钢结构库房制作安装工程
施工合同
发包方: (以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将位于其所属的钢结构库房工程发包给乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则,为明确双方在施工中的权利、义务和责任,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程量:㎡
第二条工程承包范围
承包方式:
承包内容:仓库主体、房顶的制作安装(不含基础)
第三条合同价款
工程主体、工程总造价及付款方式
1、钢结构库房一栋:为钢骨架结构,主体立柱管为219Φ厚度为6个厚,屋顶为5×5角铁,长米,宽米,檐高米,房顶0.5mm 蓝色彩钢板,三面墙板、外墙为0.4白色彩钢板。工程单价¥元/㎡(大写:元/㎡)。总价款¥元(大
写:元)人民币。
2、付款方式:
(1)、签订合同后,甲方向乙方预付工程¥元(大写:元)。
(2)、剩余工程款计¥元(大写元),自施工之日起三个月内付清,即 2017 年月日前一次性付清。
(3)、甲方每次支付乙方工程款时,应通过转账(或乙方指定人员)的方式,不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员,否则甲方承担因此造成的一切经济损失。
第四条合同工期
工程的总工期为天,自 2017 年月日起至2017年月日止,甲方未支付工程款和场地不具备施工条件时,工期顺延,造成的损失由甲方承担。
如遇下列情况,经甲方现场代表确认后,工期相应顺延。
1、甲方在开工时,不能提供施工场地、水源、电源,道路未能通
畅,障碍物未能清除,工程款未能按时支付,影响进场施工等情况或场地内不具备施工条件。
2、降雨、大风等灾害性天气。
3、施工中途停水停电等影响正常施工的。
4、不可预见的其他因素导致无法正常施工的。(关于不可预见的
约定为:6级以上的地震、7级以上的大风、35度以上高温或
零下35度的恶劣天气等)
5、工程变更。
6、工程量增加。
第五条工程质量与检测
1、本工程质量经双方要求达到国家同行业质量评定标准。
2、乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文件要求进行施工。
第六条施工与设计变更
1、工程开始后,甲乙双方不得擅自单方面更改设计,如需变动需
经双方确认方可实施。变更设计需经双方负责人签字确认后生效。
如甲方提出的变更要求,发生合理的增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等)由甲方负责。
2、甲方如需变更施工方案(如整体结构、建设位置等)必须由
甲方作出正式修改通知书及图纸,乙方同意后才予以实施。重大修改后增加造价时,需另行协商,在取得投资落实证明,乙方才予以实施。
第七条双方的其他权利义务
甲方:
1、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作,并无偿为
乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。
2、施工中如甲方需变更图纸,应提前5天通知乙方。
3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度,并及时提出整改
意见和建议。如发现质量问题,有权要求乙方改进或返工,由此
产生的费用由乙方负责。
4、整个工程施工期间,全部吊装使用的吊车由甲方负责费用甲
方承担。
5、甲方指派一名代表具体负责履行合同及双方沟通。
6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款,
履行本合同约定的全部义务。
乙方:
1、乙方在施工中应严格遵守行业操作规程,确保施工安全。
2、乙方要严格按照要求施工,不得随意增减施工内容,严格按
本合同约定的工期实施、完成并保修工程。
3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境
保护、文明施工、安全生产等的规定。
4、遵守有关部门环境卫生的有关规定,保证施工场地的清洁和
交工前施工现场的清理,并承担自身责任造成的损失和罚款。
5、由乙方原因造成的误工,工期不予顺延;
第八条合同解除
1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。受损方可以要求另一方
按实际损失承担赔偿责任。
2、因不可抗力使合同无法正常履行,甲乙双方可以解除合同。
解除合同后的遗留问题,双方可以协商或通过申诉的方式解决。第九条违约责任
1、如甲方不按约定期限支付工程款,造成的停工损失,甲方应
支付此款并赔偿乙方的实际损失。
2、工程中途如由甲方停工、缓建、设计变更等原因造成的返工、
停工等,甲方应赔偿由此给乙方造成的实际损失;
3、任何一方如不能按照合同约定条款履行义务,致使合同无法
正常履行的,违约方应按受损方实际损失的两倍予以赔偿。其他要求双方协商解决,协商不成,交由守约方人民法院裁决。
第十条合同效力
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效益,自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表签字:法人代表签字:
合同签订地点:
合同签订时间:年月日