工程勘察外业见证合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
发包方：衢州市市政工程管理处
见证方：
发包方：衢州市市政工程管理处（以下简称发包人）
见证方: (以下简称见证方)
发包人委托见证方承担项目的工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规、浙江省住房和城乡建设厅《关于做好房屋建筑和市政工程勘察外业见证工作的通知》（建设发【2012】168号）和市住建局相关文件精神，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 预计外业见证工作量：
第二条发包人应及时向见证方提供工程勘察单位名称、资质和项目负责人姓名、联系方式及勘察合同（复印件），并对其真实性负责。
第三条见证方负责向发包人派遣工程勘察外业见证员 1 名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证报告一式八份。
第四条开工及提交外业见证报告的时间、收费标准及付费方式
4.1.1 开工及提交外业见证应与工程勘察外业工作全过程同步进行，外业见证时间与勘察作业时间相同。
4.1.2 外业见证工作结束后五天内提交外业见证报告。
4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 结算方式：经双方协商确定，外业见证费按勘察费的8% 计取，即以万元签订固定总价合同。
4.2.2 支付时间：勘察外业结束待外业见证报告与勘察成果报告一并通过图纸审查合格，施工单位进场完成地下分部分项工程地质复核后一个月内一次性付清。
4.2.3 履约保证金：无。
第五条甲乙双方责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人要及时按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 由于发包人原因造成见证方停、窝工，工期顺延，费用不予补偿。
5.2 见证方责任
5.2.1 见证方应按现行国家，地方技术规范、标准、规程，市住建局和行业协会相关要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。
5.2.2 由于见证方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，见证方应负责无偿补充完善，并承担全部责任和费用。
5.2.3 在现场工作的外业见证员，应及时向发包人汇报工作进展，遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.4 见证方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量和弄虚作假的行为进行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。
5.2.5 见证方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况需要更换的，以书面形式报告发包人，并经发包人书面同意方可更换。
5.2.6 在外业见证工作过程中发生见证人员或第三方人员人身伤害或造成财产损失的，由见证方负责承担相关费用及民事责任，发包人概不负责。
第六条违约责任
6.1 本合同签订后，见证方不履行合同时，履约保证金不予退还。
6.2 合同履行期间，由于工程停建或发包人不可控因素，发包人需单面终止合同或解除合同时，无论见证方是否开展外业见证工作，合同终止且见证费用不予支付或额外补偿。
6.3 由于见证方原因未按合同规定时间（日期）提交外业见证成果资料，每超过一日，应减收外业见证费百分之一，直至扣完全部见证费，发包人有权另行委托见证方。
第七条本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成，双方同意由衢州仲裁委员会仲载。
第八条本合同自双方签字、盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同一式陆份，发包人叁份、见证方叁份。
发包方名称（盖章）：见证方名称（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：
住所：住所：
电话：电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订日期：年月日
建设工程勘察合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032022
建设工程勘察合同正式模版 项目名称：____ 项目建设地点：____ 合同编号：____ （由承接方编填） 委托方：____ 承接方：____ 签订日期：____ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方____（以下简称甲方） 承接方____（以下简称乙方） 甲方委托乙方进行____勘察任务。根据《中华人民共和国经济
合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 1．1 本工程项目勘察委托文号、日期 1．2 工程建设地点 1．3 技术要求 1．4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3．1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。 3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
工程勘察外业见证合同 （试行） 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包方： 见证方： 签订地址： 签订日期： 杭州市勘察设计行业协会制
发包方(以下简称甲方)： 见证方(以下简称乙方)： 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量： 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。 2.1 提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等岗位培训合格证等相关资料（复印件并加盖行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 在甲方提供上述资料给乙方的第（）日内乙方应核实甲方所提交的资料是否完备。乙方未在前述期限内进行核实并书面要求甲方补充资料的，视为甲方已于提供资料之日依约履行了提供全部所需资料的义务，因资料问题导致乙方外业见证成果资料交付延误的，责任及所需费用均由乙方承担。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料4份（一式4份），需增加 / 份。 第四条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 本工程的外业见证工作以工程勘察开工报审表的开工时间为准，勘察外业结束后 7 天内提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书时间为准。 如遇工作量变化、不可抗力影响时，乙方应在事件发生后（）日内向甲方提出工期签证申请，经甲方签证同意后，工期顺延。乙方未在上述期限内提出工期签证申请，视为其放弃工期顺延权利。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费，根据外业见证勘察工作量，以项目工程勘察费为基数，参照工程规模、收费费率为计算依据，并参照工程监理收费标准，即国家发改委、建设部《关于印发（建设工程监理与相关服务收费管理规定）的通知》发改价格[2007]670号文；《杭州市建设工程勘察外业见证实施办法》收
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 勘察设计合同样本(示范合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
勘察设计合同样本(示范合同) 发包方：____________________ 承包方：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称__________________； 工程地点__________________； 工程规模__________________； 工程投资__________________. 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%.本工程的勘察费为元估算设计费为元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： 3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设
工程勘察外业见证合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包方： 见证方： 签订地址： 签订日期： 江西省工程勘察行业自律委员会制
发包方： (以下简称甲方) 见证方： (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定和渝建发[2008]209号文精神，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量：具体以甲方现场签证工程量计算。 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。 2.1 提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等岗位培训合格证等相关资料（复印件并加盖行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员壹名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料一式陆份。 第四条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 本工程的外业见证工作定于 2016 年 4 月 28 日或以甲方下达的开工通知为准， 2016 年 5 月 28 日提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间
为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费，根据外业见证勘察实际施工进尺，按综合单价包干计取。 4.2.2 勘察外业结束待见证资料与勘察成果资料一并评审通过后3天内，经发包人确认并办理完最终结算后，一个月内发包人支付勘察人总勘察费用的80%，余款20%待基础竣工验收后一个月内一次性付清。最迟余款应在提交报告一年（以报告日期计算）后十天内一次性付清。每次付款前乙方凭有效的增值税发票申请付款。 第五条甲乙双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及民事责任。 5.1.3 为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用。由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应按本合同4.2.1条收费标准支付给乙方停工、窝工费。 5.2 乙方责任 5.2.1 乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程和渝建发[2008]209号文要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证
上海市建设工程勘察合同项目名称： 项目建设地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 签订日期：2018年月日
说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。 二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲方委托乙方承担工程勘察， 经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》。 1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称： 2．2工程项目的地点： 2．3工程项目的规模： 2．4工程特征及附注说明： / 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2．6工程项目的勘察阶段： (1)初勘 (2)详勘? 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件
第四条乙方向甲方提交的勘察文件
第五条勘察试验项目及预估工作量
第六条勘察费用及支付程序 6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写： )。 6．2 支付程序为： 6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金 / 元 (按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费； 6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。 6．3 收费说明： 6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。 6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手
建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探） 工程名称： 工程地点： 勘察证书等级：
发包人： 住址： 法定代表人： 勘察人： 住址： 法定代表人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程建设地点： （三）工程承包范围及内容： （四）工程立项批准文号： （五）工程勘察技术要求： （六）资金来源：
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源，并对其准确性、可靠性负责。 （一）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）; （二）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; （三）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; （四）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： （一）开工及提交勘察成果资料的时间 1．本工程的勘察工作定于年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 2．勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 （二）收费保准及付费方式 1．本工程勘察可选择以下第种方式计取费用； （1）预算包干; （2）中标价加签证; （3）实际完成工作量结算; （4）国家的收费标准中没有规定收费项目的，由发包人、勘察人自行议定。 2．本工程勘察费：为元（大写） 勘察人提交勘察成果资料后天内，发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 （一）发包人责任
重庆市房屋建筑与市政基础设施工程 勘察外业见证合同 工程名称: 工程地点: 建设单位: 重庆空港新城开发建设有限公司 外业见证单位: 签订时间:年月日 重庆市城乡建设委员会监制
建设单位:重庆空港新城开发建设有限公司(简称甲方) 外业见证单位: (简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律法规与市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作得意见》(渝建发[2008]209号)等,遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1、1 工程建设地点: 1、2 预计外业见证工作量(总工日、总进尺): 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其真实性负责。 2、1 提供已委托得本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料(复印件加盖单位行政公章)。 2、2 提供工程勘察有关技术资料:勘察合同(含钻探劳务合同)、任务委托书、勘察纲要(含勘察工作布置)、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员 2 名(外业见证员名单见附表),并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份(一式三份)。 乙方应向甲方提供勘察外业见证员得资质证明。包括但不限于具有注册岩土工程师或注册结构工程师或注册监理工程师等相关执业 资格;
具有1年及以上连续从事工程勘察或岩土施工或土建工作经历,并取 得本专业初级或以上专业技术职称。 工程勘察外业见证员,由建设行政主管部门进行认定考核、技术培训 与职业道德教育。 第四条开工及提交外业见证成果资料时间与收费标准及付费 方式 4、1 开工及提交外业见证成果资料得时间。 4、1、1 外业见证进场时间:预计于年月日进场; 如不能确定进场时间,以甲方得开工通知书为准。预计于年 月日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方得原因未能 按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4、1、2 外业见证工作有效期限以合同规定得时间或甲方下达 得开工通知书为准。如遇特殊情况(工作量变化、不可抗力影响以及 非乙方原因造成得停工、窝工等)时,工期顺延。 4、2 收费标准及付费方式 4、2、1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于 印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>得通知》(发改价格 [2007]670号)收费,经双方协商一致,本工程勘察外业见证费按钻探 深度元∕米(人民币大写:每米元)得单价计费,以实际 完成得钻探深度按实结算,暂定外业见证总费用约元(大写: 元整)。 4、2、2 乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后,甲方在将勘 察文件送审查机构审查之前,甲方应一次性向乙方支付全部见证费
建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 工程名称：重庆项目 工程地点：九龙坡区 合同编号： 勘察证书等级： 发包人：重庆有限公司 勘察人：重庆地质工程勘察院 签订地址：重庆有限公司办公室 签订日期：2017年10月10日 重庆市工程勘察市场管理委员会制
发包人：重庆有限公司(以下简称甲方) 勘察人：重庆地质工程勘察院(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担重庆 #楼地质详细勘探任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：重庆项目二期#楼 1.2工程建设地点：重庆项目 1.3工程规模、特征：约31000平方米；、框架结构 1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：满足本栋楼设计施工图基础地质详勘要求 1.5承接方式： 1.6预计勘察工作量： 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料，所需资料已要求由乙方收集，甲方向乙方支付相应费用已包含在勘察费包干价中。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察，提交成果资料4份。甲方要求增加份,乙方按人民币元取费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于2017 年 10 月 13 日或甲方下达的通知为准开工， 2017 年 11 月 5 日前提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
监测合同范本 篇一：基坑监测合同模板 基坑施工监测 委托合同 项目名称： 委托方: 承接方： 合同编号： 签订日期： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲方现委托乙方承担工作，根据《中华人民共和国合同法》及有关的规定，达成一致意见，签订本合同，以资共同信守。 一、工作内容 1、深层土体位移监测 围护结构外侧深层位移埋设，现场监测及成果整理等。 2、沉降监测 基坑外侧相邻建筑物沉降点埋设、现场监测及成果整理等。 3、具体内容和监测频率根据协议附件《基坑施工监测
方案》。 二、合同价款及付款、结算方式 1、本合同价实行总价包干，总价为人民币（大写：）。本合同价款已经综合考虑乙方派驻现场所有人员的住宿费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润、开办费、技术措施费、机械设备进出场费、风险费、政策性文件规定费用等一切因实施本工程监测服务产生的全部费用。加入监测过程中遇到特殊情况，需要增加观测次数，不再额外增加观测费用。 2、付款方式：合同签订乙方进场之日起10天内，甲方支付合同价的20%，土方开挖完毕后10天内，再支付合同价的50%，全部工作完成并提交报告后10天内，一次性付清余款。 三、双方职责 甲方职责 1、甲方负责及时提供给乙方关于本项目工程所需的资料。 2、甲方做好各方协调工作，保证监测工作顺利进行。 3、甲方协助落实斜管及沉降观测点埋设所需的水电，费用由乙方与总包单位商定。 4、甲方负责提供基坑挖土施工进度、线路安排设计，协助乙方制定具体监测日程安排。
5、监测期间若发生计划变更，或遇其它特殊情况，甲方负责及时通知乙方。乙方职责 1、乙方负责所有观测点的平面布置。 2、乙方落实监测所需的材料、设备及仪器。 3、负责测斜管、水平位移及沉降观测点埋设及相应的保护措施。 4、协同甲方、监理单位及总包单位制定监测日程安排。 5、根据所定的监测计划进行现场监测，发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象及时通知甲方或代建单位。 6、每次监测完毕及时整理现场监测资料，并于二十四小时间内提供监测结果并送交甲方。 7、监测工作全部结束后，向甲方提供监测完工报告六套。 8、工程监测现场部分完成三日内清理完现场的设备、建筑垃圾和其他堆积物，拆除相关的临时设施，交工前清理现场达到工完场清的要求。 9、因乙方提供的数据、资料不准确或不及时，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方由此引起的损失。 10、凡乙方未能完成协议文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方损失。 四、双方义务：
岩土工程设计、治理、监测 工程名称：______________________________ 工程地点：_______________________________ 合同编号：______________________________（由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 -------------------------------------------------------------------------------- 发包人： _____________________________________________________________________ ___________________ 承包人： _____________________________________________________________________ ___________________ 发包人委托承包人承担 _____________________________________________________________________ _______工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： _____________________________________________________________________ ____________ 1.2 工程地点： _____________________________________________________________________ ____________ 1.3 工程立项批准文件号、日期： _________________________________________________________________
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑工程勘察合同范本(2021版)
建筑工程勘察合同范本(2021版) 说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ (由勘察人编填) 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○年月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________ 1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程 勘察外业见证合同 工程名称: 工程地点: 建设单位：重庆空港新城开发建设有限公司 外业见证单位： __________________________ 签订时间：年月日 重庆市城乡建设委员会监制
建设单位：重庆空港新城开发建设有限公司（简称甲方） 外业见证单位： ________________________ （简称乙方） 甲方委托乙方承担_____________________ 工程勘察外业见证任 务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程建设地点： 1.2预计外业见证工作量（总工日、总进尺）：_______________ 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。 2.1提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。 2.2提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员_2_名（外业见证 员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 乙方应向甲方提供勘察外业见证员的资质证明。包括但不限于具有注册岩土工程师或注册结构工程师或注册监理工程师等相关执业资格； 具有1年及以上连续从事工程勘察或岩土施工或土建工作经历，并取
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察外业见证合同（示范文本） 工程名称： 工程地点： 建设单位：（签章）外业见证单位：（签章）签订时间： 重庆市城乡建设委员会监制
建设单位：(以下简称甲方) 外业见证单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担 工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）： 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。 2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。
第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于年 月日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，即按钻探进尺每延米元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的%计取，本工程勘察外业见证费预算总额元整（人民币大写：元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。 4.2.2 合同签订后3天内，甲方应向乙方支付外业见证工作费预算总额的20％计元作为定金（本合同履行后定金抵作外业见
建设工程勘察合同 建设单位：____________________________以下简称甲方； 勘察单位：____________________________以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 _________________________________________________________________ _________________________。 二、甲方的义务 １．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 ２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 ３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 ４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 ５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 ６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______
上海市建设工程勘察合同 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 签订日期： 监制 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会
说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。 二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 承接方(乙方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察，经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》。 1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2．6工程项目的勘察阶段： (1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
石柱县三河乡卫生院住院楼工程岩土工程勘察报告 （直接详勘） 中铁工程设计院有限公司 二O 一O年十二月
石柱县三河乡卫生院住院楼工程 岩土工程勘察报告 (直接详勘) 董事长：范胜利（高工） 总工程师：王时龙（高工） 审核：陈彬彬（注册岩土师） 项目负责：黄代忠（工程师） 报告编写：姚永贵（助工） 黄代忠（工程师） 提交报告单位：中铁工程设计院有限公司 提交报告日期：2010年12月13日
勘察报告内审意见书
目录 1 前言 (1) 2 场地工程地质条件 (4) 2.1 自然地理与气象水文 (4) 2.2 地形地貌 (4) 2.3 地质构造 (4) 2.4 地层岩性 (5) 2.5 水文地质条件 (6) 2.6 不良地质作用与地质灾害 (6) 3 岩土物理力学特征 (6) 3.1 岩土物理力学性质评价 (6) 3.2 岩土参数的选用 (7) 4 场地稳定性评价 (8) 4.1 地震效应评价 (8) 4.2基坑开挖对相邻构筑物的影响评价 (9) 4.3 场地稳定性与建筑适宜性 (9) 5 地基评价 (9) 5.1 地基均匀性评价 (9) 5.2 地下水对地基基础的影响 (10) 5.3 基础持力层选择 (10) 5.4 基础形式建议 (10) 6 结论与建议 (11) 附表 附表1 勘探点数据一览表1张附表2 勘探点测量成果表1张 附图 1. 勘探点平面布置图1:500 1张 2. 工程地质剖面图1:200 4张 3. 钻孔柱状图1:100 4张 4. 动力触探试验曲线图1:30 6张 附件 1. 岩石试验报告1份 2. 岩土工程勘察任务委托书1份 3. 岩土工程勘察纲要1份 4. 建设工程勘察合同1份 5. 勘察报告内审意见书1份5. 建设工程勘察外业见证报告3份
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程 勘察外业见证合同（示范文本） 工程名称： 工程地点： 建设单位：（签章）外业见证单位：（签章）签订时间： 重庆市城乡建设委员会 监制
建设单位：(以下简称甲方) 外业见证单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）： 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。 2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。
4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于年月日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，即按钻探进尺每延米元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的%计取，本工程勘察外业见证费预算总额元整（人民币大写：元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。 4.2.2 合同签订后3天内，甲方应向乙方支付外业见证工作费预算总额的20％计元作为定金（本合同履行后定金抵作外业见证费）。乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后，甲方在将勘察文件送审查机构审查之前，甲方应向乙方支付余下的见证费用。 第五条 甲乙双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环
. . . . 市房屋建筑和市政基础设施工程 勘察外业见证合同 工程名称： 工程地点： 建设单位：空港新城开发建设 外业见证单位： 签订时间：年月日 市城乡建设委员会监制
建设单位：空港新城开发建设(简称甲方) 外业见证单位：(简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）： 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。 2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员 2 名（外业见证员见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 乙方应向甲方提供勘察外业见证员的资质证明。包括但不限于具有注册岩土工程师或注册结构工程师或注册监理工程师等相关执业 资格；
具有1年及以上连续从事工程勘察或岩土施工或土建工作经历，并取得本专业初级或以上专业技术职称。 工程勘察外业见证员，由建设行政主管部门进行认定考核、技术培训和职业道德教育。 第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于年月日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，经双方协商一致，本工程勘察外业见证费按钻探深度元∕米（人民币大写：每米元）的单价计费，以实际完成的钻探深度按实结算，暂定外业见证总费用约元（大写：元整）。 4.2.2 乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后，甲方在将勘