冲孔灌注桩承包组施工合同
甲方:(以下简称:甲方)
乙方:(以下简称:乙方)为了多快好省地完成南平市延平区山水华庭D组
团,B、C区房建工程,经甲乙双方友好协商,现把该工程冲孔灌注桩施工项目承包给乙方进行施工(包工不包料)。本着工程质量至上、安全施工,保证施工工期,友好合作的精神,以及明确甲乙双方的职责,现签订本施工合同作为双方共同遵守执行之依据。
一、工程名称:南平市延平区山水华庭D组团,B、C区房建工程
(冲孔灌注桩)
承包方式:包工不包料
二、承包范围
1、乙方负责冲孔、成孔的所有设备及相关必备材料及孔口护筒。
2、乙方必须拥有泥浆护壁的机具及其配套材料。桩边小泥浆池由
乙方挖,大泥浆池由甲方挖,泥浆外运由甲方负责外运。
3、浇灌桩砼,浇灌砼的料斗、导管、泥浆泵、电焊机、(铺路钢板
由甲方负责)等小型工具均由乙方自行解决。
4、乙方必须负责做好环境保护工作,按要求做好桩基部分文明施
工并且配合环境保护部门的检查,污泥、污水按规定排到指定大泥浆池中。
5、钢筋笼制作及安装工作(包含检测管安装)由甲方另安排钢筋
班组施工。
1
6、乙方要有一名专职技术员在现场,提供冲孔桩的过程原始资料。
7、协助提供工程验收等相关资料。
8、保证该分包工程通过业主及相关部门验收合格。
三、承包方式、工期及质量要求:
1、承包方式:由甲方提供设计图纸包括设计变更等有关冲孔桩的
要求,乙方负责冲孔桩冲孔直至成桩等相关工作。
2、C1、C2#楼34根桩工期16天,C
3、C4#楼34根桩工期16天,
C5、C6#楼41根桩工期20天(工期不含塔吊基础所增加的桩),总桩数为109根,总工期为52天。因变更等增加工程量,工期
相应顺延。
3、质量要求:乙方必须严格按照图纸施工,达到设计、规范要求;
同时乙方要确保文明施工,甲方保证工程质量符合业主及施工
现场的要求并通过南平市相关部门的验收。如经业主、监理检
测,质量达不到要求,无法通过相关部门的验收的,乙方必须
承担由此引起的一切损失(包括业主罚款)。
四、双方的权利、义务:
(一)甲方责任、权利、义务
1、甲方必须将冲孔桩的有关施工图纸及地勘报告提供给乙方;提供必要的施工便道及电源和施工用水;负责桩位放样、复核及剩余的泥浆外运(由乙方抽到泵车或抽到其他沉淀池)。
2、协调现场工作,检查督促乙方施工的工程质量、安全、文明施工等,发现问题,当即责令整改。
3、负责审核乙方提供的报表,工程完工时协助乙方完成通过建设单位及监理单位的质量认可书。
4、甲方对乙方所派员工有参与管理权,若乙方的员工不服从安排,因此而造成的一切费用及损失,甲方有绝对自主权在告知乙方后从工程款中扣回。
(二)乙方责任、权利、义务
1、乙方必须保质、保量,按设计图纸及经甲方和相关单位确认的施工方案进行施工,达到设计的规范要求,确保该项工程能通过南平市质量检测等部门验收合格。如经政府有关部门检测定为C类桩和D类桩的分析责任范围,若属乙方造成的。该桩工作量不予计算;如需报废或其它补强处理方式的,所有责任(包括业主罚款)概由乙方自行负责。因地质、土方开挖等非乙方原因造成的由甲方承担。
2、要按规定做好文明施工等工作并处理好污泥废料等物品,保证行政部门的检查通过。
3、乙方必须协助甲方做好该项工程的资料工作(包括冲孔记录,清孔以及灌注记录等),否则,甲方有权拒绝支付工程进度款。
4、乙方必须积极配合甲方工作,参加甲方工地调度会议,严格遵守甲方工地规章制度,紧密配合现场工作。
5、乙方不得将工程转包给他人。
6、负责对工人做好技术交底工作。
7、因乙方所承包的该项工程造成返工的,返工费由乙方自行承担,并在保质、保量、安全文明施工的前提下,保证工期不延误。若乙方
进度无法满足工期要求,则甲方有权增加施工队伍进场,乙方不得阻挠。因不可抗力使工程无法正常施工,工期顺延;因甲方原因以及停水停电一周内超过8小时的,甲方赔偿乙方工人窝工费每人每天200元。工期相应予以顺延。
8、因发生工伤医疗费、安全责任事故的赔偿,乙方承担相应负责,非乙方除外。
9、乙方如违反安全生产操作规程或工程达不到要求、工期没有按甲方要求完成的,由此造成的一切损失概由乙方负责。
10、乙方所承包的各分项工程项目按要求施工完毕后,必须及时申报甲方,由甲方组织有关人员进行现场验收,符合质量验收标准后才给予办理结算的有关手续,对质量不合格所造成返工的一切费用均由乙方承担。
六、计算方式及单价:
以业主或监理验收的实测长度为准(自然地面至桩底长度),单价按每米220元计算。
机械每台设备进退场费甲方补助乙方壹万元整/每台,进场即支付。
七、付款方式:
1、按实际完成的工作量,以业主或监理签认的原始记录为准(桩长为每根桩自然地面至桩底长度之和)。
2、乙方每月完成工程量由甲方现场管理人员开出证明单,注明乙方完成的工程量及质量等级,安全操作、文明施工等的评分后送工程部
审核,经甲方现场初验合格,经甲方公司审核部门审核无误后,于第个月10之前按进度的80%支付进度款,全部工程桩完工后支付10%,剩余10%工程款待工程验收合格后一个月内付清。乙方同时有权暂停施工。
八、违约责任及解决办法:
1、乙方必须按现场施工进度要求完成现场要求的工程量,否则,因达不到要求而引起的延误工期罚金等一切费用由乙方负责赔偿。
2、本合同未尽事宜或出现纠纷的,由双方协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起拆讼。
九、附则:为保证专款专用,本工程款必须按照工人工资来付款签名后送甲方一份留底。
十、本合同自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜,由双方现场解决或增补签订补充协议。
本施工合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,经双方签名后生效。
甲方代表:乙方代表: