编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
太阳能采购安装合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰润嘉园太阳能热水系统采购、安装事项协商一致订立如下合同条款：
一、工程概况
工程名称：嘉园3?12#楼太阳能系统采购安装工程地点：
施工内容：太阳能热水系统所有设备及材料的运输、吊装、调试、支架与避雷的焊接、维保等全过程
工期：合同生效之日起7 个工作日内设备材料进场，安装工期共计20 天。
二、承包方式：
承包方式: 包工包料。合同总价与结算：一次性包干价格为1
223元/台，合同
总价为305750元（1223元/台X 250台）。该合同一次性包干价格系是将材料设备及附件供应至甲方工地现场安装调试完毕的包干价格，其一次性包干价格包括但不限于丰润嘉
园小区太阳能热水工程供货及安装的深化设计、整体式太阳
能热水器、太阳能支架、运输、吊装、完成满足使用功能要
求的安装、安装调试等所有相关工作，并综合包含这些相关
工作所涉及的所有材料费、人工费、机械、水电费和满足功
能要求的辅材、辅助设施费用、运输费、技术措施费、效验
及检测费、一切间接费、管理费及税金等所有费用。除非甲方要求进行设计变更，否则合同一次性包干价格不得调整。
供应数量：共250 台；供应数量如有调整，按实际安装数量结算。
价款支付：
整体热水器全部到货后即支付20%货款，工程施工安装调试完毕，经验收合格，且双方结算完毕后10 日内支付至结算总价款的95％。每次付款时，乙方须提供相同金额的税务部门认可的正式发票。
结算总价款的5％作为质量保证金，自验收合格之日起二个采暖期满，且经物业管理单位确认无质量问题后一次性无息付清。
三、产品名称、技术参数、数量
．产品名称：###太阳能热水器
．太阳能设备主机规格型号为：
．设备相关技术参数：支架：采用热镀锌钢板（喷塑）制作的支架厚度
真空集热管：管径/管长/ 管数为58/1800/16 ，真空管的原料为高硼硅玻璃
端盖：太阳能热水器水箱端盖厚度热镀铝锌板冲压成型后高温喷塑。
内胆材料：内胆采用SUS304-2B板，厚度
进出水口位置：采用下置式出水安装方式
太阳能采购合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
太阳能采购合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰润嘉园太阳能热水系统采购、安装事项协商一致订立如下合同条款： 一、工程概况 1.1工程名称：嘉园3～12#楼太阳能系统采购安装 1.2工程地点：
太阳能供货安装合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，本着平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就太阳能热水器供货及安装事项订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：太阳能热水器供货及安装 1.2 工程地点： 二、承包范围及承包方式 2.1承包范围：设备供应、包装、运输、装卸、安装、验收及售后服务。 2.2承包方式：本工程采用包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收的方式。 三、合同价款
说明： 1.以上报价包含热水器水箱、真空集热管、支架、上下水管、保温、防雷等全部内容的设计、采购、安装、运输及保险、装卸、吊装、搬运、成品保护、试验检测、管理、利润、风险、政策性文件规定的各项费用、开洞、税金等一切费用。 2.本合同采用固定单价结算方式，最终结算单价不变，工程量按实结算。 3.太阳能热水器的要求：
（1）热水器水箱：内胆0.5SUS304 2B不锈钢，水箱容积130L，集热器水箱保温层材料为聚氨脂，在恒温下，机械发泡一次成型，密度要求40Kg/m3，强度均匀，厚度为50mm。外壳材料为0.4mm的工程灰喷塑钢板或镀铝锌板，外型美观、亮丽、做工精致。（2）真空集热管：规格58mm×1800mm×16。符合国家标准GB/T17581-2007设计要求，尺寸公差应按GB/T1800IT18级精度选用。 （3）热水器支架：钢结构镀塑型材，支架结构稳定牢固，能抗8级以上大风，耐用期≥10年。 （4）水管：采用一根进水管，一根回水管，管材为PE-X，防紫外线，用25厚橡塑保温管保温，安装到户。 （5）密封圈：为食品级优质耐高温硅橡胶,弹性好、密封性强、无毒、无味，耐老化、寿命长。 四、交货期及工期 交货期：甲方通知生产后1个月内，货运至项目现场； 工期：甲方通知进场后30天内完成安装，每个单体楼幢不得超过10天。 五、质量、安全及包修 5.1 乙方应按合同规定的太阳能热水器品牌、型号规格和性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 5.2乙方提供太阳能热水器整体质量包修期为 3 年，从甲方整体竣工验收通过之日起算。在质量包修期内因太阳能热水器本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
协议编号：LX-FS-A75990 太阳能采购安装合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
太阳能采购安装合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-027306 太阳能采购合同书(示范合
太阳能采购合同书(示范合同) 太阳能采购合同范文1 甲方：XXX (以下简称甲方) 乙方：XXX (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款： 一、产品名称及规格： 二、乙方所供产品为：动感之星太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 三、付款方式：合同签订后，甲方先预付定金5万元给乙方，乙方发货后，甲方经验收合格后付30万元给乙方，待甲方安装使用三个月后付清余下的15 万元给乙方。 四、乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为2年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期1年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。 五、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过10天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款10%的赔偿金。甲方未能按期付款，自验收完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲 方未能按上述支付款项,逾期未付款项达30天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。 六、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 七、本合同甲乙双方签字盖章生效，双方必须严格执行本合同的各项条款，未尽事宜由甲乙双方协商解决。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 太阳能采购合同范文2 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款： 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：江苏华扬幸福泉太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条、合同标的价款 第二条、质量标准及乙方对质量的要求 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量，技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金，乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的%（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。 第四条、保修条款 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为
年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）。 第五条、违约责任 乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前，合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项，逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备，甲方已付款项不退。 第六条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 第七条、施工责任 1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。 2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
太阳能热水器购销安装合同书 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装太阳能热水器达成如下协议： 第一条、所需列表（详见材料明细表） 第二条、质量标准及乙方对质量的要求 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总造价的30 %作为定金,即人民币，小写元；乙方安装完毕经甲方验收合 格后交付总造价的65 %即人民币，小写元；剩下的5%人民币作为质保金，1年对应日付清，即人民币，小写元。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。 第四条、保修条款： 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 3 年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期 1 年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方可适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡） 第五条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 第六条、施工责任 1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由 甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。 2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙 方承担一切赔偿责任。 第七条、争议的解决 甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼 第八条、合同正本及合同生效 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
太阳能路灯安装工程合同 甲方：锦屏县钟灵乡人民政府（简称甲方） 乙方：中山南德太阳能路灯有限公司（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购〔2016〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。 一、项目概况 项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。 项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。 二、质量要求及技术标准 乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。
三、项目建设内容及产品参数 项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。 序号名称品牌及规格参数 1 光源25WLED组合式芯片，质保5年（使用寿命10万小时以上） 2 灯杆单臂灯杆，含支架，使用钢质材料，灯杆总高度6.5米热镀锌管喷塑处理，（内外热镀锌，上口径70mm，下口径150mm,壁厚3.5mm,喷漆，上白下蓝，白色部分5.5米，蓝色部分1米）确保5年不生锈，抗风性11级，使用寿命达20年以上。 3 太阳能板高纯度120W单晶硅电池片；峰值功率120WP；转换率17%以上，使用寿命为20年以上。 4 蓄电池高性能、铅酸胶体免维护太阳能专用电池12V 120AH，质保3 年。（使用寿命为5年以上） 5 控制器 LED微电脑智能控制器，10A/12V太阳能专用：采用光控、时间PWM控制方式，具备过充，过放，过压保护,短路保护、温度补偿功能；防雷击保护功能；随季节时间自动调整输出功能；质保5年 6 路灯基座 四、承包方式 按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。 五、甲方职责 1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
内部编号：AN-QP-HT267 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 太阳能采购合同通用范本
太阳能采购合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：XXX (以下简称甲方) 乙方：XXX (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款： 一、产品名称及规格： 二、乙方所供产品为：动感之星太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 三、付款方式：合同签订后，甲方先预付
合同编号：太阳能热水器采购安装合同 发包人: 专业承包人: 工程名称: 施工地址:
太阳能热水系统采购安装合同 发包人：（以下简称“甲方”） 专业承包人：（以下简称“乙方”）经甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本工程情况，并对“太阳能采购安装工程”的采购安装事宜进行了充分协商，为了明确责任，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条、工程概况： 1、工程名称: 太阳能采购安装工程 2、工程地址: 3、甲方派驻的代表: 姓名: 职务:项目经理 职权:代表甲方行使本合同中约定的权利,履行本合同约定的义务 4、乙方派驻的代表 姓名:职务:项目经理 电话： 职权:代表乙方行使本合同中中约定的权利,履行本合同中约定的职责和义务 5、监理单位及委派的工程师: 监理单位名称: 总监理工程师:职务:总监 职权:负责合同范围内工程的质量、进度、安全的监理 6、总承包单位代表: 总承包单位: 姓名: 职务: 项目经理 职权:按照甲方与总承包单位双方确认的施工方案组织施工，代表总承包单位与甲方协商解决施工过程中出现的问题，签收甲方发送的文件。 第二条、工程承包内容及方式 1、承包范围：太阳能采购安装工程 2、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收。 3、工作内容： 1）承包范围内太阳能热水器的相关设备、管道、管道附件等的采购、安装、调试验收和售后服务； 2）承包范围内屋面基础的制作和安装；墙体开槽施工、穿墙打洞；洞口的封堵、内外墙洞口的修补、洞口封堵修补完成后做装饰性盖；采取必要措施防止对内外立面的污染。3）承包范围内的自动控制系统和配电系统的采购、安装、调试验收和售后服务。
壁挂式太阳能热水器设备 采购、安装合同 发包方：潍坊市水清木华置业有限公司（以下简称：甲方）承包方：潍坊索兰商贸有限公司（以下简称：乙方） 甲乙双方就潍坊市同方信息港1-3,5-13号住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1．产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2．太阳能设备主机规格型号为：80L平板式 1、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 2、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 3、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1．开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点（潍坊市同方信息港项目），设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2．施工工期：自年月日至年月日。
2.3．设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4．竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥1357000 元（大写人民币壹佰叁拾伍万柒叁仟元）。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。 四、付款方式 本工程无预付款，货款须抵甲方住宅楼房二套（见附表），做完支架预埋，付总工程款的5%（现金），本合同约定的太阳能制作完毕，货到工地后付至抵房后余款的50%，安装完毕后付至抵房后余款的80%，验收合格后，甲方付至合同总价款的95%（含抵房款）；余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。 五、设备保修及售后服务 5.1．产品保修期为 1 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。 5.2．保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。 5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。 5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”（包修、包退、包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。 六、甲方责任及义务 6.1．设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。 6.2. 甲方在阳台预留地面以上0.2米以上冷热水管，并加阀门。 6.3．安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及 时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用 由甲方承担。 七、乙方责任及义务 7.1．乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。 7.2．在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。 7.4．施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。 7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。 7.6 施工所需水电费用由乙方承担。
合同编号：YT-FS-3126-74 太阳能销售安装合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
太阳能销售安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 需方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方采购太阳能， 为了保证全面地改造各自义务，签订本合同，共同信 守执行。 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中 规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金, 乙方安装完毕后付%，经甲方验收合格后付 %(自送货 日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全 部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收， 如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动
则应付相关费用。 第四条、保修条款： 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。 第五条、违约责任 乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款 %的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款 %.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。 第六条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供
编号：MM-202112181 太阳能热水器采购合同电子版 Any party has no right to terminate this contract without another party's agreement. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
太阳能热水器采购合同 太阳能热水器采购合同1 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则，就赤 峰松山物流园区物资市场C1段高层商住楼安装“清华紫光|”牌集热太阳能热 水工程事宜，达成如下协议： 一、工程承包范围：太阳能热水器整体安装等配套所有工程施工项目 二、安装：为确保工程安装质量，乙方需派专业技术安装人员，并严格按 照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工，做到文明施工，安全施工，确保工 程在整体交工验收前保质、保量，按期完成 三、工程总造价：约安装太阳能热水器480台(最终按实际安装台数计算)，每台2600元(包括施工安装所有配套费用)。 四、质量要求：品牌为“清华紫光”，主要技术参数要求为每台18管、 直径为58毫米、管长1.8米。乙方在负责进货前10日内必须通知甲方。否则，一切后果由乙方自负。 五、结款方式：
1.货到甲方指定现场，经甲方初步验收后，开始施工甲方支付合同总造价50%的工程款 2.设备安装完毕，甲方验收合格后，支付合同总造价45%的工程款。 3.甲方预留工程总造价款的5%作为质量保修金(不计利息)，待工程总体验收合格一年后，根据维修情况返还乙方。如乙方不能及时进行维修，甲方有权 找专职人员进行维修，费用从乙方保修金中扣除。 六、工程维修与服务：太阳能热水器工程系统整体保修一年，所承担的工 程项目提供终身有偿维修服务，以保证系统长期可靠，安全运行。 七、违约责任： 甲方责任：甲方无权单方无正当理由退货，否则支付给乙方合同总造价10%的违约金。并承担由此造成的一切经济损失。乙方责任： 1.乙方如不能按期施工或延期施工，要支付甲方5万元违约金，并承担由 此造成的一切经济损失，甲方有权终止合同。 2.乙方安装的产品质量不合格或出现质量问题，由乙方自费负责处理，并 赔偿甲方5万元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失，甲方有权终止合同。 3.乙方在施工过程中因无专业人员或违章作业等原因造成人员伤亡的，由 此出现的任何事故，由乙方自行负责并承担所造成的一切经济损失，并处罚金 5万元，甲方不承担任何责任。 八、双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成由赤峰市(区)人民法院裁决。 九、本合同自双方签字后生效，乙方向甲方缴纳保证金5万元，在开工前
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 太阳能购销合同简易版
太阳能购销合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 购货单位： (以下简称甲方) 供货单位： (以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术标 准)、单价、总价等，如表所列： 第二条产品包装规格及费用：标准包装， 包装费用由乙方承担。 第三条验收方法：货物到场并安装完成后 甲方验收。 第四条货款及费用等付款及结算办法： 货物到场、安装完毕并验收合格后甲方一次性 付清货款。 第五条交货规定：
1、交货地点： 2、交货日期： 第六条质保 保修期为：主机保修五年，附件保修一年。 第七条经济责任： 1、乙方应负的经济责任： (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补
编号号： 壁挂平板式太阳能热水器设备采购 安装合同 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日
承包方：_____________________________________________ （以下简称：乙方） 甲乙双方就_______________________________________________ 宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程, 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平 等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1产品名称：__________________________________________________ 1.2太阳能设备主机规格型号为：_______________________________________ 1.3设备、安装相关技术参数： 1、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全 要求 2、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 3、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C 强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收
第2页共5页
2.1 开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲 方指定的地点（______________ 市同方信息港项目），设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2 施工工期：自_____________ 年___________ 月___________ 日至___________ 年 ___________ 月 __________ 日 2.3 设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4 竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：Y ____________ 元（大写人民币_________________________ 元）。合同总价款包含但 不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。 四、付款方式 本工程无预付款，货款须抵甲方住宅楼房二套（见附表），做完支架预埋，付总工程款的5%（现 金），本合同约定的太阳能制作完毕，货到工地后付至抵房后余款的50%，安装完毕后付至抵房 后余款的80%，验收合格后，甲方付至合同总价款的95%（含抵房款）；余款5 % 作为质保金， 质保期结束后七日内，甲方一次性付清。 五、设备保修及售后服务 5.1 产品保修期为__________________ 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修 期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费 维修或更换。 5.2 保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。 5.3 合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。 5.4 如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”（包修、包退、 包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货
编号：_____________太阳能集热器采购安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：【以下简称甲方】 承包商：【以下简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设备采购事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点 二、通讯联系 甲方联系人：联系方式： 乙方联系人：联系方式： 监理联系人：联系方式： 三、合同定义 1、“合同”：系指业、承包商已达成一致意见，由双方共同签订的合同格式中的文件，包括合同正文、所有附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。 2、“合同价款”：系指根据合同规定，在承包商全面正确地履行合同义务时，业主应支付给承包商的款项。 3、“货物”/“材料”：系指承包商按合同要求，须向业主提供的及其它技术资料和其它材料。 4、“服务”：系指合同规定承包商须承担的配合指导安装、调试、技术协助、培训以及办理政府节能补贴返还事宜等其它类似的义务。 5、“业主”：系指合同货物的采购方。 6、“承包商”：系指设备供应及安装单位。 7、“监理”：系指业主委托进行本工程质量、进度、安全等监督单位。
8、“现场”：系指将要进行货物安装和运转的地点。 9、“验收”：系指业主、监理、承包商依据本合同确定的技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。 四、合同价款 1、经双方协商一致确定合同价如下： 供货品种、数量、金额 费、手续费）、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费（必须使用大型机械而现场又不具备）、安装及调试费用、办理相关手续、抽样检测、特种设备检测（如果有）和质保期内保修等完成本合同工作所需的一切费用，除合同条件另有说明外，金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由承包商承担并视为已被双方接受。承包商应缴纳总包管理押金，但不缴纳总包管理费。 五、付款及结算方式 1、预付款：无； 2、进度款支付： a)正规合法足额的发票 b)详细的装箱单 c)有制造厂签发的质量证书 d)货物到达施工现场、仓库的验收证书 3、完工支付：
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 甲、乙双方本着互惠惠利、友好合作、公平公正原则友好协商，就乙方采购甲方80L阳台壁挂太阳能一事达成以下协议望甲乙双方共同遵守。 一、合同内容： 乙方向甲方采购平板阳台壁挂太阳能。 二、产品型号、名称、单价、数量： 三、产品配置为：水箱容量：________L；集热器尺寸为：2000mm*800mm*80mm。 集热器为整板蓝肽，吸热膜层为国产整板蓝肽.板芯为铜管规格为：主管直径22mm,集管为10mm。边框采用黑色铝合金喷涂边框。玻璃为3.2地铁布纹钢化玻璃。以上价格含平板固定支架一副、导热介质10L、不锈钢波纹管2根共3.6米、水箱固定挂钩1副、安全阀一枚。 四、产品说明及技术服务： 1、本公司水箱采用蓝金圭夹套式换热搪瓷内胆，控制系统为触摸屏液晶显示器。 2、集热器采用尺寸为2000*800*80mm，板芯采用主管道直径为22mm,导流管直径10mm镀蓝肽整板铜铝复合集热器。盖板采用3.2mm超白低铁钢化布纹玻璃。 3、辅料：集热器挂架1付(耐候钢镀锌折弯)安全阀一枚，连接管道为304不锈钢波纹管3.6米。
4、产品包装：水箱为整体包装，集热器为简易包装。 5、送货方式：甲方通过汽运发货乙方，费用由乙方负责。 五、付款方式及交货期： 自签订合同起乙方必须向甲方支付每批次货物货款的________％用作定金大写： ________________万元，甲方在收到定金后开始生产，生产周期根据甲方要求每批次订单需求量的多少确定，周期一般为25天。甲方生产完毕后通知乙方，在具备发货条件下通知乙方安排发货事宜，且乙方须支付本次订货总货款________％的尾货款后大写：________________万元经甲方收到确认后方可安排发货，乙方也可自行带款提货。 六、质量及安全保证和售后服务： 1、甲方提供的产品必须达到乙方所指定的要求，并符合现行的国家标准及规范。 2、太阳能热水系统在涉及制作安装使用过程中，需达到相关安全标准要求。 3、产品中必须附带有详细的产品使用说明书，由于产品质量问题造成的财产损失由甲方承担。 4、产品保修为三年，控制系统为壹年。甲方免费提供工程前期的工地施工现场探测，并根据乙方项目实际情况制定详细、完善的安装施工方案。甲方可派遣资深技术指导对后期施工项目进行必要的技术指导协助乙方做好安装及系统调试与验收事宜。 七、违约责任： 1、合同签订后甲方保证达到乙方所制定的产品质量要求（甲方可按乙方所出具的图纸进行生产前的审核和后期制作）。乙方可随意抽检，如有不合格，乙方有权要求退货并且赔偿乙方相应经济损失。 2、合同签订后乙方不得随意终止本合同如随意终止甲方供货，乙方应对甲方生产及销售所造成的损失进行赔偿。 3、如乙方在签订合同后不能按合同规定支付定金或货物尾款造成的交货时间延误、工期滞后所造成的损失由乙方自行承担。违约金按所定每批次货物货款的2％对乙方进行赔偿。 4、甲方在收到乙方定金和尾款后如不能按时交货乙方，给乙方造成的经济损失则有甲方承担。