重庆市房屋建筑和市政基础设施工程
勘察外业见证合同
工程名称：重庆市应急管理培训基地及学员活动中心地勘工程工程地点：重庆市委党校东院，市委党校现有用地范围内
建设单位（代建）：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
（签章）
外业见证单位：重庆一三六地质矿产有限责任公司（签章）签订时间： 2014.6.6
重庆市城乡建设委员会监制
建设单位（代建）：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
(以下简称甲方)
外业见证单位：重庆一三六地质矿产有限责任公司
(以下简称乙方)
甲方委托乙方承担重庆市应急管理培训基地及学员活动中心地勘工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209 号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1 工程建设地点：重庆市委党校东院，市委党校现有用地范围内1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）：/
第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。
2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。
2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。
第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3 份（一
式三份）。
第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。
3
4.1.1 外业见证进场时间：预计于2014 年 6 月9 日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于2014 年6 月27 日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670 号)收费，即按钻探进尺每延米12 元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的/ %计取，本工程勘察外业见证费预算总额3207 元整（人民币大写：叁仟贰佰零柒元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。
4.2.2乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后，甲方在将勘察文件送审查机构审查合格后三日内，甲方应向乙方一次性支付全部勘测外业见证费用。
第五条甲乙双方责任
5.1 甲方责任
5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及责任。
5.1.3 为乙方工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用。由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应按本合同4.2.1 条收费标准支付给乙方停工、窝工费每人每天/ 元，外业见证停、窝工费总额按实际发生天数结算。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209 号）等要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。
5.2.2 由于乙方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，乙方应负责无偿补充完善，并承担相关全部责任和费用。
5.2.3 在现场工作的外业见证员，应及时向甲方汇报工作进展，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.4 乙方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量和弄虚
作假的行为进行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。
5.2.5 乙方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况确需更换的，以书面形式报告甲方，并经甲方书面同意方可更换。
第六条违约责任
6.1 本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6.2 合同履行期间，由于工程停建或甲方要求解除合同时，乙方未进行外业见证工作的，不退还甲方已付定金；已进行外业见证工作在50％以内时，甲方应向乙方支付外业见证费的50％；完成工作量超过50％时，则应向乙方支付全部外业见证费。
6.3 甲方未按合同规定时间拨付外业见证费，每超过一日，应偿付外业见证费的百分之一逾期违约金。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交外业见证成果资料，每超过一日，应减收外业见证费百分之一。
第七条本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，可采用第一种方式即提请仲裁委员会进行仲裁（仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力）。也可采用第二种方式即向人民法院提起诉讼。甲乙双方约定采用第种方式处理。
第八条其它约定事项：/
第九条本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务
份，分别报重庆市工程勘察市场自律委员会、施工图审查机构备案，具同等法律效力。
建设单位（盖章）：外业见证单位（盖章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
签合同代表（签字）：签合同代表（签字）：
办公地址：办公地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
附表：
外业见证员名单
建设工程勘察合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032022
建设工程勘察合同正式模版 项目名称：____ 项目建设地点：____ 合同编号：____ （由承接方编填） 委托方：____ 承接方：____ 签订日期：____ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方____（以下简称甲方） 承接方____（以下简称乙方） 甲方委托乙方进行____勘察任务。根据《中华人民共和国经济
合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 1．1 本工程项目勘察委托文号、日期 1．2 工程建设地点 1．3 技术要求 1．4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3．1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。 3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
附件： 工程勘察设计收费管理规定 第一条为了规范工程勘察设计收费行为，维护发包人和勘察人、设计人的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规，制定本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》。 第二条本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》，适用于中华人民共和国境内建设项目的工程勘察和工程设计收费。 第三条工程勘察设计的发包与承包应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则。依据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程勘察设计管理条例》，发包人有权自主选择勘察人、设计人，勘察人、设计人自主决定是否接受委托。 第四条发包人和勘察人、设计人应当遵守国家有关价格法律、法规的规定，维护正常的价格秩序，接受政府价格主管部门的监督、管理。 第五条工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和市场调节价。建设项目总投资估算额500万元以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价；建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价。 第六条实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据《工程勘察收费标准》或《工程设计收费标准》计算，除本规定第七条另有规定者外，浮动幅度为上下20％。发包人和勘察人、设计人应当根据建设项目的实际情况在规定的浮动幅度内协商确定收费额。 实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费，由发包人和勘察人、设计人协商确定收费额。 第七条工程勘察费和工程设计费，应当体现优质优价的原则。工程勘察和工程设计收费实行政府指导价的，凡在工程勘察设计中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益
工程勘察外业见证合同 （试行） 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包方： 见证方： 签订地址： 签订日期： 杭州市勘察设计行业协会制
发包方(以下简称甲方)： 见证方(以下简称乙方)： 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量： 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。 2.1 提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等岗位培训合格证等相关资料（复印件并加盖行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 在甲方提供上述资料给乙方的第（）日内乙方应核实甲方所提交的资料是否完备。乙方未在前述期限内进行核实并书面要求甲方补充资料的，视为甲方已于提供资料之日依约履行了提供全部所需资料的义务，因资料问题导致乙方外业见证成果资料交付延误的，责任及所需费用均由乙方承担。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料4份（一式4份），需增加 / 份。 第四条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 本工程的外业见证工作以工程勘察开工报审表的开工时间为准，勘察外业结束后 7 天内提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书时间为准。 如遇工作量变化、不可抗力影响时，乙方应在事件发生后（）日内向甲方提出工期签证申请，经甲方签证同意后，工期顺延。乙方未在上述期限内提出工期签证申请，视为其放弃工期顺延权利。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费，根据外业见证勘察工作量，以项目工程勘察费为基数，参照工程规模、收费费率为计算依据，并参照工程监理收费标准，即国家发改委、建设部《关于印发（建设工程监理与相关服务收费管理规定）的通知》发改价格[2007]670号文；《杭州市建设工程勘察外业见证实施办法》收
工程勘察外业见证合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包方： 见证方： 签订地址： 签订日期： 江西省工程勘察行业自律委员会制
发包方： (以下简称甲方) 见证方： (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定和渝建发[2008]209号文精神，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量：具体以甲方现场签证工程量计算。 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。 2.1 提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等岗位培训合格证等相关资料（复印件并加盖行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员壹名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料一式陆份。 第四条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 本工程的外业见证工作定于 2016 年 4 月 28 日或以甲方下达的开工通知为准， 2016 年 5 月 28 日提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间
为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费，根据外业见证勘察实际施工进尺，按综合单价包干计取。 4.2.2 勘察外业结束待见证资料与勘察成果资料一并评审通过后3天内，经发包人确认并办理完最终结算后，一个月内发包人支付勘察人总勘察费用的80%，余款20%待基础竣工验收后一个月内一次性付清。最迟余款应在提交报告一年（以报告日期计算）后十天内一次性付清。每次付款前乙方凭有效的增值税发票申请付款。 第五条甲乙双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及民事责任。 5.1.3 为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用。由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应按本合同4.2.1条收费标准支付给乙方停工、窝工费。 5.2 乙方责任 5.2.1 乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程和渝建发[2008]209号文要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证
建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探） 工程名称： 工程地点： 勘察证书等级：
发包人： 住址： 法定代表人： 勘察人： 住址： 法定代表人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程建设地点： （三）工程承包范围及内容： （四）工程立项批准文号： （五）工程勘察技术要求： （六）资金来源：
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源，并对其准确性、可靠性负责。 （一）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）; （二）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; （三）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; （四）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： （一）开工及提交勘察成果资料的时间 1．本工程的勘察工作定于年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 2．勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 （二）收费保准及付费方式 1．本工程勘察可选择以下第种方式计取费用； （1）预算包干; （2）中标价加签证; （3）实际完成工作量结算; （4）国家的收费标准中没有规定收费项目的，由发包人、勘察人自行议定。 2．本工程勘察费：为元（大写） 勘察人提交勘察成果资料后天内，发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 （一）发包人责任
监测合同范本 篇一：基坑监测合同模板 基坑施工监测 委托合同 项目名称： 委托方: 承接方： 合同编号： 签订日期： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲方现委托乙方承担工作，根据《中华人民共和国合同法》及有关的规定，达成一致意见，签订本合同，以资共同信守。 一、工作内容 1、深层土体位移监测 围护结构外侧深层位移埋设，现场监测及成果整理等。 2、沉降监测 基坑外侧相邻建筑物沉降点埋设、现场监测及成果整理等。 3、具体内容和监测频率根据协议附件《基坑施工监测
方案》。 二、合同价款及付款、结算方式 1、本合同价实行总价包干，总价为人民币（大写：）。本合同价款已经综合考虑乙方派驻现场所有人员的住宿费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润、开办费、技术措施费、机械设备进出场费、风险费、政策性文件规定费用等一切因实施本工程监测服务产生的全部费用。加入监测过程中遇到特殊情况，需要增加观测次数，不再额外增加观测费用。 2、付款方式：合同签订乙方进场之日起10天内，甲方支付合同价的20%，土方开挖完毕后10天内，再支付合同价的50%，全部工作完成并提交报告后10天内，一次性付清余款。 三、双方职责 甲方职责 1、甲方负责及时提供给乙方关于本项目工程所需的资料。 2、甲方做好各方协调工作，保证监测工作顺利进行。 3、甲方协助落实斜管及沉降观测点埋设所需的水电，费用由乙方与总包单位商定。 4、甲方负责提供基坑挖土施工进度、线路安排设计，协助乙方制定具体监测日程安排。
5、监测期间若发生计划变更，或遇其它特殊情况，甲方负责及时通知乙方。乙方职责 1、乙方负责所有观测点的平面布置。 2、乙方落实监测所需的材料、设备及仪器。 3、负责测斜管、水平位移及沉降观测点埋设及相应的保护措施。 4、协同甲方、监理单位及总包单位制定监测日程安排。 5、根据所定的监测计划进行现场监测，发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象及时通知甲方或代建单位。 6、每次监测完毕及时整理现场监测资料，并于二十四小时间内提供监测结果并送交甲方。 7、监测工作全部结束后，向甲方提供监测完工报告六套。 8、工程监测现场部分完成三日内清理完现场的设备、建筑垃圾和其他堆积物，拆除相关的临时设施，交工前清理现场达到工完场清的要求。 9、因乙方提供的数据、资料不准确或不及时，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方由此引起的损失。 10、凡乙方未能完成协议文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方损失。 四、双方义务：
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑工程勘察合同范本(2021版)
建筑工程勘察合同范本(2021版) 说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ (由勘察人编填) 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○年月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________ 1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建
《工程勘察设计收费标准》 1 总则 1.0.1 工程设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。 1.0.2 工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费。铁道工程设计收费计算方法，在交通运输工程一章中规定。 1.0.3 工程设计收费按照下列公式计算 1 工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值） 2 工程设计收费基准价＝基本设计收费+其他设计收费 3 基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。 1.0.4 工程设计收费基准价 工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额。发包人和设计人根据实际情况，在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。 1.0.5 基本设计收费 基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。 1.0.6 其他设计收费 其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。 1.0.7 工程设计收费基价， 工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》（附表一）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。 1.0.8 工程设计收费计费额． 工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。 工程中有利用原有设备的，以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有缓配设备，但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的，以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有引进设备的，按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。 1.0.9 工程设计收费调整系数 工程设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数。 1 专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时，专业调整系数在《工程设计收费专业调整系数表》（附表二）中查找确定；
重庆市房屋建筑与市政基础设施工程 勘察外业见证合同 工程名称: 工程地点: 建设单位: 重庆空港新城开发建设有限公司 外业见证单位: 签订时间:年月日 重庆市城乡建设委员会监制
建设单位:重庆空港新城开发建设有限公司(简称甲方) 外业见证单位: (简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律法规与市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作得意见》(渝建发[2008]209号)等,遵循平等、自愿、公平与诚实信用得原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1、1 工程建设地点: 1、2 预计外业见证工作量(总工日、总进尺): 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其真实性负责。 2、1 提供已委托得本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料(复印件加盖单位行政公章)。 2、2 提供工程勘察有关技术资料:勘察合同(含钻探劳务合同)、任务委托书、勘察纲要(含勘察工作布置)、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员 2 名(外业见证员名单见附表),并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份(一式三份)。 乙方应向甲方提供勘察外业见证员得资质证明。包括但不限于具有注册岩土工程师或注册结构工程师或注册监理工程师等相关执业 资格;
具有1年及以上连续从事工程勘察或岩土施工或土建工作经历,并取 得本专业初级或以上专业技术职称。 工程勘察外业见证员,由建设行政主管部门进行认定考核、技术培训 与职业道德教育。 第四条开工及提交外业见证成果资料时间与收费标准及付费 方式 4、1 开工及提交外业见证成果资料得时间。 4、1、1 外业见证进场时间:预计于年月日进场; 如不能确定进场时间,以甲方得开工通知书为准。预计于年 月日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方得原因未能 按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4、1、2 外业见证工作有效期限以合同规定得时间或甲方下达 得开工通知书为准。如遇特殊情况(工作量变化、不可抗力影响以及 非乙方原因造成得停工、窝工等)时,工期顺延。 4、2 收费标准及付费方式 4、2、1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于 印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>得通知》(发改价格 [2007]670号)收费,经双方协商一致,本工程勘察外业见证费按钻探 深度元∕米(人民币大写:每米元)得单价计费,以实际 完成得钻探深度按实结算,暂定外业见证总费用约元(大写: 元整)。 4、2、2 乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后,甲方在将勘 察文件送审查机构审查之前,甲方应一次性向乙方支付全部见证费
建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探] 工程名称：重庆项目 工程地点：九龙坡区 合同编号： 勘察证书等级： 发包人：重庆有限公司 勘察人：重庆地质工程勘察院 签订地址：重庆有限公司办公室 签订日期：2017年10月10日 重庆市工程勘察市场管理委员会制
发包人：重庆有限公司(以下简称甲方) 勘察人：重庆地质工程勘察院(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担重庆 #楼地质详细勘探任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：重庆项目二期#楼 1.2工程建设地点：重庆项目 1.3工程规模、特征：约31000平方米；、框架结构 1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：满足本栋楼设计施工图基础地质详勘要求 1.5承接方式： 1.6预计勘察工作量： 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料，所需资料已要求由乙方收集，甲方向乙方支付相应费用已包含在勘察费包干价中。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察，提交成果资料4份。甲方要求增加份,乙方按人民币元取费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于2017 年 10 月 13 日或甲方下达的通知为准开工， 2017 年 11 月 5 日前提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
某一建筑工程项目总概算为17000万元，其中建筑安装工程费、设备与工器具购置费及联合试运转费之和为9600万元，设计费的计算步骤如下： （1）第一步：计算“基本设计收费”。 基本设计收费是指在工程设计中对所编制的初步设计文件和施工图设计文件收取的费用，并提供相应的设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。计算公式为： J= Y×t1×t2×t3 式中：J──基本设计收费； Y──工程设计收费基价； t1──专业调整系数； t2──工程复杂程度调整系数； t3──附加调整系数。 该建筑工程项目专业调整系数t1＝1.0，工程复杂程度为复杂（III级），工程复杂调整系数t2＝1.15，附加调整系数t3＝1.0。 其中： 式中：Y──工程设计收费基价； Y2──Y所在区间上限； Y1──Y所在区间下限； X──工程设计收费计费额； X2──X所在区间上限； X1──X所在区间上限。 工程设计收费计费额为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费及联合试运转费之和。 工程设计收费基价是完成基本服务的价格，可在《工程设计收费基价表》中查找确定。计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。
代入具体数值得出： Y＝（304.8－249.6）/（10000－8000）×（9600－8000）＋249.6＝293.76（万） J＝293.76×1.0×1.15×1.0＝337.824（万） （2）第二步：计算“其他设计收费”。 其他设计收费是指根据工程设计实际需要或发包人的要求提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编 制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。 该建筑工程项目有主体设计单位，并编制施工图预算。依据本收费标准，主体设计协调费为基本设计收费的5%，施工图预算编制费为基本设计收费的10%，即：主体设计协调费＝337.824×5%＝16.8912（万）；施工图预算编制费＝ 337.824×10%＝33.7824（万）。 则：其他设计收费Q＝16.8912＋33.7824＝50.6736（万）。 （3）第三步：计算“工程设计收费基准价”。 工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额，发包人和设计人根据实际情况，在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。计算公式为： Z＝J＋Q 式中：Z──工程设计收费基准价； J──基本设计收费； Q──其他设计收费。 代入具体数值得出：Z＝337.824＋50.6736＝388.4976（万） （4）第四步：协商确定该建筑工程项目的“工程设计收费”。 工程设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。计算公式为：
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程 勘察外业见证合同 工程名称: 工程地点: 建设单位：重庆空港新城开发建设有限公司 外业见证单位： __________________________ 签订时间：年月日 重庆市城乡建设委员会监制
建设单位：重庆空港新城开发建设有限公司（简称甲方） 外业见证单位： ________________________ （简称乙方） 甲方委托乙方承担_____________________ 工程勘察外业见证任 务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程建设地点： 1.2预计外业见证工作量（总工日、总进尺）：_______________ 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。 2.1提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。 2.2提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员_2_名（外业见证 员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 乙方应向甲方提供勘察外业见证员的资质证明。包括但不限于具有注册岩土工程师或注册结构工程师或注册监理工程师等相关执业资格； 具有1年及以上连续从事工程勘察或岩土施工或土建工作经历，并取
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察外业见证合同（示范文本） 工程名称： 工程地点： 建设单位：（签章）外业见证单位：（签章）签订时间： 重庆市城乡建设委员会监制
建设单位：(以下简称甲方) 外业见证单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担 工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）： 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。 2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。
第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于年 月日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，即按钻探进尺每延米元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的%计取，本工程勘察外业见证费预算总额元整（人民币大写：元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。 4.2.2 合同签订后3天内，甲方应向乙方支付外业见证工作费预算总额的20％计元作为定金（本合同履行后定金抵作外业见
上海市建设工程勘察合同 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 签订日期： 监制 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会
说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。 二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 承接方(乙方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察，经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》。 1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2．6工程项目的勘察阶段： (1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
石柱县三河乡卫生院住院楼工程岩土工程勘察报告 （直接详勘） 中铁工程设计院有限公司 二O 一O年十二月
石柱县三河乡卫生院住院楼工程 岩土工程勘察报告 (直接详勘) 董事长：范胜利（高工） 总工程师：王时龙（高工） 审核：陈彬彬（注册岩土师） 项目负责：黄代忠（工程师） 报告编写：姚永贵（助工） 黄代忠（工程师） 提交报告单位：中铁工程设计院有限公司 提交报告日期：2010年12月13日
勘察报告内审意见书
目录 1 前言 (1) 2 场地工程地质条件 (4) 2.1 自然地理与气象水文 (4) 2.2 地形地貌 (4) 2.3 地质构造 (4) 2.4 地层岩性 (5) 2.5 水文地质条件 (6) 2.6 不良地质作用与地质灾害 (6) 3 岩土物理力学特征 (6) 3.1 岩土物理力学性质评价 (6) 3.2 岩土参数的选用 (7) 4 场地稳定性评价 (8) 4.1 地震效应评价 (8) 4.2基坑开挖对相邻构筑物的影响评价 (9) 4.3 场地稳定性与建筑适宜性 (9) 5 地基评价 (9) 5.1 地基均匀性评价 (9) 5.2 地下水对地基基础的影响 (10) 5.3 基础持力层选择 (10) 5.4 基础形式建议 (10) 6 结论与建议 (11) 附表 附表1 勘探点数据一览表1张附表2 勘探点测量成果表1张 附图 1. 勘探点平面布置图1:500 1张 2. 工程地质剖面图1:200 4张 3. 钻孔柱状图1:100 4张 4. 动力触探试验曲线图1:30 6张 附件 1. 岩石试验报告1份 2. 岩土工程勘察任务委托书1份 3. 岩土工程勘察纲要1份 4. 建设工程勘察合同1份 5. 勘察报告内审意见书1份5. 建设工程勘察外业见证报告3份
电力工程勘察设计费收费计算说明
一、收费原则：严格执行国家发展计划委员会、建设部颁发《工程勘察设计收费标准》2002年修订本。 1．工程设计收费＝工程设计收费基价×（1±浮动值）工程设计收费基准价＝基本设计收费+其他设计收费基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数（1）专业调整系数:送变电工程1.2（2）工程复杂程度调整系数：I级0.85(电压等级110kV及以下送变电工程)II级1.0(电压等级220kV、330kV送变电工程)III级1.15(电压等级550kV及以下送变电工程)（3）改扩建和技术改造建设项目，附加调整系数为1.1~1.42．工程勘察费＝工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数二、计算过程：按投资设计费计算标准： 总投资设计费 0~200万元设计费I*9/200万元 200~500万元设计费(I-200)*11.9/300+9万元 500~1000万元设计费(I-500)*17.9/500+20.9万元 1000~3000万元设计费(I-1000)*65/2000+38.8万元 3000~5000万元设计费(I-3000)*60.1/2000+103.8万元 用工程设计收费计费额计算工程设计收费基价。 工程设计收费计费额，为初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和 例如：某110kV输变电工程： 1.勘察费：（1）+（2）=31.419万元 （1）工程勘察费=变电站勘察费+线路勘察费 =9.5*（1+0.8+0.05）+990/10000*（1+4）*(1.15+1.2+1.2+1.1-4+1)*10=17.575+8.168
试验检测委托合同范本_试验检测委托合 同格式 检测主要涵盖公路、桥梁、建筑、电力、核电、铁路、船舶、特种设备等。签订试验检测委托合同需要注意什么问题?以下是我整理的试验检测委托合同， 试验检测委托合同范文篇一 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统"1501"工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积：
4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准 1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
YOUR LOGO 建设工程勘察合同（一）范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建设工程勘察合同（一）范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探 工程名称：_________工程地点：__________ 合同编号：_________（由勘察人编填） 勘察证书等级：____________发包人：___________ 勘察人：___________签订日期：_________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 -------------------------------------------------------------------------------- 发包人________________________ 勘察人________________________ 发包人委托勘察人承担_____________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：__________________
重庆市房屋建筑和市政基础设施工程 勘察外业见证合同（示范文本） 工程名称： 工程地点： 建设单位：（签章）外业见证单位：（签章）签订时间： 重庆市城乡建设委员会 监制
建设单位：(以下简称甲方) 外业见证单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）： 第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。 2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。 第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。
4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于年月日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，即按钻探进尺每延米元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的%计取，本工程勘察外业见证费预算总额元整（人民币大写：元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。 4.2.2 合同签订后3天内，甲方应向乙方支付外业见证工作费预算总额的20％计元作为定金（本合同履行后定金抵作外业见证费）。乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后，甲方在将勘察文件送审查机构审查之前，甲方应向乙方支付余下的见证费用。 第五条 甲乙双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环