合同编号：
新建住宅小区供配电工程施工合同
项目名称：XX城II
甲方：ZZXX置业有限公司
乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司
新建住宅小区供配电工程施工合同
甲方： ZZXX置业有限公司
地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX
法定代表人： XXX
乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司
地址： XX市XX街道XX路XX号
负责人： XXX
为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况
1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目
1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧
1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号
1.4 项目规模
本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；
其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；
商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；
办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款
经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围
3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2 住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装置（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
3.3 住宅小区的供配电设施配套范围不含小区土建工程（如配电室、工具间、电表间等建筑物或构筑物的土建，楼内低压线路进线管预埋，电缆沟、电缆竖井预留，户表箱预埋）。
3.4 乙方为居民生活及商业用电配置“一户一表”的电能计量装置。为居民生活配套的公用设施（包括电梯、公共照明、消防、给排水、通风等用电设备）的电能计量装置，在总配电室低压出线处，由乙方安装总表计量，自表后出线起由甲方负责配套建设。
第四条合同工期
具备施工条件后， 3 个月内工程竣工（施工开始时间以甲方书
面通知为准）。
第五条供电容量配置及建设标准
5.1 本项目的正式用电基本容量根据《住宅小区供配电设施建设标准》规定配置，必须执行国家或行业相关标准进行规范施工，并以通过当地供电公司验收合格并接受移交。
5.2开发建设单位要求采用小型化设备或提高设备档次的，双方协商找补设备差价。
第六条安全条款
6.1乙方应遵守国家或行业相关标准进行规范及工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除一切事故隐患。乙方造成的一切安全、质量事故，均由乙方负责，并承担因此给甲方造成的一切损失。
6.2发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的一切费用。
第七条甲方责任与义务
7.1根据双方协定的供配电设施建设费用标准向乙方交纳建设费用。全部费用以实际核准的竣工面积为准。
7.2本协议签订后，及时向乙方提供乙方建设范围内的电气、设备负荷、地下管网线路等资料，对资料正确性和有效性负责，并保证数据真实准确，同时提出初设意见。配电设施设计依据资料包括：
（1）小区地址、及政府规划部门批复的小区规划总平面图、小区用电系统图、各用电单位用电干线图。及规划区内燃气、给水、消防、通讯等管线的规划图。
（2）小区内用电设备的详细资料。
①住户照明负荷：楼号、单元号、单元户数、各户面积；储藏室、车库等情况；是否需用公共电源及容量。
②公共建筑负荷：物业、会所、门卫、幼儿园等建筑面积及特殊用电设备。
③动力用电：高层电梯、生活水泵、污水泵、排水泵、煤气加压、热力交换等用电设备的用电容量、地点等。
④消防用电：消防电梯、消防水泵、风机、疏散照明等各用电设备的用电容量、地点等。
⑤商业用电的负荷及分布。
⑥其他用电情况。
（3）与用电设备相关的电气、土建设计图纸等。
（4）小区规划总平面图、小区用电系统图、各用电单位用电干线图、与用电设备相关的电气、土建设计图纸等再提供电子版资料。
7.3参加乙方组织的小区供电方案勘察，并根据确定的供配电方案和设计办理有关规划手续，参加供配电设施工程的竣工验收，协助乙方向供电部门办理供配电设施资产移交手续。
7.4严格按照建筑、电气相关技术规范，负责开展甲方建设范围内的土建及电气工程投资建设。按照《住宅小区供配电设施建设标准》、《山东
电力集团公司新建住宅小区供配电设施建设标准（试行）》进行供配电设施用房、管沟、设备基础的施工。供配电设施用房、管沟、设备基础等土建工程施工完毕，具备电气安装条件合格后，乙方负责组织土建工程验收。负责供配电设施验收前的安全（防盗、防破坏等）。
7.5协调土建设计方就供配电设施用房、室内外电缆线路管沟、路径、型式、进出建筑物位置、计量箱位置等与乙方供配电工程设计、施工进行对接，直至土建施工，经有关部门验收合格。
7.6供配电设施用房位置未按供电方案和设计，以及未取得相应规划手续建设，对小区供配电设施不予供电。
7.7配合乙方进行供电工程施工，承担高压外网地方的工作及其他如拆迁、道路恢复、绿化恢复等费用。
7.8 按设计要求自行建设并无偿向乙方提供供配电设施用房和24小时畅通的巡视检修通道。供配电设施用房和巡视检修通道经乙方验收合格后由乙方永久无偿使用。
7.9若因甲方施工的土建工程未及时完工造成乙方工程物资积压，则应提供仓储保障并对设备物资的安全性负责。施工现场所安装完毕的设备、材料等，在送电前，甲方需协助做好保管工作。
7.10按国家或行业有关规定在质量保修期内承担甲方建设范围内设施的保修责任。
7.11工程竣工具备正式用电条件后，协助业主和物业管理方向乙方办理开户用电手续（用电协议）。
第八条乙方责任与义务
8.1 根据双方协商的供配电设施建设费用标准向甲方收取建设费用。全部费用以实际核准的竣工面积为准。
8.2根据甲方提供的经管理部门核准的小区规划资料，结合小区内外部供用电条件、小区基本情况，确定供用电方案后，要求甲方给予签字确认，作为供配电工程的设计依据。
8.3在甲方缴纳该项目工程款后，组织对缴费范围内的供电工程进行设计、施工、验收及送电，并全权负责将施工的供配电设施及业扩（商业）供电竣工验收合格后无偿移交给供电部门管理。要求甲方配合供配电设施工程的竣工验收。
8.4 按协议规定时间，保质保量完成甲方建设范围内的供配电设施配套建设内容，并达到正式供电的验收接收标准。
8.5在施工期间自觉服从甲方及监理单位的监督管理，积极配合工程进度，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
8.6因施工造成工程质量不符合本协议规定的，负责无偿修理或返工。
8.7协议签订后，安排专人办理有关业务。工程竣工具备正式用电条件后，负责与业主和物业管理方向供电部门办理开户用电手续（用电协议）。
第九条资产归属及维护责任
9.1 供配电工程建成后，产权分界点电源侧（含分界点）供配电资产的产权无偿移交至供电部门管理，并按照《山东省物业管理条例》的有关规定，由供电部门负责其运行、维护、抢修、更新改造及供电安全。
9.2涉及的建筑物、构筑物由甲方负责维护。待居住区物业管理单位进驻后，由甲方移交物业管理单位负责维修，并提供供电部门建筑物存续期
间的永久无偿使用权。
第十条工程延期情况
10.1出现下列原因，正式用电工期相应顺延：
（1）甲方未能按合同约定缴纳建设费用；
（2）甲方未按要求提供供配电设施用房和巡视检修通道；
（3）现场不具备施工条件；
（4）甲方要求或甲方配合不到位、不及时；
（5）不可抗力或第三方责任原因。
10.3 如由于甲方原因造成供电工程中断并影响正式用电的，乙方不承担相应责任。
第十一条付款方式
根据本协议第二条计算的供配电工程施工合同的价款，甲方按下列方式缴费：
第一次工程进度款应支付至配电工程施工合同总价款的60%，计934757.07元（大写：玖拾叁万肆仟柒佰伍拾柒元零角柒分），付款时间为签订合同一周内；
第二次工程进度款应支付至配电工程施工总合同价款的80%，计1246342.76元（大写：壹佰贰拾肆万陆仟叁佰肆拾贰元柒角陆分），付款时间为设备进场后5日内；
第三次工程进度款应支付至配电工程施工合总同价款的100%，计1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分），付款时间为工程具备验收条件；
第四次最终费用以实际核准的竣工面积为准进行核算，在供配电设施移交给供电部门管理前支付。
第十二条争议解决
因履行本协议发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成可依法向签约地人民法院起诉。本协议未尽事宜，经双方协商一致，另行签订补充协议，作为本协议书的附件与本协议具有同等效力。
第十三条其他
本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，具有同等法律效力，自双方签订之日起生效。其他未尽事宜，由双方协商解决。
以下无内容。
甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX
分公司
法定代表人：XXX 法定代表人：
或或
委托代理人：委托代理人：
纳税识别号：纳税识别号：
开户行：开户行：
账号：账号：
地址：地址：
电话：电话：
年月日
配电房工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点：盐边县安宁园区 三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计图所有工程范围，（不包含电气设备安装及设备调试）。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同单价为人民币：1400元/m2。合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月02日开始施工，2016年06月07日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式： （1）工程预付款： 在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%，便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方：
编号：_________________ 建设工程施工合同（电力1）新 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监
编号：_______________ 配电工程分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：乙方： 按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。
一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范畴： 4、承包方法： 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：__________ 年_________ 月_________ 日，竣工日期____________ 年 ________ 月__________ 日，合同工期总天数____________ 天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款 万分之_______ 的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件； b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c 发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行； d 设计变更或工程量增加； e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_________________ 小时； f 不可抗力； g 其他非因承包人原因造成停工累计超过________________ 小时。 4、承包人在以上情况发生后__________________________ 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表 （或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后_______________________ 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
编号：_____________供配电工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中环壹号项目供配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称：供配电工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围： 1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。 1.5 合同价款：合同包干总价人民币（大 写）（￥元）。 1.6 工程款支付方式： 本工程无预付款。进度款每月支付一次，支付额为每月（上月26日至本月25日）已完工程量的%；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的%，整体工程竣工验收合格送电后三个月内办完结算并付至结算总价的%，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。 1.7 合同工期：
1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准） 1.7.2 竣工日期：竣工日期 为年月日。 1.8 工程质量：合格 第2条甲方工作 2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。 2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理质量验收、安全文明施工检查、变更签证和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加由甲方组织的施工范围和做法说明的认可的现场交底；根据甲方提供的本工程图纸进行报审，经供电公司确认后出正式施工图纸；按供电公司、甲方确认的正式施工图纸组织施工；拟定施工方案和进度计划，报甲方和监理单位批准后实施。 3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算，确保工程验收合格。 3.4 严格按图纸设计要求和样品施工，所有材料必须有出厂证明、质量保证书、合格证及检验报告。并接受甲方监督，遵守施工现场区内的各项规章制
变、配电工程安装协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程名称： 1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。 2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。 四、付款方式： 该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写）元，待保修期满一年后付清。
五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。 如遇下列情况，工期计日顺延： （1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻； （2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延； （3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 （一）甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 （二）乙方职责 1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工，并负责该工程的验收、送电。
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
2020电力施工合同协议书 2020电力施工合同协议书（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 工程项目名称：___________ 工程项目地点：___________ 计划工作时间：______年______月______日至______年 ______月______日。 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工 资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行
全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，
双电源配电工程施工承包合同 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国》以及其他相关法律、法规的规定，经协商就双电源配电工程发承包事宜达成一致意见，为确保工程建设进度及设备材料的质量及施工质量，明确双方在施工过程中的权利与义务，经双方自愿、平等、公平的基础上协商一致，签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程建设依据 按照有关部门审查通过的安置小区双电源配电工程施工图设计文件（XXX电力勘测设计责任有限公司编制的设计图纸及预算），见附件。 第三条工程承包方式 整个工程采用大包干形式，包括材料的采购、运输、
安装等。 第四条工程范围和内容 （一）、提供如下货物并负责安装和调试： 1、安装SCB10-315KV变压器2台； 2、高压配电屏11台直流屏1台，安装低压配电屏10台，信号控制箱1台，真空断路器1台，高压隔离开关1组，避雷器1组； 3、高低计量装置2台，负控装置1套，电缆故障指示器4组； 4、安装10KV高低电缆YJV22-3*50=500m； 5、本工程的电缆管沟、井设备基础配电房的设施等。 （二）、本工程的材料和设备全部由乙方提供（具体见预算清单）上述材料。乙方保证所提供的材料和设备的种类、规格符合供电公司要求，具有产品合格证明。乙方负责电气系统的调试，并严格按照其设计图纸完成其他未明确的工程内容。 （三）、材料进场时，由双方参加验收。乙方提供合格证明的材料，需要重新试验的，试验合格，由提出重新试验方承担试验费；试验不合格，由乙方承担试验费用。 第五条工程款及结算方式 一、工程价款
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
******小区三、四期 10KV配电工程 施工承包合同 发包人（甲方）：****置业有限公司 承包人（乙方）：*****电气工程有限公司 签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方） 承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。 2、工程地点： 二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱
10KV配电工程施工合同 (1) 配电工程承包合同 (4) 配电工程委托设计合同 (7) 配电工程施工承包合同书 (9) 10KV配电工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规，并结合甲方用电建设工程的实际情况，乙方承包2#开闭所、3#~9#小区变供电范围内的建筑物配电施工安装工程，并负责报请连云港供电公司对本工程的竣工验收以及完成后送电全过程的全面协调工作。双方就该工程中的责任与义务，经协商一致，签订本协议，以资共同遵守。一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围及主要工作量 工程承包范围为2#开闭所、3#~9#小区变供电范围内的建筑物配电施工安装工程。 本合同电力建设承包范围包括：地块的21#号楼、23#~35#楼、会所、农贸市场、人防、商业以及地块建筑物的配电工程。具体承包内容包括供电公司设计施工图纸设计范围内的小区变内高、低压设备安装调试，高低压电缆敷设，电缆沟井、设备基础、低压电缆分支箱安装、集抄装置安装、配电房和开闭所内水电安装、通风及相关检测设备配置、电表申请安装、相关试验以及配套进线电缆管沟、电缆井等土建工程内容（进计量箱后部分工程由甲方自理），具体见配电工程施工图。未设计及变更部分由乙方负责委托设计院进行电力工程设计及变更，并承担相关设计费用。 应由甲方与供电公司直接缴纳或发生的项目费用由甲方承担，包括每户电表购置费、保护定值校验费、负荷控制费、CT及PT校验费等。 三、承包方式 本工程由甲方发包，乙方组织实施，包括局部土建施工、电气安装、设备、电缆定货备料、竣工验收等，乙方以总承包方式负责该工程的设计、施工至具备工程送电（装表）后移交甲方。 四、建设标准 1、验收及施工标准按国家（GBJ147-90、GB50168-9 2、GB50173-92、GB50150-91）执行。 2、江苏省建设厅、江苏省经济贸易委员会联合颁发的《居住区供配电设施建设标准》（DGJ32/J11-2005）。 五、工程质保期 乙方向甲方承诺按照协议约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 六、合同工期 1、本合同中所涉及甲方发包给乙方的工程项目，乙方于合同签订及甲方预付款到帐后，现
供配电工程施工承包合同 合 同 书 建设发包方（甲方)： 承包施工方(乙方):
供配电工程施工承包总合同 合同编号: 建设发包方（下称甲方）： 承包施工方(下称乙方）: 依照《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致,达成以下协议条款： 一、工程概况和承包范围 1、工程名称: 2、工程地址： 3、工程内容范围： 4、承包方式：包工包料 5、质量等级: 合格 6、合同价款:京惠花园站点配电工程施工预算价为人民币(含税）；双方约定，本合同为固定含税总价包干合同，不做调整,详见附件《预算书》。 二、施工进场条件和开、竣工日期 １、施工进场条件。 下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕； （1）甲方负责工程施工图交底会审，并做好有关方签署的交底会审纪要、分送有关单位；（2）甲方负责办理用电手续。乙方协助甲方办理电气设计图审批手续; （3）甲方需向乙方提供电气施工图、土建施工图； （4）乙方负责绘制电缆路径图; （5）乙方协助甲方按相应规范进行本工程施工图设计（指电缆接入系统），办理报审,提供有关技术资料，提交施工方案。 如有地下设施,甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料和出具处理意见。 ２、开、竣工日期。
该配电工程施工工期共计日，自合同签订之后次日起计算，但如遇下列情况之一的，在甲方书面同意后工期可相应顺延: A、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度； B、因不可抗力而延误施工的; Ｃ、其他非乙方的过失造成的。 三、材料设备供应 1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的形式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C证书)。 2、设备材料的采购承包方式：设备、材料由乙方组织采购。 3、根据乙方包工包料的承包方式，乙方应对其供应的设备材料负责,如对工程造成损失的,由乙方承担赔偿责任。 四、工程质量 1、工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准时,乙方应承担违约责任。 ２、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任,由双方根据责任分别承担。 五、甲方权利和义务 1、委派甲方代表。甲方确定为甲方代表，履行本合同项下的甲方责任，该代表应是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方实施本合同，决定对双方工作进行协调的程序。 2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在开工前进行必要的交底。 3、负责取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作）。 4、配合乙方协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。
小区供配电设施建设合同 甲方： 乙方： 甲方根据新建住宅小区开发建设需要，依照相关规和要求，委托乙方承担新建住宅小区供配电设施建设的全过程服务工作。双方就供配电设施建设委托事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。 第一条建设工程基本情况 1.项目名称：。 2.项目地点：。 3.项目规划建筑总面积：平方米（建设工程规划许可证：）。（项目立项文件：）第二条本项目委托建设实施围 1.居民住户供配电设施：从上级电源点出线至小区居民用户电表箱的所有供配电设施(包括电表、不包括电表箱）。 2.配套公建供配电设施:从上级电源点出线至产权分界点的所有供配电设施。产权分界点为距该小区专用配电室10kV高压总进线开关柜本体外壳1米处。 3.受甲方委托，经双方协商，配套公建供配电设施建设围从产权分界点延伸至小区专用配电室低压出线柜处的所有供配电设施（包括低压出线柜)。 4.小区以下项目不属于委托建设围，由甲方自行负责建设： （1）小区规划建筑红线开关站、配电室、工具间、专用二次室、电表间等供配电设施建筑物、构筑物、用房、用地；
（2）小区规划建筑红线消防、防涝、通风等土建工程和辅助设施； （3）居民住户供配电设施中室外低压分支箱至电表箱之间所有的电缆桥架、井道等电力配套设施； （4）大型商场、酒店、会所等场所外部供电线路、专用变、自备电源及其配套设施； （5）自备应急供电系统及临时基建施工用电。 第三条委托建设容 1.本合同第二条约定的本项目委托建设实施围供配电设施委托招标、物资采购、工程监理、施工建设、验收送电。 2.小区供配电设施建设标准按照《省居住区供配电技术标准》（DB34/T1469-2011）执行。 第四条工程建设费用及支付方式 本新建住宅小区工程项目总建筑面积，按市规划局批准的《建设工程规划许可证》核定的建筑总面积计算，其中，住宅建筑面积平方米，住宅配套公建面积平方米，商业（办公）建筑面积平方米，地下建筑面积平方米，合计计费建筑总面积平方米。 本新建住宅小区工程项目供配电工程费用，按《市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）》（阜政办秘[2016]9号)文件规定标准130元/平方米收取，暂定总价（含税）￥元（大写：）。甲方以此支付工程款，具体支付方式如下： 1.第一次：甲、乙双方签订合同后10个工作日，在临时施工用电通电前，甲方支付乙方合同暂定工程总价款（含税）的10%，计人民币￥元（大写：整），用于工程前期及设计等。 2.第二次：在正式用电图纸设计答复后10个工作日、工程开
配电工程施工合同范本 篇一：配电工程施工合同范本 甲方：郴州XX房地产开发有限公司 乙方： 甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：XX配电工程 2、地点： 第二条承包方式 乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。 第三条乙方的施工范围和主要工程量 1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。 第四条工程价款结算及付款方式 1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。 第五条双方的权利义务 1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。
甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守： 第一条电力建设工程基本情况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程施工依据： （1）供电方案及工程电力施工图； （2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件； （3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。 4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。 5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。 第二条工程施工方案、图纸设计 1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。 2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容： （1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过； （2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过； 3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件： （1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定； （2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款 本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。 第四条工期 1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作， 年月号完成验收、交工等工作。 2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。 （1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度； （2）遇不可抗力的自然灾害； （3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。 第五条工程款支付方式 1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款 的%给乙方。 2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。 3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。 4、余下工程总价款的%作为工程质量保证金，保修期满后天内支付给乙方。 第六条工程质量监督与验收 1、乙方必须认真按照施工图纸和国家有关规范施工，工程质量必须达到合格以上（以甲方的验收为准）。 2、施工过程中，甲方有权对工程质量、进度等进行监督、检查，若发现乙方工程质量（包括使用的材料、设备）不符合电力公司有关规定或有关施工规范，甲方有权责令乙方返工、修改，乙方应无条件予以执行，其返工费用、损失由乙方自行承担。
合同编号： XX小区送电工程建设协议书 工程名称：XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司 实施单位： 签订日期：2013年4月3日
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。 合同双方当事人： 建设单位:XX有限公司（以下简称甲方） 法定代表人（签章）：联系电话： 委托代理人（签章）：联系电话： 实施单位:（以下简称乙方） 负责人（签章）： 委托代理人（签章）：联系电话： 第一条：乙方承担的送电工程建设任务 工程名称：XX送电工程 工程地址：XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。 第二条：甲乙双方责任 甲方责任如下： （一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。 （二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。 乙方责任如下：
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。 （二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。 （三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。 （四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。 第三条：合同金额及付款方式 经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。） 甲方先交伍拾万元做为前期费用。 如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。 第四条：规划、设计变更的约定及违约责任 合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。 第五条：质量保证 （一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。 （二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
甲方：XXX公司 乙方： XXX公司 经甲乙双方共同协商，就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程 二、工程地点：XXXXX 三、工程范围：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：XX 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在X年X 月X日开始施工，X
年X 月X 日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式： （1）工程预付款： 在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方： 1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收： 1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。 2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。 3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。
合同编号： 项目 工 程 施 工 合 同 签订时间：年月 签订地点：河南·潢川
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求： 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并
对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期: 个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整（附：预算书）。 大写：。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲
供电工程施工合同 建设单位： 施工单位： 工程名称： 签订日期：年月日
供电工程施工合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下框架协议。 第1条工程概况 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程投资性质： 工程计划批准单位及文号： 1.2开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历日期： 1.3质量等级： 1.4工程总造价： 1.4.1工程造价： 1.4.2本造价不含计量表费、供电公司相关收费项目。 第2条合同文件及解释顺序 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言：汉语 3.2适用法律法规：按合同文件执行。
3.3适用标准、规范：《电气装置工程施工及验收规范》 第4条图纸 4.1图纸提供日期：年月日 4.2图纸提供套数：套 4.3图纸特殊保密要求和费用： 4.4施工图设计单位： 第5条甲方驻工地代表： 5.1甲方驻工地代表及委派人员名： 5.2实行社会监督的监理工程师姓名及其授权范围：变电所及电气 一、二次设备安装工程。 第6条乙方驻工地代表： 第7条甲方工作 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求：开工前，施工现场所有障碍清楚完毕，并具备施工条件。 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间，地点和供应要求。应具备施工条件。 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点。开工前开通并应确保施工通行要求。 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：不采用 7.5办理证件、批件和名称和完成时间：开工前应完善施工所需全部证件及批准手续。 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：不采用