电梯改造合同(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
编号：GZHT16-001 电梯改造
合
同
书
（）电梯有限公司
电梯有限公司
电梯改造工程合同
发包单位：物业管理有限公司（以下简称甲方）
承包单位：电梯有限公司（以下简称乙方）
一、经双方友好协商，根据本工程具体情况签订本合同，以作为施工过程中双方分工负
责共同遵守的依据。
二、工程概况：
1、工程名称：电梯改造
2、工程地址：
3、工程范围：详见工程项目预算书
4、承包方法：乙方全包（包工、包料）
5、计划开工日期： 2016 年 11 月 1 日，计划完工日期：2016 年 12 月 31 日。
6、合同总金额（大写）：（小写）：元
7、付款规定：
7.1、本合同自房产局维修基金到账后生效，且10日内甲方向乙方以形式支付合同总金
额的30%（第一期款），即人民币：元；
7.2、进场施工前20个工作日，甲方向乙方以形式支付合同总金额的40%（第二期
款），即人民币：元；
7.3、工程完成，经当地政府相关部门验收合格后7日内，甲方向乙方以形式支付合同
总金额的20%（第三期款），即人民币：元；
7.4. 工程验收合格一年后10日之内，甲方向乙方以-----形式支付合同总金额10%（第四期
尾款）
7.5乙方不负责维保，所更换之配件乙方质保一年（人为及进水损毁）除外，
三、乙方责任：
1、须负责在开工前获得政府有关部门之批准。
2、对改造的部分必须按国家GB7588电梯标准进行施工，如施工质量不符合技术验收规
范标准的，由乙方负责返工直至承担相应的经济责任。
3、工程队进场后，必须遵守甲方单位各项规章制度。
4、提供电梯改造部分的电气图纸。
5、对改造完毕的电梯设备进行报验，并承担因报验及检测而产生的相关费用，甲方应积
极配合乙方。
四、甲方责任：
1、开工时，甲方交付使用场所，提供一定面积的仓库及员工休息室，并同时清出工程范
围内的障碍物，解决工程用水源、电源、运输道路等。
2、电梯材料及部件进场后，乙方提供材料及部件清单（主要部件提供产品合格证），由
甲方按乙方《电梯改造项目预算清单》及《电梯改造工程施工方案》所提供的品牌进行审核、认定。
五、验收：
1、乙方完工后，书面通知甲方验收并提交自检报告，甲方应在接到乙方通知后的 10 天
内派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家相关标准完成验收工作，否则视验收合格。
2、电梯产品未经合法验收，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果甲方自负。
六、违约和赔偿：
1、任何一方单方面终止本合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价百分之三十（30%）
的违约金。
2、除不可抗力原因外，如果甲方未能按合同规定支付款项，甲方应向乙方支付逾期违约
金，其支付方法是：每延误一天，违约金为延误部分合同金额的千分之四。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五。如果延误超过60天，则乙方有权视甲方为单方面终止合同。
3、除不可抗力原因外，如果乙方未能按合同规定完成电梯设备改造，乙方应向甲方支付
逾期违约金，其支付方法是：每延误一天，违约金为延误部分合同金额的千分之四。
此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五。如果延误超过60天，则甲方有权视乙方为单方面终止合同。
七、适用法律及争议的解决
本合同适用中华人民共和国的法律。所有因本合同产生或与本合同有关的争议，应由甲乙双方友好协商解决，如协商不成，则提交原告所在地人民法院诉讼。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。
八、其它：
1、本合同所附件，均与本合同具有同等法律效力。
2、《电梯改造项目清单》。
3、合同有效期：本合同自双方签字盖章及第一期款确认后生效，至工程竣工验收交接签
证，款项结清失效。
4、本工程甲方委派同志，乙方委派同志为工程现场负责人联系有关事宜。
5、本合同一式份。甲乙双方各执份。
签约双方
甲方：
地址：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
银行帐号：
税务登记号：
甲方盖章：
甲方法定代表人或授权代理人签字：乙方：
地址：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
银行帐号：
税务登记号：
乙方盖章：
乙方法定代人表或授权代理人签字：
签约日期：年月日签订地点：
电梯改造项目清单
------------------------------------精心分享，希望可以帮到你
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电梯井道施工合同0001 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
电梯井道施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据〈〈中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、白愿、公平、 诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本 合同 1、 项目名称： 世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 __________________________ 2、 工程地址： 深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 ____________________________ 3、 承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常 投入使用 4、 承包范围： 电梯井道一制作改浩工程 __________________________________ 5、 材料说明： 详见报:价清单（由乙方提供） ___________________________ 工程期限： 签订合同后 天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工 作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法: 1、 造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币：小 写：￥ （含税）本价格包含电梯 井道所有费用。 2、 付款方式： （1） 签订合同后预付订金 元； （2） 完成工程量50履付 元； （4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。 四、 工程质最：满足电梯安装及验收。 五、 甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方， 乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、 甲方提供场地水、电给乙方。 3、 甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成 的损失由甲方承担。 发包单位: 承包单位: 工程概况:
编号：GZHT16-001 电梯改造 合 同 书 （）电梯
电梯 电梯改造工程合同 发包单位：物业管理（以下简称甲方） 承包单位：电梯（以下简称乙方） 一、经双方友好协商，根据本工程具体情况签订本合同，以作为施工过程中双方分工负责 共同遵守的依据。 二、工程概况： 1、工程名称：电梯改造 2、工程地址： 3、工程围：详见工程项目预算书 4、承包方法：乙方全包（包工、包料） 5、计划开工日期：2016 年11 月1 日，计划完工日期：2016 年12 月31 日。 6、合同总金额（大写）：（小写）：元 7、付款规定： 7.1、本合同自房产局维修基金到账后生效，且10日甲方向乙方以形式支付合同总金 额的30%（第一期款），即人民币：元； 7.2、进场施工前20个工作日，甲方向乙方以形式支付合同总金额的40%（第二期款）， 即人民币：元； 7.3、工程完成，经当地政府相关部门验收合格后7日，甲方向乙方以形式支付合同 总金额的20%（第三期款），即人民币：元； 7.4. 工程验收合格一年后10日之，甲方向乙方以-----形式支付合同总金额10%（第四期尾 款） 7.5乙方不负责维保，所更换之配件乙方质保一年（人为及进水损毁）除外， 三、乙方责任： 1、须负责在开工前获得政府有关部门之批准。
2、对改造的部分必须按国家GB7588电梯标准进行施工，如施工质量不符合技术验收规标 准的，由乙方负责返工直至承担相应的经济责任。 3、工程队进场后，必须遵守甲方单位各项规章制度。 4、提供电梯改造部分的电气图纸。 5、对改造完毕的电梯设备进行报验，并承担因报验及检测而产生的相关费用，甲方应积 极配合乙方。 四、甲方责任： 1、开工时，甲方交付使用场所，提供一定面积的仓库及员工休息室，并同时清出工程围 的障碍物，解决工程用水源、电源、运输道路等。 2、电梯材料及部件进场后，乙方提供材料及部件清单（主要部件提供产品合格证），由甲 方按乙方《电梯改造项目预算清单》及《电梯改造工程施工方案》所提供的品牌进行审核、认定。 五、验收： 1、乙方完工后，书面通知甲方验收并提交自检报告，甲方应在接到乙方通知后的10 天 派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家相关标准完成验收工作，否则视验收合格。 2、电梯产品未经合法验收，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果甲方自负。 六、违约和赔偿： 1、任何一方单方面终止本合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价百分之三十（30%）的 违约金。 2、除不可抗力原因外，如果甲方未能按合同规定支付款项，甲方应向乙方支付逾期违约 金，其支付方法是：每延误一天，违约金为延误部分合同金额的千分之四。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五。如果延误超过60天，则乙方有权视甲方为单方面终止合同。 3、除不可抗力原因外，如果乙方未能按合同规定完成电梯设备改造，乙方应向甲方支付 逾期违约金，其支付方法是：每延误一天，违约金为延误部分合同金额的千分之四。 此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五。如果延误超过60天，则甲方有权视乙方为单方面终止合同。 七、适用法律及争议的解决 本合同适用中华人民国的法律。所有因本合同产生或与本合同有关的争议，应由甲乙双方友好协商解决，如协商不成，则提交原告所在地人民法院诉讼。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。
合同编号： 电梯维修保养服务合同 使用单位（甲方）： 电梯安装地址： 维保单位（乙方）：
本合同签订说明 1.适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯的对外分包维修保养服务。 2.维保单位：指具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。在电梯使用单位（电梯安装地区）取得所在地区市级及以上的合法的经营资质并经特种设备安全监督管理部门验证。 3.维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。 4.维修：合同期间内需要完成的工作内容已包含在本合同范围内，由乙方完成。维修的告知义务在本合同备案时完成。甲方应妥善保管由乙方提供的相关工作记录。 5.重大维修：不包含在本合同范围内。合同期间内需要完成的工作内容和相关费用，乙方在签约前现场勘验报价，经甲方确认后，双方在签约前约定。约定之外的内容，需要时双方另行签订合同。施工前按照规定将施工方案报市特种设备安全监督管理部门备案。 6.改造：不包含在本合同范围内。必须由具备改造资质的电梯企业完成，改造前必须报市特种设备安全监督管理部门备案。 7.清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件。 8.半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件。 9.大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件（乘客和载货电梯的曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯的扶手带、电机、控制柜主板除外）。 电梯维修保养服务合同
合同编号： 使用单位（甲方）： 通讯地址： 电话号码：电子邮箱： 电梯安装地址： 维保单位（乙方）： 通讯地址： 电话/传真号码：电子邮箱： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年6月29日公布、2014年1月1日施行）、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《深圳市电梯维修保养安全管理规定》【深质监2005】（77号）及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养和维修的有关事宜协商订立本合同。 第一条维修保养的电梯 甲乙双方约定，由乙方按附件一《电梯维护保养及金额明细表》中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养、维修和紧急救援服务。 签约前乙方应对维修保养的电梯的现状进行详细的检查，检查结果以书面报告的形式提交甲方签字确认后，作为电梯的现状记录在案。根据电梯的现状，乙方提出具体的电梯保养要求和方案供甲方参考。双方以此约定电梯日常保养和维修的具体内容。 第二条电梯维修保养的内容 乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定和附件二《电梯维护保养项目（内容）和要求》（表1-4）完成电梯的半月、季度、半年、年度保养项目，并做好维修保养记录。
电梯大修工程合同 甲方（委托方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵 守。 一、工程项目内容 1、甲方确认其下列电梯需委托乙方予以进行大修/改造： 2、乙方对于上述电梯需大修/改造的项目，均更换全新零配件、设备并包安装、调试、验收；乙方负责将上述电梯大修/改造至正常运行。 3、工程实施地址： 二、工程造价 总金额：人民币（大写）（￥元）。 三、结算方式 1、甲方按如下方式分期支付工程款给乙方： 第一期、于本合同签订生效时，甲方即时支付总工程造价的70%（即：人民 币元）给乙方；
第二期、经甲乙双方确认完工并经有关部门验收合格后支付余款30%（即人民币元）给乙方。 2、甲方同意选择如下第种方式支付工程款： （1）转账方式 本合同的各期工程款均应通过银行转账支付。否则，由此引起的一切法律责任均由甲方自行承担，与乙方无关；对于甲方未通过银行转账支付的款项，乙方仍可要求甲方履行付款的义务。 （2）现金支付 乙方的收款人员每次收款时，应向甲方提供乙方财务部出具的收款发票（票据）。否则，由此引起的一切法律责任均由甲方自行承担，与乙方无关；对于甲方未依本规定要求之形式支付的款项，乙方仍可要求甲方履行付款的义务。 四、进场及完工期 1、乙方收到第一期工程款后天将需更换之零配件、设备交货到工程实施地址，同时乙方施工人员、设备进场开工并于天完成安装调试。 2、若甲方未按本合同约定履行付款或发生不可抗力因素或施工现场停电的，则上述进场开工时间及完工期顺延。 五、双方职责 1、甲方职责 （1）配合乙方做好电梯施工中的安全、消防工作，并依据本合同的相关约定自行制定停梯、用梯计划，以免因施工影响其正常生产。 （2）提供乙方施工人员的住宿场所（进场及完工在同一天的情形除外），提供乙方人员的生活用餐（餐费由乙方自理）
旧楼加装电梯合同书 甲方单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲方） 乙方单位：江夏（福建）建设工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：三明市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包范围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为,围档为高不锈钢、高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 主要材料表 主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 方形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划许可证下发10后算起。如任何原因而造成工期拖延，由违约方承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲方代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙方不负责因其原因而增加的费用： 因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 因甲方或业主提出修改承包范围，内容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 甲方不按合同规定（除非乙方违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算方法： 1、造价： 工程总价（除因甲方有另行要求，否则无任何工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款方式： 合同签订后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 规划许可证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。 钢材进场3天内，甲方支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 电梯验收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元3、付款账号
电梯维修协议书 甲方： 乙方： 甲方：将都匀筑匀大厦2台电梯22层1000kg提升速度1.6/S生产厂杭州新马电梯有限公司，电梯使用已有十多年，特检所年审时，提出整改如不整改存有安全隐患电梯不得使用，1、增加上行超速安全装置（夹绳器），2、更换全部接触器，3、安全开关，4、控制主电脑板，及其它相关零件（附更换件清单）。 一、工期：收到预付款十天内材料全部到货，现场施工时间六至八天，申报验收。 二、我公司在施工期间应有今后保修单位人员参加检查验收是否按更换清单零部件更换。 三、更换下来的原材料归甲方所有乙方不得运走，施工时甲方电梯管理人员应配合乙方工作，施工期间应保持一台电梯运行。 维修程序 一、更换限速器，安装上行超速。 二、更换控制柜内接触器。 三、更换井道轿厢各安全开关。 四、检查地坑，轿顶各功能达到安全运行，保证年审合
格。 五、更换轿厢对重导靴加油，主机换机油（机油甲方自购）。 六、检查每层厅门、门锁天关，更换部份门下脚，轿门下脚二台均更换，厅门上坎，地坎卫生，机房轿顶井道地坑全面清理卫生。 七、全部维修调整工作完成，电梯投入试运行达到要求后再更换控制主电脑板，全面调试合格由乙方负责填写自检报告由甲方及时申报特检所验收。 八、付款方式：双方签订二台电梯维修合同，预付40000.00元，提供收款收据结算时提供发票肆万元整，维修整改完毕，特检所验收合格，乙方提供发票结清余款合同完成。乙方更换的零部件在正常使用12个月内如有质量不良自然损坏乙方免费负责更换。 本协议具有法律效力，供甲、乙对方共同执行本协议共两份，甲、乙方各执一份。 甲方：代表人：年月日 乙方：代表人：年月日
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 2020年电梯维保合同
编号：FS-DY-20564 2020年电梯维保合同 安徽省质量技术监督局安徽省工商行政管理局制定 说明 1、本合同为示范文本，推荐合同双方自愿选择使用，合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下，对本合同的条款进行协商修改。 2、本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。 3、使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。 4、维保单位，是指取得相应电梯维护保养资质，在本地从事电梯维保服务的单位。 5、日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。（其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参
数。） 6、保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间；不包括在现场维保时，发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。 7、本合同不含电梯重大修理、改造项目，如需重大修理、改造，应另签合同或协议。（电梯的修理、重大修理、改造的定义详见：国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定）。 安徽省电梯维保合同 使用单位（甲方） 维保单位（乙方） 为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-20xx）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。 第一条乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费
中国银行 辽宁分行改造工程 （电梯变卖、拆除） 协议书 承包人：江苏南通三建集团有限公司 分包人：李育军 二00七年七月十一日
甲方：江苏南通三建集团有限公司 乙方：李育军 根据《中华人民共和国经济合同法》的规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，甲方将中银改造电梯变卖、拆除工程（具体见承包范围）交乙方施工。为明确双方职责，加强管理，确保工程质量，使工程顺利进行，经双方协商，特订本协议。 第一条工程概况 1、工程名称：中国银行辽宁省分行改造改造工程 2、工程地点：大连市中山区延安路9号 以上工作范围包括：电梯拆除、电梯清户、现场垃圾清运。 第三条工期要求 根据甲方提供的施工形象进度总计划，乙方必须按照甲方提出的工期要求，按时完成甲方要求完成的工作内容，否则，甲方有权对乙方作出任何经济处罚，并由乙方承担由此引起的一切后果。 第四条质量标准 根据有关规定要求施工，并最终满足业主和工程监理的验收要求，如不符质量要求，造成一切损失由乙方负责赔偿。 第五条结算方式 乙方自行负责电梯拆除、电梯清户、现场垃圾清运及其发生的任何费用，所拆下的电梯设备、随机的电线电缆归乙方所有，乙方另行支付甲方电梯设备费RMB￥425000(大写：人民币肆拾贰万伍仟圆整)。 第六条付款方式：本合同签订之后一次性支付给甲方全部合同金额。 第七条文明施工 根据甲方要求，做好现场文明施工、安全生产，工完场清。甲方对乙方的罚款不需要乙方签字，承担业主因乙方自身原因而引的一切经济责任。
第八条甲方责任 1、检查、督促乙方质量、进度、安全等全面工作。 2、做好施工中协调工作。 第九条乙方责任 1、必须满足甲方的施工进度要求。因乙方原因造成工期拖延，每拖延一天罚款按总价的2％扣罚。 2、质量按照国家的验收规范必须经监理验收合格。因乙方原因无法施工者，所造成的甲方损失，其一切后果由乙方负责。 3、乙方对施工人员进行具体的安全操作交底，因自身原因造成的安全事故责任自负。 4、严禁在工地打架斗殴和偷盗行为，一经发现甲方有权重罚，按偷盗物品市场价20倍处罚，情节特别严重者追究其法律责任。对于发生偷盗行为的分包队伍，第一次以处罚教育为主，如果第二次再经发现，该队伍一律清退出本工程。 7、乙方自备安全帽、线手套、小型工具等。 8、乙方人员对所领取机具工具等应妥善保管好，及时归还甲方仓库。 第十条安全责任 严格执行项目部拆除工程安全防范实施细则，防止安全事故发生，施工中发生的一切安全事故责任和经济损失由乙方自行承担。 第十一条本协议未尽事项由双方另行协商，与本协议具有同等效力。在本协议之外签订的内容与本协议相抵触时无效。 第十二条本协议经双方签字后生效，违约金为￥50000元，价款付清失效。 第十三条本协议一式二份，甲乙各执一份。 甲方代表：乙方代表： 盖章：身份证号码： 日期：年月日日期 : 年月日
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 甲方：___________________________________________ 乙方：____________________________________________ 电梯加层改造合同 甲方：______________________________________ 身份证号码：______________________________________ 乙方：______________________________________ 身份证号码：______________________________________ 经甲、乙双方协商一致，就电梯加层事宜达成如下协议：
一、电梯由原来的1-3层，改为现在的1-4层。 二、合同总价：26000元（人民币大写：贰万陆仟元整）。 三、付款方式： 1、合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%即13000.00元人民币（大写：壹万叁仟元整），作为预付款。 2、加层改造并调试完毕，甲方验收符合使用及规范要求后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的45%即11700.00元人民币（大写：壹万壹仟柒佰元整）。 3、剩余5%即1300.00元（大写：壹仟叁佰元整）作为质保金，在质保期满后10个工作日内甲方向乙方付清。 四、乙方负责指导甲方进行土建凿打和回填，加层门的许可手续由甲方负责向物业等有关部门办理。 五、甲方负责协调乙方与土建单位的协作工作，不再收取其他配合费用，但乙方需自行承担电梯安装所需的脚手架、调试费。 六、乙方收到甲方支付的预付款，且土建工程完成后40日内改造调试完毕，电梯改造期间施工人员安全责任由乙方自负，甲方配合乙方工作。 七、所添加的配件质保期一年。所更换的配件质保期出现故障，乙方需在接到甲方通知后24小时内上门解决，维修所涉及的材料及人工由乙方负责。 八、所添加的零部件应符合电梯的技术标准及规范，零部件的质量标准应符合国家标准、行业标准。 九、违约责任：一方违约致使本协议不能履行或不能完全履行，违约方除应立即改正外，由此给对方造成的损失，应据实赔偿。
电梯大修及改造工程合同书 济宁鑫众机电工程有限公司
电梯大修工程合同 甲方：_______________________________________ 乙方：济宁鑫众机电工程有限公司 一、工程项目内容 1、甲方确认其下列电梯需委托乙方予以进行大修/改造： 2、乙方对于上述电梯需大修/改造的项目，均更换全新零配件、设备并包安装、调试、验收；乙方负责将上述电梯大修/改造至正常运行。 3、工程实施地址：___邹城市名泉路置地家园小区__ 二、工程造价 总金额：￥114417元（大写：壹拾壹万肆仟肆佰壹拾柒元整）。 三、结算方式 1、甲方按如下方式分期支付工程款给乙方： 第一期、于本合同签订生效时，甲方即时支付总工程造价的70%（即：￥_80092元）给乙方； 第二期、经甲乙双方确认完工并经有关部门验收合格后支付余款30%（即￥_34325 元）给乙方。 2、甲方同意选择如下第种方式支付工程款： ①转账方式 本合同的各期工程款均应通过银行转账支付。否则，由此引起的一切法律责任均由甲 方自行承担，与乙方无关；对于甲方未通过银行转账支付的款项，乙方仍可要求甲方 履行付款的义务。 ②现金支付 乙方的收款人员每次收款时，应向甲方提供乙方财务部出具的收款发票（票据）。否则， 由此引起的一切法律责任均由甲方自行承担，与乙方无关；对于甲方未依本规定要求 之形式支付的款项，乙方仍可要求甲方履行付款的义务。 四、进场及完工期
1、乙方收到第一期工程款后_7_天将需更换之零配件、设备交货到工程实施地址，同时乙方 施工人员、设备进场开工并于 __8__天完成安装调试。 2、若甲方未按本合同约定履行付款或发生不可抗力因素或施工现场停电的，则上述进场开工 时间及完工期顺延。 五、双方职责 1、甲方职责 a．配合乙方做好电梯施工中的安全、消防工作，并依据本合同的相关约定自行制定停梯、用梯计划，以免因施工影响其正常生产。 b.提供乙方施工人员的住宿场所（进场及完工在同一天的情形除外），提供乙方人员的生 活用餐（餐费由乙方自理） c.无偿提供施工中的施工用水电接口与相关费用。 d.甲方应于乙方交货前2天将工程现场清场至符合乙方更换、安装施工条件并书面通知乙 方进场时间，并停止电梯运行。否则，进场开工时间及完工期顺延。 2、乙方职责 a.负责整个工程的施工及施工中工人的安全。 b.负责按本合同约定完成大修/改造。 c.负责指导甲方按电梯使用的要求正确使用电梯。 e.为了保证乙方优质的服务和信誉，本合同项下工程所更换/改造的零配件、设备自完工 当日起质保一年（人为或不可抗力因素所导致该类零配件、设备损坏或故障的情形除 外）。 六、验收、交付 1、乙方自检结束后，通知甲方，乙方负责在三天内向当地政府主管部门申请验收并承担有关 验收的费用。 2、电梯维修完毕，未经政府部门验收，不得擅自使用，否则造成的后果乙方不承担责任。 3、对验收中提出的问题，甲乙双方应积极进行整改。 4、电梯验收合格后，乙方向甲方交付合格的电梯。 七、违约责任 1、若乙方延期完工的（非乙方过错导致的除外），则每逾期一天向甲方支付工程总造价的3% 违约金。 2、若甲方未按本合同约定付款，则每天按工程总造价的3%支付违约金给乙方。 八、其他约定 1、本合同自甲、乙双方签署后即刻生效；本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份，均为
施工电梯出租合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
施工电梯出租合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(承租方) 乙方(出租方) 乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方 使用与保管。根据《中华人民共和国合同法》及相关规 定，为明确甲、乙双方权利与义务，经双方友好协商，就 甲方决定租用乙方的施工升降机事宜，签订以下合同，以 资双方共同遵守。 一、工程概况： 略 二、机械情况、数量、进退场费和租金： 三、租金及进退场费支付方式： 1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后，甲方付清该
电梯的进，退场费。 2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用，甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工，使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准，作为电梯起租日，否则乙方有权从第6天开始计收租金，如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金，该期间甲方不得使用电梯。 3、电梯安装调试好后，如甲方闲置不用，在有关部门检验合格，发出办证回执当日起作为电梯起租日，开始计收首月租金，甲方不得以任何理由拒绝支付。 4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方，如甲方资金紧缺时可适当延期，但延期时间不得超过30天。 四、甲方的责任： 1、电梯所有要属于乙方，甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途。若由
电梯井道施工合同 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就世纪百货南昌店电梯井改造工程协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、项目名称：世纪百货南昌店电梯井道移动改造工程 2、工程地址：深圳市宝安区西乡固戌南昌综贸广场 3、承包性质：包工、包料、包制作、保证电梯安装后井道及其他部分正常 投入使用 4、承包范围: 电梯井道制作改造工程 5、材料说明：详见报价清单（由乙方提供） 二、工程期限： 签订合同后天之内，材料进场，个工作日完成所有井道工作，若因发包人方面因素而导致工程无法顺利完成的，工期顺延。 三、工程造价及核算方法： 1、造价：工程为一次性定价，总价合计为人民币: 小 写：￥（含税）本价格包含电梯井道所有费用。 2、付款方式： （1）签订合同后预付订金元； （2）完成工程量50%支付元； （4）井道完成后由电梯公司专人验收并进行安装，正常运后支付余款。 四、工程质量：满足电梯安装及验收。 五、甲方负责： 1、甲方提供电梯厂家所提供的土建图纸给乙方，乙方按照图纸设计要求进 行施工。 2、甲方提供场地水、电给乙方。 3、甲方若变更原定方案，必须在乙方施工前通知，在施工期间甲方提 出变更，所造成的损失由甲方承担。
4、甲方负责在各施工单位间协调，让工程顺利进行。 5、若其他由甲方原因造成的损失由甲方负责。 6、.施工过程甲方有监督按照图纸施工的权力。 六、乙方负责： 1、乙方按照配套图纸要求，进行井道施工制作。 2、乙方施工期间由自身原因造成安全事故，由乙方自行负责。 3、乙方施工的井道满足甲方电梯安装与外观的技术要求。 4、所产生的建筑垃圾由乙方自行清理（费用自理）。 4、井道整体工程在壹年内因自身质量问题，乙方将免费维修（因人为 及自然灾害造成质量问题不在免费维修之内）。 七、施工安全： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组 织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全 措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担与甲 方无关 八、双方违约责任： 1、双方任何一方无故解除合同，则应赔偿对方工程总造价百分之十的违约 金 2、甲方如未按第三条约定时间和数目付款，则应向乙方赔偿工程总造 价千分之五的违约金 3、乙方应按照进度完工不得影响电梯的安装 九、其它： 1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
电梯修理合同 甲方： 立修理电梯检修合约 乙方： 兹由甲方委托乙方修理电梯壹台，经双方友好协商同意订立以下条款：（以下简称甲方、乙方） 一、电梯规格： 型号，载重㎏，层站，速度m/s，台数：。 二、预计施工日期：年月日至年月日 三、配件及人工费用： 合计人民币：肆万肆仟伍佰元整 四、付款方式： (1) 合同成立后两日内甲方向乙方预付配件费的80%即人民币 ￥ 24800 元 (2)电梯配件到货，工人进场两天内人工费的50%即人民币￥6750元及配件费 用剩余的20%及人民币￥6200元付清。 (3)工程完毕后三日内付人工费的30%即人民币￥4050元。 (4) 剩余人工费的20%即人民币￥2700元，待三个月的免保期到期之日前三天
内付清。 五、甲方责任： （1）电梯修理施工期间甲方应负责协调乙方与其它施工单位交叉作业的协调工作。 （2）负责办理施工前及竣工后政府相关部门的开工、验收工作及相关费用。（3）提供有防盗措施并在安装作业现场附近有足够面积的电梯零部件仓库和工具室。 （4）施工现场的安全保卫工作。 六、乙方责任： （1）电梯部件到货后,在预计修理时间前,负责派员前往工地查验土建安装条件,并依据合同规定提供咨询服务。 （2）电梯部件的拆箱清点。 （3）按照国家标准规定的电梯安装规范和标准完成修理工作。 （4）按照国家标准规定的电梯安装规范和标准完成调试工作。 （5）遵守施工现场之有关规章制度，乙方施工人员的劳动保险和人身保险。 七、工程范围： 根据甲方电梯使用情况，双方确定修理范围（见附表）在施工中如发现修理范围以外问题，修理费用及零配件另算。 八、验收办法：本工程经乙方施工完毕后及时通知甲方验收移交，甲方接到
电梯大中维修协议 项目名称：电梯大中维修 使用单位： 合同编号：
电梯大中维修协议 甲方： 乙方： 甲方委托乙方对甲方所辖的小区电梯，在维修活动中检查发现有按相关规定（见附件）需要更换的零部件，材料费超过人民币500元（含500元），进入院电梯大中修范围，经甲乙双方协商，具体事宜如下： 一、大中修范围 电动曳引机、控制柜、导向系统、限速器、安全钳、夹绳器、轿厢操纵盘、门机系统、厅外招唤、缓冲器、轿厢系统、对重平衡系统、导轨、厅门系统、曳引钢丝绳、制动器、上下极限、上下限位等。 二、费用 依据经公共管理部核准认可的《建设工程造价咨询报告书》大中修审定结算价为准。 三、合同执行时间 2016年1月1日至2016年12月31日止。 四、付款方式 乙方将本协议、付款申请、分割单交甲方后，甲方应在15日内将电梯大中修审定结算款转入乙方指定账户。 五、大中维修相关要求 1、大中维修项目及要求应符合国家电梯大中维修的相关规定
（GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、机电类特种设备安装改造维修许可规定（试行）(国质检特〔2014〕260号)、TSGT7001-2009《电梯监督和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（详见附件））。 2、电梯设施设备的维修及更换的质量应符合国家对电梯设施设备质量的相关要求。 3、乙方更换的材料电气部件质保期为6个月，机械部件质保期为12个月。 六、甲方的责任 1、甲方应提供大中维修实施必要的场地及环境条件； 2、甲方对乙方提出电梯故障情况、分析、说明、维修方案、预算、完成时间及工期，应及时确认； 3、甲方应监督乙方对电梯大中维修的过程并配合乙方做好实施过程中的安全工作。 4、甲方应告知在电梯大中维修实施过程乙方应遵守的相关规定及物业的相关要求； 七、乙方的责任 1、乙方应及时将电梯故障情况、分析、说明、维修方案、预算、完成时间及工期报甲方签认； 2、乙方应按甲方确认的方案、完成时间及工期入场维修； 3、乙方应按照国家或行业规范、规程要求进行电梯维修，维修时所用材料及维修后的设施设备应满足国家或行业的质量相关要求； 4、在维修工程中乙方应遵守甲方及小区管理的相关规定及要求； 5、乙方应做好作业区域安全保护及警示工作，在维修过程中如出现人员及
旧楼加装电梯合同书 甲单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲） 乙单位：江夏（）建设工程有限公司（以下简称乙） 根据《中华人民国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 5.2 主走道用120×120×5mm型焊接管材质为Q345B 5.3 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 5.4 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 5.5 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
5.6 304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 5.7 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 5.8 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划可证下发10后算起。如任原因而造成工期拖延，由违约承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙不负责因其原因而增加的费用： 2.1因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 2.2在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 2.3因甲或业主提出修改承包围，容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 2.4甲不按合同规定（除非乙违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 2.5按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算法： 1、造价： 工程总价（除因甲有另行要求，否则无任工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款式： 2.1合同签订后3天，甲支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 2.2规划可证下发3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。2.3钢材进场3天，甲支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.4不锈钢进场3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.5电梯验收完成出证3天，甲支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元 3、付款账号
电梯安装工程承揽协议 合同编号： 发包方（甲方）：承包方（乙方）： 经甲、乙双方协商就电梯安装事宜达成如下协议： 一、安装工程项目、数量、安装期限及承揽费 注： (1)安装合同总价包含设备运到交货地点至安装验收完成并移交委托方前的保管、保险、安装、工具，培训服务、耗材等，为完成本工程的全部费用。 二，安装资格保证 按照国务院《特种设备安全监察条例》（第549号令）规定，本合同所涉及的产品由乙方实施安装。 三，土建要求 乙方对电梯井道进行预先勘察，符合《产品买卖合同》确定的电梯井道土建总体布置图样和甲方及乙方双方 确认的土建技术要求，以及相应的建筑工程质量要求，电梯安装若出现无法安装的情况，一切处理费用均由乙方 承担，耽误的工期由乙方负责。 四，安装进场条件： 1、由甲、乙方对现场进行勘察，并做详细记录，确认具备安装条件后，填写进场申请，施工 方案，工程进度计划表，并通过甲方审查，签发施工令后方可进场施工。 2、乙方在进场前必须给安装班组人员购买足额的意外人身保险，保险原件交甲方审核后退还 本人保管，甲方留存复印件。若保险到期，乙方必须在到期后的一周内将续买的保险复印件交甲方存档，逾期甲方将有权为乙方代买，代买的保险费由甲方在乙方的工程款中无条件扣除。 五，甲、乙双方责任： 1、接受厂家、甲方的技术交底、安全交底。乙方应遵从甲方、厂家对现场的管理，对于厂家 质检发现并指出整改的部分，按要求进行整改，不得以任何理由拒绝整改。（除甲、乙、厂家双方共同认可的不合理要求）
2、乙方必须在接到甲方的“开箱通知单”后才能与厂家进行现场开箱，若未接到甲方“开箱 通知单”而擅自开箱的，开箱后所产生的一切后果由乙方全权负责；设备开箱结果由厂家、乙方开箱代表签字确认，开箱后所有设备由乙方妥善保管，若被盗、损坏均由乙方全权负责。 3、设备开箱结果经乙方和厂家代表签字确认后，乙方不能再以任何理由向甲方索取确认范围 以外的缺件和损坏件的补充。差、缺、错件的补发应不影响乙方施工进度，否则费用由乙方承担。 4、乙方负责张贴警示标志、施工公告并完善施工现场所必须的一切安全防护设施。并遵守现 场安全操作规程，否则出现的任何事故均由乙方承担。 5、甲方填写开工报告，递交政府职能部门，并主持进场工作。 6、主机、控制柜到楼顶屋面，由乙方自己协调或者由甲方协助通过施工塔吊或龙门吊运至楼 顶屋面。其它设备到安装现场大楼附近，现场卸车，搬运、开箱由乙方完成。 7、甲方负责提供技术支持和安全监督，乙方也应自行做好安装质量和安全监督工作。 8、甲方负责主持报检，验收工作（乙方提供人员配合），并最终移交用户。 六，安装过程 1、乙方认真填写安装过程记录表、工作日志、施工例会记录。 2、乙方需遵守工地现场的管理。 3、乙方自觉维护甲方、厂家的形象，服从甲方、厂家的管理。 4、乙方要保证安装期间设备的安全。 七，安装管理 1、乙方所有参加该项目的人员，必须是经国家法定部门培训合格并取得特种待业上岗证者。 2、乙方在安装期间不得更换人员、不得擅自离岗，不得找他人顶替。 3、乙方人员需持上岗并佩带工作牌。 4、进入工地必须带质量保证的安全帽，高空作业（井道内等）必需佩带安全带。 5、乙方人员因违反操作规程各国家有关安全施工规程及甲方的有关规章制度面造成的一切事 故导致人员伤亡及财产损失，由乙方负全部责任。 6、作业期间不能饮酒和服食影响安全操作的药物。 7、安装班组必须对井道脚手架保管负责，凡是在归还后有缺、损坏费用由相应安装班组自行 负责。 8、安装过程中不得违章操作，由于乙方违章操作而造成事故、一切损失由乙方承担。 9、施工现场必须按规定张贴警示标志、施工公告并安装层门防护装置。 10, 所有安装班组人员不得私自向项目方收取任何费用，如果我司发现安装班组人员私自向项目方收取费用，我司将以收取的金额来翻倍罚款。
电（扶）梯维修合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》，遵照《电梯安全检验细则》、《电梯安全使用管理规定》的文件要求，为确保电梯安全、可靠运行，并明确甲乙双方在电梯管理、维修保养中权利与义务，甲乙双方本着“相互信任、共同发展”的原则，经友好协商，签订本合同，并达成协议条款如下： 二、双方的权利义务 1、甲方权利： ⑴核查乙方单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。 ⑵如发现乙方工作人员对设备不爱护或故意损坏时，可向其单位或有关部门投诉，情节严重时可终止本合同，向责任人索赔。 ⑶对乙方工作人员的服务不满意时，可向其单位或有关部门投诉，或要求更换工作人员。 ⑷随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等。 ⑸有权安排工作人员监督乙方工作人员作业。 2、甲方义务： ⑴严禁无关人员擅入机房，机房内应配备符合标准的消防及安全设施。 ⑵配合乙方维修人员，通过或进入维修设备必须的场所。 ⑶监督检查设备机房、各层设备门口、井道及底坑，不能有各种物品堆放，尤其是易燃、易爆、有毒物品。 ⑷对设备所用电源进行调压、倒相等工作时，必须提前通知乙方有关人员并取得乙方人员同意。 ⑸当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位置，以免报修通知不详而耽误到达时间。 3、乙方权利： ⑴在合同期内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方作好防范措施后，方可施工。特殊情况乙方可派人现场指导，否则由此引起
的损失和安全事故乙方不承担责任。 ⑵未经乙方维保人员同意，任何人不得强制启动或停止正在保养、维修、调试中的设备，否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任；造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。 ⑶未经乙方有关负责人及维保人员同意，任何人不得启动因有故障或安全隐患而停止的设备，否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任；造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。 ⑷合同期内，甲方在未得到乙方同意前，不得允许任何人对设备进行任何翻新、修理、更换等，否则乙方对设备的运行不负任何责任。乙方若同意甲方自行实施上述工程，甲方必须在工程结束时，通知乙方人员对设备检查无误后，方可运行。 ⑹任何非乙方因素而产生的损失、损害或索赔，乙方不承担责任，同时不承担因此引发的后果，但有义务协助调查原因。 4、乙方的义务： ⑴必须按照本合同约定，参照国家有关规定对甲方电梯提供维修保养服务。 ⑵应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。向甲方出示单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。 ⑶接到报修通知后，应当立即派人赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在30分钟内抵达现场，并在最短的时间内排除故障。 三、收付款条款 （1）乙方须提供收款地、公司名称、收款方式。 （2）设备完成维修后，经甲方验收合格，甲方支付维修费，材料费等总费用给乙方。 四、其它 1、本合同未尽事宜，双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。双方出现纠纷可通过协商解决，协商不成，任何一方均可向维保设备所在地人民法院提起诉讼。 2、本合同一式两份，双方各执一份，经双方代表签字、单位盖章后生效。 甲方 :（单位公章）乙方 : （单位公章） 名称 : 名称 : 法人代表 : 法人代表 : 地址：地址： 签字日期 : 年月日签字日期 : 年月日