XXX 市基建工程项目
施工合同
建设单位：XXX房地产开发有限公司
施工单位：XXX建筑工程有限公司
工程名称：XXX住宅小区
工程地点：
合同编号：
2017年 2 月 18 日
工程施工合同
建设单位：XXX房地产开发有限公司（以下简称甲方）
施工单位：XXX建筑工程有限公司（以下简称乙方）
本工程于2017年2月1日甲方议标，由乙方中标承建，为了明确工程内容及双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，根据国家经济合同法、条例及规定和本工程的具体情况，商定如下条款共同遵守。
第一条工程内容和承包范围
（一）工程名称：XXX住宅小区建筑安装工程。
（二）建设地点：
（三）单项或单位工程类别、结构形式：
总建筑面积：约110000㎡，框剪结构。
（四）承包范围:
本合同承包范围为XXX建筑设计有限公司设计的XXX住宅小区工程施工图纸的全部建筑安装工程（包括图纸说明及招标文件所规定的内容）及相应的室外水电管线及其附属工程，但本条款A-H点所列的各项分部分项工程除外。
A：电视、电话、网络线路敷设及设备安装工程（预埋预设部分除外）；
B：电梯安装工程（预埋预设部分除外）；
C：高压供电系统工程、低压配电房设备工程（预埋预设部分除外）；
D：室内外管道煤气工程；
E：普通消防及特殊消防工程；
F：小区内智能化网络系统工程；
G：室外园林建筑、园林小品、庭院灯、背景音乐及绿化工程（预埋预设部分除外）；
H：室内外雕塑、壁画、艺术小品。
第二条工程造价及承包方式：
（一）本工程预算造价约为万元人民币，折算平方面积造价约为元/㎡。
（二）本合同全部工程造价的结算方式，按下列办理（根据本工程实际的承包方式和补充协议说明进行结算）：以施工图结算加增减变更结算进行结算（即根据施工图纸加
图纸增减变更的工程量和有关文件规定按实际发生进行结算。）（三）承包方式：
全部工程实行按施工图包工、包料、包工期及补充协议规定项目。
（四）按国家规定缴纳的税金、保险金，本合同承包金额已包括，按有关规定由乙方承担。
（五）工程质量标准要求：市优样板工程。
第三条工期
（一）按定标（或双方）规定总工期450天（从基础砖胎模结束起开始计算工期）。
（二）开工日期2017年2月18日，竣工日期2018年 10月18日（从基础砖胎模结束起开始计算工期）。
（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1、甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地；或障碍物和施工用水、电源未接通者。
2、因设计图纸修改（甲方或设计单位提出修改），影响进度或增大工作量者。
3、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）造成停工者。
4、因停水停电或因电力、水压不能满足施工需要，一周内累计影响超过八小时以上者。
5、甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者。
6、甲方财力不足导致停工或不按合同规定拨付工程款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应
（一）钢材、水泥、木材等由乙方自理解决。
（二）乙方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如甲方或监理公司持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则，由供应方负担。
第五条双方责任：
（一）甲方责任：
1、办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及
其它障碍物拆迁（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽的障碍物资料。
2、负责办理报建手续、领取建筑许可证及协助乙方到市规划建设局办理施工许可证。
3、开工前一个月做好建筑红线图外的“三通”和红线以内的场地平整。提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于50米，并能满足施工需要。
4、提供工程地质报告书两套（有打桩和基础、地下室工程时）和道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。
5、由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前一个月办理变更和修改设计手续。
6、提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。
7、开工前十天提供完整的正式施工图纸捌套，并根据施工需要及时组织有甲、乙双方和设计、监理公司、质监站参加的施工图纸交底与会审，做好经四方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方。
8、审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表，并按时向乙方支付工程进度款。
9、按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装，对于有缺陷、质量不合格不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度。
10、负责组织监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证，工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
11、组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1、施工界区内临时设施、临时道路、水、电、管线的修建安装。
2、编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市（县、区）质量安全监督站，以便日常质量安全检查及监督。
3、每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不
予支付工程进度款。
4、按施工图纸、施工总说明，图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，做好自检工作，各种材料试块试验取样须经甲方或监理公司签证后送市建筑材料检测站试验，确保工程质量。
5、按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。
6、做好施工原始记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料工程竣工图作工程文件附件移交甲方。
7、做好施工组织、管理、维持现场的清洁、道路畅通、器材的堆放整齐、并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到文明施工。
8、做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度。
9、在交工后及一年的保修期内，如发现有施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责。
10、凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案。
11、工程竣工后清理现场（包括建筑物周围2米内的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净、厕所、厨房的下水污水道清理干净，并将施工中损坏的人行道等维修好，做到工完场清。
12、乙方合同履约人：梁卫泽，处理本合同范围内所有事务。
第六条工程质量检查验收
1、施工中乙方应根据验评标准提供材料合格证和检验报告及有关试块（件）试验报告、材料代用必须经过设计单位和甲方审核同意并签证。
2、乙方必须健全质量检查制度，班组做好自检、互检、交接检，在现场设专职质量检查员，做好检验记录。
3、凡隐蔽工程经乙方自检后，应填制确切的隐蔽记录，分项工程质量评定表，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质监站、设计单位进行质检，经检查合格并符合设计要求，签证后方能进行下一个工序的施工。
4、如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符
合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担；若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责。
5、施工质量不符合设计要求、质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长。
6、质量等级和评定应执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。
第七条施工图纸修改
1、施工图的修改变更须经设计单位和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图发出的份数与设计施工图发出的份数相同。
2、修改部份的工程费用按发生时河源市执行的省建筑工程预算定额、材料信息价、取费文件规定计算。由乙方编制，甲方及监理公司核实后，确定增减造价。
3、当修改属于设计错误、设备变更、标准变化、地质与设计不符合等设计与甲方原因时，修改后费用的增减（含返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失）由甲方承担。
当修改后工程材料待用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增减（含返工损失等）由乙方承担，工期损失不予顺延。
4、修改原因属于设计或甲方，又确实影响工程进度，则工期相应顺延。
5、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计室或有关技术部门同意采纳实施，而降低工程成本，甲方给予乙方适当奖励。
6、凡工程在施工中要进行设计修改，必须办理修改手续，提前一个月办理设计修改议定单，经甲、乙双方签证后，设计修改才能实施。议定单作为施工合同的补充文件。
第八条工程款支付
1、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款。
2、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应有甲方承担，工期相应顺延。
3、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。
4、拨付工程款时，乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。
5、甲方应将工程款拨至乙方指定账户（开户银行：
帐号：）内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，有甲方负责。
第九条工程验收与结算
1、乙方在竣工前七天内将竣工验收报告书面通知甲方，给予验收检查，甲方应在收到乙方提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见；如甲方在收到乙方提交的竣工报告后的28天内不组织验收或在验收后14天内不提出修改意见，即视为竣工报告已被认可。
2、在竣工时，乙方向甲方和质监站提交全部施工原始资料及竣工报告两套。经验收达到合格或优良，则以提交竣工报告日期为竣工日期并交钥匙给甲方。
3、经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期。
4、工程未经验收,甲方不得自行使用。如甲方强行使用，以开始使用日期为竣工日期,还要负责因此而发生的一切责任。
5、乙方在工程竣工验收后30天内,应将竣工工程结算文件送甲方审核,甲方应在接到结算之日起60天内审定完毕。如到期未审完或未提出异议,即被视为同意乙方送交的结算总价,经办银行据此拨款或甲方结算付清尾款。
第十条奖与罚
1、工期提前或拖延的奖罚：
（1）按合同工期（或甲方签证同意顺延的工期）竣工者不奖不罚。
（2）按合同工期（或甲方签证同意顺延的工期）竣工者，每提前壹天由甲方支付5000元，奖给乙方。
（3）无正当理由拖延工期，每延期壹天由乙方支付5000元罚金给甲方，因此如乙方要赔偿给业主的损失由乙方负责。
2、在提前或按合同工期竣工的工程，质量奖罚：
（1）工程质量经评定没有达到合同要求质量标准者，乙方按合同总造价的0.1%付罚金给甲方。
（2）工程质量经评定达到合同要求者，甲方按合同总造价的0.1%给乙方奖金。
（3）工程质量经评定不合格者，不验收。返工经评定合格后交付使用，返修费及因此造成损失由乙方负责。
3、工程验收完即行奖励与罚款。
第十一条其它
1、不论新、改、扩建工程，施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近，以及临街交通要道、人行道旁施工时，必须采取严格的防护措施。建设单位负责提供技术资料和防护要求并承担措施费用，施工单位负责提供设施方案，并报建单位或有关部门备案，若施工单位防护不力而发生安全事故，施工单位承担责任和因此而造成的一切经济损失。
2、由于人力不可抗拒的原因（如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等）或由于并非一方当事人的过错无法防止的外因，造成的经济损失，按合同法有关规定执行。
3、甲乙双方合同签定的工程内容，由乙方总承包，甲方不得以任何理由肢解工程内容及材料，否则，所造成的一切损失由甲方负责。乙方不得随意转包（除工程专业必须外），若特殊情况需分包时，必须经项目主管部门规划建设局同意，并对承包者资信审查，工程质量、经济由乙方负责。
4、甲乙双方应严格遵守国家、省、市有关建筑市场管理规定，共同努力，把项目的施工管理、质量、安全管理抓好。
第十二条：因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
第十三条：在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法律、法令及河源市有关规定。如有违反，对违反方按有关规定予以处罚，构成刑事的。送司法机关处理。
第十四条：本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，报原签证机关签证后，与原合同有同等法律效力。
第十五条：本合同执行中双方发生了争议，经调解仍不能解决时，可选择以下任一种方式：
（1）报请XXX市经济合同仲裁委员会仲裁，仲裁后对双方
均有约束力，仲裁费由负方承担。
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
第十六条：本合同经双方签字盖章至工程竣工验收，一年的维修期满结清工程尾款后，自行失效。
第十七条：本合同正本四份，其中甲方二份，乙方二份。副本四份、甲乙双方各执二份。均具有同等法律效力。
第十八条：补充协议
本合同未尽事宜，双方商定后另行签订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
职务：职务：
委托代表人：委托代表人：
职务：职务：
签约日期：年月日
签约地点：广东省XXX市
建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
文件编号：RHD-QB-K3825 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建筑安装工程承包合同 (C)标准版本
建筑安装工程承包合同(C)标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方：___________ 地址：____________邮码____________电话 ____________ 法定代表人：____________职务____________ 承包方：___________ 地址：____________邮码____________电话 ____________ 法定代表人：____________职务____________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程项目批准单位：____________批准文号_________（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：____________ 四、承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积________（平方米）；其他： ____________ 五、工程造价____（万元），其中土建： ________（万元），安装：________（万元） 第二条施工准备 一、发包方： 1.____月____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路维修。
YF-ED-J1926 可按资料类型定义编号 建筑工程总承包合同实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建筑工程总承包合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 日期：__年__月__日 地点______市 本合同经下述双方签署： 1____市卫生局局长____先生（以下简称甲 方） 2建筑工程承包公司海外工程部经理____先 生（19xx年xx月xx日由___建筑工程承包公司 授权）（以下简称乙方） 出生地：____（国家） 国籍：_____（国家） 总部：_____（国）_____市
在a国的通讯地址：______信箱 鉴于甲方要兴建的____学校10000㎡的教学楼，乙方提交报价已于19xx年xx月xx日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。根据a国__部1983年2月5日第318议，双方缔约于下： （一）合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在____市对___学校10000㎡的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 x工程合同中英文版.docx 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
xxx工程合同 Contract No.: 合同编号： Party A: xxxCompany Limited 甲方：xxx有限公司 Party B:xxx Company Limited 乙方：xxx有限公司 This contract is made and entered into on the day of , 20xx by the following Parties in . 本合同丁20xx年月日由以下当事方在签署。 Party A: xxx Company Limited, 甲方：xxx有限公司，xxx经营的公司，住所地为xxx,（下称“甲方”），法定代表人：xxx Party B: xxx Company Limited, 乙方：xxx有限公司，一家xxx经营的公司，注册地址是：xxx,（下称“乙方”），法定代表人：xxx Party A and Party B are called by a joint name of Both Parties under this contract, each of which is called as A Party. 甲方和乙方在本合同项下统称为“双方”，单独称为“一方”。 1. Work Content and Requirements 1.1 In accordance with the items stipulated in this Contract, Party B shall conduct the project as per the Project standard and quality standard stipulated by Ministry of Engineering of the Union of xx. 1.1依据本合同所限定的条款，乙方应以xx工程部规定的建筑标准和质量要求执行本工程。 2. Contract Period— 2.1 Work period for the RoadConstruction Project: the work shall be completed within 2 month upon signing the Contract. The condition of handover is that the Project Inspection & Acceptance Teamconstituted by Party A, shall issue the Inspection & Acceptance Sheet
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
YF-ED-J1089 可按资料类型定义编号 建筑安装承包合同新实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建筑安装承包合同新实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 建筑安装承包合同范文一 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑 安装工程承包合同条例》的原则，结合工程具 体情况，经双方协商，达成如下协议：1、甲方 将地处都江堰成都至都江堰客运铁路支线拆迁 重建区地块1工程的水电安装部分承包给乙方 施工修建。2、开工日期：20xx年6月日 竣工日期：20xxxx年xx月xx日 总日历日期：天
乙方必须按此日历天数完成工程施工任务，逾期造成的损失由乙方负责。 3、施工内容：按建设方提的安装部分工程量清单完成其工程量。 4、施工质量：乙方在施工过程中水电安装、调试、运行符合合格质量标准。质量验收由甲方负责，乙方负责协助完成。 5、工程承包总价：工程承包总价暂按投标总价，即：4967817.00元(大写：肆佰玖拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元) 6、工程结算： 6.1、按安装部分工程量清单的固定综合单价结算。 6.2、甲方按照工程总造价的12.00%(百分之十二)收取乙方项目承包管理费(其中：空调
YF-ED-J1008 可按资料类型定义编号 建设工程承包协议实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建设工程承包协议实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 发包方：_________（以下称甲方） 承包方：_________（以下称乙方） 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订 本合同，共同信守。 1．工程名称：_________ 2．工程地点：_________ 3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、 电器工程）：共计_________平方米。 4．承包内容：_________ 5．建筑安装工程造价：共计人民币 _________元。
6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________ 7．工程开工日期：_________年_________月_________日 8．工程竣工日期：_________年_________月_________日 9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 10．甲方主要义务：_________ 11．乙方主要义务：_________ 12．违约责任： （1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。 （2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 应急照明施工合同 篇一：应急照明施工合同 涡阳“同昇·御花园”小区 应急照明工程施工合同 甲方 (全称)：涡阳同昇置业投资有限公司 (以下筒称甲方) 乙方 (全称)：曾 燕春 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就涡阳“同昇?御花园”小区应急照明工程施工事项协商订立并达成如下协议。 1、工程概况 工程名称：涡阳县同昇?御花园小区工程地点：涡阳县谷水路以东育英路以西 工程内容：“同昇?御花园”小区11#-13#楼应急照明穿线及安装照明灯具，其 中灯具甲供。 2、工程承包范围 2.1施工图范围内安装工程（“同昇?御景园”小区11#-13#楼应急照明穿线及 安装照明灯具。）以及设计变更等全部工作内容。 3、工程承包方式 3.1包工包料、做到安全文明施工。 3.2工程竣工后，按竣工图纸、设计变更、现场签证以及本合同约定的结算标 准结算。 4、工期 4.1本工程总工期为20日历天，工期的计算方法是从甲方下达的开工令起至工 程竣工验收日为止。
5、工程计费及合同价款 5.1结算标(来自: 在点网)准：根据201X年《全国统一建筑工程基础定额安徽 省估价表》、201X年《安徽省建设工程补充定额估价表》，201X年《全国统一安装工程基础定额安徽省估价表》及配套的费用定额。装饰工程执行 1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及配套的费用定额，上述定额缺项者，可参照 1998年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》，人工费调整执行安徽省建设工程造价管理总站颁布的（造计【201X】 16号文)《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》。如遇国家政策性变化，则作相应调整。 5.2采用综合费率计取。土建综合费率为10%，综合费率（包含 1.5%安全文明施工措施费、建设工程一切强制保险费、农民工工伤保险费、技 术措施费、管理费、计划利润、税金等全部费用）；装饰、安装工程：27层部 分按二类工程（不含劳保）综合费率（下降20%）计取；11层部分按三类工程（不含劳保）综合费率（下降20%）计取。合同已经做特别说明的除外，其余 费用按规定计取。 5.3材料的确定： 1)材料价按主体施工期（以建设单位下达的开工令及主体验收合格证明为准)涡阳县市场算术平均信息价调整，涡阳县无信息价的，按亳州市信息价执行，仍 没有的，由双方商定，商定不统一的由甲方 指定供应商、价格上浮 8%执行。 2)对于需甲方认质认价并由乙方与供货商签订合同及采购的材料，甲方认质认 价的材料价格包括材料到货价、采购保管费及材料二搬费、材料销售税金等。 此部分的材料价格双方据此办理价格签证函，结算时按签证价格计算材料价差。 3)所有价差计入直接费。 4)对于需甲方认质认价并由甲方指定乙方分包的分包工程. 甲方认价的分包价 格为乙方的直接分包价格，包括材料费、人工费、分包人的直接管理费、分包 人利润、材料税金等，不包括乙方的任何费用，双方据此办理价格签证函，结 算时按签证价格上浮8%税前计入结算总价，所产生的费用列入当期工程款进行 支付。 5.4机械费的调整 本合同约定机械费按定额价格执行. 结算时不再进行调整。只对机械费中的人 工费进行调整。 5.5对于建筑、装饰、安装工程上机械、脚手架和周转材料租赁费或者折旧费、使用费，按定额或者估价表上的价格执行，不再进行任何的调整。
YF-ED-J5750 可按资料类型定义编号 建筑安装工程承包合同 （八）实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建筑安装工程承包合同（八）实 用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 合同编号：_____________ 工程名称：______________ 工程编号：______________ 发包方：_________ 承包方：_________ 签订时间：_________年______月_______ 日 签订地点：______________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑 安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确
双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程项目批准单位：_________批准文号_________（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：__________ 四、承包范围和内容：_________（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_________（平方米）；其它：______________ 五、工程造价：_______________（万元），其中土建：______________（万元），安装：______________（万元）。 第二条施工准备
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 XXX公司承包合同样式 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方__________________________ 乙方__________________________ 为适应公司发展要求，实现双赢目的。 甲乙双方经平等、自愿协商，就乙方承包甲方的化妆部一事达成如下协议，以资共同遵守。 一、承包内容、期限及方式 1、乙方承包甲方化妆部，满足甲方员工的化妆需求。 2、承包期限为年，自________年____月____日起，至________年____月____日止。 3、按照公司规定公主部及会务部工作人员必须由化妆部化妆后才能上班。 公主部每人每月化妆费300元，会务部每人每月化妆费400元，由甲乙双方进行统计并由甲方收取化妆费。 4、乙方化妆师12名，月薪20元，休假工资另算，经过甲乙双方协商可随化妆需求增减化妆师人员。 5、甲乙双方共同合作期间，除去乙方化妆师工资以外的利润甲方占60，乙方占40。 6、化妆造型所需材料费由乙方承担。 7、乙方经营期间销售化妆品、睫毛、粉扑、耳环、头饰等须向甲方提供价目表。 二、权利和义务。 1、甲方权利和义务 1监督乙方经营情况，确保乙方合法经营； 2甲方监督乙方工作情况，对乙方化妆师工资发放进行考勤及考核； 3每月____日之前甲方需向乙方一次性结算上月所得。 ； 4在承包期内，不得允许第三人参与承包经营；
5对乙方提出的合理事项给予支持，为乙方提供经营便利； 2、乙方权利与义务 1合理使用甲方场地设备，保证承包经营安全； 2享有承包经营收益，承担承包经营亏损； 3合法从事承包经营，在承包期内，不得向第三人转包经营； 4在每月选拔日，提前到达公司配合员工妆面造型。 三、协议解除、续展 1本协议经甲乙双方协商同意，可以解除。 2本协议期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期限，也可以另行签订协议。 四、违约责任 甲乙双方任何一方违反本协议约定，造成对方损失的，应按照实际产生的损失向对方进行经济赔偿。 五、其他约定 1本协议自甲乙双方签字盖章后生效。 2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签字盖章乙方签字盖章________年____月____日________年____月____日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 中英文建筑工程合同 (ContractofConstructionProject) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
Contract of Construction Project 合同编号：Contract Number: 工程名称：Project Name: 发包方(甲方)： ______________________________ Employer (Party A): ________________________ 承包方(乙方)： ______________________________ Contractor (Party B): ________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 In order to make definite of the rights, obligations and economic responsibilities of both parties during the construction, the parties, in accordance with The PRC Contract Law and Construction Engineering Contract Regulations and relevant provisions, agree to sign this contract. 第一条工程项目Article 1, Project item 1 .工程地点：Project site: 2. 工程范围：Scope of project 3. 工程造价：人民币元整(该造价为包工包料价) Project cost: PMB Yuan only(Cost of this contract is the contract price for labor and materials) 第二条施工准备Article 2, Preparation for construction 1 .甲方协助乙方办理临时水电及垂直运输，提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料。 Party A shall assists party B to deal with the procedures of temporary hydropower and vertical transportation and provide architectural drawings and documents of relevant concealed obstacles . 2 .乙方：.Party B: ①负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； Be responsible for the works of laying, management, use and maintenance of the temporary facilities, water and electricity pipeline in the construction area. ②组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
YF-ED-J6994 可按资料类型定义编号 电气工程施工合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电气工程施工合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作 业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配 管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷 接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工 现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生
YF-ED-J4332 可按资料类型定义编号 安装工程分包合同3篇新 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
安装工程分包合同3篇新实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 安装工程分包合同范本一 为了确保蒙*建设集团有限公司、蒙西文化广场项目的顺利进行，明确总分包双方的责任权利，经双方协商达成一致，订立本分包合同。 甲方：蒙*建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方) 一、分包范围： 1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管
部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。 2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。 二、工期： 1、开工日期：20xx年 2、总日历工期：工期记 三、合同价款： 参照建设公司与开发公司主合同，在主合同结算前提下，下浮总价20%为结算依据。 四、收费标准： 1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设
YF-ED-J3205 可按资料类型定义编号 建筑安装工程承包合同(C) 实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建筑安装工程承包合同(C)实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 发包方：___________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务 ____________ 承包方：___________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务 ____________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规
定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程项目批准单位：____________批准文号_________（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位：____________ 四、承包范围和内容（详见工程项目一览表）；工程建筑面积________（平方米）；其他：____________ 五、工程造价____（万元），其中土建：________（万元），安装：________（万元）第二条施工准备
道路照明安装工程施工合同编号： 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
道路照明安装工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1 合同总价款（暂定）人民币： 元，大写： 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2 付款方式 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。 有关法律、行政法规，遵循平等、 就 1. 合同内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围： 施工 工期 2.1 开始工作日期： 2.2 结束工作日期： 2.3 总日历工作天数为 2. 承包方式 自愿、公平和诚实信用的原则，双方 年月日 年月日 天
4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准 4. 灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 IP65 ； 4.8灯具和电源防护等级为 4.9工作电压：AC185V?265V频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5. 质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006 ）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰w 5%/年。 6. 双方责任 6.1 甲方责任： 6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。
工程施工承包合同 甲方：xxxx环保工程有限公司xx煤矿项目部 乙方： 甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程名称：xx煤矿供水改造工程 二、工程地点：xx省xx市xx县 三、工程范围：a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工 四、工程质量：合格 五、合同价款： 1、非标设备加工：XX元/吨(含辅材)除锈刷漆：6元/㎡(含防锈漆及辅材);面漆：7元/㎡(两遍、不含油漆);环氧单刷：xx元/㎡(含辅材及除锈、不含主材);设备内防腐：xx元/㎡(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付，乙方配合。 2、管道安装：dn150钢塑复合管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作);dn100焊接钢管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作) 3、管道防腐：xx元/米(五油三布、乙方含辅材)
4、管道保温：xx元/米 5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。 六、工期：年月日- 年月日，在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款xxx元/天。 七、安全：见安全生产管理责任协议书。 八、承包方式：乙方包工不包主材(防锈漆除外);乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。 九、付款方式：每月xx日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金(质保期为一年)，剩余款项一个月内一次付清。 十、材料供应：甲方提供主材及机械。 十一、甲方职责： 1、准确及时提供所需原材料 2、指派现场监督管理人员，定期进行工程质量和进度检查，并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交 3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题 4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款 5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查 十二、乙方职责：
XXX建筑工程有限公司 工程施工内部承包合同 甲方：XXX建筑工程有限公司 乙方：，身份证： 为加强建筑工程内部承包管理，确保工程质量、安全生产，明确公司与项目承包人之间责、权、利关系，甲、乙双方在协商一致、平等自愿的基础上签订以下合同条款： 一、项目概况： 1.1、工程名称及地点： 1.2、合同价款（暂定）： 1.3、合同工期： 二、承包方式 2.1、乙方承包的工程内容为甲方与（以下称发包方）签订的《合同》（以下称《施工合同》）所规定的全部内容，包括甲方所作出的投标承诺、技术要求、工程质量保修书的承诺、补充协议等与工程有关的权利、义务的全部内容，乙方自愿无条件执行并完成。 2.2、乙方以包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式，承担全部工程施工，该工程采取由乙方自筹资金、独立核算、自负盈亏，由乙方承担因本项目承包经营和施工所发生的一切税、费、各种开支费用等，承担承包风险，并享有承包利润，该工程的所有债权、债务（包括因该工程导致甲方所受到的处罚）等均由乙方全部享有和承担。 2.3、乙方根据施工需要自行组织施工、管理人员的配备和进驻施工现场，所有施工、管理人员均由乙方进行管理，发生纠纷乙方负责处理，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。 2.4、乙方是本工程项目内部承包者，不得将工程转包或分包给其它单位、个人施工或经营。 2.5特别约定： 2.5.1本合同履行过程中，甲、乙双方不构成直接的工程款结算关系，如果发包方未能支付工程款，甲方不承担向乙方的付款责任，乙方亦不得以任何理由向甲方主张权利； 2.5.2如果乙方向发包方催要款项需甲方配合，甲方给予协助，所发生的费用由乙方承担。 2.5.3若发包方拖欠工程款、保证金、质保金等，乙方应在得到甲方书面授权的情况下，以甲方名义通过协商、仲裁或诉讼的方式解决，所产生的费用全部由乙方承担； 2.5.4乙方不得因发包方违约而向甲方主张权利。 2.6 管理费缴纳： 2.6.1乙方按工程决算总价款（包括附属及零星工程）的%向甲方上缴管理费（不含税，税金由甲方另行代扣代缴），凡因本工程施工而发生的应上缴的各项税、费（包括营业税、所得税等）以及所有项目人员工资全部由乙方承担，甲方不承担任何税、费等一切费用；
Con structi on Con tract 工程合同 PO No. : XXXXXXX Buyer:. Date of sig nature: 甲方: 签约日期: Seller: 乙方： This Purchase Order is made by and betwee n the Buyer and the Seller: Whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below: 甲乙双方经友好协商.一致就供应下列产品，达成如下条款: 1.Scope of Supply and Price 工作范围及价格明细
2.Tech ni cal Requireme nt. Quality Requireme nt, Sta ndard &Warra nty Period: Seller shall carried out the construction in strict accordance with the National Standard and the requirements stipulated in the Tech ni cal Agreeme nt No. which both party sig ned (see attached docume nts). The warranty period shall be 1 year after placement of Goods in service. 技术要求、质员要求、技术标准和质保期限:按国家标准和双方签定的技术协议（编号: 见附件）施工. 质保期为投产后1年. 3.Job Sites: 施工地点: 4.Con structi on Equipme nt, Tools &Field Pers onnel Man ageme nt: 施工设备工具及现场人员管理： (1)Al 1 the con structi on equipme nt and tools shall be provided by Seller. 所有施工用设备及工具由乙方自带。 (2)Buyer will coord in ate and arra nge the electricity and water supply on the site. 现场施工用水电由甲方协调安排 (3)Buyer will be responsible for al 1 the lifting work during the construction on site.现场施工过程中的吊装工作由 甲方负责。 (4)Seller shall be responsible for the manageraent of its field personnel safety: Seller should provide reasonable protection and insurance for its personnel * s safety. All the personnel injury and property damage caused by Seller * s failure of management shall be borne by Seller. 现场施工人员管理由乙方负责.乙方应对人员的安全等方面提供合理的保障.由于乙方管理原因造成的人身伤亡及财产损失由乙方承担.