编号：TQC/K328建筑设计委托合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
建筑设计委托合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
甲方：有限公司
乙方：建筑设计有限公司
现就甲方所委托的福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行：
一、委托事项
福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地总平方案规划及各单体设计
二、设计费用
1.规划方案：先预付万(不含税)，结算时在研发大楼单体设计总价中扣还给甲方。
3.研发大楼价格：(三期开发前双方再行确定)
三、付款方式
1.甲方需在合同签订之日起五个工作日内将委托设计预支费用的付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。
2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。
四、设计的时间：乙方应在个工作日
内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。
四、知识产权约定
1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。
2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。
五、双方的权利义务
甲方义务：
1.甲方按照合同约定支付相关费用;
2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;即红线图1份，立项批文1份; 甲方权利：
1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
乙方义务：
1.如甲方的要求合理，规范，乙方应配合进行设计。
2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
3. 乙方的设计成果需满足建设主管部门对该成果的审核并达到通过。
乙方权利：
1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
六、违约责任
1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则由仲裁机关或根据合同法办理。
八、合同生效
本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;
本合同一式两份，甲乙双方各持对方
签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力; 本合同附件具有同等效应; 合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：____
甲方代表签名：_____ 乙方代表签名：____
地址：地址：____ 电话：电话：____ 传真：传真：____
日期：_ _ 日期：____
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION
建设工程设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称：永州市零陵区光明村150万吨/年砂石骨料生产线项目工程地点：永州市零陵区光明村 合同编号：_ 设计证书等级： 发包人：永州市矿业投资开发有限责任公司 设计人：__ 签订日期：20 年月日
发包人：永州市矿业投资开发有限责任公司 设计人： 发包人委托设计人承担永州市零陵区光明村150万吨/年砂石骨料生产线项目设计，工程地点为永州市零陵区光明村，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3设计人采用的主要技术标准是： 《建材矿山工程建设项目设计编制标准》（GB/T50820-2013）、《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）、《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010）、《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）等现行的规程规范及相关技术标准。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书 3.2中标函（文件） 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） 4.1项目名称：永州市零陵区光明村150万吨/年砂石骨料生产线项目 4.2项目规模：处理原矿石能力150万吨/年，800吨/小时 4.3设计阶段：初步设计、施工图设计 4.4工程投资：工程总投资约0.45亿元 4.5设计内容： 根据《零陵区光明村年产150万吨砂石骨料项目厂区工程设计招标公告》中“设计任务书”规定的设计内容为： 永州市零陵区光明村150万吨/年砂石骨料项目生产线及厂区初步设计、施工图设计，包括矿石加工生产线工艺设计、总图工程、建筑工程、结构工程、电气工程、控制系统工程、给排水工程、消防工程、通风工程、环保工程等，以上未列出但与本项目密切相关必不可少的系统内相关设计。 项目规模及产品要求：原矿石入料粒度≤1000mm，岩石抗压强度平均60MPa，生产线处理原矿石能力不小于800吨/小时，年生产能力不小于150万吨；生产的砂石骨料产品主要为四种：31.5～20mm、20～10mm、10～5mm、5～0mm；副产品为0～0.075mm细粉；产品
合同编号：YT-FS-2150-69 建筑设计委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑设计委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 确立设计委托合同书单位： 甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任建筑外观装 饰、室内装饰方案设计及施工图纸设计工作，双方同 意遵守下列条款： 一. 室内装饰工程地点： 项目建筑平面面积合计约平方米 二. 装饰工程设计项目： 三. 乙方接受委托书后，应随即进行现场斟测， 并根据甲方提供资料办理下列事宜。(参照双方协商设 计内容十二项)乙方提出的设计方案必须经甲方审核， 参照甲方意见进行修改，在协商基础上达到双方满意。 四. 总设计费计人民币元整。 五. 设计费付款方式： 1.签约时，付设计费20%，计人民币
2.平面图交付时，付设计费25%，计人民币 3.效果图交付时，付设计费25%，计人民币 4.施工图交付时，付设计费25%，计人民币元整; 5.该工程装修完工后，结清设计费尾款5%，计人民币(预计装修工程时间6个月，若工程在6个月后非因设计原因未完成，甲方都应付清设计费尾款)。 以上款项都应一次付清。乙方在甲方付清所有设计费后，出具设计费收据，不出具发票。 若施工设计图己完成，而工程非因设计原因未能进行时，则以上各款项甲方也应一次付清。 由于此工程而使乙方必须出差时，甲方应承担所有差旅费用。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，并按每日迟付总设计费的千分之一计算收取滞纳金。 六. 平面配置及初步设计图应于签约后工作日内交付，全部设计图应于签订合同后工作日内完成(即应于年月日交图)。
西华县财富广场 建筑设计 合 同 书
委托单位：（甲方） 设计单位：（乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定，就委托乙方进行“西华县财富广场1#楼建筑设计”一事，在平等互利、协商一致的原则下签订本合同，以资共同遵守。 第一条设计内容 1、基地与周围环境的勘查。 2、建筑平面设计。 3、建筑立面设计。 4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样 图。 5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设 计。 第二条设计阶段 中期汇报时 , 乙方应提前三日通知甲方。 1、根据设计合同，按下列工作进度向甲方提交设计文件数据: 1.合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后，四周内完成建筑方案图设计。 2.经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后, 六周内提交各层平面及各向立面图。 3.经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段，六周内提交设计图。 4.合同生效之日起，四周内完成景观方案设计图。 5.经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 第三条设计深度及要求 满足甲方对下列各项设计的要求： （1）总图设计： ａ、设计说明；
ｂ、总平面图、立面图及详图（总体布局、环境设计）； ｃ、外部公共设施、小品等平面图及详图； ｄ、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图； e、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图； f、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。 （2）建筑平面设计： ａ、各户型各层平面设计。 ｂ、会所各层平面设计。 （3）建筑外立面设计： ａ、设计说明及材料做法； ｂ、各外立面的立面图和剖面图； ｃ、外部节点详图（外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理）。 （4）景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸： 第四条双方的责任 1、甲方责任 按乙方提出的要求，提供设计所必须的原始数据及有关技术文件 (勘测图、红线图....等电子文件)。 向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的数据错误，或所提数据作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另外协商签订补充合同(或另订合同) 、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 甲方负责为乙方设计提供帮助并按合同规定支付乙方设计费用。 2、乙方责任 乙方给甲方提交的设计材料必须真实有效。乙方必须安排合同约定的设
甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担项目景观设计，经双方协商一致，签订本合同。 1本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》 1.2国家及地方有关设计管理规章、条例 1.3有关该项目的规划批准文件（包括但不限于此类文件） 2本合同设计项目的名称、地点及设计服务范围： 2.1项目名称： 2.2工程地点： 2.3项目占地面积： 2.4项目预计景观面积： 2.5项目产品类型： 2.6设计服务范围： 2.6.1设计内容包括红线内公共景观、市政道路两边绿化及人行道、套私家样板庭院（200 平方米左右）的概念至施工图设计，以及标识系统的方案与初步设计。具体工作范围见附件一。 2.6.2设计服务分为个阶段（详见附件二），设计工作时间表由甲乙双方协商确定，甲乙双方均须按附件五约定之时间完成各自之责任。乙方应严格按照约定或甲方要求的设计及进度完成。 2.6.3乙方的设计师将在甲方出席会议的情况下协调其他顾问，以确保设计进度及图纸内容的完整一致性。 2.6.4乙方的设计师按甲方书面列明之设计要求作为设计过程中之基础，并有义务帮助甲方将施工费用控制在甲方要求的预算范围内。
2.6.5甲、乙双方签订本合同，乙方正式接受委托而甲方支付预付款后，乙方立即按阶段进行设计工作。 3设计阶段 3.1第一阶段——总体景观概念设计 3.2第二阶段——总体景观方案设计阶段 3.3第三阶段——分期景观初步设计阶段 3.4第四阶段——分期景观施工图设计阶段 3.5第五阶段——分期景观施工基本服务阶段 各设计阶段成果要求参见附件二，具体时间安排参见附件五。 4合同总价 本项目合同总价：￥元（大写人民币元整） 设计费用明细见下表： 设计面积以国家相关部门测量的面积为准，实际设计面积与合同暂定差异在正负6%以内，合同总价不做调整，超过%的部分面积根据约定设计单价进行结算（以实际完成的设计图纸范围面积为准，计算方式为红线范围内的总用地面积扣除建筑基底面积，建筑架空层和屋顶花园面积如有需要设计则另行计算面积）。
非煤矿山施工合同 篇一：非煤矿山外包工程安全生产管理协议 协议编号： 非煤矿山外包工程安全生产管理协议 工程名称： 发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 签订时间： 签订地点： 有效期限： 国家安全生产监督管理总局印制 填写说明 一、本协议为国家安全监管总局印制的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》文本格式，非煤矿山外包工程的发包单位和承包单位应当遵照执行。 二、本协议根据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第62号）第八条的规定制定，本协议适用范围和相关用语的含义与该办法相同。 三、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。 四、本协议的签约双方为企业主要负责人，签约时若需
要委托代理人的，应当出具委托代理书。 五、本协议所称安全投入，包括《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企20XX16号)中规定的安全生产费用，如安全生产检查、隐患治理、安全教育与培训、安全设施及特种设备检测检验、应急救援技术装备的配置及维护保养、现场作业人员安全防护用品的配置与更新、事故逃生和紧急避险设施设备的配置、应急演练等，以及其他与安全生产直接相关的项目。 六、本协议《技术交底记录文件》、《有关人员与设备设施证明文件》两个附件，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，作为协议的补充，与协议具有同等效力。 七、本协议中若存在签约方无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。 (以下简称甲方)已将工程(以下简称工程)承包给(以下简称乙方)施工。 为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《矿山安全法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安全监管总局令第62号，以下简称《办法》)的要求，甲
设计咨询服务合同 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方承担建筑设计咨询工作。为了保证工作顺利进行，根据国家有关规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一. 甲方需设计、咨询服务项目地址为，建筑面积平米现正式委托乙方进行建筑节能方案咨询及设计工作。 二. 付款方式 1）设计、咨询服务费为人民币元，人民币大写元整。合同签订后乙方向甲方支付设计费总额的%人民币￥元，人民币大写叁拾壹万伍仟元整。其它%节能方案设计咨询服务费人民币￥元，人民币大写柒拾叁万伍仟元整，该项目节能验收合格后7日内付完全部费用。 2）因甲方不能及时支付设计、咨询服务费，乙方有权停止设计、咨询服务工作。乙方延迟支付设计、咨询服务费每日支付总款额10% 的滞纳金。 3）以上款项不含税，甲方如需开工程发票应向乙方另行支付设计、咨询服务费总额的17%。 三. 乙方义务 1）乙方收到设计、咨询服务费定金第二日跟据甲方提供的原始建筑图纸及现场照片展开设计、咨询服务工作。甲乙双方约定，本阶段设计方案应于本合同
签订之日起日内完成。 2）乙方负责对原节能设计（外墙内保温）部份，与原设计单位进行协调达到验收条件。 3）乙方需对甲方项目信息保密，因乙方泄密造成甲方损失，一切费用由乙方承担。 四. 甲方义务 1）对该项目外墙玻璃部份与当地职能部门协调达到验收条件。 2）对该项目办公楼外墙内保温进行施工达到验收条件。 3）甲方负责节能验收过程中全部费用。 4）甲方需对乙方设计、咨询服务工作信息保密，因甲方泄密造成乙方损失，一切费用由甲方承担。 五. 设计、咨询服务合同经双方签字盖章认可后，甲方应按以上程序支付设计、咨询服务费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲乙双方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 六.如乙方未能于双方约定完成设计咨询服务工作，双方约定甲方根据乙方延迟设计咨询服务工作总额的3‰/日扣除乙方设计、咨询服务费。 七.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决。 八.本合同一式两份，甲方执贰份，乙方执壹份。 九. 甲方可以通过银行汇款将上述各款项于指定的期限内支付到乙方下列帐户：
合[2011] 编号： 项目委托设计合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
项目委托设计合同 设计委托方：（下称：甲方） 设计承接方：（下称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，就甲方开发的项目，委托乙方进行建设工程设计事宜，经双方协商一致达成以下协议，以资共同信守。 第一条委托范围及内容 1.项目名称： 2.项目地点： 3.建设规模：规划总用地面积：约平方米，总建筑面积约平方米（以批准的方案设计总建筑面积为准）。 4.设计范围：红线范围内的商品房、别墅、酒店式公寓、商铺及其他建筑物、构筑物设计；小区总体配套设施和辅助建筑（含售楼处、垃圾房、水泵房、配电房、门房间等）设计及景观绿化小品方案设计；符合人防要求的地下车库设计；不含室内二次装修设计及室内设计相关的机电等专业设计。（根据需要增减） 5.设计任务及承包方式为：全过程工程设计制，包括总体规划设计、单体及整体建筑方案、初步设计和施工图设计等全过程，并包括该项目的后期协调配合工作、现场服务。 6.设计内容：规划红线范围内的工程设计。 具体内容及标准见下表1：（根据需要增减）
1.甲方在每个阶段的设计开始前向乙方提交设计所需的基础资料及文件（见下表2）：满足设计要求 表2：
2.及时办理设计阶段设计文件的报建、报审工作。 3.负责与政府各相关职能部门的联络。 4.负责审定乙方提交的设计文件，包括规划方案设计、初步设计和施工图设计各阶段的文件，对设计中与甲方要求有距离的问题，甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求，但应在草图阶段提出。如乙方已开始正式制图，甲方应按实际情况支付适当修改费（只针对非乙方原因造成的修改或变更）。 5.负责重大设计变更的确认及设计变更的签证。 6.负责审核确认建筑装修标准及设备、材料的规格、型号及厂家。 7.甲方应根据本合同设计费的支付办法向乙方按期支付设计费。 第三条乙方的责任 1.乙方应向甲方交付下列表3的设计资料及文件： 表3： 件并传真给乙方的时间为准。甲方在每个阶段开始前，书面出具体确认文件。为配合施工及报建需要，乙方应甲方要求，可分阶段提交有关图纸。 2.乙方应根据甲方对项目分期发展的需要，协调各项设计工作及根据营销策划需要协助甲方做好产品说明等工作。
矿山委托生产管理合同 甲方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系方式： 煤业有限公司 是煤业有限公司兼并整合后的矿井，设计能力为万吨/年，为了加快矿井建设，早日实现达产达标。特由有限责任公司对该矿井的安全生产、技改进行托管，经双方协商一致，特订立本合同。 第1条托管范围 1.1 甲方将涉及井上、井下各项安全生产及管理工作任务托管给乙方。 1.2 乙方为托管企业的安全生产负责人，承担安全生产风险及法律责任。 第2条托管内容 2.1 乙方组织采煤、开拓、掘进、机电、通风、运输等安全生产活动中所涉及的内容，并承担托管期间安全生产及管理活动中所发生的一切费用。 2.2 乙方必须按照甲方提供的采、掘计划，合理布局、组织生产，保 证年度开拓任务完成米，其中每月必须保 证米，掘进任务完成米，其中每月必须保
证米。每月完成任务情况以月初下达的计划任务进行考核，考核在所涉及月份的季度内予以考核兑现，确保采掘平衡。开拓断面规格按 照万吨标准要求。 2.3 乙方负责除甲方所投资固定资产以外的其他主要生产、辅助生产设备、材料等全部投入。 第3条托管费用 3.1 原煤在未进行标准采样前，回收率按照集团公司其他煤矿的计算办法进行计算，原煤质量符合甲方规定标准：含精煤回收率不低于 %，甲方将按原煤结算数支付乙方元/吨。原煤回收质量不达甲方规定标准时，甲方将按照实际精煤回收予以结算产量。 3.2 涉及矿井技改、井巷开拓的，其开拓单价以甲方核定单价为准，乙方在托管年度内完成甲方的矿山技改、井巷开拓任务，且工程质量均符合甲方规定标准，甲方将依据不同的工程单价，验收合格后，甲方次月支付乙方 %的工程款， %作为质保金一年后付清。 第4条托管期限 本合同有效期年，从生效之日起 至年月日止。 第5条风险抵押 5.1 托管实行风险抵押的办法，乙方须与本合同签订前一次性交甲方风险抵押金人民币，大写，￥元。 5.2 如乙方在托管期间不根据相关规定及本合同约定承担相应责任，甲方有权从其风险抵押金中扣除相应部分。风险抵押金不足万元时，乙方必须日内补足差额部分，未补足部分甲方有权从托管费用中予以扣除。
建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB
GF-2000-0209 （民用建设工程设计合同） 工程名称: 工程地点: 合同编号： 设计证书等级：甲级 发包人： 设计人： 签订日期：2017 年月日
中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管 理局 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程设计任务，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程 勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容： 2.1工程名称： 2.2工程规模：建筑面积约m2，外网面积约0 m2。(最终以 实际面积结算) 2.3设计费用：施工图设计元/ m2 (不计建筑形式，不计重复使
用)外网设计元/ m2。 2.4鉴于发包人项目为分期开发，所以上述条款为双方框架协议，如在合作过程中顺利，后续分期开发的单体设计费和付款方式均按照一期相关条款执行，双方不再另行签订合同，以发包方的委托书为准。如果双方合作过程中有其他分歧，双方可另签补充协议协商解决。 第三条五期设计费用见下表： 第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第五条设计人应向发包人交付的设计资料文件及交付时间： 第六条本合同设计收费估算为元（元整）人民币。设计费支付金额及进度详见下表:
第七条双方责任 7.1发包人责任： 7.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 7.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，费用设计方负责。 7.1.3发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 7.2设计人责任： 7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 7.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家标准和当地标准。 7.2.3设计合理使用年限为50 年。 7.2.4设计人按本合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加基础验槽、试桩和竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。 7.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第八条违约责任 8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段
建筑设计、景观设计及灯光设计 合同
委托设计合同 合同编号： 委托单位：（甲方） 设计单位：（乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定，就委托乙方进行“ [暂名]之建筑设计、景观设计及灯光设计”一事，在平等互利、协商一致的原则下签订本合同，以资共同遵守。 第一条设计内容 1、基地与周围环境的勘查。 2、建筑平面设计。 3、建筑立面设计。 4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样 图。 5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设 计。 6、建筑外观泛光及园林景观灯光设计（含灯具的搭配和选择）。 第二条设计阶段 中期汇报时, 乙方应提前三日通知甲方。 1、根据设计合同， [暂名]按下列工作进度向甲方提交设计文件数据: 1.1合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后，四周内完成建筑方案图设计。 1.2经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后,六周内提交各层平面及各向立面图。 1.3经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段，六周内提交设计图。 1.4合同生效之日起，四周内完成景观方案设计图。 1.5经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 1.6经甲乙双方确定,进入灯光计划图面设计阶段后,四周内提交设计图。
第三条设计深度及要求 满足甲方对下列各项设计的要求： （1）总图设计： ａ、设计说明； ｂ、总平面图、立面图及详图（总体布局、环境设计）； ｃ、外部公共设施、小品等平面图及详图； ｄ、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图、种植表； ｅ、景观照明平面图； f、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图； g、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。 h、水池、喷泉、特殊小品等相关专业设计。 （2）建筑平面设计： ａ、各户型各层平面设计。 ｂ、会所各层平面设计。 （3）建筑外立面设计： ａ、设计说明及材料做法； ｂ、各外立面的立面图和剖面图； ｃ、外部节点详图（外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理）。 （4）景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸： （5）外观灯光设计 ａ、设计说明； ｂ、建筑外观灯光设计效果图； c、建筑外观灯光设计详图 第四条双方的责任 1、甲方责任 1.1 按乙方提出的要求，提供设计所必须的原始数据及有关技术文件 (勘测图、红线图....等电子文件)。 1.2 向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。
采矿工程承包合同 为了保证安全生产，提高生产效率，结合本工程具体情况，经甲乙双方共同协商，共同制定本合同。下面是由我为你带来的“采矿工程承包合同”，。 采矿工程承包合同(一) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 为了保证安全生产，提高生产效率，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方共同协商，共同制定本合同，明确双方的权利、义务、责任，以便共同遵守。 一、承包形式 1、双方一致同意，乙方独立承包甲方所属矿区井下采掘工程施工，实际施工范围的确定以甲方提供的施工图表明的范围做为准。(根据实际生产情况，施工范围经双方协商可作调整，调整范围以书面形式确认。) 2、乙方以大包干的形式对甲方工程进行承包(即：包施工、包产量、包进度、包本协议约定乙方提供的材料、包动力消耗、包施工人员的组织管理、包甲方提供的施工设备使用操作及维修保养)，并对安全生产、工程质量和产品质量全面负责。依法独立承担承包范围的安全生产责任、民事责任。 二、承包工程内容 1、开拓工程：扩帮、起底按相应工程单价计算。 2、探矿工程： 3、采准工程
4、回采工程： 上述全部工程的工程量及其他技术参数以甲方交付乙方的施工图描述为准，甲方交付乙方的施工图作为本合同的附件。 三、计价方法及单价 (一)、计价方法 1、验收合格的掘进工程，按工程量乘以单价计算总价。 2、出矿量按毛矿扣除废石和水份之后的净矿量计算;矿石总价按净矿量乘矿石单价计算总价。 (二)、单价 以上掘进费用定额，按掘进工作面涌水量小于40m3/h计算。单工作面涌水量大于40 m3 /h时，甲方承担超出部分排水电费。 四、设备、材料供应 (一)、甲方负责提供的设备、材料 1、由甲方提供的大型设备包括：动力变压器、配电柜、牵引车、整流柜、破碎机及皮带运输机、永久水泵、永久提升机、永久空压机、磁滑轮。详细内容见本合同《附件一：甲方提供设备明细表》。 2、甲方向乙方提供以下主要材料：地面井下铺轨材料、主风水管、主电缆、电机车架空线及配件、绞车首次使用的钢丝绳及斜井首次使用的地滚等。详细内容见本合同《附件二：甲方提供材料明细表》。 (二)、乙方负责提供的设备、材料 乙方承包工程中除第三条第(一)项明确由甲方提供的大型设备、材料外，其余一切材料消耗、水电动力消耗、工器具及其它设备的配置等全部由乙方负责，所产生的费用由其承担。 五、乙方应当承担的其他费用
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑设计委托合同
编号：FS-DY-28752 建筑设计委托合同 委托方：(以下简称甲方) 设计方：湖北xxx有限公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担xxx温泉谷(度假商务酒店、美食城、温泉综合楼)工程 第一条 本合同依据下列文件签订：1.《中华人民共和国合同法》 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程勘察设计市场管理规定》 4.《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。 5. 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条本合同设计范围： 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表. 说明：凡涉及到建筑水电、消防、暖通、智能化系统图
或土建结构图、钢结构图、幕墙结构及其计算式，均由甲方另行委托具有相关资质的公司来完成。 第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 备注：为了保证乙方设计工作顺利进行，甲方须协调经营者参与到设计的全过程，及时为乙方提供其所需的涉及到经营方面的各种资料。 第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件： 注：因受甲方工期影响，设计周期非常紧凑。方案设计阶段已安排正常与甲方沟通确认时间(两次)。超出进度安排的设计沟通、确认、及修改。时间相应延长。 第五条本合同总设计费为人民币柒拾捌万玖仟玖佰元(￥789，900元)整。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在完成最后一阶段设计工作的同时结清全部设计费。 3.本合同履行后，订金抵作设计费。 第六条乙方方案设计的阶段 1.乙方提出装饰设计平面方案。
园林景观工程委托设计合同 委托方（以下简称甲方）： 设计方（以下简称乙方）： 甲方委托乙方对“长风南区”项目进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，双方本着平等、互利、合作的原则友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称： 2、项目地址： 二、设计工作内容 1、甲方提供的用地红线范围内的园林景观概念、方案、施工图阶段的设计，不包括报建出图盖章费用。具体地块四至范围为太原万柏林区市府北街以北、电信二枢纽以西、旧晋祠路以东、义井东街以南。 2、相关设计阶段的估算、概算。 3、相关设计阶段的图纸。
三、设计阶段、设计周期 概念方案设计阶段 (1)甲方配合内容 A.提供建筑规划总平面图。 B.明确项目定位标准。 C.提供相关建筑模型文件或外立面图纸 (2)乙方完成内容 景观总体规划概念方案、设计说明、工程投资估算控制。 概念设计 A.总平面构成概念设计图。 B.总平面竖向总体关系设计图。 C.功能分区和交通分析图。 D.总体剖面图。 E.西部空间意向性设计。 F.空间序列关系分析图。 G.重要景点效果彩图。 设计说明 A.概念。 B.空间场所功能布局特点分析。 C.竖向设计说明。 D.场景设计意向。
E.小品设计意向。 F.综述。 G.工程投资估算控制。 (3) 设计周期：自合同签订之日后15 个工作日。 方案设计阶段 (1)甲方配合内容 A.提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、室外综合管网图。 B.确认乙方概念设计方案 C.明确方案设计范围 (2)乙方完成内容 景观总体规划方案 A.总平面布置图 B. 总平面竖向设计图 C. 总体剖面图 D. 地面铺装设计图 E.植物配置意向性设计图 F.灯光配置方案型设计图 G.细部平面、立剖面设计图 H. 方案效果图 设计说明 A.设计理念及原则
采矿工程设计合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 根据《中华人民共和国矿业法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和政策，以及相关技术规范、条例的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，就乙方承担甲方采矿工程项目设计事宜达成如下合同： 第1条委托事项及项目地点 1.1 甲方委托乙方承担采矿工程项目的设计工作； 1.2 工程项目地点位于：。 第2条设计依据 2.1 甲方提供给乙方的委托书； 2.2 甲方提交的基础资料； 2.3 乙方采用的主要技术标准是： （1）《金属非金属地下矿山安全规程》GB 16424-1996 （2）《有色金属采矿设计规范》YSJ 019 -92 （3）《环境空气质量标准》GB 3095 - 1996 （4）《大气污染综合排放标准》GB 16297 -1996 （5）《污水综合排放标准》GB 8978 - 1996 （6）《工业企业厂界噪音标准》GB 12348 -1996
（7）《爆破安全规程》GB 6722 -2003 （8）《有色金属选矿厂工艺设计规范》YSJ 014-92 （9）《选矿厂尾矿设施设计规范》ZBJ 1 -1990 （10）其他现行的国家及行业设计规范 2.4 若工程项目所在的国家关于采矿工程建设设计相关规定的标准高于本条2. 3所列的技术标准的，则应遵照该项目所在国的相关规定。 第3条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断： （1）合同书； （2）甲方要求及委托书。 第4条项目的规模、阶段、范围及设计内容 4.1 设计规模：采矿生产能力为万T/A。 4.2 设计阶段：分为采矿工程方案设计和施工图设计两个阶段。 4.3 设计范围：包括采矿开拓工程、中段运输工程、变配电及柴油发电机工程、给排水工程、压气通风工程、主平洞卸载矿石仓、材料库、办公设施及总图运输工程等施工图设计内容，还包括与主平洞卸载矿石仓紧密衔接的手选抛弃、选矿系统的施工图设计等。 4.4 设计内容 （1）采矿设计包括：采矿工程方案设计。 （2）施工图设计包括：采矿工程施工图设计，包括采矿开拓系统、通风系统、压气。
建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计
建筑设计委托合同格式 建筑设计作为备料、施工组织工作和各工种在制作、建造工作中互相配合协作的共同依据。便于整个工程得以在预定的投资限额范围内，按照周密考虑的预定方案，统一步调，顺利进行，那么签订建筑设计委托 合同 需要注意什么呢?以下是干货资源社小编整理的建筑设计委托合同，欢迎参考阅读。 确立设计委托合同书单位： 甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任建筑外观装饰、室内装饰方案设计及施工图纸设计工作，双方同意遵守下列条款： 一. 室内装饰工程地点： 项目建筑平面面积合计约平方米 二. 装饰工程设计项目： 三. 乙方接受 委托书 后，应随即进行现场斟测，并根据甲方提供资料办理下列事宜。(参照双方协商设计内容十二项)乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，在协商基础上达到双方满意。 四. 总设计费计人民币元整。 五. 设计费付款方式：
1.签约时，付设计费20%，计人民币 2.平面图交付时，付设计费25%，计人民币 3.效果图交付时，付设计费25%，计人民币 4.施工图交付时，付设计费25%，计人民币元整; 5.该工程装修完工后，结清设计费尾款5%，计人民币(预计装修工程时间6个月，若工程在6个月后非因设计原因未完成，甲方都应付清设计费尾款)。 以上款项都应一次付清。乙方在甲方付清所有设计费后，出具设计费收据，不出具发票。 若施工设计图己完成，而工程非因设计原因未能进行时，则以上各款项甲方也应一次付清。 由于此工程而使乙方必须出差时，甲方应承担所有差旅费用。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，并按每日迟付总设计费的千分之一计算收取滞纳金。 六. 平面配置及初步设计图应于签约后工作日内交付，全部设计图应于签订合同后工作日内完成(即应于年月日交图)。 在设计过程中已由甲方认可定稿的方案，若甲方单方面再提出修改，应支付乙方更改方案补偿金(具体金额由双方协商) 若非甲方原因，乙方有拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中按日扣除千分之一。若非甲方原因，乙方若超过约定交图期限十五日以上，不能完成时，甲方可解除合同，并要求乙
矿山开采施工合同书 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、真实守信的原则，就甲方与昆明金赵海砂石料矿业销售公司合作开发之云南省昆明市东川区阿旺镇内外中心沟矿山开采工程项目，与乙方进行友好协商，达成如下合同条约： 第一条工程概况 1、工程项目名称：土石方剥离、磷矿石开采 2、工程项目地点：云南省昆明市东川区阿旺镇内外中山沟。 3、工程量：以实际开采量为准（不限量）。 4、开工日期： 5、施工单价：<1>土石方开挖按每立方人民币元计价，含运距在1公里内，如超出一公里，每立方另加元。 <2>磷矿石开采 %品位以上每吨挖、装每吨人民币元（含一公里堆场运距），如超出一公里每吨另加元。 <3>以上单价不含爆破，如需爆破双方另行协商计价，由乙方负责施工，爆破材料甲方承担。
6、工程施工内容：本工程为露天开采；废土、石方、矿石剥离开采，乙方将土、石方、矿石运到采矿区域1公里以内，甲方指定地点堆放。 第二条、计量方式： 矿石开采的方量按吨计算，以过磅单据双方委派的施工现场代表签证为准，双方签字生效，土石方按实际方量（测量方）计算，双方签字生效。 第三条、结算方式及材料供应： 1、结算方式：每月日向甲方报量，作为当月结算基本依据，甲方在次月五日内审定付款。已开采的矿石若甲方未能及时支出，则按方量折算吨位报量，并计入当月工程量结算（甲方每月按乙方实际完成工程量以现金支票方式或转帐方式支付乙方当月已计算总工程款的 %，余款下月付清，以此类推）。 2、以上单价不含税收，所有税收由甲方负责。 3、甲方提供现场施工的常用油料、炸料以及火工材料等。油料按现行市场价计算（油料按市场行情供给）。此油款在每月乙方工程进度款中扣除。如以后火工材料以及燃料上涨5%，甲方应随行就市相应调整乙方的整体施工单价。 第四条、甲方责任： 1、甲方应提供施工中乙方施工场地，安排生活场地及设备停放，检修场地等。