当前位置:文档之家› 油漆作业劳务分包合同

油漆作业劳务分包合同

建设工程劳务分包合同

工程名称:

施工总承包商:

劳务分包单位:

分包作业项目:

订立时间:年月日

劳务分包协议书

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现,做到统一管理、统一指挥、统一调度,使各项劳务作业相互配合,发挥各自的积极性,双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

分包作业内容:

二、劳务分包作业范围

承包范围:基层清理,天棚不平处磨平,阴角弹线等一些油漆相关工作;调制水泥、胶水、打砂纸磨光、二次批灰调制达到质量要求;调制乳胶漆,滚、刷二次,成品保护等;水平垂直运输、落手清余料利用等工作。

工作要求:1、外墙包括批灰二次,打砂纸磨光,阴阳角处用铝合金批灰顺直、方正;

2、滴水槽处批灰处不许有批灰料进槽内,如有,要及时进行清理干净;

3、窗周边用胶带把凹槽粘贴,保证凹槽无污渍;

4、管道边批灰必须平整流顺,不许出现漏批、高低不平等现象;

5、喷点必须大小均匀,不许漏喷,不许喷点过大。

6、内墙包括天棚、楼梯斜板;

7、批灰前先进行基层冲水清理,高低不平处磨平后再进行二次批灰,打砂纸磨光;

8、阴阳角必须用铝合金,批灰顺直、方正。楼地面应做好成品保护工作,楼地面上不许有涂料滴在水泥地坪面上,如有涂料滴在地面上应予以清理。

三、合同工期

合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准,具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。

四、质量标准

劳务作业工程质量标准:

五、合同价款

合同单价:元/㎡

合同价款:元

¥:元

六、双方派驻现场代表

发包方派驻的项目经理

姓名:职务:

职权:代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理,指导并监督承包方的施工作业。

承包方派驻的施工负责人

姓名:职务:

职权:代表承包方全面履行本合同。

七、工期管理

7.1 进度计划

承包方必须根据发包方总体施工进度计划,合理安排劳务分项施工作业,确保承包方进度计划的实现。

7.2 工期延误

乙方根据甲方的工期计划(根据实际情况,工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字

为准)及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工,以500元/天暂收罚款押金。

押金处理方式:a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划,罚款和押金没收;b按总进度计划时间没有超过的,罚款和押金退还;提前完成的,按实际情况给予相应的奖励。

由于甲方原因引起的,工期相应顺延。

八、质量管理

8.1 乙方必须严格按图施工,并结合施工规范,武汉市有关规定及施工员技术交底要求施工,杜绝质量通病;

8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准,分部工程以质检站验收评定为准;

8.3 在施工中,乙方必须服从甲方正确领导,严把质量关,设立专职质量员(姓名)。分项工程完成经乙方自检合格后以书面形式通知甲方施工员、质量员复检,如不符合质量要求乙方应及时整改,甲方应参加技术指导工作;

8.4 甲方项目部每月组织一至二次对乙方进行综合考评,以质量、安全、落手清、机械保养、场容场貌、生活卫生六项为综合评分依据,进行奖优罚劣;

8.5 甲方提出整改要求,乙方必须迅速,及时完成,如不及时整改,甲方有权采取以下措施:

a、第二天工作必须在头一天工作整改完成后方可施工;

b、另派人整改,技工按60元/天(次),普通工按40元/天(次)计算计价,直接在乙方款项内扣除;

c、进行处罚,并赔偿返工材料费;

d、令其停工整改,直至中止协议,无条件退场。

8.6 质量要求:外墙批灰前先清理干净,经甲方验收后进行下一道工序;二次批灰阴阳角用铝合金批灰均匀顺直,管道边批灰必须平整,滴水线内、窗凹槽内无批灰浆在槽内,打砂纸磨光后,经甲方项目部验收合格后方可喷点。喷点必须均匀。对窗滴水线要求进行保护,用胶带贴在凹槽内,喷点验收后进行滚刷涂料,一底、两面必须均匀,颜色一致,

无色差。内墙质量要求:天棚、阴角批灰前先用水冲洗,清理干净,高低差较大处要进行磨平,阴角处弹线,阳角用铝合金批灰顺直;二次批灰后,打砂纸磨光,批灰要求达到项目部质量要求后方可进行下一道工序施工;在刷涂料之前先对门窗套、地面、楼梯地砖等一些成品要进行保护后,方可进行涂料施工,涂料滚刷要一致、均匀、无色差。

8.7 所有内、外墙施工工艺必须要先做样板间、样板块后,经甲方项目部质量员、施工员检查验收合格后,方可进行大面积施工,而以后验收就以样板间、样板块为验收标准。

九、安全管理

9.1 安全施工与检查

a、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查,乙方应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担;

b、甲方应对其在施工场地的工作人员进行三级安全教育,并进行有针对性的安全交底。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

9.2 安全防护

a、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方代表认可后实施,防护措施费用由发包人承担;

b、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方代表认可后实施,由甲方承担安全防护措施费用。

9.3 安全施工规定

a、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议,对安全隐患及时整改;

b、对新来的职工,乙方必须进行班组书面安全教育,并由职工签字后再经项目部和公司进行三级安全教育后,乙方方可安排职工工作。甲方有权对违反者进行罚款或责令停工直至中

止协议;

c、乙方设立兼职安全员1名,班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三上岗、一讲评”并及时做好记录;

d、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育,安全检查和验收工作,消除安全隐患,把事故消灭在萌芽状态。

9.4 事故处理

a、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

b、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

十、文明施工管理

10.1 胸卡管理

员工进场必须提供照片6张,并提供身份证或有效证明及流动人口婚育证,由项目部统一编号,发放胸卡。每日上班必须佩带胸卡,禁止外借,每位职工收工本费5元。

10.2 安全帽管理

员工进场甲方项目部每人发安全帽一顶,妥善保管,如遗失收安全帽成本费每顶15元。每日上班必须正确带好安全帽,否则按项目部有关规定进行罚款。

10. 3 项目部生活用品统一发放管理规定

固定员工发放工作服一套,其它生活用品发放按50%由员工承担(在当月工资中扣除),另外50%由甲方项目部承担。如员工半途退出者按100%成本扣回。其它劳保用品由乙方自理。

10. 4 宿舍管理

上班前必须把各种生活用品摆放整齐,要达到项目部文明施工的要求,如不符合要求,按项目部有关规定处罚。员工在本项目部施工每人每月扣暂住证费15元/人。搭火费每月 6 元/人,以上费用在当月工资中扣除。不得在宿舍开火做饭等。

十一、付款方式

本合同约定付款方式为:

乙方必须合理计划好资金运用,在与职工订立劳务协议时,根据承包协议精神明确生活费用与工资发放标准、中途退场人员结算办法,中途发生职工预支或结算,一切由乙方自行解决。

十二、机械、工具、材料管理

12.1 每人发放一顶安全帽;

12.2 及时做好仓库领用手续;

12.3 机械必须及时保养,对正常损失,甲方负责,如果是人为造成的由乙方负责;

12.4 甲方提供砂纸、安全帽,其它所有工具由班组负责解决,费用自理。

十三、其他

13.1 乙方人员必须遵守甲方项目部的规章制度,遵纪守法,文明施工;

13.2 对乙方违反本协议内容,甲方有权处以50—1000元/次(人)的罚款;如甲方违反本协议,乙方有权提出按已完成的实际工作量(指成品)100%计算赔偿;

13.3 乙方现场负责人必须常驻工地,未经许可擅自离现场罚200元/天(人);

13.4 对乙方某位职工严重违反本协议,甲方有权提出责令其退场。乙方无条件服从,并且工资等事项由乙方负责自行解决,如乙方负责人不服从甲方领导,甲方有权中止协议;

13.5 乙方人员严禁打架、赌博、偷盗等违法乱纪行为,严格执行甲方保卫治安管理条例,每位职工必须持有身份证、计生证方可进入工地。无证人员和18岁以下人员禁止使用和进入施工现场;

13.6 乙方必须严密劳动组织,抓好劳动效益,在合同签字生效后,单价一次性承包,由乙方负责人自负盈亏,甲方项目部根据乙方各项指标完成情况,予以适当奖励。

十四、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十五、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十六、双方约定解决合同争议的方式为提出异议方向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十七、本协议一式陆份,甲乙双方各执叁份。本协议自双方签字之日起生效,工完场清自行失效。

十八、合同生效

合同订立时间:年月日

合同订立地点:

本合同双方约定后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代表人:委托代表人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:

建筑工程劳务分包合同的范本.docx

建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展,城市化建设进程的不断加 快,建筑行业得到了快速发展,以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料,欢迎阅读! 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方:身份证:电话:乙方:身份证:电话: 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方,从标准层至工程完工,按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供:安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料,供应材料,乙方负责接料,屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足,按要求施工,施工验收未 达标的,乙方负责修整,费用自付,按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元,工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约:如乙方未能按质按量完成工程进度,中途退 场,甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商,遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同,双方共同遵照执行。 甲方:乙方:年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位:

劳务承包单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则,甲乙双方就工程内的劳务,分包事项经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,共同执行并签订本合同书。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 结构形式: 承包方式: 协议工期:开工日期:年月日 竣工日期:年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑:在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素,结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括:工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要

内墙涂料工程劳务分包合同

内墙涂料工程劳务分包合同 分包方:郑州景奇装饰工程有限公司 承包人: 签约地点:郑州市金水区农业路37号港银丰商务A座804

签约日期:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致,订立本协议,并严格执行。 一、工程概况 工程名称:源升金锣湾A区项目 工程地点:紫荆山路航海路交叉口 质量等级:达到承包方合格要求 承包范围:A07地块1#楼商业批顶 二、承包内容及方式 1、本工程包干单价为元/㎡,此单价已经包含清理基层、刮腻子、涂底层

及面层涂料以及各种造型线条、修补等在内的综合单价,不再更改。工程总价按整体工程完工后实际验收面积×单价来计算 2、具体承包方式:主要施工材料(砂浆)由甲方提供,辅料及施工人员、工具等由乙方承担,乙方应无偿的对甲方购买的材料进行装卸,另乙方负责在施工期间内妥善保管材料。 3、具体工程范围 (1)基层清理、修整处理; (2)内墙涂料部位(包括门窗洞口及临边的部位); (3)施工材料采用甲方指定产品。 (4)与内墙涂料工程达到竣工验收的相关一切施工工作。 三、工程款拨付与结算 1、结算时间:施工完毕、验收合格后叁个月之内; 2、结算要求:按施工图纸实际外墙实面积计算真石漆工程量,乙方与甲方共同计算工程量,并出具双方签字认可的结算单,作为最后结算依据并存档保留。 3、本工程不设预付款,乙方进场后甲方只垫付工人生活费,其他费用乙方自行承担。甲方支付乙方生活费每人每天30 元,每半月发放一次,每月共发放2次。 4、整体完工后,经甲方验收合格后,支付乙方工程款% ,经建设单位、施工单位、监理单位、质监站验收合格后,最终结算办理完毕后三个月内支付乙

油漆劳务分包合同

油漆涂料工程劳务承包合同 发包单位(甲方):身份证号码: 承包单位(乙方):身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同,以便共同遵守。 一、工程名称:延边大学文体中心 二、承包方式:包人工、质量、工期,包安全生产、文明施工、综合治理。 三、承包单价及结算方式 1、承包单价为每平方米人民币:元整。此价格为验收合格后的完 全价格。 2、结算方式:本合同签订之日起至工程全部结束后,甲方支付乙方总 工程量的70%,余款将在验收合格后一次性付清。中途甲方支付乙方的工 人生活费,乙方无任何理由其他付款,工人生活费标准为每人每月人民币 元整。 四、工期要求:按照甲方施工进度要求完成 五、质量标准及验收要求:乙方承包的工程为精装修工程,质量要求及验 收标准要达到精装修的质量要求及验收标准。质量要求为阴阳角必须做角,保持笔直,大面必须批三遍腻子,一遍底漆,两遍面漆,保持平滑、光洁,颜色一致无色差。验收标准要达到甲方、监理及业主的验收标准,达到样板房的效果。如验收不合格,乙方必须进行修理及返工,直到验收合格交房为止,并负担由此造成的人工费、材料费。

六、安全责任:乙方进入工地后不得在工地上打架闹事,不得进行无理取闹哄抬价格,在施工中乙方必须时刻注意安全,杜绝一切安全事故的发生。如有违反,一切责任由乙方自负,和甲方无关。 七、乙方在施工中必须服从甲方的管理,遵守甲方各项规章制度,如乙方不按照甲方管理要求施工,甲方有权终止合同,甲方在乙方全部人员退场后一周结清已完成工作量的50%的费用,其余50%作为后续班组的补偿和乙方中断协议的违约金。 八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。本合同余款付清后自行失效。 甲方:乙方: 电话号码:电话号码: 二O一七年月日 精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

建设工程劳务分包合同样本

编号:GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 编号:_____ 发包人:__________ 承包人:__________ 分包工程名称:__________ 施工地址:__________区(县) 发包人(全称):___________ 承包人(全称):___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:________________ 1.2工程概况:________________ 1.3分包工作内容:____________

范围包括:______________ 1.4工程监理单位(全称):___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:______元(人民币)大写:______元 4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: (__)4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (__)4.2.2以(__)年施工预算或(__)年施工概算定额为依据:

内墙涂料劳务分包合同

建筑工程劳务承包合同 发包人(甲方):南通辉业建筑劳务有限公司 承包人(乙方):钱宗华身份证号码:320622************ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致,订立本协议,并严格执行。 一、劳务承包方式及内容 承包方式:包工包料、乙方自备小型施工机械;包质量、进度;包安全生产、文明施工; 包验收合格。 承包内容:水乡苑三期D2标段2#、3#、5#楼图纸图说及设计变更范围内的室内批白及涂料项目。包括:内墙面(厨卫间除外)基层处理、批107胶白水泥两遍、成品保护; 楼梯间及公共部位涂料。 二、合同工期 开工日期:2011年月日竣工日期:2011年月日 乙方进场日期听从甲方现场项目部通知,工程进度达到甲方现场项目部制定的总体进度计划要求。 三、质量标准:达到国家规范合格标准 四、承包单价: 1、内墙批白水泥两遍:15元/M2;按实际施工范围内的建筑面积计算(不含楼梯间及公共部位、厨房、卫生间的建筑面积)。 2、楼梯间及公共部位涂料:10元/M2;按涂料的实际施工面积计算。 3、承包单价内容含完成所有承包范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 4、承包单价内容中包括人工费、材料费、机械费、基本工资、补(辅)助工资、手持工具补贴、流动施工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、养老金费、失业津贴费、管理费、安全风险费及个人安全用品费、安全文明工地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、人工工资涨价风险费等。 五、付款方式,合同价款结算

油漆工劳务分包合同

涂料劳务分包合同 发包人:_____________________(以下简称甲方) 承包人:_____________________(以下简称乙方) 为确保甲方承建的_ 工程顺利完工,根据施工安排,甲方将_ 工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保按期完成施工任务,严格按要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程项目 —、工程名称:_____________________ 二、工程地点:_____________________ 三、工程编号:_____________________ 四、工程范围和内容: 五、工程造价:1.本劳务分包工程采取固定工序单价形式,工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 单价: 2、分包工程合同总价人民币_______元, 大写:。 第二条工程期限 一、开竣工日期:劳务分包工程自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工。 二、施工前各项准备工作,甲乙双方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。 三、在施工过程中,如遇人力不可抗拒的情况,被迫停工可顺延

工期。 第三条履约保证金 1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金 2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包劳务工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从工程款中代付相关款项,并加扣5%的手续费,不足部分从履约保证金中扣除,剩余的履约保证金在工程结束后同结算款一同付清。 第四条物资采购 一、全部工程所需的物资。 1、该分项工程全部主要材料、设备均由甲方采购。 2.乙方需要自行准备施工所需机具、安全防护用品。 二、由甲方负责采购的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限必须符合设计及工程进度要求。 三、乙方设专人向甲方办理申请用料、领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。 第五条工程质量要求 1、甲乙双方约定的涂料工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包括材料),必须确保一次性合格,如由于其涂料材料或施工质量问题,导致工程质量验收不合格,除乙方无条件返工处理合格外,甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚,乙方应无条件接受甲方的质量处罚。 2、该涂料分项工程包括贴墙纸工程。 3、壁纸不能产生色差。 第六条工程款结算 一、分包工程造价的结算方式。 1.按固定工序单价包干结算,工程量以实际收方为准,单价乘以工程量得总价,各项工作总价相加得结算总价,其他费用不再计取。

涂料劳务分包合同

涂料劳务分包合同 甲方:项目经 理部 乙方: 甲方因生产需要,经与乙方协商,由乙方提供足额、技术熟练的装 饰工及相应的管理班子进入项目并承 揽该项目装饰工程施工任务。为明确双方的责任,特制定本协议, 以便共同遵守。 一、进出场日期: 进场日期暂定为年月日(管理班子及班组长应提前二天进场),具体时间由甲方通知;终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲 方确定。

二、劳务承包工程范围、承包方式、工作内容: 1、工程范围:项目装饰工程施工,具 体工作内容为(A:普通抹灰;B:楼地面水磨石;C:楼地面、墙柱 面镶贴块料面层;D:墙柱面干粘石;E:吊顶;F:油漆工程;G: 涂料工程),乙方具体操作范围以甲方现场施工负责人划分为准。 2、承包方式:包工不包料。 3、装饰工工作内容: (1)、准备工作:熟悉施工图纸,配合本工程施工员放线,领 退料具,做好施工前的准备工作。 (2)、除另有规定外,抹灰及其它装饰工程包括下列各项工作:A、抹灰:包括清扫、冲洗基层,洒水,堵脚手眼及堵横桁架支模眼,递灰,接灰,找平,抹面,压光等全部操作过程。外墙抹灰包括翻 板子。内墙及天棚抹灰包括搭拆施工简易架及翻板子。B、运输:包

括沙浆、块料、自用架子材料等场内外全部水平及垂直运输。C、调 制砂浆:包括楼地面装运原材料、捣麻刀或纸筋、配料、过磅(过斗)、开关机器、移动拌板、清洗机具等全部操作过程。D、清理: 包括保护好门窗、暖气片等成品的清洁以及清除残灰、残渣、落地 灰等,施工前、后,所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地 点 (3)、楼地面水磨石工作内容:包括清扫、刮底、弹线、嵌条、扫浆、配色、找平、滚压、抹面、磨光、檫浆、补砂眼、理光、上 草酸打蜡,擦光等全部操作过程。 (4)、楼地面、墙柱面镶贴块料面层工作内容:包括基层清扫、刷洗、水泥砂浆打底、弹线、选砖、切砖、磨砖、浸水、贴砖(板)、擦缝、清理净面以及预制水磨石板、饰面砖、大理石板打边磨细和 预制水磨石板、大理石板钻眼、穿丝固定等全部操作过程。干挂大 理石:包括钻孔、安铁件、装角钢、不锈钢、挂大理石及搭拆施工 简易架等全部操作过程。 (5)、墙柱面干粘石工作内容:包括清扫、刮底、弹线、嵌条、配色、筛色粉、抹面、起线、刷石、撒石、压实等全部操作过程。

建筑施工企业劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月

建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天

4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

内墙涂料工程劳务分包合同

内墙涂料工程劳务分包合同

内墙涂料工程劳务分包合同 分包方:郑州景奇装饰工程有限公司 承包人: 签约地点:郑州市金水区农业路37号港银丰商务A座804

签约日期:年月日 发包人(甲方): 承包人(乙方):身份证号码: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致,订立本协议,并严格执行。 一、工程概况 工程名称:源升金锣湾A 区项目 工程地 点: 紫荆山路航海路交叉口 质量等 级: 达到承包方合格要求 承包范 围: A07 地块1#楼商业批顶 二、承包内容及方式 1、本工程包干单价为元/ ㎡,此单价已经包含清理基层、刮腻子、涂底层及面层涂料以及各种造型线条、修补等在内的综合单

价,不再更改。工程总价按整体工程完工后实际验收面积×单价来计算 2、具体承包方式:主要施工材料(砂浆)由甲方提供,辅料及施工人员、工具等由乙方承担,乙方应无偿的对甲方购买的材料进行装卸,另乙方负责在施工期间内妥善保管材料。 3、具体工程范围 (1)基层清理、修整处理; (2)内墙涂料部位(包括门窗洞口及临边的部位); (3)施工材料采用甲方指定产品。 (4)与内墙涂料工程达到竣工验收的相关一切施工工作。 三、工程款拨付与结算 1、结算时间:施工完毕、验收合格后叁个月之内; 2、结算要求:按施工图纸实际外墙实面积计算真石漆工程量,乙方与甲方共同计算工程量,并出具双方签字认可的结算单,作为最后结算依据并存档保留。 3、本工程不设预付款,乙方进场后甲方只垫付工人生活费,其他费用乙方自行承担。甲方支付乙方生活费每人每天30 元,每半月发放一次,每月共发放2 次。 4、整体完工后,经甲方验收合格后,支付乙方工程款% ,经建设单位、施工单位、监理单位、质监站验收合格后,最终结算办理完毕

劳务分包协议(油漆)

外墙真石漆劳务分包协议书 甲方: 宁夏建工集团鸿基分公司青铜峡市汇众1#2#楼项目部 乙方:劳务班组 为了确保青铜峡1#2#楼工程的质量、进度、安全文明施工,经甲乙双方共同协商,乙方愿意承包本工程的公共部分、外露真石漆分项工程的劳务任务,为明确双方责权利关系,特订立此承包协议,希双方共同遵守。 一、承包工程概况 建筑面积:按外墙投影面积计算建筑地点:青铜峡市小坝二队, 建筑结构:框架剪力墙承包范围:包工包料 二、进出场时间及承包总人数 职工总人数: 20~30人进场时间: 2011.10.10 完成时间:按甲方规定的时间。(每延长一天按5000元罚款)三、承包质量 执行新版质量验收规范“宁夏区级”标准. 四、承包分项劳务单价 所有外露墙面,独立柱及装饰线条按投影面积包括(楼梯阴阳台侧面)含窗口面积每平米60元 ,(含材料税务发票,人工的工资表)一层二层商网(南立面按实际面积计算)。 总工程造价工程款的30%顶房款

五、分项劳务单价包含内容 (一)所有外露墙面,独立柱及装饰线条, 1、基层清理、修补、配料、石膏或弹性腻子粉找平、阴阳角 方正及分隔线。 2、遮盖不应批处,刷乳胶漆,清铲,清理被刷污的位置。 3、必须先批一遍石膏,再用腻子粉批成熟面。 4、工作所用的材料只有石膏、腻子粉及喷漆材料,包括外架施 工吊篮,小型工具,为施工班组提供. 5、2#商住楼喷漆完后,乙方确保质量(没有掉色,外观缺陷,不 裂缝,整片不脱离等现象)如有以上现象乙方自行承担。 6、1#公寓楼在外墙保温做完必须外架拆除. 7、进场需交伍仟元电费,进场需交配合费按1%执行收取。 以上各项未尽之处按定额工作内容执行.以上各项劳务单价已含基本工资、奖励工资、节假日及夜间加班补贴、停工损失费、交通费、医疗费等一切规定费用。人工涨价,冬季施工费用. 六、付款办法 1、按当月25日前完成合格工程质量产值,在次月10日内支付70%; 2、分包任务(按协议约定)完成并经项目部、监理、业主等主管部门检验合格(按协议约定的质量目标)后一个月内付至70%; 3、决算审核完成并经双方签字确认后一个月内付清余款95%。 4.总工程5%为保修金,时间为壹年后付清.

房屋建筑工程劳务分包合同(20210217205857)

房屋建筑劳务分包合同 (提示:在拟定具体合同条款时,应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红 色斜体字应在使用时删除。) 合同编号:__________________ 甲方(提示:项目部名称): ___________________________________ 乙方(提示:劳务分包人):(提示:乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符)签约地点: _________________ 签约时间: ______ 年_____ 月______ 日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: _______ 房屋建筑工程___________ 劳务作业地点: ___________________________ (提示:必须注明确切施工地点或施工里程); 劳务分包内容: ___________________________ (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生;构件预制、运输、安装;砌体工程砌筑、养生、勾缝;防水层铺设;门窗安装;水、电、暖设施的敷设与安装;抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 钢筋加工制作、绑扎(焊接)成型;预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 完成本工程所发生的生产、生活临时设施,现场文明施工等。 第二条分包工作期限 总日历工作天数为:天。 开始工作日期: _____ 年—月—日(提示:合同签订时,开工日期不好确定的,可 采取以甲方书面通知为准的方式进行约定),结束工作日期:_______ 年—月—日。乙方应 按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担。 除下列原因经甲方书面同意,工期方可顺延外;乙方每拖延一天罚款 _________ 元,乙方 每提前一天奖励_______ 元。(提示:可根据工程大小及重要程度确定奖罚额)

外墙涂料劳务分包合同书

外墙涂料劳务分包合同书(总 3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

甘肃兰州中石油外墙涂料劳务协议 发包人(全称简称甲方): 承包人(全称简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,行政法规。结合工程现场情况,遵循平等、自愿、互利、公平和诚信的原则,发包人与承包人就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 劳务承包方式 本工程采取承包方包工、包工伤事故保险费、不包机具、税金、住宿水电费。 第一条劳务承包内容 1、工程项目名称:甘肃兰州中石油五星坪住宅小区 2、工程项目地点:甘肃兰州五星坪兰工路 3、工程内容:建筑外墙涂刷两遍面油(其他项目另行协商) 第二条合同价款 本合同实行暂定总价,主材,大型机具及辅材全部由甲方提供,乙方只做清工。 1、工程涂刷两遍面油单价: 5.0 元/㎡;另吊篮安装,挪位,拆卸,总计 补贴元/㎡,7层以下局部修补每栋楼补贴5000元,10号楼 涂刷底漆面积总计7吊篮3000平米计元/㎡,所有空调飘板 已经重新满批腻子,所有线条上平面,山墙9层以下满批腻子三遍 ()。滴水线总包单位要求清理(),顶楼花 架,女儿墙修补,其他未知零星工作量以现金支付,不签单。工程完工3 天内按实际完成工程量100%计算总价,并支付工程劳务费。 第三条工程项目施工工期及约定 1、开工日期:2015年月日。 2、竣工日期: 2015年月日。 合同工期总有效工作日数为:天。 第四条工程项目质量标准: 1、工程一次性验收合格率100%; 第五条工程项目工期

涂料工程劳务分包合同

施工劳务分包合同 发包人:(简称甲方)。 承包人:(简称乙方)。 甲方现将(工程名称)长江.上层观邸住宅小区9 #楼及部分车库中所有室内石膏找平工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:九州开发区长江.上层观邸住宅小区 第二条承包内容及范围 1、长江.上层观邸住宅小区9#楼及部分车库施工图内所有墙面、顶棚及项目部要求的其他部位,承担本工程所包含的所有石膏找平分项工程。 2、与该作业范围相关工作:此项工程的所需工具、脚手架搭设,场地清洁、材料按要求码放、等一切与该班组相关联的工作所需付出劳动时间均属乙方工作,在合同价款中体现。 3、抹灰工程所用的所有工具(甲方只提供施工电梯)由乙方自备。 第三条承包方式及金额 1、承包方式为包人工费及工具。 2、单价:(1)内墙石膏找平(石膏找平后刮腻子两边)12.00 元/㎡(此单价不包含税金);以上单价均为粘灰面积以平方米计算(抹灰根据项目部交底执行)。 (2)涂料3.00 元/㎡(此单价不包含税金)涂料根据项目部交底执行私自涂刷不予以计量。

第四条机械、材料供应 1、甲方提供施工用水、电、搅拌机及施工电梯,其余机械设备及配件由乙方自备(包括线绳、软水管、扫帚、卷尺、墨斗、材料运输车辆、配电箱、到作业面的电线、插板等)。 2、甲方提供材料工具、乙方自行检查检验,不合格的拒绝使用。若乙方未提出异议,由此造成的质量缺陷由乙方自行负责,造成安全事故,概由乙方负责。情节严重的,起诉公安机关,追究其刑事责任。 第五条工程质量 本工程质量要求为优良工程。 1、乙方接受任务后,由甲方工长向乙方进行施工技术交底,完工后经相关部门及单位按国家颁布的《工程验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》进行验收、评定,并经市(区)质监站评定质量等级必须合格。不合格,二次验收产生的一切费用全部由乙方承担。 2、乙方技术管理人员必须认真做好自检工作,确保所有工程符合设计要求、建筑规范。 3、乙方必须服从甲方及建设单位、监理公司、质监站的管理与质量监督;严格按照施工规范和质量验收规范、行业标准,确保工程数量、质量、安全和进度;出现工程质量问题负责按规范要求及甲方要求进行返工,同时承担全部费用。 4、若工程质量验收不合格,乙方必须无条件限期整改完毕。如不整改,则由甲方或委托其他人员按建设单位、监理方、设计方的要求进行整改,其费用由乙方承担,并在乙方劳务价款中扣除,不足部分甲方有权追偿。 5、交叉工程验收程序

建筑工程施工劳务分包合同(完整版)

合同编号:YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:____ 乙方:____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况

1.工程名称:_____ 2.工程地点:_____ 3.工程数量:_____ 4.工程数量及内容:_____ 第二条工期 1.开工日期:____年_____月_____日开工。 2.竣工日期:____年_____月_____日竣工。 3.总工期为:日历天____天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、

油漆工劳务分包合同

发包人:_____________________(以下简称甲方) 承包人:_____________________(以下简称乙方) 为确保甲方承建的工程顺利完工,根据施工安排,甲方将_ 工程劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保按期完成施工任务,严格按要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程项目 —、工程名称:_____________________ 二、工程地点:_____________________ 三、工程编号: _____________________ 四、工程范围和内容: 五、工程造价: 1.本劳务分包工程采取固定工序单价形式,工序单价包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。单价:________ 2.分包工程合同总价人民币_______元,大写:_________。 第二条工程期限 一、开竣工日期:劳务分包工程自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工。 二、施工前各项准备工作,甲乙双方应根据工程协议书中第四条规定负责按时完成。 三、在施工过程中,如遇人力不可抗拒的情况,被迫停工可顺延工期。 第三条履约保证金 一、合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金 二、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包劳务工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 三、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工债主到甲方索要欠款,甲方将从工程款中代付相关款项,并加扣5%的手续费,不足部分从履约保证金中扣除,剩余的履约保证金在工程 四、结束后同结算款一同付清。 第四条物资采购 一、全部工程所需的物资。

土建工程劳务分包合同

土建工程劳务分包合同 甲方:合同编号: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将广场项目的基础工程、主体结构工程及初装修工程的劳务、周转材料及小型施工机械分包给乙方施工,为了明确双方职责、权利、义务,确保施工安全、工程质量,加快施工进度,达到协议规定的预期目标,在平等互利的基础上,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、结构类型:框架结构 四、工程承包内容: 1、土建工程 本工程从基础到结构封顶及屋面土建全过程:细部放线,钢筋工程(不包含直螺纹板丝及保护、套筒、电渣压力焊),模板工程,混凝土工程,预埋铁件工程(不含幕墙),墙体砌筑工程,粉刷工程(内墙、内隔断、外墙等粉刷)楼地面工程,屋面工程(不包括卷材防水工程、包括屋面保温、找坡、砂浆找平),吊塔、施工电梯、井架、楼梯间、电梯间、卫生间及设备间的基础施工和塔吊基础拆除清理。相关材料的场内二次搬运,不包括汽车坡道施工。各项工程主要内容如下: 1)基础工程:从基础清土到±0.000的全部工程量。 包括但不限于基础细部放线,人工配合钎土、坑内余土人工清理、人工修坡、覆盖塑料布、积水抽除、清理杂物;外墙防水保护层施工;砖砌基础胎模、胎模粉刷(含阴、阳小圆角),按图纸的混凝土的浇筑及其养护;斜支撑下少量余土开挖;传力带施工(含回填黄沙、浇砼);地面找平,室内电缆沟,下水道至室外井口、施工洞口的开砌、封堵、施工缝、伸缩缝、后浇带的施工(包括橡胶止水带连接)、楼层清洁以及整个施工场地内的道路清扫,卫生等全过程,包括各设备用房,大型设备基础的按图施工等。 2)模板工程:按照模板专项方案包工包料规范施工,包括但不限于模板材料的计量(配料),配料装卸、标高及尺寸控制,模板支撑系统的搭拆、模板安装与拆除及清理等。 3)钢筋工程:包括但不限于钢筋的制作、安装、绑扎(直螺纹项目、电渣压力焊、植筋不含在内),含盘元的调直、钢筋配料翻样,现场的轴线定位,钢材的型号、规格申报、预埋件安装(幕墙埋件除外)。材料进场卸货、并按规格、型号,按成品和原材料分类堆放,做好标识、放样制作,合理利用,且大于50厘米的短钢筋不得浪费等。 4)混凝土工程:包括但不限于混凝土浇筑前的相关准备工作(混凝土泵车就位、泵管的安装、拆卸、清洗等),结构工程柱,梁,板砼的施工,混凝土浇筑、养护,

抹灰劳务分包合同(通用版)

编号 建设工程劳务分包合同 发包人: 承包人: 分包工程名称: 施工地址:

劳务包工合同条款 发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称:中北镇居住区F区 1.2工程概况:框架结构,轻型加气混凝土砌块填充墙。 1.3 分包工作内容:抹灰工程劳务分包 范围包括:内外檐机械喷浆、局部剔凿、抹灰,楼梯间、管道井保温颗粒,地面后浇层、找平层、找坡层,屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层,散水,台阶,楼梯间贴砖,其他专业洞口修补等。 1.4 工程监理单位(全称)天津华泰监理有限公司 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 90 名。 第三条合同工期 开工日期 2010 年 7 月 20 日, 完工日期 2010 年 9月20 日。其中外檐抹灰在8月5日完成。 第四条合同价款 4.1合同单价: 60 元/m2(建筑面积)。合同价款以实际结算为准。 4.2 对合同价款内容的说明:以上合同价款不但包括完成约定施工内容所需的人工费、辅助材料费、中小型机具费等全部费用,还包含如下内容和费用: 4.2.1劳务协议中规定乙方承担的管理费等各项费用。 4.2.2施工所需的各种临时设施的搭设、周转材料的倒运(为施工服务项目)、文明施工(现场清理材料码放)、施工脚手架的搭设、各种安全防护设施的搭设。生 1

活区的维护、合理使用及卫生防疫工作。 4.2.3承包人在施工生产中使用的各种手头工具,劳保费、医疗费。 4.2.4各种材料的二次倒运用工费用。 4.2.5冬雨季施工人工降效窝工费用。 4.2.6排水、降水所用的人工费用。 4.2.7进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品保护用工费用。 4.2.9施工中必要的安全防护用工费用。 4.2.10工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。 4.2.11施工范围结构剔凿、凿毛等处理的用工费用。 4.2.12文明责任区(施工区、生活区、办公区)的清理打扫卫生及迎接上级检查清理等用工费用。 4.2.13必要的开会教育用工、学习用工、社会用工费用。 4.2.14工程竣工清理用工费用。 4.2.15本工程中的各种材料、机具、设备的卸车、装车(包括配合材料部门外出领退料)、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用以及管理用工费用、工程完工后所有物料的清理归还装车、退租卸车等配合工作所需的人工费用。 4.2.16现场至生活区施工人员及管理人员往返路途耗时降效费用。 4.2.17现场同一作业面多队交叉施工,相互影响(人、材、机等)降效窝工费用。 4.2.18地区性停电停水(法定)、自然灾害、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。 4.2.19非承包人原因发生的连续8小时以内(含8小时),月累计时间72小时以内(含72小时)的停窝工费用。 4.2.20承包人应交的各种税金、手续费、管理费等。 4.2.21承包单价内已含达到工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。 4.2.22承包期内国家和地区政策性人工、材料单价浮动费用。 第五条合同价款的支付与结算 5.1 合同价款的支付: 5.1.1进场后每月支付生活费,每人每月按800元支付,待合同内容完工验收合格结算后,支付至结算金额的95%。结算金额的5%为质量保证金,保修期满后支付,保修期执行发包人与业主签订的保修合同。 2

外墙涂料劳务分包合同

外墙涂料分项工程劳务分包协议 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律,法规有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平与诚实得原则,结合施工单位与建设单位签订得《建设工程施工合同》得有关内容,双方就本工程实施事项协商一致,签订此合同。 施工单位(以下简称“甲方”): 四川名谊建筑有限责任公司 劳务分包单位(人)(以下简称“乙方”): 一、分包范围及工作内容 1、分包范围 1)、淮洲明珠工程淮洲明珠项目1#、2#楼得外墙涂料工程材料、人工分包、分包机具及辅材。机具包括:三级箱以外得灯具电线、斗车、铁铲、电镐、手锤、簪子、砂板、长两米以上得铝合金靠尺、砂板、铁砂板等与外墙涂料施工工艺有关得机具;辅材包括:水管、扎丝、广线、铁丝、钉子等与外墙辅助工作有关得材料; 3)、防护用品由乙方自行购买,包括:安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、手套、防滑鞋等。 4)、乙方自行购买外墙专用防水腻子、外墙专用涂料; 2、工作内容 1)、原材料卸车。原材料(包括:腻子、涂料、胶水等)必须按甲方要求在指定位置卸车并根据型号、规格堆码整齐; 2)、必须在甲方指定地点整齐堆码并覆盖; 3)、乙方所有原材料及成品覆盖由乙方自行购买覆盖; 4)、乙方购买得原材料(外墙防水腻子、外墙专用涂料)必须在进场前,报产品合格资料到甲方资料管理人员; 5)、乙方必须根据甲方提供得设计图纸,按照图纸要求得施工部位,涂刷不同得涂料颜色,并严格按照设计图纸得要求施工; 6)、乙方负责砂浆基层表面灰尘冲洗,以及与混凝土直接接触面得钉子、铁丝、混凝土凸出部分得踢打、防锈处理; 7)、根据设计图纸,在施工防水腻子工艺前,应先做一道防潮层,防潮层应涂刷至外墙面砖

建筑工程劳务分包合同(简单)

建筑工程劳务分包合同 发包方:XXXX石方有限公司(以下简称甲方) 承包方:_______________________________ (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。 一、工程名称:泰晤士公馆 二、工程地点:铜川新区 三、建筑面积:约7万平米 四、施工工期: 开工日期:以甲方通知乙方进场时间为准。开工在2017年—月—日竣工日期:以建设方及总承包方要求为准。 五、承包范围及承包形式(—号楼) (1)工程范围:根据业主提供的设计施工图、施工图会审纪要、设计变更和施工组织设计所包含的所有工程内容,(不包括独立 基础土石方,水电工程,消防工程,绿化景观工程,防水工程, 门窗安装、各种栏杆安装、外墙面保温层及面层外墙漆,外装饰 工程的面砖和外墙石材装饰及外墙面基层抹灰,内墙涂料、内 墙刷白,室内保温);即基础工程(包括地梁下口开始及承台的 钢筋、模板制安、砼浇筑)及主体结构砼浇筑工程、模板工程、 钢筋制安工程、室内外脚手架及防护工程、砌体工程、室内抹

灰、屋面机房和构架外墙抹灰、楼地面工程、屋面工程、室内外 的土方回填(如采用人工回填时,另行协商费用)等所有设计施 工项目;室外散水及现场安全文明施工设施及临设,二次搬运、 夜间施工、赶工措施等等,做到工完场清。 (2)该工程采用全劳务承包:包工、包周材、包辅材、包施工机械设备、安全文明施工;(即包括施工用模板及辅材、塔吊、施工电 梯、搅拌机、外墙升降机、钢管扣件、壹级电箱以外的电箱电 缆、安全及文明施工等。) 六、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设 及拆除、临时用电,用水的软管接通、拆除和施工水池施工与拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 (1)清基:配合土方施工单位的清基工作。开挖及转运基础承台 的土方(包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作),由甲 方另行委派土方分包单位施工。 (2)垫层:按设计浇筑垫层砼。 (3)配合土方施工单位室内外的土方回填,如采用人工回填时,另行协商费用。 (4)配合基础施工的其它部分工作。 3、砼工程工作内容: (1)施工准备:熟悉施工图纸,根据甲方施工员放出的主轴线和控制

建筑工程劳务分包合同(内墙涂料)

建筑工程劳务分包合同 (内墙涂料) 承包单位:(甲方) 劳务单位:(乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同》及其他法律、行政法规,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经双方协商一致订立本合同。 第一条、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程承包范围: 1.工程施工范围: 2.工程变更和二次施工。 (四)工程价格: (五)工程工期: 总日历天数天(甲乙方签字开始),乙方应保证正常过程中的人员配备(劳务层管理人员)并确保不因农忙等而影响工程进度,如因自身原因完不成工期,每延误一日,应向甲方支付工程款总额1‰的违约金(在工程结算时扣除)。 第二条、合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成,并依序解释。 2.1本合同 2.2协商变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 2.3工程劳务量清单; 2.4确定劳务报酬的工程预算书 2.5图纸; 2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 2.7施工过程中,双方签订的合同以外的劳务认定。 第三条、甲方责任

3.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作。 3.2负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制施工计划,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、试化验的控制监督、检查和验收。 3.3负责工程的测量定位,技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 3.4统筹安排直辖市解决生活临时设施、用水、用电及施工场地。 3.5提供施工图纸,及时交付应供材料设备。所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 3.6按本合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。 3.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 第四条、乙方责任 4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成。 4.2自觉遵受法律、法规及工地管理的有关规章制度。接受工地的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合; 4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施; 4.4交工前把现场整理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。 4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底的资料,不得拒收。 第五条、工程结算及付款方式付款: 5.1乙方在所承担劳务项目全部完工之日起7 天内,提交劳务费结算书。甲方接到乙方结算书后7 天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见。 5.2所有内墙涂料成和后付总款的﹪,手续完善7日内支付。余款春节前付清。 5.3竣工验收按甲方审定的阶段工程割算值的﹪支付(扣除:①甲方当期代替的各种费用②由于乙方违章或质量不合格等原因的罚款③前期支付款,手续完善后7日内支付。)在付乙方施工款前乙方应承担税金。

相关主题