建设工程施工专业分包合同
龙元建设集团股份
2015年10月1日
油漆分项专业工程施工劳务分包合同
发包人：龙元建设集团股份（以下简称甲方）
分包人：唐金水（以下简称乙方）
依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。明确双方责权和义务，减少矛盾、避免在履行及结算过程中发生不必要的经济纠纷，就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程基本概况及承包方式
1.1、工程名称：天溪湖酒店工程公共部位装修
1.2、工程地点：桐庐县分水镇
1.3、分包围：所有设备用房、配电房、楼梯间的墙面、顶棚的批嵌腻子刷乳胶漆。
1.4、承包方式：包工包料、包机具、包辅材、包质量、包安全、包文明施工、包工期。
2、工程合同价款及结算方式
2.1、工程合同单价组成：
1、地上部分（含墙、天棚及公用部位批嵌腻子刷乳胶漆）：
±0.000线以上墙、天棚批白综合单价为27.00 元/㎡，包括腻子批嵌二道、修角、含踢脚分割线以及面层乳胶漆施工。
2、地下部分（地下室防霉乳胶漆）：
综合单价为27.00 元/㎡，包括防霉腻子批嵌二道、修角、含踢脚分割线以及面层防霉乳胶漆施工。
3、此合同中的单价为综合单价，此单价包含了：①完成各指定分项工程所包含的所有人工费用（包括零星墙面空鼓后的二次修补，平顶面小于等于3公分的批顶找平，及顶棚层高的控制修补、找平，防霉腻子及防霉乳胶漆、公用部位乳胶漆品牌、质量有甲方确认后方可使用）。②还包括脚手架租赁、搭设以及材料搬运等容。
4、工程造价：暂估合同工程量为4200㎡，暂估人民币为：壹拾壹万叁仟肆佰元整（小写：113400元）。
2.2、计量方法：按接触展开面积。
2.3、劳务报酬支付方式：
1.本工程项目无预付款。
2.乙方在中途不向甲方要求任何借支。
3. 付款方式
A、楼地面工程全部结束工程款支付到该栋号的总价的40%（基本完成顶棚、墙工作量）。
B、2016年春节时支付至已完成工程量的75%。
C、竣工验收合格且完成结算后3个月工程款支付到总价的95%。
D、预留5%工程款作为保修金（该班组所在工作围的维修必须改班组自己修补），保修金在交房日开始一年全部支付。
4.乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方。
3、工程承包指标
3.1、质量目标：严格执行企业施工质量标准；确保满足设计、业主、监理、上级质监等部门的要求，确保一次性验收合格。
乙方应根据甲方现场定位控制点，标高控制点进行施工，严格按甲方要求施工：
一、户顶棚腻子（厨卫间、桑拿、洗衣房、厕所80mm）
①腻子施工前应对现浇板进行接缝打磨，并根据水平控制线在墙体顶端弹出顶棚腻子施工控制线（净高控制）。
②依据水平净高控制线进行找平，如果找平厚度超过3mm应采用粉刷石膏或修补砂浆找平，防止腻子过厚，造成腻子表面开裂、脱皮等质量隐患。
③腻子面层抹光，抹子应平行于光线，顺光压光，表面光洁不留抹痕。
④墙面按照顶棚下返80mm，墙面腻子光洁、腻子与水泥本色墙面接口经纬分明。
⑤控制胶水、腻子粉、涂料污染未施工的地坪基层，防止污染物而影响地面层与基层粘结强度而引起面层起壳开裂，并对已污染的部位有清理的义务。
⑥保护其他班组完成的工作，对管道、桥架、开关面板、门窗、踢脚线、地坪、楼梯等应有防护污染措施，并对已污染的部位有清理的义务。
二、涂料
（地下车库均满刮腻子防霉涂料罩面）
（1）涂料施工前，应对基层腻子面打磨、修补，确保表面无刮痕、砂眼等缺陷。
（2）底涂施工应先将腻子表面的粉尘进行清除，保证涂料附着力。
（3）涂料应分层依次涂刷，，二次涂刷时应待上道涂料干燥后方可进行。
（4）面涂应顺光涂刷，颜色均匀一致，表面光滑。表面杜绝返碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼和刷纹等现象。
3.2、安全文明施工目标：严格执行龙元建设项目管理达标标准；杜绝重大事故，无伤亡事故；确保一次性通过省市级文明标化工地验收。
3.3、工期：总工期自2015 年11 月至2016 年1 月底为止；确保完成各节点工期。
4、工程承包围
乙方承包本项目工程设计图纸、设计变更围的外墙涂料、墙批白、户顶棚腻子与公用部位、管弄井部、地下室、公建及商铺刮腻子防霉涂料，包括且不限于以下工作容：
4.1、自行配置施工所需的机械设备、工具和材料等（包括劳动车、手提式搅拌机、移动脚手架、灰桶、照明灯具、动力及照明专用配电箱、灰板、样线、直尺、靠尺、绷带、砂布纸、滚筒刷、喷枪、毛刷、刮刀等），劳动保护用品（安全帽、安全带、雨衣、雨鞋、劳动手套、防护口罩等），以上所有费用均由乙方自理。室油漆的架体班组自行解决。4.2、申报相关材料计划；负责相关原材料取样工作。
4.3、所有工程围的木质、钢质防火门防霉、防锈油漆施工，人防密闭门框的防腐蚀、防锈油漆施工不另行计价（含人工、材料费用）。
4.4、负责施工现场整个区域所有油漆材料的搬运（包括白天或夜晚进行原材料卸车）和堆放工作（按项目部文明标化要求布设）；油漆施工作业区完成后，所有剩余的材料须全部清场至堆放区，对使用脚手架后遗落竹笆上的垃圾与材料等应不定时的进行清理。无条件接受项目部规定区域的突击性清理任务和文明施工的检查与验收。
4.5、承担一切因自身原因引起的“质量缺陷”（例：返碱、咬色、流坠、疙瘩、开裂、砂眼和刷纹等质量问题的铲除、修补）和“安全事故”所产生的后果，包括承担相应经济损失。
4.6、因工程设计变更、修改，如工程量净增加价值在3000元以的不再考虑费用增加，超出3000元以外的部分按分项工程实际工程量单独计算。
6、乙方代表工作
乙方委派担任驻工地履行本合同的负责人为唐金水，联系：，委托权限：负责承包围施工现场的全面管理与协调工作。
7、工程发包人（甲方）义务
7.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作；负责与相关部门联系，协调处理现场工作关系。
7.2、向分包人交付具备开工条件的施工场地；按时提供一套图纸及有关技术设计文件，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
7.3、为乙方创造良好的生产、生活环境；提供职工的食宿及茶水供应，关心职工的身体健康和合法权益。
7.4、为乙方提供大型的垂直水平运输机械，二级配电箱到位。
7.5、接受乙方提出的合理化建议、合理要求。主动并及时对乙方进行技术指导，帮助解决生产、生活中存在的实际问题和困难。
7.6、有权对乙方的工作质量、安全文明施工、工程进度、材料、机械使用及生活等各方面进行管理、监督、检查与验收，对其存在的问题有权责令整改、返工、停工及罚款处理。
8、工程承包人（乙方）义务
8.1、乙方严格按照设计图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行项目部等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
8.2、乙方在施工过程中必须遵守有关国家现行的各项安全技术操作规程，对在施工现场因不听指挥或违章作业造成的工伤事故者，均由乙方自行处理。如确属意外工伤事故，视具体情况和出于人道主义精神，由甲、乙双方共同协商后合理分摊，直接短期医药费用（不包括误工费、陪护费、营养费及其它费用）在20000元以的分包方负担，超出20000元时的超出部分分包方负担30%，甲方负担70%，事故责任由公司安全科事故调查报告为准则。为规避工程风险，乙方必须负责在保险公司投保一定金额的团体意外险，保单提供甲方。超过退休年龄的工人使用出现的工伤有班组自行负责工伤事故出现的一切费
用。
8.3、乙方必须组织身体健康、技术素质好、组织纪律性强、安全质量意识强、道德品质优的施工队伍进场。严禁雇佣未成年人、年龄超过60岁、残疾、智力障碍、传染病、精神病史、身体缺陷及“三劳”人员。乙方必须保证现场有5-10%的施工技术人员、60%-70%青壮年技术工。现场施工人员要保持相对稳定，一旦进场后不允许在施工过程中随意退场，如无故退场或调动人员需经甲方项目经理同意，否则按工程造价3%-5%罚款。未经工程发包人授权或允许，不得擅自与有关部门建立工作联系。
8.3、乙方指定负责人必须每天坚守在施工现场，并配备相应的技术、质量、安全专职或兼职人员，积极主动地配合甲方的各项工作，参与甲方项目部各项管理，参加项目工程例会。对拒不服从管理、工作质量差、安全意识差或寻畔闹事的工作人员自觉地进行清退出场处理。负责及时协调与处理本施工队伍现场存在的各种问题。另外，需指定仓库领料人员，在进场后一周上报项目部备存。
8.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受随时检查设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗等情况；与现场其他单位、班组协调配合，照顾全局。
8.5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区和作业区的各项管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
8.6、根据甲方要求按时提交有关报表、完整的原始技术经济资料、机械设备及材料等资料；配合甲方办理有关材料检验、工序交接、隐蔽验收等工作。
8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；妥善保管、合理使用甲方提供的材料、机具、周转材料及其他设施；负责施工现场的自己设备的安全防护及各有关机具的看护。
8.8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业容的实施、完工负全面责任，乙方应承担并履行分包合同约定的、与现场施工有关的所有义务及工作程序。为充分保证履行本协议，乙方需自愿向甲方交纳 - 履约保证金（在签定合同时一次付清），此保证金待工程竣工验收合格后30个工作日无息返还。
9、工程检查与验收
9.1、乙方应无条件允许并配合甲方、监理等有关部门进入施工场地进行工程质量、安全、文明施工等方面的检查与验收。
9.2、所分包工程的质量、安全、文明施工等管理应达到合同约定的标准，否则乙方应承担相应的一切责任。
10、对承包方（乙方）的统一规定
10.1、乙方进入施工现场之前必须与甲方签订安全协议书，办理上岗证、暂住证、劳务证、一线工人操作证及岗前培训证等有关证件和手续，其费用均自理；乙方对进场的施工人员必须及时向甲方上报，以便登记造册，在自觉接受甲方对安全方面的有关教育和交底后方可上岗作业，乙方上岗作业人员必须自觉佩带安全防护用品；对于使用安全防护用品违规现象，甲方执行“教育批评、经济处罚、严重者清退”原则进行处理，具体针对违规当事人罚款50-200元，同时加倍罚款当事人班组，并进行通报。
10.2、乙方必须严格按照设计图纸、施工方案、技术交底和现行的施工质量验收规、强制性标准要求进行施工，尤其对关键部位、重要部位、薄弱部位及每一个分部分项进行技术指导、跟踪检查、处理及反馈，以确保甲方对本工程安全、质量、工期、成本等各项指标的实现。对质量安全控制应强化自检、互检、专检制度，须把质量安全隐患控制在萌芽状态，做到事前控制、过程把关；在关键、重要、薄弱部位须派技术素质好、责任心强的人员进行施工。
10.3、乙方在进入全面施工之前应充分熟悉图纸、施工工艺、方案及有关技术要求，先做好样板，在经过有关人员验收并符合要求时，方可大面积施工；工序完成后应挂牌、挂名上墙以便于检查与验收；乙方应配备相关人员协助甲方做好技术交底、现场质量、安全管理工作；对本班组的工作有自查、自纠、自评的义务，并对上道工序有进行检查验收和向甲方反映的义务；如对上道工序及每个分部分项工程存在的问题未检查或未及时向项目部反映，由此造成的返工损失及质量事故，乙方应负担经济责任。积极参与项目部“班组创优评选活动”，针对评选结果，乙方需无条件接受项目部的奖罚处理意见。对在施工过程中就安全、质量、文明施工方面存在的问题，如被项目部、监理等部门开具整改通知单，每次罚款500-2000元。
10.4、乙方相关人员自觉参加甲方组织的生产调度会、工程例会、不定期会议。对参会缺席、迟到或临时有特殊事情没有向项目部请假者，甲方按每人每次200元进行罚款，费用从保证金中扣除。严格按照甲方编制的（月、周）进度计划组织安排施工，及时调整好本班组的施工作业人员和施工工序，必须不折不扣的完成当（月、周）施工任务，确保满足业主方的工期要求。对甲方部署的当周进度计划，如有拖延则按每天1000元进行罚款，并承担因此造成其他窝工班组的损失；上周拖延的天数如在下周计划中追赶上去
则取消上周的罚款。
10.5、乙方在施工过程中所需的材料、机具等应按甲方的要求提前上报施工员审核，再由施工员报于项目部审批、安排材料员购置。特殊材料申报需提前7天，一般材料申报需提前5天，如由于乙方不及时申报致使材料延迟进场造成窝工、误工、停工均由乙方自行承担。乙方应严格按图纸中的定额用料限制材料用量，凡超出定额材料用量，其超出部分均由乙方自行承担，费用在结算中予以扣除，乙方应指派一人专门负责限额领料手续并做好签字登记工作。
10.6、乙方应加强成品保护意识，对现场本班组施工的成品、半成品应采取相应的有效保护措施，同时对其他施工班组的产品亦有保护的义务，如对现场成品造成损坏则应承担相应的责任并予以赔偿。
10.7、在施工过程中，每天应做到工完料尽场地清，包括堆料区、现场作业区域里所有油漆作业围所遗留堆占的尘土、落地灰、铁架子、跳板、垃圾、杂物、绷带、纸宵、劳动车、工具等所有物件必须每天及时清理并按甲方指定的地方堆放，确保施工现场的整洁。如班组共同作业现场脏乱差，各班组需共同清理时，应自觉配合，派专人与别的班组人员一起清扫，决不允许出现班组间的扯皮现象。如拒绝配合，则由甲方指派人员打扫，此打扫费用从不配合班组中扣除。对项目部安全、文明、标化中的突击性检查和验收，需做的工作必须无条件配合并不折不扣的完成，禁止拖延或拒绝，否则按合同总价的1%进行罚款。
10.8、对现场材料、机具分别按规格、型放整齐。对甲方提供或自己的各种机械设备应做好操作、清理、保养等管理工作：（1）保持机械场地平整无障碍物，排水良好，安装符合安全要求。（2）主要机械设备要有安全操作规程及岗位责任制，特殊工种必须持证上岗，做到“四懂”（懂设备性能、懂设备构造、懂设备原理、懂工艺流程）、“三会”（会操作、会维护保养、会排除故障）、“三定”（定人、定机、定岗。（3）保证机械设备机况良好，无“三漏”（漏油、漏水、漏气），无失修、无失保、无带病工作，乙方在施工过程中，对已完工成品需进行保护性施工，如因乙方未保护施工造成的污染等，由乙方承担清洁、返修等费用。
10.9、遵守项目部宿舍、食堂卫生管理制度，未经许可不准使用家用电器、留容他人住宿、酗酒、赌博、带家属或男女混住。严禁翻越大门及院墙、自开炉灶、使用电炉、热得快及私自乱拉电线等，如抓获则当场没收并罚款200元。严禁损坏活动板房、门、窗、床、水池、垃圾桶等一切公共财物、严禁乱涂墙面、严禁私拆公共设施，否则按价赔偿并罚
款。不准乱倒剩饭菜、乱晒衣鞋、随地大小便、抛洒垃圾、开长明灯、浪费水源。严禁穿拖鞋、赤膊上班、拆除安全措施、高空作业乱扔垃圾和工具、玩弄灭火器材；禁止玩弄电梯、井架、电器等机械设施，否则按项目部有关规定进行罚款。正确使用“三宝”（安全帽、安全带、安全网），增强施工人员自我保护意识。加强班组部及班组之间的团结，遇到矛盾应向甲方反映或通过正当渠道解决，决不允许采取暴力手段或其它非正当手段，禁止打架斗殴或辱骂殴打管理人员，否则送交公安机关处理。
10.10、因项目部施工等方面的特殊需求，乙方需无条件根据甲方需要为甲方提供一定数量的点工（普工130元/日、技工180元/日)。此点工由甲方来组织安排，乙方必须按甲方要求服从，甲方按上述工价标准按所做工日结算给乙方，如甲方安排而乙方不听指令完成的则按上述工价标准倒扣乙方费用。点工必须有项目部经办人及项目经理同时签字，且报公司审批通过后才有效，计入分包结算，手续不齐全均不予结算。
10.11、未尽之项乙方应严格遵照甲方项目部有关管理条例和制度执行，对于所有违规违纪现象的处罚，乙方必须无条件服从。涉及所有罚款，将从乙方履约保证金中直接扣除，同时从班组当月预付款中扣回罚款数额补足保证金原数。
11、质量保修
11.1、乙方按国家规定对所承包工程承担保修责任。工程出现需维修、返工等事宜承包人应在接到通知后24小时到达现场进行维修（因材料质量及非承包容除外）。保修期，甲方按结算总价的无预留质量保修金。保修期满无质量问题的，甲方无息退还预留的质量保修金。
12、分包合同解除与撤场
12.1乙方应严格按照分包合同约定和甲方的要求施工，如乙方的施工进度和施工质量明显不能满足分包合同和甲方要求，甲方有权要求乙方采取整改措施和加快施工进度。乙方应无条件的采取各种措施满足甲方要求。如乙方在收到甲方通知后5日仍不能满足甲方要求，甲方有权解除劳务分包合同并要求乙方撤场。乙方在收到甲方要求撤场的通知后应在5日无条件撤出分包工程施工场地，并妥善保护施工现场的所有甲方财产和已完工程。乙方应承担因此给甲方造成的所有损失，对乙方已完成的工作量按8折结算，同时扣除因质量等问题造成的各项费用。
13、违约责任
13.1、当发生下列情况之一时，视为乙方违约。乙方应承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，并对其已完成的工程量按8折结算。
13.1.1因乙方原因不能按照本合同协议书约定的工期或发包人同意顺延的工期完工的；
13.1.2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准的；
13.1.3、乙方将其承包的分包工程转包或再分包的；
13.1.4、乙方不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
14、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，并在分包工程竣工交付、发包人付清分包工程结算尾款后终止。
15、合同份数
本合同、施工承诺书、施工方案与安全生产责任书均为合同组成部分，具有同等法律效力。
正本两份，由甲乙双方各执一份存照。
副本两份，由甲乙双方各执一份存照。
工程发包单位（盖章）：劳务分包单位（盖章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
号：号：9
：：
开户银行账号：开户银行账号：
邮政编码：邮政编码：
合同签定时间：年月日
油漆班组施工承诺书
本人以施工班组长的身份重承诺:我们代表有资质承建的劳务，承担任务,严格遵循诚实守信的准则，严格履行合同、规用工行为,保护劳动者合法权益,自觉维护社会稳定,作好文明施工、环境保护确保项目部所定的各项指标,包括(工期、质量、安全、成本等)容,自觉接受有关部门监管,切实做好每一项工作。如有弄虚作假及其他违规行为,本班组愿意承担全部责任。
承诺人:
日期:
安全生产责任书
天溪湖酒店工程项目部(以下简称甲方)
劳务(以下简称乙方) 按公司各项安全生产规章制度和市建设系统的有关安全生产文件精神要求，为杜绝安全生产事故的发生，现经甲、乙双方共同协商，特制订以下条款：
1、工地负责人和各管理人员必须对本工地的安全生产进行全面管理，同时要进行三级安全生产教育，根据工程进度，不断进行安全技术交底，使全体员工做到心中有底，预防为主。
2、甲方应给职工创造良好的安全设施，从施工用电、脚手架、机械设施、临边、洞口等都必须要有安全防护措施，符合安全生产的要求。
3、乙方有违章操作、不戴好安全帽、违反规章制度等，经指出后仍不改的，甲方有权对其处罚，直至辞退，违者按项目部相关规定进行处罚。
4、乙方应遵守工地的各项规章制度，穿好工作服，穿软底鞋进行施工操作。严禁穿拖鞋、背心上班，工作前禁止喝酒，工作中严禁打闹和开玩笑，违者按项目部相关规定进行处罚。
5、乙方应服从工地领导的安排。但在不符合安全生产要求的情况下，甲方如强令乙方冒险作业，乙方有权拒绝操作，产生的后果有甲方承担。
6、乙方在操作前必须对自身的安全保护设施进行检查，符合要求才可进行施工，不符合的要向上级汇报，不得冒险作业。
7、特殊工作人员必须持证上岗，非操作人员不得玩弄机械设备，违者按项目部相关规定处罚。
8、严禁用电炉取暖、做饭，不得私自乱接电线，违者按规章制度罚款。
以上协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签名后合同生效。
甲方(盖章)：乙方：（油漆班组）
签约代表：签约代表：
年月日年月日
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
油漆涂料工程劳务承包合同 发包单位（甲方）：身份证号码： 承包单位（乙方）：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称：延边大学文体中心 二、承包方式：包人工、质量、工期，包安全生产、文明施工、综合治理。 三、承包单价及结算方式 1、承包单价为每平方米人民币：元整。此价格为验收合格后的完 全价格。 2、结算方式：本合同签订之日起至工程全部结束后，甲方支付乙方总 工程量的70%，余款将在验收合格后一次性付清。中途甲方支付乙方的工 人生活费，乙方无任何理由其他付款，工人生活费标准为每人每月人民币 元整。 四、工期要求：按照甲方施工进度要求完成 五、质量标准及验收要求：乙方承包的工程为精装修工程，质量要求及验 收标准要达到精装修的质量要求及验收标准。质量要求为阴阳角必须做角，保持笔直，大面必须批三遍腻子，一遍底漆，两遍面漆，保持平滑、光洁，颜色一致无色差。验收标准要达到甲方、监理及业主的验收标准，达到样板房的效果。如验收不合格，乙方必须进行修理及返工，直到验收合格交房为止，并负担由此造成的人工费、材料费。
六、安全责任：乙方进入工地后不得在工地上打架闹事，不得进行无理取闹哄抬价格，在施工中乙方必须时刻注意安全，杜绝一切安全事故的发生。如有违反，一切责任由乙方自负，和甲方无关。 七、乙方在施工中必须服从甲方的管理，遵守甲方各项规章制度，如乙方不按照甲方管理要求施工，甲方有权终止合同，甲方在乙方全部人员退场后一周结清已完成工作量的50%的费用，其余50%作为后续班组的补偿和乙方中断协议的违约金。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。本合同余款付清后自行失效。 甲方：乙方： 电话号码：电话号码： 二O一七年月日 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
内墙涂料工程劳务分包合同 分包方：郑州景奇装饰工程有限公司 承包人： 签约地点：郑州市金水区农业路37号港银丰商务A座804
签约日期：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工（劳务）承包事项协商一致，订立本协议，并严格执行。 一、工程概况 工程名称：源升金锣湾A区项目 工程地点：紫荆山路航海路交叉口 质量等级：达到承包方合格要求 承包范围：A07地块1#楼商业批顶 二、承包内容及方式 1、本工程包干单价为元/㎡，此单价已经包含清理基层、刮腻子、涂底层
及面层涂料以及各种造型线条、修补等在内的综合单价，不再更改。工程总价按整体工程完工后实际验收面积×单价来计算 2、具体承包方式：主要施工材料（砂浆）由甲方提供，辅料及施工人员、工具等由乙方承担，乙方应无偿的对甲方购买的材料进行装卸，另乙方负责在施工期间内妥善保管材料。 3、具体工程范围 （1）基层清理、修整处理； （2）内墙涂料部位（包括门窗洞口及临边的部位）； （3）施工材料采用甲方指定产品。 （4）与内墙涂料工程达到竣工验收的相关一切施工工作。 三、工程款拨付与结算 1、结算时间：施工完毕、验收合格后叁个月之内； 2、结算要求：按施工图纸实际外墙实面积计算真石漆工程量，乙方与甲方共同计算工程量，并出具双方签字认可的结算单，作为最后结算依据并存档保留。 3、本工程不设预付款，乙方进场后甲方只垫付工人生活费，其他费用乙方自行承担。甲方支付乙方生活费每人每天30 元，每半月发放一次，每月共发放2次。 4、整体完工后，经甲方验收合格后，支付乙方工程款% ，经建设单位、施工单位、监理单位、质监站验收合格后，最终结算办理完毕后三个月内支付乙
涂料劳务分包合同 发包人：_____________________（以下简称甲方） 承包人：_____________________（以下简称乙方） 为确保甲方承建的_ 工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_ 工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程项目 —、工程名称：_____________________ 二、工程地点：_____________________ 三、工程编号：_____________________ 四、工程范围和内容： 五、工程造价：1．本劳务分包工程采取固定工序单价形式，工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 单价： 2、分包工程合同总价人民币_______元， 大写：。 第二条工程期限 一、开竣工日期：劳务分包工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。 二、施工前各项准备工作，甲乙双方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇人力不可抗拒的情况，被迫停工可顺延
工期。 第三条履约保证金 1．合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金 2．若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包劳务工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3．乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从工程款中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从履约保证金中扣除，剩余的履约保证金在工程结束后同结算款一同付清。 第四条物资采购 一、全部工程所需的物资。 1、该分项工程全部主要材料、设备均由甲方采购。 2．乙方需要自行准备施工所需机具、安全防护用品。 二、由甲方负责采购的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限必须符合设计及工程进度要求。 三、乙方设专人向甲方办理申请用料、领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。 第五条工程质量要求 1、甲乙双方约定的涂料工程质量为按现行有关质量验收标准验收（包括材料），必须确保一次性合格，如由于其涂料材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格，除乙方无条件返工处理合格外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。 2、该涂料分项工程包括贴墙纸工程。 3、壁纸不能产生色差。 第六条工程款结算 一、分包工程造价的结算方式。 1．按固定工序单价包干结算，工程量以实际收方为准，单价乘以工程量得总价，各项工作总价相加得结算总价，其他费用不再计取。
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
涂料劳务分包合同 甲方：项目经 理部 乙方： 甲方因生产需要，经与乙方协商，由乙方提供足额、技术熟练的装 饰工及相应的管理班子进入项目并承 揽该项目装饰工程施工任务。为明确双方的责任，特制定本协议， 以便共同遵守。 一、进出场日期： 进场日期暂定为年月日（管理班子及班组长应提前二天进场），具体时间由甲方通知；终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲 方确定。
二、劳务承包工程范围、承包方式、工作内容: 1、工程范围：项目装饰工程施工，具 体工作内容为（A：普通抹灰；B：楼地面水磨石；C：楼地面、墙柱 面镶贴块料面层；D：墙柱面干粘石；E：吊顶；F：油漆工程；G： 涂料工程），乙方具体操作范围以甲方现场施工负责人划分为准。 2、承包方式：包工不包料。 3、装饰工工作内容： （1）、准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员放线，领 退料具，做好施工前的准备工作。 （2）、除另有规定外，抹灰及其它装饰工程包括下列各项工作：A、抹灰：包括清扫、冲洗基层，洒水，堵脚手眼及堵横桁架支模眼，递灰，接灰，找平，抹面，压光等全部操作过程。外墙抹灰包括翻 板子。内墙及天棚抹灰包括搭拆施工简易架及翻板子。B、运输：包
括沙浆、块料、自用架子材料等场内外全部水平及垂直运输。C、调 制砂浆：包括楼地面装运原材料、捣麻刀或纸筋、配料、过磅（过斗）、开关机器、移动拌板、清洗机具等全部操作过程。D、清理： 包括保护好门窗、暖气片等成品的清洁以及清除残灰、残渣、落地 灰等，施工前、后，所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地 点 （3）、楼地面水磨石工作内容：包括清扫、刮底、弹线、嵌条、扫浆、配色、找平、滚压、抹面、磨光、檫浆、补砂眼、理光、上 草酸打蜡，擦光等全部操作过程。 （4）、楼地面、墙柱面镶贴块料面层工作内容：包括基层清扫、刷洗、水泥砂浆打底、弹线、选砖、切砖、磨砖、浸水、贴砖（板）、擦缝、清理净面以及预制水磨石板、饰面砖、大理石板打边磨细和 预制水磨石板、大理石板钻眼、穿丝固定等全部操作过程。干挂大 理石：包括钻孔、安铁件、装角钢、不锈钢、挂大理石及搭拆施工 简易架等全部操作过程。 （5）、墙柱面干粘石工作内容：包括清扫、刮底、弹线、嵌条、配色、筛色粉、抹面、起线、刷石、撒石、压实等全部操作过程。
外墙真石漆劳务分包协议书 甲方: 宁夏建工集团鸿基分公司青铜峡市汇众1#2#楼项目部 乙方：劳务班组 为了确保青铜峡1＃２#楼工程的质量、进度、安全文明施工，经甲乙双方共同协商，乙方愿意承包本工程的公共部分、外露真石漆分项工程的劳务任务,为明确双方责权利关系，特订立此承包协议，希双方共同遵守。 一、承包工程概况 建筑面积：按外墙投影面积计算建筑地点：青铜峡市小坝二队， 建筑结构：框架剪力墙承包范围:包工包料 二、进出场时间及承包总人数 职工总人数: 2０～30人进场时间: 20１１.1０．10 完成时间：按甲方规定的时间。(每延长一天按５００0元罚款）三、承包质量 执行新版质量验收规范“宁夏区级”标准. 四、承包分项劳务单价 所有外露墙面,独立柱及装饰线条按投影面积包括（楼梯阴阳台侧面）含窗口面积每平米60元 ,（含材料税务发票,人工的工资表)一层二层商网(南立面按实际面积计算)。 总工程造价工程款的30％顶房款
五、分项劳务单价包含内容 （一）所有外露墙面，独立柱及装饰线条， 1、基层清理、修补、配料、石膏或弹性腻子粉找平、阴阳角 方正及分隔线。 2、遮盖不应批处,刷乳胶漆,清铲，清理被刷污的位置。 3、必须先批一遍石膏,再用腻子粉批成熟面。 4、工作所用的材料只有石膏、腻子粉及喷漆材料,包括外架施 工吊篮，小型工具,为施工班组提供. 5、2＃商住楼喷漆完后，乙方确保质量(没有掉色,外观缺陷,不 裂缝,整片不脱离等现象)如有以上现象乙方自行承担。 6、1#公寓楼在外墙保温做完必须外架拆除. 7、进场需交伍仟元电费,进场需交配合费按1％执行收取。 以上各项未尽之处按定额工作内容执行．以上各项劳务单价已含基本工资、奖励工资、节假日及夜间加班补贴、停工损失费、交通费、医疗费等一切规定费用。人工涨价,冬季施工费用. 六、付款办法 1、按当月25日前完成合格工程质量产值,在次月１0日内支付70％； ２、分包任务（按协议约定)完成并经项目部、监理、业主等主管部门检验合格(按协议约定的质量目标)后一个月内付至70％； ３、决算审核完成并经双方签字确认后一个月内付清余款95％。 4.总工程5％为保修金,时间为壹年后付清.
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
施工劳务分包合同 发包人：（简称甲方）。 承包人：（简称乙方）。 甲方现将（工程名称）长江.上层观邸住宅小区9 #楼及部分车库中所有室内石膏找平工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理，明确双方责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信原则，经甲乙双方充分协商，达成一致并签订本合同。 第一条工程地址：九州开发区长江.上层观邸住宅小区 第二条承包内容及范围 1、长江.上层观邸住宅小区9#楼及部分车库施工图内所有墙面、顶棚及项目部要求的其他部位，承担本工程所包含的所有石膏找平分项工程。 2、与该作业范围相关工作：此项工程的所需工具、脚手架搭设，场地清洁、材料按要求码放、等一切与该班组相关联的工作所需付出劳动时间均属乙方工作，在合同价款中体现。 3、抹灰工程所用的所有工具（甲方只提供施工电梯）由乙方自备。 第三条承包方式及金额 1、承包方式为包人工费及工具。 2、单价：（1）内墙石膏找平（石膏找平后刮腻子两边）12.00 元／㎡(此单价不包含税金)；以上单价均为粘灰面积以平方米计算（抹灰根据项目部交底执行）。 (2)涂料3.00 元／㎡(此单价不包含税金)涂料根据项目部交底执行私自涂刷不予以计量。
第四条机械、材料供应 1、甲方提供施工用水、电、搅拌机及施工电梯,其余机械设备及配件由乙方自备（包括线绳、软水管、扫帚、卷尺、墨斗、材料运输车辆、配电箱、到作业面的电线、插板等）。 2、甲方提供材料工具、乙方自行检查检验，不合格的拒绝使用。若乙方未提出异议，由此造成的质量缺陷由乙方自行负责，造成安全事故，概由乙方负责。情节严重的，起诉公安机关，追究其刑事责任。 第五条工程质量 本工程质量要求为优良工程。 1、乙方接受任务后，由甲方工长向乙方进行施工技术交底，完工后经相关部门及单位按国家颁布的《工程验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》进行验收、评定，并经市（区）质监站评定质量等级必须合格。不合格，二次验收产生的一切费用全部由乙方承担。 2、乙方技术管理人员必须认真做好自检工作，确保所有工程符合设计要求、建筑规范。 3、乙方必须服从甲方及建设单位、监理公司、质监站的管理与质量监督；严格按照施工规范和质量验收规范、行业标准，确保工程数量、质量、安全和进度；出现工程质量问题负责按规范要求及甲方要求进行返工，同时承担全部费用。 4、若工程质量验收不合格，乙方必须无条件限期整改完毕。如不整改，则由甲方或委托其他人员按建设单位、监理方、设计方的要求进行整改，其费用由乙方承担，并在乙方劳务价款中扣除，不足部分甲方有权追偿。 5、交叉工程验收程序
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
外墙涂料劳务分包合同书(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
甘肃兰州中石油外墙涂料劳务协议 发包人（全称简称甲方）： 承包人（全称简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，行政法规。结合工程现场情况，遵循平等、自愿、互利、公平和诚信的原则，发包人与承包人就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 劳务承包方式 本工程采取承包方包工、包工伤事故保险费、不包机具、税金、住宿水电费。 第一条劳务承包内容 1、工程项目名称：甘肃兰州中石油五星坪住宅小区 2、工程项目地点：甘肃兰州五星坪兰工路 3、工程内容：建筑外墙涂刷两遍面油（其他项目另行协商） 第二条合同价款 本合同实行暂定总价，主材，大型机具及辅材全部由甲方提供，乙方只做清工。 1、工程涂刷两遍面油单价： 5.0 元/㎡；另吊篮安装，挪位，拆卸，总计 补贴元/㎡，7层以下局部修补每栋楼补贴5000元，10号楼 涂刷底漆面积总计7吊篮3000平米计元/㎡，所有空调飘板 已经重新满批腻子，所有线条上平面，山墙9层以下满批腻子三遍 （）。滴水线总包单位要求清理（），顶楼花 架，女儿墙修补，其他未知零星工作量以现金支付，不签单。工程完工3 天内按实际完成工程量100%计算总价，并支付工程劳务费。 第三条工程项目施工工期及约定 1、开工日期：2015年月日。 2、竣工日期: 2015年月日。 合同工期总有效工作日数为：天。 第四条工程项目质量标准： 1、工程一次性验收合格率100%； 第五条工程项目工期
油漆工承包协议书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双发就劳务合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： □乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料（见附件） □乙方只包工。 二、工程造价：人民币 三、工程款的结算和支付 1、结算依据：本工程合同的相关条款 2、结算方式： （1）以现场实际发生工程量计算，由甲乙双方共同确认。 （2）结算顺序：协议书内容承包范围全面履行完毕，须由项目
部负责人签字。如未达到合同约定质量标准由乙方负责反修，直到达到合同约定质量标准为准，所发生的一切费用均由乙方承担。质量等级验收达标后，由工程部负责办理结算。 （3）工程款的支付：按工程进度付款，工程完工后付到80%，待整体工程完工后，经甲方验收合格七日内付清。 四、安全生产及安全事故处理 乙方对承包项目的安全施工负责，做到严格执行国家、及上级单位的政策、法律、规范标准和制度，不违章指挥，不声张作业，严格执行安全技术交底，保证对进场人员进行安全教育。如发生安全等级事故，由乙方承担。 五、工程质量保修 乙方负责质量保修，保修期执行国家建设工程质量管理条例（保修期从单位工程竣工备案办理完毕之日算起），甲方按结算的5%扣保修金。如乙方无能力或不能及时进行保险，甲方有权组织队伍维修，其费用从保修款中支付。 六、施工期限：年月日至年月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。 七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同法律效应。 八、未尽事宜，由双方协商解决，本协议自双方签字之日起生效，结清工程款后自动失效。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
发包人：_____________________（以下简称甲方） 承包人：_____________________（以下简称乙方） 为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_ 工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程项目 —、工程名称：_____________________ 二、工程地点：_____________________ 三、工程编号： _____________________ 四、工程范围和内容： 五、工程造价： 1．本劳务分包工程采取固定工序单价形式，工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。单价：________ 2.分包工程合同总价人民币_______元，大写：_________。 第二条工程期限 一、开竣工日期：劳务分包工程自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工。 二、施工前各项准备工作，甲乙双方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇人力不可抗拒的情况，被迫停工可顺延工期。 第三条履约保证金 一、合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金 二、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程，甲方有权扣留部分或全部履约保证金，剩余部分在乙方所承包劳务工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 三、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，出现所雇佣民工债主到甲方索要欠款，甲方将从工程款中代付相关款项，并加扣5%的手续费，不足部分从履约保证金中扣除，剩余的履约保证金在工程 四、结束后同结算款一同付清。 第四条物资采购 一、全部工程所需的物资。
油漆劳务分包合同 发包人：南通众艺建筑安装工程有限公司（以下简称甲方） — 承包人：分包班组长（以下简称乙方） 国宾花园27#~31#房及人防地下车库工程现由我通州建总集团有 ------------------------------------------------- 限公司国宾花园项目部承揽施工总承包业务，----------------------------- 自 --------------------- --------------------------- 愿要求承揽本工程所有室内油漆批嵌施工业务。根据《中华人民共和-------- 国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等的有关规定，遵循平等、自愿、公平诚信的原则双方就本建设工程条款如下： 第一条工程项目 ―、工程名称：国宾花园27#~31#房及人防地下车库 — 二、工程地点：常州市新北区珠江路与巫山路交叉口 三、工程范围和内容：29#房及I区人防地下车库 1-18 ?1-33/1-A ?1-M, II 区人防地下车库2-21?2-34/2-丫?2-1E 图纸范围 内的所有内墙油漆工程以及所涉及到的临时设施的所有涂料工程，具
--------------------- 体施工工艺以甲方要求为准。 四、工程造价： 1本劳务分包工程采取固定单价形式，工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，施工结束后的现场清理以及配合项目部进行分户验收等应支付的一切费用。. 合同单价：(1)住宅楼、商铺批嵌内墙腻子以及涂刷踢脚线按照8.5元/m2,所需材料乙方自行采购。 ⑵厨房间、卫生间墙面批嵌胶水+黑水泥，水泥由甲方采购，胶水乙方自行采购，按照3.0元/m2。 (3)地下室防霉涂料及涂刷踢脚线按照12.5元/m2,所需材料乙方自行采购。 (4)如果阳台、楼梯间及公共部位的涂料由我方施工均按 照13元/m2计算，所需材料乙方自行采购。 (5)以上所述面积均为展开面积。 (6)乙方保修期限自竣工验收合格之日起开始计算，保修期为两年整，包括墙体裂缝、空鼓、外墙渗水以及住户入住后投诉而引起的涂料维修工作均由乙方负责维修，维修所需的材料由乙方自行米购。 (7)具体施工工艺要求按照合同附件及图纸执行。 合同价款：结算时按照工程图纸最终决算的展开面积为结算依据。 第二条工程期限
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
编号 建设工程劳务分包合同 发包人： 承包人： 分包工程名称： 施工地址：
劳务包工合同条款 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：中北镇居住区F区 1.2工程概况：框架结构，轻型加气混凝土砌块填充墙。 1.3 分包工作内容：抹灰工程劳务分包 范围包括：内外檐机械喷浆、局部剔凿、抹灰，楼梯间、管道井保温颗粒，地面后浇层、找平层、找坡层，屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层，散水，台阶，楼梯间贴砖，其他专业洞口修补等。 1.4 工程监理单位（全称）天津华泰监理有限公司 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 90 名。 第三条合同工期 开工日期 2010 年 7 月 20 日， 完工日期 2010 年 9月20 日。其中外檐抹灰在8月5日完成。 第四条合同价款 4.1合同单价： 60 元/m2（建筑面积）。合同价款以实际结算为准。 4.2 对合同价款内容的说明：以上合同价款不但包括完成约定施工内容所需的人工费、辅助材料费、中小型机具费等全部费用，还包含如下内容和费用： 4.2.1劳务协议中规定乙方承担的管理费等各项费用。 4.2.2施工所需的各种临时设施的搭设、周转材料的倒运（为施工服务项目）、文明施工（现场清理材料码放）、施工脚手架的搭设、各种安全防护设施的搭设。生 １
活区的维护、合理使用及卫生防疫工作。 4.2.3承包人在施工生产中使用的各种手头工具，劳保费、医疗费。 4.2.4各种材料的二次倒运用工费用。 4.2.5冬雨季施工人工降效窝工费用。 4.2.6排水、降水所用的人工费用。 4.2.7进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品保护用工费用。 4.2.9施工中必要的安全防护用工费用。 4.2.10工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。 4.2.11施工范围结构剔凿、凿毛等处理的用工费用。 4.2.12文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生及迎接上级检查清理等用工费用。 4.2.13必要的开会教育用工、学习用工、社会用工费用。 4.2.14工程竣工清理用工费用。 4.2.15本工程中的各种材料、机具、设备的卸车、装车（包括配合材料部门外出领退料）、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用以及管理用工费用、工程完工后所有物料的清理归还装车、退租卸车等配合工作所需的人工费用。 4.2.16现场至生活区施工人员及管理人员往返路途耗时降效费用。 4.2.17现场同一作业面多队交叉施工，相互影响（人、材、机等）降效窝工费用。 4.2.18地区性停电停水（法定）、自然灾害、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。 4.2.19非承包人原因发生的连续8小时以内（含8小时），月累计时间72小时以内（含72小时）的停窝工费用。 4.2.20承包人应交的各种税金、手续费、管理费等。 4.2.21承包单价内已含达到工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。 4.2.22承包期内国家和地区政策性人工、材料单价浮动费用。 第五条合同价款的支付与结算 5.1 合同价款的支付： 5.1.1进场后每月支付生活费，每人每月按800元支付，待合同内容完工验收合格结算后，支付至结算金额的95%。结算金额的5%为质量保证金，保修期满后支付，保修期执行发包人与业主签订的保修合同。 ２
外墙涂料分项工程劳务分包协议 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律,法规有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平与诚实得原则,结合施工单位与建设单位签订得《建设工程施工合同》得有关内容,双方就本工程实施事项协商一致,签订此合同。 施工单位(以下简称“甲方”): 四川名谊建筑有限责任公司 劳务分包单位(人)(以下简称“乙方”): 一、分包范围及工作内容 1、分包范围 1)、淮洲明珠工程淮洲明珠项目1#、2#楼得外墙涂料工程材料、人工分包、分包机具及辅材。机具包括:三级箱以外得灯具电线、斗车、铁铲、电镐、手锤、簪子、砂板、长两米以上得铝合金靠尺、砂板、铁砂板等与外墙涂料施工工艺有关得机具;辅材包括:水管、扎丝、广线、铁丝、钉子等与外墙辅助工作有关得材料; 3)、防护用品由乙方自行购买,包括:安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、手套、防滑鞋等。 4)、乙方自行购买外墙专用防水腻子、外墙专用涂料; 2、工作内容 1)、原材料卸车。原材料(包括:腻子、涂料、胶水等)必须按甲方要求在指定位置卸车并根据型号、规格堆码整齐; 2)、必须在甲方指定地点整齐堆码并覆盖; 3)、乙方所有原材料及成品覆盖由乙方自行购买覆盖; 4)、乙方购买得原材料(外墙防水腻子、外墙专用涂料)必须在进场前,报产品合格资料到甲方资料管理人员; 5)、乙方必须根据甲方提供得设计图纸,按照图纸要求得施工部位,涂刷不同得涂料颜色,并严格按照设计图纸得要求施工; 6)、乙方负责砂浆基层表面灰尘冲洗,以及与混凝土直接接触面得钉子、铁丝、混凝土凸出部分得踢打、防锈处理; 7)、根据设计图纸,在施工防水腻子工艺前,应先做一道防潮层,防潮层应涂刷至外墙面砖
腻子涂料装饰劳务分包合同 合同编号:TLZX-［2019］TL-001 甲方（发包单位或代表）: （以下简称甲方）乙方（承包单位或代表）: （以下简称乙方） 一.合同签订依据： 1.遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则。 2.依据《分部分项工程单价表》清单进行协商，签订项目工程室内腻子涂料分项工程劳务作业分包合同，双方共同遵守执行。 二.工程概况: 1.工程名称： 2.工程地点: 3.工程内容：工程量按实际完成面积计算。 以上各单项内容不包主辅材料。 4.工程工期:配合甲方工程进度计划表---施工节点进度同步完成。 三.合同价款（含工艺要求）： 1.腻子涂料装饰工程劳务分包单价见《分部分项工程单价表》（附合同后）。 2.此综合单价包括了：第二项工程概况第3-4条、第三项合同价款、第四项承包内容、第五项乙方责任、第七项内容所有条款，以上单价均为不含税单价。 四.承包内容: 按设计施工图纸、设计变更（包括建设、监理单位现场变更）要求及第3条（工程内容）中所包含项目。 五.乙方责任： 1.承包人：包住宿、包劳保保险费、夜间施工措施费和增加费、赶工措施费、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收合格。质量必须满足施工规范及建设单位验收要求，移交建设单位使用。 2.自备中小型机械、工具及工具耗材，施工作业简易操作架（里脚手架）搭拆及运输。 3.自备临时用水管路、临时用电线路及三级电箱。 4.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他的特品，如有损坏，应照价赔偿。 5.进场材料卸载运输，材料堆放有序，按不同品牌与不同规格分类存放归