地上二十二层 二、承包内容 1、主体结构施工（木工、钢筋工、混凝土、外架工、文明现场），所有主体施工及零星用工量，本楼范围内施工任务，包括机械、工具、小五金（海绵条、焊条、支吊模所用马凳、穿墙pvc管、钉子、铁丝、电渣压力焊、套丝、基坑切除柱头）甲方提供塔吊一台、电焊机两台、台锯一台、不提供司机，乙方应配备有证、专业、专人操作，电到二级配电箱，楼层上移动电箱一个，所有运到现场主体所用的材料，乙方应积极安排人员卸车并按照文明施工现场上垛，码放整齐，主体封顶下来的材料分类排放整齐（装车另外记工），楼层回填土方、机械回填、人工配合。 2、木工配模、安装、拆除，从筏板到屋顶以上所有木工活，甲方提供材料，钢管、扣件、方木、模板、对拉螺栓。回收堆放，按甲方指定地点堆码。 3、钢筋工，钢筋卸车，制作、绑扎，乙方自备机械满足施工要求，调直机、对焊机、切割机、弯曲机、切断机、电焊机及手头工具，大扳手钳、大剪等手头工
具，劳保用品、扎丝、焊条、切割片、垫块、马镫、照明灯具、构造柱打眼、插筋。 4、砼组，人工配合挖土清土，室外回填土、砼浇筑养护、水管、斗车、地膜、临建基础、厕所、仓库、门卫临建用工，施工现场场地硬化，材料堆放、整理，安全防护用工，塔吊基础施工。 5、外架搭拆，临时架搭拆、安全通道防护（三宝、四口、五临边），木工棚、钢筋车间防护棚、木工吊料平台、安全通道、持证上岗、制作安装预埋、刷漆、扎丝、安全网清理。 三、合同价格 1、按建筑面积计算工程量，主体基础及屋面增加标准层，一层建筑面积计算，每平米元，承包范围外零星用工按元/工日计算。四、结算及付款 1、甲方按季节性进度阶段拨款，应按乙方完成工程量，预付工程款，主体结构封顶付款，
签订建筑工程施工合同时法律评审内容及注意事项 对建设工程施工合同进行法律评审的目的在于防范发生争议，尽量使合同约定完善、准确。应从建设工程施工合同常见的主要争议入手，以此为重点对建设工程施工合同进行法律评审。 一、法律评审内容 1、严格审查发包人的主体资格及履约信用 2、尽量采用《建设工程施工合同示范文本》，仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。国家工商行政管理局和建设部联合制定的《建设工程施工合同示范文本》很好地体现了双方的权利、义务和风险，规定的内容也较为详尽，为合同的履行奠定良好的基础，为日后的纠纷解决提供依据。施工企业应当重视使用，对专用条款的填写约定应完整、清晰、合理。并且签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”，因为“通用条款”不仅引导我们如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的约定。 3、签订合同前，要细心研究合同条款，结合项目特点和当事人自身情况，设想在履行中可能出现的问题，事先提出解决的措施。如施工过程中可能出现的周边扰民问题导致的工期拖延与费用增加应予以充分考虑，并在条款内详细约定；如交通不便的工程应充分考虑临时用水、用电等措施费的增加。在合同签订时合同条款用词要准确，发包人和承包人的权利、义务、责任要写清楚，不要因准备不足或疏
忽而使合同条款留下漏洞。例如合同条款约定“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工或拖延工期”，此“暂时”有可能遥遥无期，给合同履行带来极大隐患。 4、重点审查工程款支付条款，合理安排工程进度款支付方式 5、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限 1）建设工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此经常造成双方不必要的纠纷和损失。在合同中应明确监理工程师与发包人代表的职责和权限。特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他人员随意签字，给双方造成损失。 2）尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订有总包合同和分包合同，法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定。但实践中仍常常发生分包方不接受总包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象，还有因甲分包造成三方权责不明确的情况，因此，在总包合同或其补充协议中应当将各方责任和关系具体化，以便于操作，避免纠纷。 6、违约金规定不宜过高，且应明确最高限额 例如工期延误违约金，一般以每日工程总造价的‰的。为宜，因为建设工程本身造价较高，如违约金标准过高，对施工单位是相当不利如某工程项目施工单位在施工合同中约定逾期日罚元约为工程暂定造价‰，而且又未约定上限。在起诉建设单位要求支付工程款后，
劳务分包合同（主体钢筋） (合同编号：YCFB-GJ-2019-) 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，对 工程的劳务分包事宜达成一致，签订如下条款，双方在合同履行过程中应严格执行。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构类型： 2、承包方式、范围及内容 2.1 承包方式：包清工，包工具设备，包辅材 2.2 承包范围： 2.3 承包内容： 建筑面积综合单价包含完成以下工作内容所需的所有费用： 2.3.1承包范围内主体结构（含基础、屋面女儿墙、屋面花架等所有主体结构构件）所有钢筋工程（下料、成型、绑扎）施工； 2.3.2 钢筋原材卸车人工配合工作；
2.3.3 工地范围内原材、半成品倒运、搬运、水平运输、垂直运输； 2.3.4除电渣压力焊以外，钢筋闪光对焊、搭接焊、帮条焊等的焊接工作； 2.3.5直螺纹连接钢筋的下料、成型、切头、吊运、螺纹接头连接等除车丝外的所有工作； 2.3.6电渣压力焊连接的下料、成型、切头、吊运等除焊接以外的所有工作； 2.3.7甲方要求施工的圈梁、构造柱、过梁等二次结构构件预留插筋的下料、成型和绑扎工作； 2.3.8 各种人防构件钢筋下料、成型、绑扎工作； 2.3.9设计图纸上明确设计的利用钢筋制作的爬梯、预埋件支脚等的制作工作； 2.3.10各种后浇带、膨胀加强带钢筋分隔网片的焊接、安装工作； 2.3.11为支撑钢筋而使用的钢筋马镫、钢筋支撑、钢筋支架等的成型、安装、焊接工作； 2.3.12止水钢板焊接工作； 2.3.13后浇带钢筋随主体施工下料、成型、绑扎，后浇带钢筋二次绑扎、整理； 2.3.14施工工具和设备：钢筋成型机械和其他钢筋施工所需的机械、设备、工具，各种手执工具、手执电动工具、照明灯具、二级配电箱以下的电线电缆，其他零星工具等； 2.3.15 劳动保护用品：施工作业人员使用的安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩，冬雨季施工使用的雨衣、雨鞋、防寒服等； 2.3.16 工人日常生活用品：食堂灶具、日常用品、床上用品等；
建筑工程施工合同审核审查要点 （主要针对99版、相对重点） 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 （1）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。 （2）2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。 因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。 2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致； 包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。 3、注意标明开工日期的成立标志 项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。 一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。
实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）； 施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序 首先需标注：在前者优先； 其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。 5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置 对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。 一、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认。 6、注意审查对安全文明施工的约定 一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。 7、注意审查对于工期顺延的约定 一、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据； 二、工期顺延的程序性约定：承包方在一定时间内，书面报发包方认可、监理认可。可以增加“视为”条款。（视为条款：发包方在约定期限内不予答复的，视为认可。） 8、注意约定对于隐蔽工程和中间验收的条件和程序