编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
合同,工程奖励
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：奖励协议
工程项目奖励协议
1、为了加强本项目的项目管理责任，使项目管理（干、管、算、收）工作做的更好，提高全体管理人员的工作积极性。根据工程的实际情况特制定本工程项目奖励协议。
2、项目奖励坚持经济效益的原则，即以工程项目实际投入为基础，以项目管理的综合费用为依据（也就是实际投入项目的原材料、机械费、人工费等），充分挖掘项目参与人员的潜力，上、下沟通，达成共识。
3、本项目竣工时，以实际投入本工程的各项工程费用作为核算依据，如乙方对本项目控制成本在1900 万以内，甲方将对乙方进行奖励。
4、符合上述条件，甲方支付乙方人民币30 万元整，作
为本工程的成本控制奖，不收取任何相关费用，以资奖励。
5、本协议具备同等的法律约束力，双方签字立即生效。
6、本协议一式四份，双方各执两份。
甲方：
乙方：
XX年月曰
篇二：工程进度奖罚协议
工程进度奖罚协议
甲方：景德镇嘉和蓝盾置业有限公司
乙方：浙江省临海市第四建筑工程公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方为保证施工进度，充分调动施工积极性，更好的做好甲乙双方施工配合工作，经双方友好协商，就嘉和迎宾城一期工程的进度制定进度协议：
1、依照甲乙双方签订一期工程施工合同的完工时间XX 年月日，作为工程竣工验收的最后期限，竣工验收提前每一天甲方奖给乙方5 万人民币，依次累加不封顶。竣工验收每推迟一天乙方罚给甲方5 万人民币，也依次累加不封顶。
2、甲方保证施工图纸及甲供材料及时到位，配合乙方做好与分包单位的协调工作。
3、乙方在抢工期过程中必须保证工程质量和安全施工，否则因此造成的一切损失由乙方承担。
甲方：乙方：
协议签订时间：
篇三：工程抢工奖罚协议
xxxxx 项目抢工奖罚协议书
总包单位：xxxxxx 建设有限公司（以下简称甲方）分包单位：xxxx 建筑劳务有限公司（以下简称乙方）xxxxxx 项目，
前期由于各方面原因，工程进度有所滞后，根据现阶段实际施工情况和建设单位对工期的要求，甲乙双方经友好协商一致，对
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
土 石 方 工 程 施 工 合 同 甲方： 乙方： 项目名称： 签约时间：
土石方工程施工合同 发包方（甲方）：肇庆市龙辉房地产开发有限公司 承包方（乙方）：广东中海航建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规的规定，遵循公平、公正、平等，自愿诚实守信的原则，甲方将高要市下龙湾土石方工程施工项目委托给乙方施工，为确保双方的责任和权益，经双方认真研究友好协商一致，达成如下合同条款，供双方共同遵守执行。 一、工程概况：石方爆破、回填土方 1、工程地点:高要市下龙湾山口村 2、工程名称：高要市富贵园住宅工程项目 3、工程内容：土、石方爆破、装、运、平、自然压实、路面清理（在施工该项目中的路面清理）。 4、工程概况：需要爆破的土、石方量大约560万立方，其中发包给乙方施工的工程量首期约300万立方米，具体以甲乙双方共同测量的山体自然方为准，再上浮25%作为结算标准。 5、单价：爆破、装、运、平、自然压实、路面清理（此单价包含运输距离在7公里内）综合单价为每立方38.5元，另外加上上浮方为最终结算单价。每超出一公里每立方另增加1.8元。超出一公里的计算标准为：超出300米以内不按超出计算，超出300米以外500米以内按0.5公里计算，超出500米以外1000米以内按1公里计算。 6、拨外皮土方在本合同原有的单价的基础上另加1.8元/m3（壹元捌角元整），还有麻石委托乙方装车，按每立方在本合同原有的单价上另加2元/m3（贰元整）。不包运、平。 7、工程款预付：甲、乙双方签订施工合同后，待甲方发出进场通知书，乙方确认收到进场通知书后在5天内，甲方根据乙方提供的机械设备表向乙方支付机械调迁费，具体按以下方式支付：钩机、推土机、潜孔钻机按每台2500元支付，运输车辆每台1500元支付（此款甲方不作扣回）。正常开工后，若乙方需再增加机械设备时，甲方不再支付机械调迁费。 8、工程造价：约1.6亿人民币，最终按实际发生的工程量结算。 二、工期、开工时间 1、工期：土方工程540天（有效工作日） 2、开工时间：2013年月日（具体按甲方发出的进场通知书，乙方收到为准）。 3、甲、乙双方按已签订本合同为准，如甲方在月内不能开工，甲方按本合同的工程总造价一次性赔偿2%给乙方。 三、工程款支付和结算方式：
工程分包合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将------ - 工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的 30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的 30％的，或者专业工程分包管理费超过 30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 3、分包工程范围： 4、承包形式： 5、工程期限： 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。 6、质量等级： 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 （1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
土石方工程承包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-784157土石方工程承包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方：__________ 乙方：__________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包翔安区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议: 一、工程名称: 甲方位于_______区，用地面积约_______平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。 二、甲方责任：
合同编号：东深-（）2015（） 项目 专业分包合同 工程名称： 工程地点： 承包人： 分包人： 分包方资质专业及等级: 签订日期: 年月日
专业分包合同 承包人: （以下简称“甲方”） 分包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称“建设单位”）与甲方已经签订（以下简称“总承包合同”）。甲、乙双方就分包工程事项经协商达成一致，订立本合同，共同执行。 一、工程概况 1、分包工程： 2、工程地点： 3、承包方式：乙方包工包料独立采购材料及实施，自负盈亏，风险自担。 4、承包范围：导流洞、放水洞、上游围堰、临时施工道路、临时施工用电、临时房屋建筑、金属结构及机电设备安装。 5、本合同工程量：详见该项目施工图纸（具体完成工程量以经建设单位、承包人、监理等管理方最终核定的工程量为准）。 二、项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。 2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,身份证号码： ,乙方项目经理驻施工现场管理每月不得少于25个工作日。 三、合同文件及效力顺序 1、组成本合同的文件： 1）本专业分包合同； 2）本工程甲方与建设单位签订的主合同； 3）本工程施工图纸； 4）本工程工程量清单； 5）构成本合同组成部分的其他文件；
6）本合同所涉及的名词意思理解或解释均按行业标准执行。 2、上述文件应是相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先的为准。 四、工程量清单 1、工程量清单 乙方施工范围内的工程以建设单位、监理、政府审计部门审定的工程数量与审计部门最终审定的单价形成工程量清单作为附件。 2、清单说明： 1）综合单价中包含的内容与建设单位和甲方签的主合同等同。 2）清单暂无工程数量，最终以建设单位、甲方、监理、政府审计部门审定的工程数量为准。 五、分包合同价款 合同造价（暂定）元（最终以实际结算为准）。 六、工期 1、开工日期（暂定）：年月日 竣工日期（暂定）：年月日 合同工期总日历天数日 最终开工日期以甲方的开工指令为准。 2、详细施工计划（含节点计划）：甲方将根据建设单位总工期及分部工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 3、乙方应按照合同约定工期组织实施和控制，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 4、施工进度滞后于计划进度时，乙方应及时采取赶工措施，因乙方措施不力仍不能满足甲方进度要求时，甲方有权采取有效措施确保工期满足建设单位合理的要求，所发生的费用和损失全部由乙方承担。 七、质量管理 1、质量标准: 合格 2、本项目验收方法按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同外增加工程 篇一：增加工程项目协议书 增加工程项目协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。 一、增加工程内容如下： 二、增加工程造价为：(元）。 以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工，确保工程质量。增加工程量将在年月全面完工。 三、付款方式 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：公章公章 年月日年月日 篇二：增加合同外工程通知单(模板) 大同江鸿铂蓝郡工程部 增加（合同外）工程通知单 对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。 篇三：工程量增加补充协议 基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目 增加工程量补充协议 建设单位：北京市商业学校（甲方） 施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方） 基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程量清单： 以上增加工程量合计金额共：966.84元2.工期要求：按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同
土方回填工程合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商一致，达成以下协议，以致共同遵守。 一、合作内容： 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场（不包括回填压实）。 3、工程地点：。 二、承包单价和质量要求： 1、室外回填土按实方价格：（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用）单方土方价格（）元/ m3。 2、承包单价一次包死，不再作调整； 3、土方质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期：按甲方要求完成。 四、甲乙方的权利和义务： （一）甲方权利和义务： 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通； 2、负责指定土方需要点；
3、按合同约定及时办理工程款； （二）乙方权利和义务： 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护，若有损坏由乙方赔偿，与甲方无关； 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理； 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系，保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失，甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。 五、付款方式： 1、本工程无预付款； 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式： 1、因乙方原因致使合同无法实施的，除不支付已完工工程款外，乙方应向甲方支付万元违约金； 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的，甲乙双方互不承担违约责任； 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的由相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 七、其他：
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料；
2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同纠纷典型案例分解 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
〈〈最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》案例分解第一节工程施工合同效力一、施工合同无效?案例一 于萍、吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒与沈阳市大东区人民政府建设工程施工合同纠纷 案 来源：沈阳市中级人民法院网，依据判决书整理（本案案号[2001]沈民初字第54号） 原告：于萍吕禹昕吕家麒吕坤冯聪吕飒被告：沈阳市大东区人民政府 原告诉称，吕洪杰（系于萍的丈夫，吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒的父亲，于2002年5月8日病故）与被告所属的沈阳市大东区建民小区联建办公室于1994年3月订立一份 口头协议，约定由吕洪杰承建沈阳市大东区东祥小区综合办公楼工程，包括住宅、网点及办 公楼三部分，总面积为15,090平方米，按二级取费标准计算。按约定吕洪杰组织人员进行了施工， 至1996年末工程完工。按沈阳市建筑工程预算审查中心对双方争议的工程造价进行鉴定，工程总造价为11,191,823元，建民小区联建办公室实际拨付工程款为7,815,100元，尚欠工程款3,376,823元至今未付。因建民小区联建办公室是被告于1992年4月12 日以沈大东政办发（1992） 22号文件批准成立的，又于1995年9月22日以沈大东政办发（1995）45号文件撤销，因而该欠款应由被告承担，故请求判令被告支付尚欠的工程款并赔偿利息损失。被告沈阳市大东区人民政府未予答辩。一审法院经审理认为，吕洪杰为原建民小区联建办承建综合楼的事实存在，但吕洪杰作为无 建设工程施工的企业法人营业执照及相应资质的自然人，承建该项工程，双方行为违反了法 律、行政法规的强制性规定，应确认为无效，造成本案纠纷，双方均有责任。鉴于该工程已实际建成，双方业已对工程造价经核算确定为9,635,988元，应按此金额结算。对于建民小 区联建办已付工程款、材料款，原告已自认无争议部分为7,815,249.60 元，但对建民小区 联建办已经支付的税金32,400元，水费2万元，电费415,437.28元，以房屋及车折款50 万元，原 告虽不予认可，但税金、水、电费系属实际发生，理应由原告承担的款项，而以房屋及车折款50万 元原告已承认系折抵其先行垫付的工程款，应视为建民小区联建办的投入， 故以上款项合计为8,783,086.88 元应为建民小区联建办已付工程款的金额。综上，原建民小区联建 办尚欠原告工程款852,901.12元应给付原告，并赔偿原告利息损失。因原建民小 区联建办系被告开办并已撤销的不具备法人资格的临时机构，故对该笔债务应由被告承担。吕洪杰因病死亡后，应由其第一顺序法定继承人即六原告继承。?案例二 兰太公司与鑫蓝公司建设工程施工合同纠纷案2004年5月6日，兰太实业有限责任公司（以下简称兰太公司）与鑫蓝建筑公司（以下简称鑫蓝公司）签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与大意监理公司（以下简称大意公司）签订了建设工程监理 合同。合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，大意公司监理工程师就发现施 工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，大意公司监理工程师和兰太公司 派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。大意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。 令兰太公司不解的是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优 良，却为何在这项施工中出现上述问题？经过认真、细致地调查，兰太公司和大意公司终于 弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同，但实际施工人是 当地的一支没有资质的农民施工队（以下简称施工队）。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于 有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司 的名义对外签订建设工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进行任 何管理，不承担任何责任，只提取工程价款5%勺管理费。兰太公司签施工合同时，见对方 （实际是施工队的负责人）持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便深信不疑，因而导致了上述
土方施工合同 甲方：（发包方）天元建设集团第十建筑工程有限公司 乙方：（承包方）保定建松机械设备租赁有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在资源、平等互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点：徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围：变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间，本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价：经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3，不需要运输的为4.5元/m3；本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费，项目单独使用机械时，小挖142元/小时，大挖290元/小时（开具增值税抵扣发票）。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法： 工程结算日期为每月20 日结算工程量，待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付，余款待本工程竣工验收后三月内拨付。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；此损失由甲
合同编码： 建设工程专业分包合同 xxxxx建设（集团）有限公司 二〇一六年
建设工程专业分包合同 第一部分合同协议书 工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名 称 一致或三方协议中被委托方名称一致）专业分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位 全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1总包工程名称：。 1.2总包工程地点：。 1.3分包工程名称：。 1.4分包范围：； 主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。 2、分包合同工期 2.1合同工期： 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 工期总日历天数为：天 2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。 3、质量标准 本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）中标通知书（如果有）； （2）分包人的投标书及其附件； （3）本合同及其附件； （4）本合同工程建设标准及有关技术要求； （5）图纸； （6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件； （7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 5、合同价款 5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。 5.2合同价格形式，采用下列第（1）/（2）/（3）种形式： （1）固定单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，即在合同有效期内单价不变；（2）可调单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，本单价为基准价（该价格必须填），写明单价调整范围和方式，基准价±风险外的价差、变更签证（不超过业主合同人 工费、材料费的价差和变更签证风险范围）。 （3）固定总价：一次性包死价，表中填写总价构成的实物量分项清单或工程量清 单项。 6、承诺 6.1甲方承诺已获得业主同意将专业分包工程分包给乙方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。 6.2乙方承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在保修期内履行分包工程维修义务。 6.3乙方承诺履行业主合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。乙方承诺就分包工程进度、质量和安全与甲方向业主承担连带责任。 6.4合同当事人通过招投标或其他形式签订分包合同的，双方理解并承诺
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 土方工程施工合同
编号：FS-DY-20909 土方工程施工合同 发包方（全称）：xxxx置业有限公司（以下简称为甲方） 承包方（全称）：xx建工股份有限公司(以下简称为乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：xx公馆土方工程 2、工程地点：xx饭店以北，xx北路以东 3、建设单位：xxxx置业有限公司 4、设计单位：xx市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位：浙江xx工程管理有限公司 6、甲方项目总经理：徐xx 二、工程承包范围与承包方式
1、承包范围：开挖深度从自然地坪起，至地下室垫层底标高处，包括基坑土方挖运、人工清理与弃土，人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高，坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等，工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积，土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定，超挖部分不计工程量。 2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。 三、合同工期 1、土方开工日期：暂定为xx年8 月15 日(挖土开始之日，乙方必须在当天出具开工报告，否则视当天为开工日期。) 如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求，开始挖土的日期不同，则工期分别计算。 2、工期要求：按施工总进度计划，南区一层地下室：第一层挖土工期为10日历天（从挖土开始到第一道围护梁施工），第二层挖土工期为15日历天（从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工）；北区两层地下室：第一层挖土工
工程项目专项分包合同书 2011（试用版） 工程项目专项分包合同书
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了加强项目的施工管理，确保工程按期、保质保量的完成，经建设单位同意，工程实行工程项目专项分包，项目部班子由乙方自行组建，乙方对该工程从开工到缺陷责任期结束全过程负责。现经甲乙双方协商一致签订合同条款如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、发包单位： 3、工程地点： 4、工期要求： 220日历天 5、合同造价（大写）：小写：元 6、支付方式：①施工期间按形象进度拨付，工程完工后付至合同价款的50%； ②工程竣工验收合格后最高付至中标价的70%；③剩余款项在工程竣工审计 结束后一年内付至结算价的90%，质保金为施工合同价款的10%，质量保证期满后若无质量安全隐患，30日内付清全部工程结算价款。 7、工程质量要求：合格。 二、专项承包管理模式： 1、双方确定以乙方包工、包料、包形象、包质量、保进度、包安全形式实施 工程建设，并以此确定分包范畴。在规格、品质、价格一致的情况下，乙方应首选甲方下属公司杭州绿谷物资有限公司采购物资。 2、在甲方统一管理指导下，工程项目部班子由乙方自行组建。项目部名单需 上报工程管理中心审核同意后，方正式生效。 3、乙方在以上分包范畴内独立成本核算，自负盈亏。 4、乙方需无条件按照甲方制定的《施工现场标准化管理手册》(附一)、《园林 工程项目管理细则》（附二）及国家各项施工规定和要求对工程实施管理、施工，并与甲方签订《安全生产责任书》（附三）。 三、前置备案事项 乙方在正式开工前需按以下要求，需在工程管理中心协调帮助下，完成相关手续的办理及备案。并由工程中心出具《前置备案事项办结情况汇总表》（附四），并在领取工程款项时向财务部门出示。如乙方不能出示《前置备案事项办结情况汇总表》，财务部门有权拒绝乙方领款要求。
建设工程施工合同案例分析 案例一：谁承担不可预见的地质状况的风险 只有在一些一般公共工程的承包市场，地质状况的风险完全是承包商的风险，香港和马来西亚是这方面最典型的两个市场。在大多数市场上，或多或少地都对责任进行分担。但是在项目融资领域，一些项目，如FIDIC 银皮书所规定的EPC类型的项目就规定承包商完全负责现场及其地表和水文条件。 在香港公共工程合同中出现的风险分配，如EPC合同，反映了业主能够十分确定项目时间和成本的愿望。但是对这样做是否合理经常会出现争议，并且将此类风险完全交由通常是项目众多投标者之一的承包商承担会限制详细现场调查的方法和机会。很多人都认为如果让合同方承担一些事件的风险，而该事件又是该方无法控制且无法进行估量的，则这样的风险分配一般不会带来令人满意的结果。这样的风险分配方式可能是不经济的，而且会带来争议。香港政府对这些批评是很清楚地，但是仍然坚持这一方法，这一点让人感到惊讶。所以如果你们准备或正在香港政府项目中投标则必须加倍小心。 即使业主希望让承包商承担地质状况风险，这种完全承担设计责任的方法仍然会使业主面临一定的风险。 在一般传统承包模式下，完全设计责任由委托设计的业主承担，设计方被要求根据详细现场和其他调查就永久工程如斜坡和地基的设计进行优化。在另一方面承包商有义务使用根据其所获得的资料及其应当获得的其他资料而决定使用的方法来建设永久工程。他的合同性设计义务一般不会超过临时工程的设计，并保证临时工程不会对永久工程产生不利影响。但是对于不可预见的地质状况的风险可能会要求承包商对业主负责的永久工程进行重新设计，那这时承包商所负责的就不仅是临时工程和工作方法了。 业主关心的另一个不明显的风险是地下设施。关于地下设施的招标资料可能是不准确的并且这些设施可能会阻碍所设计的永久工程，因此此时就需要对设计进行修改或转移设施。如果选择转移设施，则会对工期有影响。并且，如果采取修改设计，则承包商将会就工期提出索赔。除了承担与工期有关的费用的风险，业主可能还要承担修改工程的直接成本或其他相关的直接/间接成本。 第三种风险分担的方法，也是不常见的是，适用承包商在“参考条件”的基础上制定的价格，但若出现更为不利的条件将按工量单增加付款。该方法对承包商最明显的好处在于承包商就其实际碰到的情况获得款项，而这会让业主尽可能准确的描述参考条件。该方法可能会导致重大的变更。变更的重大程度取决于该变更是由承包商还是由业主做出的，如果是由承包商做出的，是否在一开始就得到了业主或工程师的同意。在香港特别行政区政府设计施工合同一般条款I方案第13条中，承包商就对参考条件做出了定义。 最近有一个地质状况风险分担的实际方法即使用风险分配方案，该方法在英国受到欢迎。该机制的目的是： 如果出现了这些明确定义的条件，则承包商所应当承担的经济和时间后果的分担和估价； 超过估价分担的经济和时间后果所引起的各方的责任。 举个例子，如果对所遇到的岩石不利条件所引起的费用估价可能是100，000美元。业主和承包商可能约定该风险按照50:50承担，即各方承担50,000美元。在这些情况下，由于不管风险是否发生，承包商对风险的承担价格都包括在了合同价格中，业主将就承包商所承担的部分进行付款，如果出现了额外的风险费用，则再支付费用的一半。所以如果风险没有出现，但承包商处理岩石条件所出现的费用（在公开帐簿的基础上进行估算）低于50,000美元，则承包商将无权获得额外的付款。如果风险出现，而承包商处理风险的费用超过50,000美元，则超过的部分将在双方间按50:50的比例承担。同样的方法也适用于与时间有关的后果。 那么承包商可以如何避免或减少地质状况的风险呢？我们很遗憾的说，在国际承包中对于业主的风险-特别是在传统的公共工程采购项目中是很难做到的。在英国的公私采购项目中，承包商实际上也是对项目公司就地质状况承
土方回填工程 分包合同 工程名称：xxxxx 总包单位：xxxx 分包单位：xxx 签订日期：xxxx
土方回填工程分包合同 总包单位：xxxx（以下简称甲方） 分包单位：xxx（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国经济法》等有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等协商，制定如下条款容，双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称：xxx 工程地点：xxx 二、承包围 本工程地下室周边及室土方回填。 三、合同工期 2xxxxx 四、质量标准 1、符合国家有关质量验收标准。 2、回填土中不得含有建渣、废弃物、有机物等杂物。 五、工程价款 1、单价：土方回填按xxx元/M3（大写：xxx元每立方米）计算。 2、工程款结算 工程量按回填处的体积现场实际收方结算。 3、工程款支付 （1）、按当月完成量的70%，在次月支付； （2）、余款在工程竣工验收六个月后付清。 六、双方责任和义务 （一）、甲方责任和义务 1、承担现场的总体布置和管理，提供用水、用电接驳点。 2、有偿提供临时用房。 3、负责工期控制及各专业施工单位的交叉作业。 （二）、乙方责任和义务 1、在资质许可围自行完成分包任务，不得以任何形式再行转包。 2、进出口位置的冲洗设施，由乙方自行负责；车辆指挥、卫生清理必须有 专人负责，安全文明施工按甲方要求执行。本条所产生费用由乙方自行承担。 3、编制相关施工方案，报甲方技术负责人批准，施工按甲方技术负责人批 准的方案执行。 4、严格执行甲方要求工期，施工周期，每周向甲方上报进度计划。 5、乙方必须选用甲方指定的材料、设备，在甲方无明确要求时，必须选用 符合国家标准和地方规定的材料、设备。设备、材料、成品、半成品进场需通知甲方及监理单位验收，并按相关规定进行报审、见证取样。 6、乙方应按相关质检、安检及甲方要求做好质量管理、质量控制、质量保
分包工程施工合同 建设单位（以下称甲方)： 施工单位（以下称乙方）： 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商一致，就事宜签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 3、工程内容： 4、承包方式；包工包料、包质量、包工期、包竣工验收和资料、包安全文明施工的承包方式。 二、合同工期 1、开工日期：具体开工时间以甲方发出的书面进场指令为准。 2、施工工期：本合同约定的施工工期为个日历天。 3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响，经甲方确认同意后，予以顺延。 4、因乙方施工质量问题导致返工引起的工期延误，以及乙方组织不力或其他乙方原因造成的工期延误，甲方均不予确认。 三、合同价款 合同价款：本工程采用一次性含税固定综合总价包干，包干总造价小写人民币￥元，大写人民币。 四、工程质量 1、工程质量标准：按合格工程标准验收。 2、乙方必须严格按照现行的工程质量验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，随时接受监理甲方的检查，把好质量关，确保本工程实现质量目标。
3、工程质量未达到本合同约定的标准,乙方应按监理甲方的书面要求整改 ,整改费用均由乙方承担。 4、产品及安装标准采用国家标准，具体技术参数及指标必须满足设计及甲方的实际使用要求。 5、自工程整体竣工验收合格且完成竣工验收备案手续之日起两年为工程保修期。在保修期内本合同中消防工程施工产品及设备在使用过程中出现问题，乙方须在接到电话24小时内到现场并解决问题，因乙方施工或产品质量问题造成的损失由乙方负责赔偿。 6、在本合同规定的质量保修内，如果发现产品的质量或规格与合同规定不符，或证明产品有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合格的原材料等，监理甲方有权立即向乙方提出索赔并要求乙方无条件进行更换。 7、工程质量必须达到工程备案及验收要求，一次验收合格率要求达到100%；工程质量若达不到合格时，应予返修，直至达到要求为止，返修所需人力、财力和工期延误等均由乙方负责。 五、付款方式 1、本工程无预付款。 2、全部安装施工完成且通过并经甲方、监理验收合格后，支付合同额的75%。 3、全部工程经监督部门验收、取得合格意见书、交清竣工资料、签证结算审计完并办妥工程全部移交手续后，支付至工程总造价的95%。 4、剩余工程总造价的5%作为质量保修金，待工程保修期满（二年）无质量问题甲方无息支付给乙方。 5、每次付款前，乙方均应向甲方提供国家法律规定的税率为增值税专用发票，拒绝先付款后提供增值税专用发票。 6、若乙方提供不真实、虚假的增值税专用发票，一旦被国家税务局等有关部门查处，不但要承担由此产生的全部经济损失和法律责任，而且甲方有权对乙方进一步追究法律责任和经济损失的权利。