《水利水电工程经济与合同管理》复习题一、名词解释1.保险:是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。
2.无效合同:指当事人违反了法律规定的条件而订立的,国家不承认其效力,不给予法律保护的合同。
3.双务有偿:是指合同双方互负一定义务,出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备,买受人应当按合同约定的条件接受货物并及时支付货款。
4.索赔:是当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。
5.指定分包商:是由业主(或工程师)指定、选定,完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
6.合同约定工期:是指所签合同内注明的完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责任原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和。
7.合同:是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
8.建设工程勘察合同:是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的协议。
9.调解:是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议,不能达成和解协议时,在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下,通过对当事人进行说服教育,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法。
10. 合同履行:是指合同各方当事人按照合同的规定,全面履行各自的义务,实现各自的权利,使各方的目的得以实现的行为。
二、选择题1.材料采购供货方的违约责任不包括 D 。
A.未能按合同约定交付货物 B.产品的质量缺陷C.供货方的运输责任 D.货物交接地点错误的责任2.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前 B 天。
A. 10天 B. 7天 C. 14天 D. 11天3.合同法律关系的要素不包括 B 。
A.合同法律关系主体 B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容4.依据施工合同示范文本的规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交D 。
A.现场同期记录 B.索赔证据C.索赔报告D.索赔意向通知5.某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为5000万元人民币,该项目 B 。
A.必须公开招标 B.可直接委托发包C.必须邀请招标 D.必须聘请招标代理机构委托发包6.依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是 D 。
A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金7.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥,使用前进行约定的性能检验,应由 A 。
A.承包人负责检验,发包人承担检验费用B.工程师负责检验,承包人承担检验费用C.工程师负责检验,发包人承担检验费用D.承包人负责检验,承包人承担检验费用8.某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。
监理工作完成后,该汽车 B 。
A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人,并应支付折旧费D.归还委托人,并应支付租赁费9.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为_______以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的______。
( D )A.3人 1/3 B.5人 1/3C.3人 2/3 D.5人 2/310.担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为 C 。
A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务11.FIDIC施工合同条件中的暂列金,是 B 的一项款额。
A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用12.在合同法的基本原则中,只有在双方当事人经过协商,意思表示完全一致,合同才能成立,该原则被称为 A 。
A.平等原则B.合同严守原则C.合同自由原则D.鼓励交易原则13.某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由 A 。
A.承包人承担相关费用,工期不予顺延B.承包人承担相关费用,工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延14.在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师 B 。
A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任15.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥,使用前进行约定的性能检验,应由 C 。
A.工程师负责检验,发包人承担检验费用B.承包人负责检验,承包人承担检验费用C.承包人负责检验,发包人承担检验费用D.工程师负责检验,承包人承担检验费用16.某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。
监理工作完成后,该汽车 A 。
A.归还委托人即可B.不用归还委托人C.归还委托人,并应支付租赁费D.归还委托人,并应支付折旧费17.递交有效投标文件的投标人___C___的,招标人必须重新组织招标。
A.少于5个B.多于5个C.少于3个D.多于3个18.征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时,则应在__A__小时内向委托人作出书面报告。
A.24 B.48 C.60 D.7219.承包人应当按照合同工期完成工程施工。
如果由于___C__造成工期延误,承包人应承担违约责任。
A.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C.承包人擅自变更设计D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件20.下列可以作为抵押物的财产是___B__。
A.土地所有权B.抵押人所有的房屋和其他地上定着物C.所有权、使用权不明确或有争议的财产D.依法被查封、扣押、监管的财产21.《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本。
文本中,自工程移交证书中写明的竣工日开始,至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数(即国内施工合同文本所指的工程保修期),被称作___C__。
A.合同工期B.施工期C.缺陷责任期D.合同有效期22.《合同法》的规定,出现__D__订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段23.合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于___A___状态。
A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立24.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前 C 天。
A. 10天 B. 14天 C. 7天 D. 11天25.FIDIC施工分包合同条件中,业主对分包合同的管理主要表现为__B_。
A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质26.___B__适用于工期比较短,而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。
A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.纯单价合同D.成本补偿合同27.规范我国市场经济财产流转关系的基本法是 B 。
A. 《民法通则》B. 《合同法》C. 《招标投标法》D. 《中华人民共和国担保法》28.施工合同的支付程序中是否有预付款与 C 无关。
A.工程的性质 B. 承包工程量的大小C. 承包工程的工期D. 发包人在招标文件中的规定29. 材料采购供货方的违约责任不包括 C 。
A. 未能按合同约定交付货物B. 产品的质量缺陷C. 货物交接地点错误的责任D. 供货方的运输责任30.在提交勘察成果资料后 B 天内,发包人应一次付清全部工程费用。
A. 12天B.10天C. 15天D. 13天三、填空题1.《合同法》的基本原则包括平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、遵守法律法规和公序良俗原则。
2.以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
3.解决合同争议的方法有和解、调解、仲裁和诉讼四种。
4.质量保修书包括工程质量保修范围和内容、质量保修期、质量保修责任、保修费用和其他约定五个部分。
5.通用条款中规定的合同计价方式包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同三种。
6.发包人控制工程分包的基本原则是主体工程的施工任务不允许分包,主要工程量必须由承包人完成。
7.发包人控制工程分包的基本原则是主体工程的施工任务不允许分包与主要工程量必须由承包人完成。
8,合同法律关系的三个要素是合同法律关系主体、合同法律关系客体和合同法律关系内容。
9.《担保法》规定的担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。
10.仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。
11. 合同的成立必须经过要约和承诺。
12. 在材料采购合同履行中,现场交货数量验收的方法有衡量法、理论换算法、和查点法。
四、简答题1.设计合同的订立主要包括哪些内容?答:(1)发包人应提供的文件和资料:设计依据文件和资料以及项目设计要求;(2)委托任务的工作范围;(3)设计人交付设计资料的时间;(4)设计费用;(5)发包人应为设计人提供的现场服务;(6)违约责任;(7)合同争议的最终解决方式。
2.哪些原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延?答:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
3.建设工程物资采购合同的特点?答:(1)出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产所有权为目的;(2)买卖合同的买受人取得财产所有权,必须支付相应的价款;出卖人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价;(3)买卖合同是双务、有偿合同;(4)买卖合同是诺成合同。