当前位置:文档之家› 合法的工程施工合同样书

合法的工程施工合同样书

方:______________________________

乙 方:______________________________

日 期:_________年________月_______日

合法的工程施工合同样书

The purpose of the contract is to specify the work

that both parties must complete within the specified time limit

工程施工合同

甲方:

乙方:

甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况和造价

1、工程名称:

2、工程地点:

3、住房结构:房厅

4、建筑面积:,施工面积:。

5、装饰施工内容:见附件一《装饰施工内容表》

6、承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。

7、总价款:元,人名币(大写):元。其中:设计费:元,管理费:元。

材料费:元,人工费:元。

税金:元,其他费用:元。

工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算,增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。

8、工期:

自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工,工期为天。

二、甲方工作

1、开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清楚影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家居,陈X等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家居、陈X的损失由乙方承担。

2、向乙方提供施工所需的水、电等设施。

3、协助乙方办理施工申请,审批等手续,并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。

4、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。

5、甲方指派人员参与或监督工程施工的,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。

6、及时履行乙方的其他协助义务。

三、乙方工作

1、乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工

夜景照明工程施工合同样本

编号:_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国经济合同法》,《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局,建筑部颁发的《建设工程施工合同》,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的责任和义务,经双方协商,达成以下协议,并共同遵守。 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第二条:承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围:

2.3 结算方式:固定单价价款合同,数量据实结算。 第三条:工程工期: 3.1 开、竣工日期:经双方商定,本工程屋顶照明开、竣工日期如下: 总工期: 20 日历天; 开工时间:接甲方书面通知后7日内进场 开工日期:本工程定于 20 年月日开工; 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工; 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中,如遇下列情况,可顺延工期。但应由双方及时协商,并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害,而被迫停工的; 3.2.2因甲方变更计划或调整设计,而不能继续施工的; 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素,导致一周停工累计超过8小时,经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等,由此延误的工期不予顺延。 第四条:质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件,乙方须在正式施工前,根据方案附图绘出切实可行的施工图,并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求

建设工程施工合同实例

建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人(全称):嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人(全称):平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 、工程概况 工程名称:嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点:嘉兴市东升路二环西路口 工程内容:土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件) 工程立项批准文号:嘉兴市国土资源局嘉开供()号 资金来源:企业自筹 、工程承包范围 承包范围:施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期:年月日,自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期:年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准:合格。 、合同价款 金额(大写):贰仟伍佰玖拾捌万元(人民币) (小写):¥元 、组成合同的文件

组成本合同的文件包括: ()本合同协议书. ()中标通知书 ()投标书及其附件 ()本合同专用条款 ()本合同通用条款 ()标准、规范及有关技术文件 ()图纸 ()工程量清单 ()工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间: 2008 年 5 月日 合同订立地点:嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。

夜景灯光照明设计合同

编号: 夜景灯光照明设计合同委托方(甲方): 受托方(乙方): 签约地点: 签订日期:年月日

夜景灯光照明设计合同 委托方(甲方): 受托方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经双方友好协商,就南通·万濠星城夜景照明工程夜景照明工程设计事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 一、项目概况及设计内容 1、项目名称: 2、项目地址: 3、设计内容:共分四个阶段,具体如下:- 第一设计阶段:出效果图(电子档、彩图) 第二设计阶段:出电气施工图(电子档、文本图) 第三设计阶段:出工程概算、灯具技术参数(此阶段需图提供电子档文本) 4、具体设计范围:商业区及会所建筑夜景照明设计。 二、双方的责任与义务: 1、甲方责任义务 1.1 甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时 限性负责。 1.2 安排及协调各专业设计单位及各施工单位在设计及工程上之整体配合; 1.3 负责本项目的监管; 1.4 按照本合同书规定支付给乙方有关所有设计费用; 1.5维护乙方的设计文件,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复

使用,如发生以上情况,乙方有权索赔。 1.6甲方提供设计任务书予乙方做为具体工作依据,若本合同条款与设计任务 书有冲突之处,最终以合同书为准。 2、乙方责任与义务: 2.1 乙方必须遵照中国及江苏省颁布的有关法规、规范、规定及甲方设计要求 进行设计,按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果资料及文件; 2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 2.3 乙方不得向第三方扩散、转让与本项目相关的设计图纸等技术经济资料, 除非甲方允许,否则甲方有权索赔。 2.4 配合甲方进行项目图纸交底、竣工验收工作。 2.5 乙方提交的成果资料包括:方案效果图二份、施工图六份、灯具规格、 技术要求二份、工程量清单及估算二份,并提交相应的电子档。 2.6乙方应配合解决施工过程中现场需要解决的和设计有关的技术问题。 三、施工期间的顾问服务 1、出席甲方施工招标会及图纸交底会议 2、协助甲方控制整体效果,协助甲方解决现场施工的技术性问题,定期到现 场审查指导。 3、协助甲方审核设计变更。 4、参加工程验收。 5、甲方可对乙方的设计成果提出修改意见,甲方的修改意见以双方签字确认 的书面内容为准。此一意见为对上一阶段设计成果的全面意见,乙方在完全达到修改意见的要求并在次提交设计成果并经甲方确认后,即为完成上一阶段的设计工作。 四、合同价款及付款方式 1、双方确定总设计费含税价为人民币元(大写:)。该费用包含印刷、晒图、照片、影印、电话、电传、邮寄、速递等开支 2、付款方式

建设工程施工合同常见合同风险及其处理

建设工程施工合同常见合同风险及其应对 一、案例 案例一: 1998年12月,咸宁市建筑工程总公司(下称“咸宁公司”)通过工程招投标,与枣阳市北城信用社签订综合楼工程承建合同,合同造价为95.2万元,并经枣阳市招标投标办公室审查备案。半个月后,咸宁公司枣阳经理部又与北城信用社签订该合同补充协议,约定工程价款由招标中标的定价下浮16%,以补充协议价格作为工程结算依据。咸宁公司获知后,当即向北城信用社、枣阳市华罡监理公司和枣阳市造价管理站提出异议,要求终止履行补充协议,按中标备案合同履行,北城信用社未予答复。 1999年1月,北城信用社综合楼开工建设,北城信用社支付工程款71万元,年底工程全部竣工交付使用,同时被评定为襄樊市优良等级工程。2000年7月,双方在工程最后决算时,对依据备案合同确定的工程价款进行决算,还是签订的补充协议确定的价款进行结算产生争议。 2005年4月,咸宁公司向枣阳法院提起诉讼。枣阳法院经审理认为,根据《招标投标法》规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出30日内订立书面合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。由于综合楼工程是通过公开招投标形式取得,而且按招投标文件签订合同并备案,故该合同合法有效。双方签订的补充协议对备案合同工程价款进行较大变动,对内容作了实质性变更,违反了有关法律法规,故补充协议应属无效。2005年

12月27日,枣阳法院一审依法判决北城信用社支付咸宁公司各项费用22万余元。 北城信用社上诉称,补充协议是双方真实意思表示,应为有效,要求撤销原判。襄樊中院依法裁决维持一审由北城信用社偿付咸宁公司剩余工程款、劳动保险费、优良工程奖的判决;改判北城信用社支付咸宁公司前期投入费用、逾期付款利息,共计赔付咸宁公司19.4万余元。 黑白合同也称“阴阳合同”,就是经过招投标的工程,发包人与承包人之间就同一建设工程签订两份不同版本的合同,其中一份是经过备案的中标合同,另一份是内容与中标合同不一致的私下协议。备案的、接受政府监管的合同叫白合同,与招投标法相违背的、私下操作的合同叫黑合同。在实践中,黑合同的签订时间可能在白合同之前、也可能之后,也可能是同一天,但其内容均是对白合同的改变,要么降低工程价款、下浮让利、增加付款条件、延长付款期限、垫资、支付保证金、缩短工期、肢解工程等,黑白合同的签订时间、形式及内容虽然多种多样,但其判断标准有二:一是是否针对同一工程项目,二是黑合同对白合同是否存在有实质性的违反,如果是对白合同的具体问题的修改补充则不应作为黑合同。黑合同因违反合同法及招投标法的禁止性规定而无效。 案例二: 2003年初,江苏某建筑公司(以下简称建筑公司)承建了广州某广场工程。去年7月,包工头赵某出具一张欠条给材料商钱某。欠条载明:“今欠钱某工程材料款共计人民币300000元,以前所有欠条作废,以此条为准。”次日,建筑公司设立的不具备法人资格的广州分公司(以下简称分公司)负责人王经理在该欠条上注明“同意从广场工程款中扣除”,并加盖分公司的印章。据了解,分公司虽然是一个不具有法人资格的单位,但王经理在广场工程建设期间,是具有

夜景亮化工程承包合同书

夜景亮化工程承包合同书 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确工程内容及技术经济责任确保工程质量及进度,双方就夜景灯亮化事宜协商一致,订立本合同,以兹共同遵守。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程承包方式 本工程双方商定由甲方将工程发包给乙方进行工程的制作与安装。工程安装调试完成后,由项目负责人验收确认无质量问题后,该工程即视为验收合格。如该工程未经验收确认合格则视为不合格;若不合格时,需乙方整改到项目负责人经确认合格为标准。 三、工程计价 按固定单价计算:(计)最后按实际安装数计算 16元/颗 16元/根 16元/套 四、工程工期 1、开工日期:年月日 2、竣工日期:年月日

合同工期总日历天数天。 3、工期延误 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延: (1)甲方未能按合同的约定提供符合开工条件的施工场地; (2)甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更或工程量增加; (5)非乙方原因停水、停电、等原因造成停工; (6)不可抗力及自然灾害; (7)甲方同意工期相应顺延的其它情况。 五、合同价款与支付 1、合同价款暂定为人民币(大写):元整(¥元整), 最后按实际安装数量计算;合同单价在合同实施期间内不因市场变化因素而 变动。 2、甲乙双方签字盖章合同生效后,年月日前甲方向乙方支付工程合同总造价的30%约人民币元整(¥元整)作为工程预付款;;经甲方工程项目负责人确认后,于年月日前将该工程合同总造价的60%约人民币元整(¥元整)支付给乙方作为工程进度款;乙方将承包范围内的所有工作内容施工完毕,经甲乙双方验收合格7个工作日内甲方向乙方支付工程合同总造价的5%约人民币元整(¥元正)的工程款支付给乙方;甲方不得拖欠乙方的工程款。 3.当该工程验收完毕,乙方应交给甲方工程质保金人民币元整(¥元正)作为质量保修金,保修期年;保修期满一年且甲方确保其承包范围内的内容能正常使用后,甲方于7个工作日内乙方一次性返还质保 金(无息)人民币元整(¥元正)。如乙方存在质量保修问题,在收到甲方递交的整改通知函或电话通知后两天内必须到现场查看,并拿出整改方案及整改负责人。若乙方在收到整改通知函或电话通知后两天不作回复,甲方有权自行安排人员维修,所发生费用在年内质量保证金内扣除,年内由乙方承担,乙方无条件认可。 六、保修及维护 (1)自安装完毕并通过甲方验收合格之日起,整体质量保修期为年。年

工程建设工程施工合同模板条件样本

建设工程施工合同条件

第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条款所给予的涵义: 1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方同意的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方托付具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方托付的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价治理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价治理部门。 9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 12.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中差不多发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。 18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:依照合同发生的手写、打印、复写、印刷的

工程管理合同资料

工程管理合同 委托方:(以下简称甲方)承接方:(以下简称乙方) 为了加强本工程的科学规范化管理,提高经济效益,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及其它法律法规的规定,并结合本工程的实际情况,经双方协商一致达成以下条款,以资共同遵守。 第1条定义 本合同中: 1.1“项目”:指由甲方委托乙方实施全面工程管理工作的工程建设项目。 1.2“甲方代表”指由甲方派出的工程监督协调检查人员。 1.3“乙方代表”指由乙方派出的具有管理本工程项目能力和经验的工程管理人员。1.4“第三方”指除甲方、乙方以外与本工程建设有关的当事方。 1.5“本工程”指以下工程项目。 工程概况 项目名称: 项目地点: 占地面积: 建筑面积: 结构形式: 安装费用: 第2条工程管理方式、内容与期限

2.1工程管理方式 2.1.1甲方委托乙方全面负责本工程项目的工程管理工作,即乙方在本工程项目开发建设期内行使甲方授权范围内的工程管理权利,并履行相应的义务。2.1.2乙方对甲方就以下达成的内容承担全部或部分责任: A、工程设计控制目标 a、设计质量控制目标: 仔细认真研究甲方提供的各类设计技术文件资料,及时提出审核意见,确 保本工程项目严格按中华人民共和国或当地政府主管部门审批意见、设计 文件编制深度以及甲方提供的设计合同、设计任务书等规范规程原则标准 的要求进行设计。 b、设计进度控制目标: 严格按工程设计合同督促和检查设计进度,确保本工程项目严格按合同约 定的及甲方要求的时间实施,满足本工程项目设计审批、工程施工及办理 各类证照的要求。 c、设计投资控制目标: 仔细认真全面审核设计概预算和工程技术资料,督促设计单位限额设计、 优化设计,确保本工程项目严格按项目可行性研究报告和甲方审定的成本 控制目标的要求进行设计。 B、工程施工控制目标 a、施工质量控制目标: 确保本工程项目严格按国家或当地规范规程及经甲方提供的设计图纸及相 关技术资料的要求进行施工,使本工程质量达到中华人民共和国及当地 《xxxxxx标准》、《xxxxxxx标准》等法律法规规定的合格标准。 b、施工进度控制目标: 确保本工程项目严格按经甲方批准的项目总进度计划及工程施工合同确 定的总工期要求贯彻落实,并据此确定主要节点控制目标,从而实现本 工程按期顺利竣工交付使用的战略目标。 c、施工投资控制目标: 确保本工程项目严格按经甲方批准的设计概预算等成本控制要求实施投 资管理,综合分析工程设计与施工过程中存在的各种问题,及时采取事 先控制措施及其事后补救措施,防止各类额外费用的发生,严把签证关, 将工程总造价控制在经甲方批准的成本控制范围内。

41夜景照明工程施工合同

夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期:年月日

夜景照明工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,特签订本合同,以资信守。 一、工程概况 1、工程名称:夜景照明工程 2、工程地点: 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即: ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装(原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除)。 ⑶、夜景照明用配电箱安装,并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装,且已包含了穿过墙

眼打洞等一切工作,其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购,竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币¥元(大写:元整)为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用,乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程,甲方都没有增加支付的义务,并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时,只计算设计变更、现场签证部分,不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据:合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价,加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据:2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准: a. 安全文明施工增加费:计取基本费。 b.税金:3.413% 4、以下费用不予计取: a. 远途施工增加费

建筑工程施工合同填写范例

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程施工合同填写范例 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建筑工程施工合同填写范例 篇一:建设工程施工合同填写范本(供参考)_secret 建设工程施工合同 [示范文本] 建设工程施工合同填写范本(供参考) 编制单位:xx市招标投标中心 二00八年六月 说明 1、本范本供承(发)包双方合同签订时参考。 2、通用条款部分按照《建设工程施工合同》[示范文本(gF-1999-0201 )]规定。 34 、如协议书及专用条款和附件中有不填写的内容,则参照通用条款执行。 5、合同签订的口径应与招标文件一致,招投标范围外新增项目的合同价款调整方式与招投标部分也应保持一致。 6、各单位在填写过程中发现问题,请及时与我们联系。 联系电话:

合同主要条款及附件 第一部分协议书格式 (简称甲方) 承包人(全称):填写承包人名称(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:填写工程项目的详细名称 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:填写立项批准文号 资金来源:填写资金来源(如:财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等) 二、工程承包范围 承包范围:填写项目承包的具体范围 三、合同工期 开工日期:某年某月某日(以开工报告为准)竣工日期: 某年某月某日 合同工期总日历天数:填写总工期日历天数(应与中标

建设工程施工合同管理办法

建设工程施工合同管理办法?DOC 第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要,加强建>市场管理,确保市场秩序正常,保护建设工程施工合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建〉安装工程承包合同条例》和《建〉市场管理规定》,制订本办法。 第二条本办法适用于土木工程,设备安装,管道线路敷设,装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。 第三条施工合同的签订,应当遵守国家的法律、法规和国家计划,遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 承办人员签订合同,应取得法定代表人的授权委托书。 施工合同一经依法订立,即具有法律效力,当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。 承发包双方之外的任何单位和个人,不得非法干预施工合同的签订和履行。 第四条承发包双方签订施工合同,必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时,发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。 第五条凡进行工程建设,承发包双方必须在中标后的规定时限内,或开工前依法签订书面施工合同,并全面履行。

第六条任何单位和个人,不得利用合同进行违法活动,不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建〉市场秩序。 第七条签订施工合同必须具备以下条件: 1、初步设计已经批准; 2、工程项目已经列入年度建设计划; 3、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料; 4、建设资金和主要建〉材料设备来源已经落实; 5、招投标工程,中标通知书已经下达。 第八条签订施工合同,必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件",明确约定合同条款。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容: 1、工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期; 2、双方的权利、义务和一般责任; 3、施工组织设计的编制要求和工期调整的处置办法; 4、工程质量要求、检验与验收方法; 5、合同价款调整与支付款方式; 6、材料、设备的供应方式与质量标准; 7、设计变更;

科技项目申报顾问合同

******公司 常年科技项目申报顾问合同 甲方: 乙方: 鉴于: 一、甲方在政府科技项目申报的运营管理等诸多方面专业人士提供专业服务,并愿意聘请乙方作为常年政府科技项目申报顾问; 二、乙方具备政府科技项目申报的专业能力和较为丰富的申报经验,亦愿意为甲方提供科技项目申报顾问服务。 故此,根据《中华人民共和国合同法》之有关规定,经甲、乙双方友好协商,现就甲方聘请乙方为政府科技项目申报顾问之事,于年月日在重庆市区签订协议如下: (一)顾问工作范围 1、乙方为甲方提供如下科技项目申报服务: (1)搜集、整理甲方项目所属产业领域的相关产业政策,并进行产业政策的解读、分析,为甲方的技术研发、管理运营提供参考; (2)搜集与甲方研发相关的产品专利,包括发明、实用新型、外观设计专利等,供甲方研发、编写专利时参考; (3)结合甲方当前科研项目实际,为甲方编写科技项目申报规划,制定不同阶段应当做实的项目申报基础,并逐步夯实,为甲方项目申报创造良好条件; (4)及时收集各政府职能部门网站上发布的申报项目指南,了解并解读申报条件及申报要求等,并结合甲方项目实际进行分析评估;对符合条件的,及时引导并协助甲方编写《项目可行性研究报告》或《立项建议书》等,完成相关资料准备,并在规定的时间内进行报送; (5)对入围答辩的项目,指导并协助甲方做好项目答辩PPT的编写、答辩工作;如条件允许,也可代为甲方答辩;

(6)指导并协助甲方做好项目合同签订及资金划拨相关资料的撰写工作、资金划拨的跟进和落实工作; (7)指导并协助甲方做好项目执行情况报告的编写工作;指导并协助甲方做好项目验收相关资料的准备工作,为后续的滚动申报做准备; (8)引导并协助甲方做好政府资源、专家资源及高校资源、媒体资源的整合工作,努力为科技项目申报创造良好条件; (9)指导并协助甲方做好相关项目申报资料的整理、扫描、分类、归档等工作,让科技项目管理更加规范化。 (10)在项目实施的一定阶段,可为企业向政府拿地、融资提供建议,并协助做好拿地方面的谈判及融资方面资料的准备工作。 (二)顾问工作的开展 1、乙方一般在科技项目申报期间,及时告知相关政府部门的申报信息,经甲乙双方进行项目评估后,对符合条件的项目进行申报; 2、为保证项目申报的成功率,乙方会提前为甲方编写科技项目申报规划,并协助甲方着力夯实科技项目申报基础; 3、对符合申报条件及申报要求的科技项目,乙方将会在项目截止上报期1—10个工作日内,指导并协助甲方完成项目资料的撰写、制作及上报工作。 (三)顾问工作方式 1、甲方指定专人负责与乙方进行日常沟通联络,及时了解甲方项目研发、销售等进展情况,项目基础工作的开展情况及存在问题等,并有针对性地提出解决措施; 2、乙方定期或不定期就甲方在夯实项目申报基础的工作进行指导,并予以跟进落实; 3、乙方将充分利用自己的专业知识及相应资源,协助甲方落实政府产业资金我、优惠财税政策及相关荣誉等,为甲方创造价值; 4、乙方一般在自己的办公场所完成顾问工作,若甲方需要当面沟通,可提前预约,确定双方合适的时间进行面谈。 (四)甲方权利、义务

夜景照明工程施工合同新

xxxxxx项目 夜景照明工程 施 工 合 同 合同编号:xx-xx-CB(2017)合004 日期:2017年月日

目录

xxxxxx夜景照明工程施工合同甲方:福建xxxxxx旅游开发有限公司 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关行政法规等,并结合本工程的具体情况,将xxxxxx夜景照明工程承包给乙方。经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:xxxxxx夜景照明工程 2、工程地点:福州市xxxx镇 二、工程承包范围及内容 1、工程承包范围: 乙方承包内容包含但不限于:1)安装开关电源;2)负责安装开关电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设;3)负责灯具的安装及调试等;4)负责灯具设备及附属设备的提供等。 甲方的工程设计变更、设计通知等无论大小、复杂程度等,乙方应无条件接受施工。 2、工程施工内容:具体详见附件一《工程施工内容、工作界面及其 他说明》 三、工期要求和规定: 1、本工程总工期为 90 天(工程部确认)。若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成,则竣工日期顺延。

2、本工程竣工日期以乙方送交竣工报告和甲方收到有关部门出具的 验收通过并且达到竣工验收备案条件的日期为准。 3、施工中供电、供水部门正常停电、停水影响工期,招标人不作现 场签证,投标人应综合考虑该因素。 4、因安全、质量检查不达标,有关部门责令停工整改的工期不予顺延。 5、乙方采购的材料设备与设计标准及有关约定不符时,应按监理或 招标人要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,乙方承担由此发生的费用,因此延误工期不予顺延。 6、乙方原因导致工期延误的,工期不予顺延。 四、工程承包方式、工程造价和结算办法 1、工程承包形式: 本工程甲方采用包工、包料、包施工、包质量及安全、包工期、包 风险等,含税总价包干的方式承包给乙方施工。 本工程不允许转包和违法分包,如需分包应符合有关法律法规规定并经招标人同意。 乙方负责办理一切与夜景照明有关的验收等手续(简称交钥匙工程),其所有费用由乙方负责。 合同签订前,乙方交纳人民币 / 履约保证金,工程完成验收合格后退还(不计息); 乙方签订合同后7日内,将施工组织设计方案及夜景照明施工工艺和进度计划提交甲 方审定。 2、合同价款: 、本工程为承包含税固定总价包干,总价人民币为万元(人民币大写:)。具体详见合同附件四《xxxxxx项目夜 景照明工程造价汇总表》。

(完整版)建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本

第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序: 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要;3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。 2.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规 范执行。 发包人提供标准、规范的时间:/ 国内没有相应标准、规范时的约定:/

3、图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7日内提供施工图肆套 3.2发包人对图纸的保密要求:/ 使用国外图纸的要求及费用承担:/ 二、双方一般权利和义务 4、工程师 4.1监理单位委派的工程师 姓名:王晓江职务:总监理工程师 发包人委托的职权:质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权:暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。 4.2发包人派驻的工程师 姓名:吕汉亭职务:工程师 职权:现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系,批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。 4.3不实行监理的,工程师的职权:无

5、项目经理 姓名:赵军文职务:项目经理 6、发包人工作 6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备 ⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已具备 ⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通 ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前将上述资料以书 面形式提供承包人

广场夜景照明设计合同发

玄辰广场泛光照明工程 设 计 合 同 甲方:山西神寅置业有限公司 乙方:光显美(北京)节能投资管理有限公司日期:2014年9月

建设工程设计合同

甲方(发包人):********************** 乙方(设计人):********************** 发包人委托设计人承担玄辰广场泛光照明工程设计,工程建设地点为 *****************,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件; 2.2 发包人提供的基础资料; 2.3 依据发包人的设计意图,严格遵守国家对建设工程勘察设计市场管理规定的相关规范的要求进行设计。 第三条本合同包括的设计范围内容及具体实施阶段: 3.1设计范围及内容 **********泛光照明工程设计(包括但不限于以下内容:配合外幕墙设计单位根据甲方需求做概念设计,甲方满意后进行方案深化设计,施工图设计,控制系统设计,设备选型建议及技术规范书,工程预算,施工指导,竣工验收)。 3.2 设计阶段 设计分四个阶段:概念方案设计阶段;深化方案设计阶段;施工图设计阶段;施工配合阶段。 3.2.1概念方案设计阶段 a)准确把握项目定位,建筑结构和设计理念,了解建筑的结构细节,勘察项目场地和周边环境; b)提供建筑的整体夜景效果图,及其它必要的效果示意图; c)估算工程的总造价,(估算工程的总造价应满足限额指标要求)以照明效果图片方式向业主进行方案汇报; d)该阶段设计周期:10天 e)本阶段向甲方提供:

建设工程施工合同管理办法

第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要,加强建>市场管理,确保市场秩序正常,保护建设工程施工合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建>安装工程承包合同条例》和《建>市场管理规定》,制订本办法。 第二条本办法适用于土木工程,设备安装,管道线路敷设,装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。 第三条施工合同的签订,应当遵守国家的法律、法规和国家计划,遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 承办人员签订合同,应取得法定代表人的授权委托书。 施工合同一经依法订立,即具有法律效力,当事人的合法权益受到法律保护;任何一方不得擅自转让、变更。 承发包双方之外的任何单位和个人,不得非法干预施工合同的签订和履行。 第四条承发包双方签订施工合同,必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。对合同范围内的工程实施建设时,发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。 第五条凡进行工程建设,承发包双方必须在中标后的规定时限内,或开工前依法签订书面施工合同,并全面履行。 第六条任何单位和个人,不得利用合同进行违法活动,不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建>市场秩序。 第七条签订施工合同必须具备以下条件: 1.初步设计已经批准; 2.工程项目已经列入年度建设计划; 3.有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料; 4.建设资金和主要建>材料设备来源已经落实; 5.招投标工程,中标通知书已经下达。 第八条签订施工合同,必须按照《建设工程施工合同示范文本》的“合同条件”,明确约定合同条款。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。合同应具备以下主要内容: 1.工程名称、地点、范围、内容,工程价款及开竣工日期;

项目管理咨询服务合同书范本

项目管理咨询服务合同书 聘请方(甲方): 受聘方(乙方):XXX咨询有限公司 甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方聘请乙方为甲方投资开发的****科技园项目的项目管理咨询顾问,提供全程管理咨询服务事宜,经协商一致,于201X年X月【】日在【】签署本合同书,以资共守。 第一条项目概况 1、项目名称:****科技园项目 2、项目位置:**高新技术产业开发区内 3、项目建设用地:约300亩 第二条服务范围 甲方聘请乙方为项目管理咨询顾问,为甲方投资开发的****科技园项目提供全程管理询服务,服务范围包括但不限于: 1、项目定位及发展战略决策规划。 2、项目投资咨询及项目可行性研究。 3、项目前期、工程施工、规划验收等全程的管理咨询服务。 4、协助甲方完成项目开发过程中政府相关部门行政审批手续。 5、负责处理项目开发过程中与政府相关部门协调沟通事宜。 6、协助甲方完善企业管理制度,包括薪酬设计、营销策划等。 7、其他与该项目有关的咨询服务。 第三条乙方服务人员 乙方承诺由本人为主带领其他员工共同完成本合同书约定的服务事项,经甲方同意,乙方可指派其他人员协助完成服务事项。 第四条服务年限 自本合同书签订之日起至****科技园项目通过整体验收并取得房屋所有权证书之日起三十日止。 第五条服务费、服务费的结算和支付

在乙方严格按本合同书约定提供服务的基础上,双方同意分阶段计算并按下列约定的付款条件支付给乙方服务费: 第1阶段:协助甲方于****年**月**日前,至迟于****年**月**日前完成****科技园项目设计方案行政审批工作,甲方于****科技园项目设计方案行政审批通过后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。 第2阶段:协助甲方于****年**月**日前,至迟于****年**月**日前完成****科技园项目施工图审查工作,甲方于****科技园项目施工图审查通过后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。 第3阶段:协助甲方于****年**月**日前,至迟于****年**月**日前取得建筑工程施工许可证,甲方于取得建筑工程施工许可证后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。 第4阶段:甲方于****科技园项目建设工程竣工验收备案后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。 第5阶段:甲方于****科技园项目取得房屋所有权证书后【】日内向乙方支付服务费人民币【】元。 双方知悉并确认: 1、上述费用为乙方提供****科技园项目全程管理咨询服务的服务费用总额,除上述服务费外,乙方不得要求甲方另行支付任何费用。乙方在咨询服务过程中支付出的任何费用,由乙方自行承担。 2、上述第3阶段、第4阶段和第5阶段的服务费,在甲方应向乙方支付之日转化为乙方购买****科技园项目房屋的预付款,房屋由甲方在****科技园项目可销售房屋中指定,房屋销售价格以甲方取得****科技园项目房屋所有权证之日为评估基准日进行评估确定。如双方最终就房屋买卖事宜无法达成一致,甲方应在房屋买卖事宜无法达成一致后十日内将应支付给乙方的服务费支付给乙方。(可以省去。供参考) 3、乙方应在甲方支付每阶段的服务费前向甲方提供正规合法的发票,否则甲方有权拒绝付款,并不承担逾期付款的违约责任。 第六条双方的权利和义务 1、甲方应恪守本合同书约定,按本合同书的约定支付服务费用。

楼宇亮化照明工程安装合同

楼宇亮化照明工程安装劳务合同甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定,为明确双方的权力、义务和经济责任,经甲、乙双方协商一致,建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同,以资共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包价: 四、工程内容: 1、施工项目: 本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、照明系统的调试以及安装。 2、施工范围:按照包工不包料包验收的包干方式,建 筑夜景观亮化工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双 方商定后不再变更。 五、施工要求: 1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要 求进行施工,并保证按期完工。 2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠,电线、电

缆的敷设路径须合理、规范。施工质量应符合国家《建筑电气工程施工质量验收规范(JB50303-2002)》有关规范和标准。 六、工程材料: 1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工 地,由乙方当场验收并承担保管责任,乙方须保管好材料签收单据,工程竣工办理安装费结款时交回甲方。 2、乙方在使用时须尽量做到节约用材,避免不必要的 浪费。凡因乙方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏,均由乙方负责赔偿。 3、乙方不得擅自添置或变更安装材料,更不允许使用 不合要求的材料,否则,乙方承担由此而发生的费用,并接受甲方双倍相应违规价款的处罚。 七、工程质量安全: 1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和 标准,如检测发现不符合要求的,由乙方负责调整直至符合要求,否则甲方有权扣减部分乃至全部工程款。 2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电 气安装的质量,并保证通过建设方的验收。 八、工期要求: 整体工期从年月日起计,必须在同月日竣工(除阴雨天不能施工,时间顺延)。 九、文明施工

建设工程施工合同填写范本

建设工程施工合同填写范本 [示范文本]

第一部分协议书格式 发包人(全称):填写发包人名称(简称甲方) 承包人(全称):填写承包人名称(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:填写工程项目的详细名称 工程地点:填写工程所在地详细地址 工程内容:填写工程的结构、层数及建筑面积等 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:填写立项批准文号 资金来源:填写资金来源(如:财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等) 二、工程承包范围 承包范围:填写项目承包的具体范围 三、合同工期 开工日期:某年某月某日(以开工报告为准) 竣工日期:某年某月某日 合同工期总日历天数:填写总工期日历天数(应与中标通知书确定的天数相同)天 四、质量标准 工程质量标准:填写工程质量要求:合格(争创兰花杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班奖优质工程等,其口径应与招标文件要求或投标人承诺中标的质量等级相同)。 五、合同价款 金额(大写):填写合同总金额(应与中标金额相同)元(人民币)¥:填写合同总金额(应与中标金额相同) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.中标通知书

3.投标书及其附件 4.本合同专用条款 5.本合同通用条款 6.标准、规范及有关技术文件 7.施工图纸 8.工程量清单 9.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。(与招标文件及备案合同有实质性违背除外) 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:某年某月某日 合同订立地点:填写合同订立的具体地点 本合同双方约定双方签字、盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:发包人详细地址住所:承包人详细地址 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:法定代表人或委托代表人的电话号码电话:法定代表人或委托代表人的电话号码 传真:法定代表人或委托代表人的传真号码传真:法定代表人或委托代表人的传真号码 开户银行:发包人的开户银行名称开户银行:承包人的开户银行名称 账号:发包人的开户银行帐号账号:承包人的开户银行帐号 邮政编码:发包人所在地的邮政编码邮政编码:承包人所在地的邮政编码 管理部门备案意见:备案部门(章) 经办人:(签名或盖章):年月日 第二部分通用条款

XX区产业发展咨询服务合同

技术服务合同项目名称:《XX区前期咨询服务建议》 委托人:(甲方)湖南省XX县XX区(暂定)受托人:(乙方)湖南XX科技服务有限公司 签订地点: 签订日期:

依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就《XXXX区前期咨询服务建议》(暂定名)项目的技术服务,经协商一致,签订本合同。 一、服务内容、方式、时间和要求 服务内容:本次服务是对XX县XX区产业发展、园区运营等进行咨询服务。服务内容包括:产业研究、产品定位、招商体系构建、创新平台建设、园区运营等方面。 服务方式:技术咨询服务。 服务要求: 1.在对国内产业研究及XX目前产业情况进行充分市场调研分析的基 础上,对XX区所处的区位、地理环境、交通、政策、经济基础、 发展条件等进行综合分析,结合永州市和XX县城市整体发展要求 的情况下,对XX区进行产业研究、产业定位提出切实可行的整体 发展建议,并对XX区的招商体系构建、创新平台建设及XX区内 的园区运营提供可实施的具体建议,达到能指导下一阶段具体工作 开展的内容成果。 一、市场研究 二、XX产业定位(包括一区两园) 三、产业规划 四、产业服务平台搭建 产业服务平台建设、创新平台建设、招商平台建设

五、产业支持 招商政策制定及其它 2.乙方应积极与甲方及相关部门对接协调,成果要求符合XX县XX 区产业发展要求。 3.工作时间进度 二、工作条件和协作事项 甲方:提供策划研究所需基础资料,配好现场踏勘,并按时支付策划经费。 乙方:成立具有丰富实践经验、专业知识扎实的策划研究工作组,及时向委托方回报工作,积极听取委托方、有关部门和领导的意见,按时完成研究成果。 三、履行期限、地点和方式 本合同自2017年 1 月20 日至2017年4 月30 日在湖南省XX县履行。 四、验收标准和方式 乙方应根据甲方的要求和意见进行修改、补充完善。 乙方向甲方提供下列技术成果:

相关主题