当前位置:文档之家› 劳务业务承揽合同

劳务业务承揽合同

劳务业务承揽合同

篇一:劳务承揽协议书

劳务承揽协议书

甲方:123,男,现年37岁,家住:123菆(以下简称发包方)。电话:456。

乙方:789,男,现年岁,家住:789菆(以下简称承包方)。电话:

甲方因建房需拆除部分房屋及墙体,乙方向甲方承揽房屋、墙体拆除所需的劳务。现甲乙双方就相关事宜签定以下协议:

一、拆除工程内容

1、16米长的制墙体(含石脚);

2、砖混洗澡间一所;

3、木架一层二格大门一所,含周围墙;

4、花台一个;

5、正房屋檐下青砖墙4米;

6、移栽花木3株到甲方指定的地方。

二、承包金额及给付方式

甲方给付乙方劳务费人民币伍仟元整,拆除工程结束时甲方一次性支付给

乙方。

三、甲乙双方的责任

1、甲乙双方之间属承揽合同关系,在拆除工程中所发生的一切人员损伤由乙方负责。

2、甲方负责协调好周边关系,保证拆除工程的顺利进行。

3、乙方在拆除洗澡间时红砖完整的砖放置在甲方指定的地方。

4、拆除工程造成丢土、丢石由乙方负责清扫,搬运至丢土场。

5、拆除工程结束时,乙方保证拆除工程范围内的地面、平整、

清洁。

6、拆除工程中乙方必须听从甲方的指挥,使工程尽早完工,如不听从甲方指挥,甲方有权终止协议。

7、甲方有权变更工程内容,如有增加或减少,双方另行协商费用。

四、此协议经甲乙双方签字起生效,甲乙双方各持一份。

甲方:

乙方:

二0一四年一月日

篇二:劳务承揽协议-模板

和君人力协议编号:

劳务承揽协议

甲方:安徽和君人力资源管理有限公司

乙方:

根据甲方与合肥统一企业有限公司(以下简称客户公司)的劳务承揽协议,甲方与乙方经平等友好协商,就乙方转承揽客户公司的劳务一事达成如下协议,谨予遵守。1)甲方系客户公司相关劳务的承接单位,客户公司对劳务承揽人员的资格认定、任务分派、业绩考核、资格否决具有决定权,甲方根据客户公司的认定、分派、考核、否决决定,督促乙方体检、并与乙方签订承揽协议,协助客户公司培训乙方,协助客户公司办理相关手续、发放劳务承揽费用(也可由客户公司直接发放)、解除劳务承揽协议等工作。

2)乙方承揽的具体劳务内容为市场销售辅助工作,乙方须在客户公司指定地点从事劳务活动,劳务活动须遵照客户公司的有关规定。

3)甲方需提前将劳务活动的内容、地点、方式等情况告知乙方,或者由客户公司直接告知。乙方须保证按时按质完成劳务。4)乙方的承揽费用按如下方式计算:按统一企业有限公司标准由甲方发放,支付时间为市场活动的次月15日前;承揽费用由客户公司直接支付,也可根据甲方与客户公司的约定,委托甲方转付;如果客户公司不能及时支付费用,甲方有义务帮助乙方追讨该费用,但不承担垫付责任。

5)承揽期限:市场活动结束为止。

6)乙方在劳务期间须保守客户公司的商业秘密,维护客户公司商业信誉;

7)乙方不得随意中止劳务活动,不得不按规定从事劳务活动,否则按客户公司的有关规定赔付损失。

8)乙方在劳务活动中,必须严格遵

守劳务场所和客户公司公司的有关规定,因违反有关规定而产生不利后果的,必须自行承担,并赔付甲方因此产生的损失。

9)本协议自签字或盖章之日起生效。

10)本协议一式三份,甲乙双方各执一份,备存一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

签订时间:年月日

篇三:劳务和承揽合同区别

从案例中看雇佣合同与承揽合同的区分

作者:付陈友发布时间:2011-06-28 10:42:23

摘要:

雇佣合同与承揽合同在司法实践中有往往有着很多的相似之处,容易产生混淆。我国的《合同法》对承揽合同有专门的法律规定,但目前的法律对雇佣合同确没有太多的涉及。本文从一很小的案例出发,尝试将两种合同彻底区分

开。关键字:承揽合同雇佣合同区分损失赔偿

引言:

雇佣合同与承揽合同是民法上两种不同的合同,但在现代民商法律关系复杂化的大背景下,在司法实践中,这两种合同存在着一些相似性,特别是在一些民事案件中,究竟是雇佣合同或者是承揽合同,常常让人一时无法断定。笔者试图从一个简单的案例中,初步区别出两种合同的不同之处。

案例:某村村民夏兰建造私房时,与木工熊水田达成口头协议,由后者为其建房浇注混凝土安装模板,报酬500元,模板由熊水田提供。夏兰雇车将模板从熊水田家运到工地。之后,熊水田带着徒工等三人到夏家安装模板。工作中,熊水田不慎跌伤,其伤情经法医鉴定为九级伤残,用去医药费近2万元。事故发生后,夏兰向熊水田支付模板租金400元,木工工资100元,小工工资40元。熊

水田又要求夏兰支付其身体受到伤害的各项损失3万余元,因协商不成诉至法院。

该案的焦点是夏兰与熊水田之间的法律关系究竟是雇主与雇员的关系或者是承揽人与定做人的关系?要理清这一法律关系,就必须先了解雇佣合同与承揽合同。

一、承揽合同

承揽合同,是指一方当事人按他方的要求完成一定的工作,并将工作成果交付他方,他方接受工作成果并给付抽筋的合同。《合同法》第251条第二款规定“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”承揽合同是诺成,有偿,双务,不要式合同。

承揽合同的特征:1、承揽合同以完成一定的工作并交付工作标成果为标的。在承揽合同中,定作人所需要的不是承揽方的单纯劳务,而是其物化的劳

务成果,但承揽人工作成果必须是符合雇主要求。2、承揽合同的标的物具有特定性。承揽人是按照定做人要求的质量,数量,包装,规格等要求完成工作并交付标的物,因此该标的物由于定做人特定化的要求而特定化。3、承揽工作具有独立性。承揽人以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务,不受定做人的智慧管理,独立承担合同约定的责任。承揽人的工作是独立的,工作过程不从属于雇主。4、承揽合同具有一定的人身性质。承揽人一般必须对工作成果的完成承担风险,承揽人不得擅自将承揽工作交给第三人完成,且对完成的工作过程中遭受的意外风险负责。

二、雇佣合同

我们再来看看雇佣合同。我国目前立法上尚没有雇佣合同一说,雇佣合同,在立法上与之最贴近的就是我国的《劳动合同法》,但在其他的大陆法系国家,例如法国,德国,都对雇佣合同有明确的法律定义以及规定。最高人民法院《关

于人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第9条规定“(雇员)从事雇佣活动,是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。”我国有学者将雇佣合同定义为:“雇佣合同是指雇员按照雇主的指示,利用雇主提供的条件提供劳务,雇主向提供劳务的雇员支付劳动报酬。”虽然有不同学者对雇佣合同下了不同的定义,但多数的定义以“有偿”为合同的必要条件。与承揽合同一样,雇佣合同也是诺成,有偿,双务,不要式合同。

雇佣合同的主要特征:1、以劳务供给本身为合同的目的。雇佣合同中,一般式雇主提供条件,雇员以自己的技术,知识为雇主提供劳务服务。2、雇佣合同的主体可以是法人、社会团体,自然人, 且多为自然人。3、雇主和雇员之间是从属关系, 当事人之间彼此不是独立的。在合同履行的过程中,雇员必须接受雇主的指挥、监督和控制。当然,这种指挥、监督和控制必须严格按照合同约定进

行。4、雇佣合同调整的是非职业化的劳动关系。

三、区别

通过上面关于承揽合同与雇佣合同的定义以及特征中,我们可以看出这两种合同的一些区别:

1.合同的标的不同。承揽合同是以承揽人完成一定的工作并交付该工作成果为标的,雇佣合同则是以雇员的劳务为标的。雇佣合同强调劳务本身,而承揽合同不看重工作的过程,只要完成的成果符合定做人的要求即可。

2.双方当事人的地位关系不同。承揽合同的双方当事人没有从属关系,工作过程中,承揽人与定做人相对独立,承揽人并不受定做人的指挥。在雇佣合同中,雇员劳动力的使用权是属于雇主的,雇员必须听从雇主的安排,接受雇主的指挥,监督和控制,雇主与雇员之间有从属关系。

3.报酬给付方式不同。在承揽合同中,由于合同的标的是工作成果,一般

式承揽人在完成工作成果并将其交付给定做人,定做人检验过后,一次性将报酬支付给承揽人,承揽人与定做人的承揽关系持续时间多数比较短。而雇佣合同中,雇主与雇员一般式建立长期的稳定的雇佣关系。

4.所属法律范畴不同。承揽合同是私法上的合同,遵循意思自治的原则。雇佣合同一部分是受公法的调整,在现代社会,为了保护雇员的利益,公法的立法更多地涉及了雇佣合同。

5.风险转移不同。承揽合同中,工作过程中对第三人或者是承揽人发生的危险和意外由承揽人自己承担,对此雇主不承担任何责任。在雇佣合同中,无论是对于雇员在从事工作过程中造成的第三人的损害或者是雇员自身遭受的人身损害,雇主都应当承担责任。

6.提供工具与设施的主体不同,一般来说,承揽合同中,由承揽人自带工具,并且定做人一般不限制工作时间。而雇佣合同中,雇主应当为雇员提供工作的

条件,设施以及工具,并且有固定的劳动时间。

到此,承揽合同和雇佣合同的不同之处虽然没有完全详细的比较出,但对于两合同的认定以及确定可以说是有初步的眉目了。

现在回到文章最初的案例中,被告夏兰与原告木工熊水田达成口头协议,由原告为其建房浇注混凝土安装模板,报酬500元,模板由原告熊水田提供。从最

后一个条件中,我们可以认定该合同应当为承揽合同。从合同的目的来看,被告要求的是原告的工作成果而非工作过程,原告只要在规定的期限内,将被告的房屋浇注完混凝土安装模板即可,合同中也没有对工作过程的任何要求。从双方的关系上来看,原告与被告没有从属关系,原告在工作过程中不用接受被告的指挥与控制,只要独立的完成工作成果即可。从工作时间上来说,原告没有给被告指定具体的工作时间,工作

时间的安排相对自由,且工具由被告自带,虽然被告夏兰雇车将模板从原告家里运到工地,到哪这只是定做人协助承揽人完成工作的行为,是指上的工作,无论是时间安排,或者是具体到细节的安排,被告都没有再参与。从以上种种的事实可以确定,原告熊水田与被告夏兰签订的应当是一份承揽合同,而非雇佣合同。

最高人民法院《关于人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第9 条规定:“ 从事雇佣活动, 是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务动。”当事人就承揽与雇佣的性质发生争议可从以下方面进行区分: 当事人之间是否存在控制、支配和从属关系; 是否由一方指定工作场所、提供劳动工具或设备, 限定工作时间; 是定期给付劳动报酬, 还是一次性结算劳动报酬; 是连续性提供劳务, 还是一次性提供工作成果; 当事人一方所提供的劳动是其独立的业务或者经营活动, 还是构成合

同相对方的业务或者经营活动的组成部分。

中华人民共和国《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定:“承揽人在完成工作过程中,对第三人造成损害或者造成自身损害的,定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的,应当承担相应的赔偿责任。”

工程劳务承揽合同(拟定范本)

建筑工程劳务承包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,就工程劳务作业承包事项协商一致,签订本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行。 一、工程概况: 1、工程名称:呼和浩特市传媒小区1#、2#、3#楼部分劳务工程。 2、工程地点:。 3、承包方式:该工程为包工不包料(即包清工)。 4、承包范围及内容: 二、工程工期 1、本工程的工期从年月日至年月日,总日历天数_______天。 2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不顺延,如由

此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。 三、承包价款及支付方式 1、承包价款按建筑面积每平方米元计算,总承包价款暂定为元。 (1)1#楼:5137.92㎡×元/㎡= 元。 (2)2#楼:4770.42㎡×元/㎡= 元。 (3)3#楼:5607.36㎡×元/㎡= 元。 2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。 3、支付方式:甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款,具体支付日期及数额由甲方确定,工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%,剩余20%的工程款作为乙方的质保金,在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。 四、工程质量标准及验收 乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到 五、材料供应及质量要求 应由甲方所提供的材料,甲方需按进度要求保质保量供应,但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划,否则由此造成的损失由乙方承担。 六、双方责任和权利 (一)甲方的责任和权利 1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、

工程劳务承揽合同(棚户区煤改气项目组)

工程劳务承揽合同 (棚户区煤改气项目组) 依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,本着诚实守信、平等互利、 优势互补、互利共価的原则,甲乙双方就共同合作开展承建新奥燃气发展有限 公司燃气输配工程, 廊坊市棚户区天然气管道及各户天然气表安装工程 项目经协商一致,达成如下合作协议,并共同遵守履行。 一、项目名称及总造价、施工内容、施工工期: 项目名称或发包方: 新奥燃气丄程冇限公司廊坊分公司 项目地址:_ 总造价或单价: 位的住户按照人工单价450.00元人民币每户计算,屮压?管道与燃气总管道连 接处的挖坑为每个500.00元人民币(合路而切割、破碎、回填、夯实,不含路 面复原和垃圾清运)。穿越部位挖坑为每个1000.00元人民币。以上价格均为税 后价,不提供票:4 4、 预制混凝土基座挖坑人工费 兀人民币一个(含破碎、切割、挖坑、安 装、回填、夯实、支架安装、不含垃圾清运),自己浇筑制作混凝土地峻为每个 人工费 元。(钢筋绑扎、底座制作、混凝土的搅拌浇筑、支模、支架的 安装、支架公司提供)人工费不提供票据,所有工程量按实计算。 5、 施工内容: ① 管线走向、燃气表定位、主燃气管道及中压管道交接处施工挖坑、中压管 道至调压箱的焊接、支架、调压箱的固定施工、调压箱低压出口到入户的天然气 表安装、包含墙体管道固定、支架安装、墙体开孔、入户挂表、表后阀门、调试 试压验收。 ② 以每村每户为单位,每个单位含5米的燃气中压管道,如果超出的部分(即 总燃气管网到调压箱之间的管道)每米按照30.00元,含DN75、80的管道焊 接,混凝土基座、支架及腾空安装,如管径变大到DN100及以上,甲方承担吊 车费,龙门架、管线价格另议。原住户取暖炉拆除 兀一个,以上价格均 为税后价,不提供票据。 6、 此工程总价以各分项单价为准,按实际施工工程量计算。 7、 施工工期:以当年施工FI 期为起至当年供暖日期起为止,为一个施工周期, 工程量按实计算。 二、甲乙双方的责任及义务、结算方式; 公司名称(甲方): 地址: 委托代表人: 身份证号; 电话; 乙 方: 身份证号: 电话: 1、 2、 3、 晨光社I 乂、盛德社区

农网改造升级工程劳务分包承揽协议书

农网改造升级工程劳务分包承揽协议书

4农网改造升级工程劳务分包承揽协议书 (农村配网) 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为切实做好甲方承接的年县农网改造工作,服务好社会主义新农村建设,根据国家电网公司、省电力公司农网改造升级工程的相关政策精神,甲乙双方根据实际情况,本着公平、公正、自愿、互惠原则,就乙方承揽甲方农网改造升级工程工工等形成劳务用工分包合同,现就有关事项,达成一致意见,签订劳务用工合同如下: 一、工程承揽事项 (一)承揽内容 甲方将工程的所有()用工(包括整个工程的杆洞开挖、拉洞开挖、线路廊道砍伐、杆塔基础开挖、抬杆、立杆、电杆的焊接和使用吊车立杆的吊车费用、瓷瓶金具安装、拉放线、户表安装、电力设施拆旧等全部民( )工工作及所有工程物资的人力运输用工)、民工施工管理、工程协调、工地基础爆破等所有事项交给乙方承揽。 (二)承揽工程地点及基本工程量 1、 。 2、 。 3、 。

4、 。 5、 。 6、 。 (三)承揽方式 甲方将交给乙方承揽的有关分包工程的所有费用全包给乙方。由乙方包干使用,超支不补,节均归己。 (四)承揽费用 1、根据上级的文件指示精神,和本次工程特点,整个工程采取单项工程造价包干的办法,采取单项工程计价包干,具体承包单价如下: 2、工程量清单计价承包单价 1)电杆组立(含运杆、焊杆、杆洞开挖、基础爆破、电杆组立、大稍径杆基础混泥土浇筑、横担金具安装及杆号编写等全部工作) a. 8m砼电杆:元/根; b. 10m砼电杆:元/根; c. 12m砼电杆:元/根; d. 15m砼电杆:元/根; e. 18m砼电杆:元/根; f.15m-18m大稍径砼电杆:元/根; 电杆运输中每个村的平均人力运距超过500米以上的,超过部分运费另议。 2)10KV线路架设(含解盘、运输、展放、紧线、跳线、回收、砍青、挂线序牌等工作) A.10KV线路架设(遇架空绝缘导线增10%费用) a.LGJ-70及以内(三相)元/Km; b.LGJ-95及以上(三相)元/Km; B.0.4KV线路架设(遇架空绝缘导线增10%费用)

劳务承揽合同合同补充协议

劳务承揽合同 合同补充协议 合同编号:HZZYSG(2016)- 甲方:************有限公司 联系人:[ ] 联系电话:[ ] 乙方: 联系人:[ ] 联系电话:[ ]

2016年第一批新建、改造站点土建施工及存量站点土建修缮项目 施工劳务承揽合同合同补充协议书 甲方: ****有限公司(以下简称甲方) 乙方: *** (以下简称乙方) 一、本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 2016 年 5 月 23 日签订的《2016年第一批新建、改造站点土建施工及存量站点土建修缮项目施工劳务承揽合同》(下称“原协议”)中的定义相同。 二、鉴于: 甲方和乙方于2016 年 5 月 23 日共同签署了《2016年第一批新建、改造站点土建施工及存量站点土建修缮项目施工劳务承揽合同》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《原协议》中未尽事项特订立以下补充协议。 合同内容补充部分: 1、在乙方所承揽的2016年第一批新建、改造站点土建施工及存量站点土建修缮项目施工中,实际 工程施工中所产生的协调费,以最终(惠州铁塔)建设方实际结算给甲方的 80% 支付给乙方。 2、无其他合同条款调整。 3、无其它事项说明。 三、本协议生效后,即成为《原协议》不可分割的组成部分,与《原协议》具有同等的法律效力。 四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。 五、除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。 六、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。 以下无合同正文。 甲方:惠州市中羽通信工程维护有限公司乙方: (盖章)(盖章) 甲方代表:(签字)乙方负责人:(手印) 联系电话:联系电话: 签定时间:年月日签定时间:年月日

承揽合同与劳务分包合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除承揽合同与劳务分包合同 篇一:劳务外包与劳务承揽的区别 20XX年12月28日,第十一届全国人大常委会通过了对《劳动合同法》的修订决定。其中明确规定“劳务派遣用工是补充形式”,“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的一定比例”。 20XX年1月20日人力资源和社会保障部部务会通过了《劳务派遣暂行规定》,并于2月26日颁布,从3月1日起实施。该规定明确要求:“企业劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的10%”;并同时规定:“用人单位以承揽、外包等名义,按劳务派遣用工形式使用劳动者的,按照本规定处理”。 劳务承揽和劳务派遣是两种自然存在的,独立的社会经营活动,其中的共同之处在于都是以人力资源“活劳动”为内核,但两者还是存在一定的差异性,其中不仅涉及到宏观层面上的商业模式、交易方式、组织结构、管理权限等,而且也涉及到微观层面的劳动者的工作岗位、权益等。

一、劳务承揽概念界定和内涵 (一)劳务服务概念与内涵 劳务服务,就是以“活劳动”形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动。简单来说,活劳动,就是以劳动者的的劳动能力(包括体力、智力劳动和智慧劳动),为他人提供某种特殊使用价值的劳动。这种劳动不是以实物形式,而是以活劳动形式提供某种服务。这种服务可以是满足人们精神上的需要,也可以是满足人们物质生产的需要。 劳务范围很广,根据提供的服务类型分为: ①生活服务。指直接为人们生活提供的服务。如:饮食、理发、浴池、旅店、影院、剧院等。这种劳务,生产和消费同时发生。②生产服务。指为生产和再生产过程提供的服务,它是生产过程在流通过程的继续。如:运输、保管、包装、维修、呼叫、软件开发、档案录入保管、各类事务代理代办等。这种劳务,也是生产过程和消费过程同时发生。 (二)劳务承揽概念 劳务承揽,是指用人单位将非核心业务的生产、经营、服务等活动委 托给承揽单位,由承揽单位按照承揽合同的要求以人力资源“活劳动”为内核,辅以技术、资本、土地、基础设施等生产资料的共同投入,通过完成产品的生产、或服务的提供,来获得相应报酬的一种经营活动。

劳务承揽合同 承揽合同

劳务承揽合同承揽合同 劳务承揽合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业承揽合同,双方共同遵照执行。一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量:酒店6、8、10、12层局部楼板剃凿,具体位置见附图。四、工程工期:15个日历天 五、工程质量要求:在对合同内规定的位置进行剃凿的同时,需做好成品保护,不能对其他位置的安全性造成影响,做好土头的清理运输工作。六、工程造价:30000元(大写:人民币叁万元)。 七、工程承包方式及取费标准:由乙方承揽甲方该项目的工程,取费标准由双方协商确定。具体计价清单如下: 1 八、工程价款的拨付及结算方式:工程完工并经甲方验收合格,双方进行结算后10天内一次性支付合同款项。 九、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期:按合同约定按时完成。

4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。十、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合 治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指 导、监控,并按规定及时做好验收工作。 4、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。十一、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施 2 工验收规范,精心组织施工。 2、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 3、严格落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。 4、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。十二、违约责任: 1、甲方不履行或不按合同约定履行义务时,每逾期一天,应向乙方支付本合 同总价的3‰作为违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。 2、乙方因自身原因延期交工的,每逾期一天,应向甲方支付100元的违约金; 3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约 责任后仍应继续履行合同。十三、争议: 甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。 十四、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。十五、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份,双方各执壹份。

劳务承揽协议书范文

劳务承揽协议书范文 劳务承揽协议书1 甲方(项目部): 乙方(施工人员): 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程名称:石总场西部牧业员工宿舍场地地坪 第二条工程地点:石总场大连路路口______________ 第三条承包方式:单项清包______________________ 第四条开工日期:______________________________ 竣工日期:______________________________ 第五条工作内容:甲方合同内所有砌体(混凝土、平场地、垫石子、洒水、打夯)清工单价为_________元/?。施工中一切用具均有乙方自理,甲方负责混凝土拉到现场,其他一切工序由乙方负责,并做好落手清。注:以上内容都按图纸工作量计算。施工中严格按照施工安全、质量规范,若乙方没有按照甲方要求和

施工规范而造成的材料浪费,甲方有权开罚款单(在工程款中扣除)。 第六条工程款结算:乙方进场后,每月甲方付给乙方完成合格工作量80%。余款在工程验收合格后一次性付清。 一、质量管理 甲方提供乙方质量要求和技术交底,乙方必须按照施工规范和要求,精心施工,确保工程质量。绝对服从项目部质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时,必须达到所定标准(具体见技术交底)。 二、甲方职责和权利 2.1 认真遵守双方签订的《劳务承包合同》,对乙方工作进行指导、管理、检查和监督、审核乙方施工方案,全面配合乙方做好各项工作。 2.2 甲方负责向乙方提供技术交底,周、月进度计划,乙方必须认真执行监理和甲方的指令,但对不合理因素,可提出建议;经甲方同意后方可执行,乙方不得私自蛮干、 2.3 甲方及时组织、参加对乙方已完成的工程质量进行跟踪检查、验收。

劳务清包合同()

建筑工程劳务大清包施工合同 甲方: 乙方: 甲方因生产需要,同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子,自带相应的机械及措施材料进入项目施工现场,承揽该项目的劳务施工任务。依照、《中华人发共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行征法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则,保证工程质量、安全进度和文明施工的要求,商标准、低消耗、优质高效的完成施工任务,经双方协商,就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构特点: 4、建筑面积:约万平方米(竣工后按实际面积计算) 二、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围:完成工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、建筑及安装工程,并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式:包清工及施工机具(带措施材料及辅材)。包括人工及机械设备、措施材料、安全通道、钢筋棚、木工棚、防护棚;包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工(含购置及悬挂标语、标牌等)、材料装卸(含甲方供材)、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润等一切费用; 3、承包工作内容 3.1.包人工 主体基础地基垫层开始,主体工程【除防水、水电安装、烟道安装、外保温、外墙面砖、室内瓷地砖、消防、通风管道(厨卫间通风道除外)、栏杆工程、内外门窗工程、涂料工程(楼梯间等公共区域涂料由乙方施工)、卫生洁具、电梯、太阳能均不包括。地下室防水螺杆与套同甲方采购乙方施工】的所有工作,包括:一级表箱以外所有表箱、施工用电缆、大小型施工机械、周转材料、人工清基、截桩头、底板砖胎模、回填土人工配合施工、模板、钢筋、

劳务承揽协议-模板

和君人力协议编号: 劳务承揽协议 甲方:安徽和君人力资源管理有限公司 乙方: 根据甲方与合肥统一企业有限公司(以下简称客户公司)的劳务承揽协议,甲方与乙方经平等友好协商,就乙方转承揽客户公司的劳务一事达成如下协议,谨予遵守。 1)甲方系客户公司相关劳务的承接单位,客户公司对劳务承揽人员的资格认定、任务分派、业绩考核、资格否决具有决定权,甲方根据客户公司的认定、分派、考核、否决决定,督促乙方体检、并与乙方签订承揽协议,协助客户公司培训乙方,协助客户公司办理相关手续、发放劳务承揽费用(也可由客户公司直接发放)、解除劳务承揽协议等工作。 2)乙方承揽的具体劳务内容为市场销售辅助工作,乙方须在客户公司指定地点从事劳务活动,劳务活动须遵照客户公司的有关规定。 3)甲方需提前将劳务活动的内容、地点、方式等情况告知乙方,或者由客户公司直接告知。乙方须保证按时按质完成劳务。 4)乙方的承揽费用按如下方式计算:按统一企业有限公司标准由甲方发放,支付时间为市场活动的次月15日前;承揽费用由客户公司直接支付,也可根据甲方与客户公司的约定,委托甲方转付;如果客户公司不能及时支付费用,甲方有义务帮助乙方追讨该费用,但不承担垫付责任。 5)承揽期限:市场活动结束为止。 6)乙方在劳务期间须保守客户公司的商业秘密,维护客户公司商业信誉; 7)乙方不得随意中止劳务活动,不得不按规定从事劳务活动,否则按客户公司的有关规定赔付损失。 8)乙方在劳务活动中,必须严格遵守劳务场所和客户公司公司的有关规定,因违反有关规定而产生不利后果的,必须自行承担,并赔付甲方因此产生的损失。 9)本协议自签字或盖章之日起生效。 10)本协议一式三份,甲乙双方各执一份,备存一份,具有同等法律效力。 甲方:乙方: 签订时间:年月日

施工劳务承包合同协议范本

施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合 同怎么写呢,今天小编就给大家来分享一下承包合同,希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求:主体结构优良 5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价:平方米单价300元人民币 7、工程类别:框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实

体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区,乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方 承担,另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,

劳务承揽合同

劳务承揽合同〇一五年一月十日二 劳务承揽合同甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲乙双方协商一致,由乙方承揽该工程的木工的所有工作,为明确甲乙双方的责任、权利和义务,特签订本合同,以便双方共同遵守执行。 1 工程名称: 2 工程地点: 3 工程质量:符合国家规定验收优良标准。 4 工程内容:木工所有项目,详附件。 4.1 主要内容包括:本合同具体的承包内容及部位均以甲方出具的施工图纸及甲方的书面通知为准。 4.2 甲方可根据本合同承揽内容的实际情况对承揽工程的施工工艺做法及进度计划进行调整。

5 合同工期: 5.1 工期与建设单位要求工期一致,签订合同后三日内进场。 5.2 若乙方未在本合同约定的时间内完成本工程,乙方应承担因工期推延造成的相应损失。 6 合同价款及承揽方式: 6.1 本合同总价包干,报价表见附件,合同总价300000(大写:叁拾万元整),本合同所涉及的承揽项目以甲方出具的施工图为准,所有图纸反应的工程项目均计入包干总价内。该包干总价包括但不限于 人工费、材料搬运费、差旅费、保险、税金等一切费用(如未开发票每次付款扣除6%抵税,保险统一购买按结算分摊)。施工现场发生的施工图范围以外的的零星用工以项目经理签认工天为准。 6.2 本合同实施过程中发生图纸反应外增加项目的其他承揽内容,均以甲方书面确认为准。 7 付款方式:: 7.1 乙方每15日向甲方申请支付进度款一次,甲方核实工程数量后,按工程进度的80%支付进度款。 7.2 乙方完成全部承揽内容后,工程竣工验收合格,双方办理结算,甲方向乙方支付至结算价的85%,待建设单位与甲方

劳务承揽协议书范文

劳务承揽协议书xx 劳务承揽协议书甲方住所地乙方(身份证号码)家庭住址通讯地址联系电话根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲、乙双方经平等协商,就乙方承揽甲方木工班组劳务业务,自愿签订本劳务承揽协议,以资共同遵守。 第一条、协议期限本协议期限自年月日起至年月日止。 第二条、承揽劳务内容乙方承揽的劳务为安庆众泰汽车4S店装饰工程木工班组劳务_____________________第三条、保密义务乙方负有保守甲方商业秘密的义务。 第四条、劳务报酬支付标准、方式支付标准____________________________支付方式____________________________第五条、发生下列情形之一,本协议终止 1、本协议期满的; 2、双方就终止本协议协商一致的。 第六条、发生下列情形之一,甲方有权单方解除本协议 1、乙方未与其雇佣的劳务人员签订劳务用工合同的; 2、乙方未按规定采取安全措施或其雇佣劳务人员违反安全规定的; 3、严重影响甲方施工进度、工期的; 4、违法本协议约定的; 5、违反甲方公司安全管理等规章制度。 第七条、乙方义务 1、xx甲方规定,要维护甲方形象。

乙方在施工过程中必须服从甲方施工人员管理,不得顶撞,对业主要有礼貌,不拿业主的香烟,不吃业主的饭,不说对甲方不利的话,如果发现类似情况的,甲方每次扣罚乙方劳务报酬总额的10%。 2、乙方须保证其班组人员作业中的安全,杜绝一切安全事故隐患;若发生任何安全事故,责任由乙方自负,相关费用由乙方自行承担。 第八条、违约责任 1、未经甲方书面同意,乙方中途停工或中途退场的,甲方有权拒付所有劳务费用,且甲方有权要求乙方无条件承担给甲方造成的所有损失。 2、乙方必须严格按照本协议附件内容及单价完成全部工作量(含变更增加的项目),严禁挑精捡肥,,一经发生甲方有权按本协议附件单价表中的单价进行下浮20%后和乙方办理劳务报酬结算。 乙方必须保证按时发放其班组工人工资,如产生其班组工人因工资问题投诉的,甲方有权拒付乙方的所有款项。 3、乙方必须严格按照质量标准进行操作,对甲方就本工程制定的强制性质量规范必须遵守。 对达不到质量标准的项目,所有的返工费用均由乙方承担,乙方必须无条件服从。 如因乙方施工质量不达标,甲方有权中途无条件更换班组;对此,乙方不得提出任何异议;对乙方已施工完成的不合格项目,乙方必须整改完毕并接受处理后方可进行相关结算;否则甲方有权拒付所有费用。 4、乙方应杜绝本工种材料使用过程中的浪费,甲方在巡查过程中发现材料有明显多于正常使用量的情况下,将给予浪费金额5倍的处罚。 5、因乙方违约,甲方解除本协议的,甲方有权拒付所有费用,如因此造成甲方施工工期延误或其它损失的,乙方应按实赔偿。 第九条、文明施工为维护施工现场秩序及甲方形象,乙方必须管理好其班组劳务人员;且上班严禁穿拖鞋,女工不准穿裙子,男工不准袒胸落背作业;

模板工程劳务承包合同协议书(官方版)

编号:QJ-HT-0294 模板工程劳务承包合同协议 书(官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

模板工程劳务承包合同协议书(官方 版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,文档可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 模板工程劳务承包合同协议书范文一 甲方:广州三建汕头大学新医学院总承包工程项目部 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:汕头大学新医学院总承包工程项目部 2. 工程地点:汕头大学内 3. 分包规模:模板

二、工作内容 1. 承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容,对模板分项工程进行承包,主要包括以下内容(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的,并不仅限以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承担其所有的风险)。 (1)主要包括:汕头大学新医学院土建模板工程; (2)其它甲方认为有需要的零星工程。 2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容: (1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。 (2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。 (3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外,每增高1m,每平方补0元 (4)每次不少于2人配合甲方放样工作。 (5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等,要求操作一致。 (6)使用塔吊时,配备对讲机,地面指挥员与塔吊司机保持联络,自备司索工。 (7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线

劳务分包承揽合同书

劳务分包承揽 (二次结构) 合 同 书 建筑工程有限公司

二次结构劳务分包承揽合同书 工程承包人全称(以下简称甲方):建筑工程有限公司 劳务分包人全称(以下简称乙方): 甲乙双方为了明确各自的经济安全责任,为了确保二次结构工程顺利进行,按期保质保量完成既定施工任务,经甲乙双方协商一致,在平等互利原则下,特签订以下合同: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程概况: 四、分包范围:自地下室至屋面塔楼所有的砌体、抹灰、植筋、公用贴 地砖、地辐热、找平层、屋面、室内外二次结构部分门窗收口、土 建装修等所有工作内容。 五、分包方式:包工包辅材包机械,包括垂直运输机械及工具(除塔吊、 施工电梯、吊篮),二级箱以外的电缆、电箱(不含二级箱)机械 维修保养等,自备搅拌机等机械,自行负责安装、操作、更换零部 件。自备植筋胶,斗车、架子车、铝合金靠尺,木条子、灰桶、铁 铲等等。 六、分包内容: 1、二次结构砌体施工放线由乙方负责,甲方进行验收。 2、所有砌体及粉刷等工作水平运输及垂直运输和人工倒运都在乙方 范围内。 3、砌体干砖的饮水湿润,搅拌机范围内工完场清以及节约用料的相

关内容。 4、主体的二次结构构造柱的植筋及墙拉筋植筋,圈过梁植筋等。 5、主体结构内所有的砌体,封顶砖的切割(简称斜砖),水泥砖制作 安装,木砖制作安装,拉墙筋预压,电线盒留洞,电线管留槽等工作。 6、二次结构主体内墙抹灰,外墙打底刮糙抹灰(只限抹砌砖部分), 清扫湿润墙面,冲刷墙面等工作。 7、门窗过梁钢筋帮扎,模板支设拆除,混凝土浇筑及清理和安装工 作。 8、二次结构构造柱、圈梁、止水带等钢筋绑扎、模板支设拆除、混凝 土浇筑等清理工作。 9、二次结构所有装饰窗户的收口及烟道的收口工作。 10、二次结构装饰所有室内外进户门,防火门等收口工作。 11、主体装饰内外滴水线条,节点线条等施工。 12、主体装饰工程卫生间、厨房间及阳台等部分炉渣找坡、找平层及防 水保护层的施工。 13、地沟层及设备夹层的植筋、砌体抹灰、垫层找坡、盖板的施工。 14、所有室内及车库顶的垫层及保护层施工。 15、地面做踢脚、护角、阴阳角做八字坡、门框与砖墙空位用水泥砂浆 灌满压实。 16、屋面炉渣找坡施工,找平层及防水保护层等施工,女儿墙的粉刷。 17、施工现场所需场地硬化及搅拌机的安装由乙方负责。

劳动承揽合同正式版

( 合同范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 劳动承揽合同正式版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

劳动承揽合同正式版 劳动承揽合同范文一 一、承揽期:自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。 二、生产任务及目标:以折20孔砖为标准,全年产量2400万块。 三、承揽金的计算:按二十孔为标准包括装车718元/1万,品种砖的折算标准9.5砖0.66,十三孔砖1.33,17孔、14孔按按0.8。 四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放: 一、承揽风险金:乙方自愿一次性缴纳承包项目风险金陆万元整,年底完成好各生产任务后返还,不计利息,交清上述款项签订合同生效。合同订后必须在2010年1月底前工人进场制坯车间大窑车间开工的准备工作,正月初八前报到厂里上班。 二、留厂金的管理:全厂职工自2010年3月起每个工人向甲方

缴纳每月工资额的20%,从10月起不再缴纳,如中途离厂一律不予返还,本岗位人员在3日之内及时补上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。 三、工资发放:本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册,20日前后发付。 四、借款:按合同风险金总额不超过50%,甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。 五、工伤事故管理:200元以下乙方自负,201元以上甲方负责60%,乙方负责40%。 六、严肃坯场管理界限:为了提高产量提高质量,降低成本,必须加强坯场管理(1)掀盖油布要及时,确保大窑车间有干坯进窑,如通知掀盖油布不掀不盖的每条龙子每次扣罚10元,如不盖而被雨淋和倒塌坯场的按每块扣5分,同时由本人把废坯拉到废坯场地,如本人不拉的由承包者叫他人清理,按每块3分扣除。本条除特大自然灾害因素除外,并且总额平衡作一定的奖励和赔偿。 七、承揽范围:

工程劳务承包合同专用条款(完整版)

工程劳务承包合同(合同编号:) 甲方: 乙方: 合同签订人:电话号码: 日期:年月日

工程劳务承包合同 甲方(工程承包人): 乙方(劳务承包人): 因工程施工需要,甲方委托乙方负责对本合同工程施工,并完成本合同相关工作内容。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要,遵循“平等、自愿、诚信”的原则,建立劳务合作关系。经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守。 第1条合同文件及解释顺序 本协议书与下列文件一起构成合同文件,上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 1.1 本合同; 1.2 本合同附件、附表; 1.3 劳务合同通用条款; 1.4 劳务承包答疑书; 1.5 甲方的技术交底; 1.6 施工图纸; 1.7 甲方转发的由业主、监理工程师对该工程下发的与乙方相关的一切指令、命令、通知等; 1.8 施工过程中甲方发给乙方的指令、命令、通知和乙方报送的经过甲方审批后的各类文件;

1.9 甲方劳务招标文件及其他附件; 1.10 甲方下发的相关管理文件。 第2条乙方资质情况 1.1 1.2 1.3 1.4 安全生产许可证: 1.5 税务登记证: 1.6 资质证书 (1)资质专业及等级及号码: 第3条合同劳务承包工作对象、劳务内容 3.1 工程名称: 3.2 工程地点: 3.3 劳务承包范围:(根据乙方 施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求,甲方有权随时调整范围)。 3.4 劳务承包工作内容:本合同乙方分包范围的工作内容见《工程工序及单价表》中相关内容。凡合同清单中的工作内容,乙方无权拒绝施工,否则作为乙方违约处理,对乙方已完工程不予计价支付。 第4条施工工期 4.1 本工程具体施工工期以甲方通知为准。总体进度满足甲方提出的月、季阶段性进度要求。 4.2 乙方必须满足甲方的节点工期要求。按甲方节点工期进行奖罚。超过甲方下达

2020劳务承揽合同范本

2020劳务承揽合同范本 甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、

建筑工程劳务承包合同书

建筑工程劳务承包合同书 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第一款:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3结构类型:框剪结构 1.4合同工期:按总包方的要求确定。 第二款:承包范围 施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容: 2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。 2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。 2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对

拉杆并堆放到指定地点。 2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。 2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。 2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。 第三款:承包价款 3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 3.2+0.00以上按模板接触面积计算。 第四款:质量要求 4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。 4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。 第五款:工程工期 5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。 5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与

个人劳务分包简易合同

劳务承揽合同 甲方:云南昆州建设工程集团有限公司 乙方:,身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确甲乙双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、合同形式: 四、合同内容: (2)结算依据:; (3)工期要求:,因乙方原因造成工期逾期,罚款1000元/天。 五、价款的支付 (1)支付依据:完成合同、相关交底内的工作内容,符合相关规范、标准及设计要求,经甲方、质检部门、建设单位、监理单位验收合格,据实丈量结算。 (2)预付款:。 (3)乙方提供发票的类型、时间及相关要求。 (4)进度款支付:按照施工进度每月支付完成量的70%,工程竣工验收合格后,付款金额达到80%。待竣工结算完成后,收到建设方结算款后,7个工作日内扣除质保金,一次性结清。 (5)质保期:符合相关国家标准及行业标准要求,与业主单位约定的质保期限一致,为 2 年。质量保证金为结算总价的3%,质保期限满后无息退还。 六、违约责任 1.乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的; 2.乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的; 3.乙方施工质量低劣、进度滞后和信誉损害的; 4.乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者; 5.乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的; 6.乙方主要项目负责人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度 的。 7.对乙方发生的违约行为,甲方有权按合同价的70%进行对乙方结算,并有权对乙方 进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。 8.因甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲 方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用,特殊情况除外。 七、争议:甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,

劳务承揽协议书

劳务承揽协议书 甲方:123,男,现年37岁,家住:123菆(以下简称发包方)。电话:456。 乙方:789,男,现年岁,家住:789菆(以下简称承包方)。电话: 甲方因建房需拆除部分房屋及墙体,乙方向甲方承揽房屋、墙体拆除所需的劳务。现甲乙双方就相关事宜签定以下协议: 一、拆除工程内容 1、16米长的制墙体(含石脚); 2、砖混洗澡间一所; 3、木架一层二格大门一所,含周围墙; 4、花台一个; 5、正房屋檐下青砖墙4米; 6、移栽花木3株到甲方指定的地方。 二、承包金额及给付方式 甲方给付乙方劳务费人民币伍仟元整,拆除工程结束时甲方一次性支付给乙方。 三、甲乙双方的责任 1、甲乙双方之间属承揽合同关系,在拆除工程中所发生的一切人员损伤由乙方负责。 2、甲方负责协调好周边关系,保证拆除工程的顺利进行。 3、乙方在拆除洗澡间时红砖完整的砖放置在甲方指定的地方。 4、拆除工程造成丢土、丢石由乙方负责清扫,搬运至丢土场。 5、拆除工程结束时,乙方保证拆除工程范围内的地面、平整、

清洁。 6、拆除工程中乙方必须听从甲方的指挥,使工程尽早完工,如不听从甲方指挥,甲方有权终止协议。 7、甲方有权变更工程内容,如有增加或减少,双方另行协商费用。 四、此协议经甲乙双方签字起生效,甲乙双方各持一份。 甲方: 乙方: 二0一四年一月日合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

相关主题