物业接管保修协议书
甲方（地产名称）：中南世纪城房地产投资
乙方（接管方名称）：中南世纪城物业管理分公司
丙方（施工方名称）：
根据甲方（开发商）和丙方（施工方）已签订的《承包合同》。
为规住宅用房保修责任事宜，做好房屋保修工作，经甲、乙、丙三方
协商，针对订立
如下协议：
一、甲方移交的 .
二、保修容： .
三、保修期限： .
为规三方维修保养行为，明确三方责任和义务，经友好协商，甲、乙、丙三方达成如下协议条款：
（一）、甲方委托乙方负责对甲方开发的物业在工程保修期的保修管理工作，授权管理围包括甲方与丙方签订的《房屋工程质量保修书》约定的保修围。
（二）、甲方委托乙方负责保修期到期时(但主体和基础的保修期为终身)的验收工作，验收标准按建设部标准，无建设部标准按省、市或行业标准的最高标准，无行业标准的以《中南宪章》之工程质量管理制度为准进行保修工程验收，乙方验收出具的书面意见将成为甲方向丙方支付或扣除维保款的有效凭证，乙方的验收不免除丙方对质量的保修责任。若甲方与丙方约定维保款分期支付，则甲方支付每笔付款时均需有乙方
出具的书面验收意见。
（三）、丙方各项工程的质量保修围和容、保修期限、保修责任、保修费用返还均按甲方与丙方签订的《房屋工程质量保修书》中约定的条款容执行。保修期限出现的工程质量问题和由于工程质量造成的损失均由丙方承担。房屋保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（四）、丙方应成立相应的维保队伍，其专业施工人员（特别是管理人员）的资质须征得甲方认可，同时作为本协议的附件（须注明各联系人员、联系地址、联系方式）。丙方应保证该队伍的固定性及稳定性，确保在维修问题发生时乙方可在第一时间联系到丙方维保人员；若丙方拒绝维修、故意拖延维修、超过本合同约定的期限仍不维修、超过约定期限不能维修(须经丙方确认合格)、屡修屡坏的，甲、乙方可自行维修或委托他方进行维修，所产生一切费用的120%从质保金中直接扣除。
（五）、乙方、丙方需做好维修保养全过程的记录（包括通话记录、维修记录等），以确保维修工程的透明度同时也便于甲方对维修问题进行检查跟踪。对于乙方的通知，丙方不得以任何理由搪塞拖延，应在第一时间响应；对于乙方送达的书面通知文件（包括但是不限于传真、电子、EMS信函等方式），丙方应书面签收而不得拒收，否则乙方可以此视为拒绝维修，由此产生的一切后果均由丙方承担。
（六）、1、在保修期的保修、返修由丙方承但。乙方接到报修
后15分钟派人到现场核实并拍照存档，认定故障点所属维修方，并
按照各类维修项目规定的处理时效进行维修处理，若属于丙方责任且
未在规定的时间维修处理的，由乙方自行维修或委托第三方维修，所
发生的维修费用的120%直接从质保金中扣除。根据维修项目的紧急
程度和维修类别。维修项目分为A类、B类、C类，具体各类维修项
目处理时效如下：
（1）、A类（包括水管爆裂、电梯故障、下水管堵塞、窗台渗水、玻璃破损、面砖脱落、地角线脱落、管道渗漏、电梯基坑积水等）
小型维修或紧急维修项目的，丙方在12小时处理。
（2）、B类（包括园区照明、线路缺相或故障、门禁系统故障、
窨井盖破损、石材铺装路空鼓、起拱、墙面空鼓、天花发霉、水景故
障等）普通维修项目，三星级项目丙方在3个工作日维修完毕；四星
级项目丙方在2个工作日维修完毕；五星级项目丙方在1个工作日维
修完毕。
（3）、C类（包括墙体渗水、绿化植物枯死、坡道破损、地坪漆脱落、石材破损脱落、地下室墙面返潮、渗水、裂缝、铝合金窗变形、管道井门锁故障、进户门变形等）等中型维修项目，三星级项目丙方在7个工作日维修完毕；四星级项目丙方在5个工作日维修完毕；五星级项目丙方在3个工作日维修完毕。
2、如果同一部位质量缺陷经丙方两次修理后再次发生，在乙方对维修部位拍照存档后，由乙方直接代替丙方实施修理，其发生的人工费按500元/工记取，材料费按照市场价格的3倍记取，并收取20%的配合费。乙方可凭照片证明或监理公司证明直接扣除上述费用，而无须丙方认可或确认。
3、丙方在维修前应制定施工方案并经乙方审核通过后方可实施，如没有经过乙方审核而自行施工的，造成的损失由丙方承担。
4、若因丙方工程质量原因导致住户提出大面积维修及其他索赔要
求，丙方授权乙方全权代表丙方与业主进行谈判，乙方拥有决定权，谈判结果经乙方代表和业主签字后即生效、丙方予以无条件确认。发生索赔的费用由丙方直接支付现金，不得从保修金中提取。若丙方拒绝赔偿，乙方有权从保修金中扣除赔偿费外，并从保修金中提取本次索赔费用的25%作为违约金，作为甲乙方处理投诉的管理费及名誉补偿费。
5、丙方在返场施工、维修维保时应遵守物业的相关管理规定，主动到物业办理入场手续，施工人员办理出入证；丙方在进行维保施工的过程中，对其它单位的作业面造成损坏的，经物业公司提交书面情况说明后，丙方负完全责任。
（七）、工程移交时丙方须提供工程相关的图纸、施工资料、其他工程技术资料、水电消防设备的检验合格证书、竣工验收证明、主要材料的质量保证书、新材料和配件的鉴定合格证书、设备的使用说明书和保修卡、材料供应商等一套完整的资料给乙方，同时还应提供一份详细的维保人员及联络方式给甲方和乙方，如丙方提供资料每欠缺一份应向甲方及乙方各支付违约金500元。
（八）、丙方须按本协议约定的保修程序履行保修义务，若未能按规定完成工程保修任务，丙方须承担协议约定的违约责任。由于保修期出现的工程质量问题所造成的一切损失均由丙方承担。
（九）、下列情形，由物业登记汇总，并由施工方承担相应费用：对小业主因室工程质量问题造成装修修复损失，因未维修或未全面维修或未及时维修造成的其他直接损失和间接损失，如未在约定期限及时补偿而导致业主拒交的物业费。
（十）、发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，
丙方在接到乙方的保修通知后，应立即到达现场抢修；发生涉及结构安全的质量缺陷，乙方应向当地建设行政主管部门报告，同时采取安全防措施；原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督（具体见维修保修类标准及时限附件）。
（十一）、针对设备系统（电梯、智能化、生活水泵、消防系统等）、景观绿化等需要定期维护养护的项目，丙方在交接验收同时应向乙方提供维保养护服务清单、记录表格、设备系统交接验收，另应提供产品操作、使用、维保说明书。
（十二）、保修期结束后（但主体和基础为终身），丙方应主动书面提请乙方进行验收，乙方在收到丙方书面申请后七个工作日对工程质量验收，若无异议，甲方给予办理保修款支付，将剩余保修款一次性支付给丙方，保修金的支付不减轻或免除丙方按原承包合同应付的保修责任；绿化景观单位还应提供按维保清单要求维保的经物业签核的维保记录文件；设备系统单位除应提供维保记录文件外另要提供产品维保、养护说明书或手册并对物业相关维保人员进行维保培训。
（十三）、乙方及乙方人员须认真、勤勉地履行甲方授予的权利，做到不乱签字，若因乙方过错造成损失的，乙方须赔偿相应损失的120%。若因乙方人员不专业造成应由丙方承担保修责任而乙方未发现的，则甲方仍有权行使相应权利要求丙方承担保修责任。
（十四）、保修程序、维修保修标准及时限见附件。
（十五）、如乙方在履行本协议期间弄虚作假的，则每发现一次，乙方应向甲方支付10000元违约金。
（十六）、如在本协议履行期间，物业公司变更的，则乙方的权利义务由新接任的物业管理公司享有和承担，丙方同意仍按本协议履行其义务。
（十七）、于本协议之外三方在谈判中的声明、理解、承诺以及协议之容，如有与本协议不相符的，以本协议为准。
（十八）、本协议一式 3 份，自甲、乙、丙三方签字、盖章之日起生效。其中甲方 1 份、乙方 1 份、丙方 1 份，具同等法律效力。
（十九）、本协议产生争议，三方协商无法解决时，三方均可向工程所在地人民法院起诉解决。
甲方：（房产公司）法定代表人或委托代理人：
联系地址：
日期：
乙方：（物业公司）法定代表人或委托代理人：
联系地址：
日期：
丙方：（施工单位）
法定代表人或委托代理人：
联系地址：
日期：
物业管理交接协议书范本 3 篇物业管理合同也称“物业管理服务合同”，是委托方和物业服务企业在根据《中华人民共和国合同法》、建设部第33 号令《城市新建住宅小区管理办法》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上签订的合同。以下是小编为大家精心准备的：物业管理交接协议书范本3 篇，欢迎参考阅读! 物业管理交接协议书范本一 甲方：_____________ （以下简称甲方） 乙方：_____________ （以下简称乙方） 根据___ 市人民政府 _ 年第___ 次和第 _ 次市长办公会议精神，为了加强我市小区楼房的物业管理工作，经市政府研究决定成立_市房产物业管理公司，对我市小区物业实行规范化统一管理。为了给住宅楼房的居民创造整洁、文明、安全、便利的居住环境，经甲、乙双方协商决定，将位于路___ 街的___ 小区的物业管理工作移交乙方进行管理，有关事宜达成如下协议： 一、从年月日起甲方正式将建设小区的物业管理工作移交乙方进行全面管理。 二、从年月日起乙方按着《物业管理手册》中指定的服务内容进行服务和管理。 三、为了加强小区物业管理工作，甲方在市物业办公室指导下，组建小区业主管理委员会，使物业工作依法进行。 四、物业管理用房和供水等设施、设备产权不变，但归乙方无偿使用、维修，维修费用由乙方负责。 五、甲方应将 _ 年___ 月___ 日以前的物业管理工作中所发生的费用
（雇 用人员工资、电费、维修费等）结清，没有结清的由甲方负责。 六、甲方应向乙方提供以下有关物业管理资料： 1、住宅小区规划平面图。 2、工程竣工总平面图。 3、单体建筑、结构、设备竣工图。 4、公用配套设施、地下管网工程竣工图。 5、工程质量验收合格证。 6、有关设施、设备安装竣工图及使用和维修技术资料。 七、关于大、中型专项维修资金使用问题：用户专项维修资金按有关规定应由市物业办公室收取，由于该小区的专项维修资金已由甲方收缴，并存入专用账户，待今后发生大、中型维修工程，由乙方提出施工方案及工程预算，甲方进行审核，经业主同意后，由甲方负责出资，资金从维修基金中扣除，因资金不到位影响维修由甲方负责。 八、甲方不向乙方提供物业管理费用，乙方管理费用依靠收取住户的服务费解决，物业服务收费由乙方收缴，服务标准与收费情况无关，收费标准由乙方确定，但不得超出有关规定。 九、乙方可以根据业主的委托提供物业服务合同约定以外的服务项目，服务报酬由双方约定。 十、乙方的服务应按指定性服务内容和服务标准执行（具体内容见附页）。乙方如违约或不按承诺实现，甲方有权通过法律渠道向乙方进行索赔，同时，业主无理拒交服务费，物业公司有权通过法律渠道解决。
输变电工程款项支付三方协议书 发包人： 承包人： 担保人： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由于康定富泰水电开发有限公司（以下简称“发包人”）银行基本账户正在办理变更等工作，无法履行与阿坝州明珠电力建设开发公司有限公司（以下简称“承包人”）在合同约定的履约保证金收取和工程进度款支付工作。发包人作为四川太平洋投资管理有限公司（以下简称“担保人”）的全资子公司，经三方协商一致，共同达成如下协议： 一、协议内容 1、该工程所有建设资金由四川太平洋投资管理有限公司负责担保，并代发包人完成履约保证金收取和工程进度款支付。 2、该工程往来款必须通过三方公司开户银行基本账户完成履约保证金收取和工程进度款支付。 二、权利与义务 （一）发包人的权利与义务 1、发包人必须保证工程的真实性和合法性。 2、根据承包人上报的预付款、备料款和工程进度款申请及时审批，并通知担保人在7个工作日内支付相关款项。 （二）承包人的权利与义务 1、该工程在完成施工图交底和路径复测后，工程进场施工前办理完成履约保证金的支付。 2、按照合同约定及时完成预付款、备料款和工程进度款申请工作。 （三）担保人的权利与义务 1、担保人收到承包人的保证金后，在进场通知书规定时间仍不能开工的，发包人应退还承包人已交纳的保证金并承担合同继续有效的违约责任。 2、担保人退还保证金应从进场后第三个月发包人分两次退完，第一次退还40万元，退还时间为2016年04月01日。第二次退还40万元，退还时间为：
2016年06月01日。 3、该工程在建设过程中担保人在收到发包人的付款申请后7个工作日内完成款项支付。 三、违约责任 1、鉴于发包人与担保人之间的关系，该工程发包人与承包人所发生的一切违约责任应由发包人与担保人共同承担。 2、承包人作为施工单位，发包人和担保人应严格按照合同约定支付工程款项，若未在规定时间内完成，承包人有权停止工程施工。 四、其他条款 1、本协议作为发包人与承包人签订的“四川九龙日鲁库、中古、汤古水电站输变电工程施工承包合同”的附件。 2、本协议一式三份，三方各执一份。 3、本协议在履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向工程所地人民法院提起诉讼依法解决。 发包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订时间：年月日 承包人（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订时间：年月日 担保人（盖章）： 法定代表人（签字）： 签订时间：年月日 你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多，但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃。一个叫良心，一个叫理想。
保修协议(三方协议)
保修协议书 甲方：保定市华瑞房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）丙方：（以下简称丙方）根据《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和《工程施工合同》的有关规定，在工程竣工交付验收后，施工单位在合同规定的保修期内，进行由于施工引起的工程保修，现甲、乙、丙三方就相关保修事宜，达成如下协议，共同遵守执行。 1.0保修范围及期限 1.1保修范围 1.1.1竣工图内容（包括变更、洽商、签证内容）中，由乙方承包的所有项，由于施工质量和材料质量原因引起的修缮；保修期内乙方负责免费处理。 1.1.2由于业主在装修过程中，对原结构及管线进行改动引起的质量问题，如：拆墙、管道管线改装移位、门窗拆改等而造成的质量问题不属于乙方保修范围。 1.2保修期限 1.2.1 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，即年。 1.2.2 电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，为2年。
1.2.3 屋面防水工程、外墙保温工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面和门窗的防渗漏，为5年。 1.2.5 建设工程的保修期，自竣工备案之日起计算。 1.3 维修后的保修期 1.3.1维修消耗时间不影响以上对保修期限的约定，即保修期限包含维修消耗时间。 2.0 工程保修期内各方联系人员（乙方在保修期内安排专人负责房屋保修事宜） 2.1甲方联系人： 联系电话： 邮箱：邮寄地址： 2.2乙方联系人： 联系电话： 邮箱：邮寄地址： 2.3丙方联系人： 联系电话： 邮箱：邮寄地址： 2.4 上述各方联系人发生变更，应提前7日通知其他两方。如因人员变更未通知或未按约定时间通知其他方而导致各方信息沟通及保修服务无法正常进行，过错方承担违约责任（具体处理方式基于后果严重程度无过错的两方协商确定，无需得到过错方同意）。 3.0 保修责任约定条款 3.1 业主报修的房屋质量问题，以户为单位，完工期限以丙方、业主约
关于物业管理交接事宜协议 甲方：乙方： 甲方系XX小区的前期物业管理公司。鉴于XX小区的业主委员会已成立，并诀定聘任乙方为新的物业管理公司。现甲方与乙方就该小区的物业管理交接事宜达成以下协议。 一、关于物业管理费：甲方已收取的物业管理费中，原则上在本协议签订前所产生的物业管理费由甲方所有，由于其他原因尚未收取的物业管理费，由乙方向甲方补足；本协议签订前甲方已预收的在本协议签订后产生的物业管理费，由甲方移交给乙方所有，尚未收缴到的应收物业管理费由乙方继续收取，所收取的费用全部归乙方所有（附明细）。 二、关于专项费用：专项维修资金属业主所有，专项用于物业保修期满后物业共用部位、共用设施设备的维修和更新、改造，不得挪作他用。本协议签订前，甲方所收取的专项费用在支付前期费用后应转交给乙方，并应列明清单。 三、在本协议签订前，水电费、供暧费等其他费用由甲方代收的，由甲方统一进行管理。甲方应将涉及物业的水表、电表的表底进行抄底记录，以本协议签订之日为据，之前产生的费用由甲方负责结清，之后的费用由乙方承担。 甲方保证无拖欠自来水公司、电力公司、燃气公司等费用。在本协议签订后，由乙方统一管理。 甲方应协助乙方到相关单位办理用户名称变更手续，将小区使用用户变更为乙方。 四、在本协议签订前，甲方如有对小区业主作出优惠事项的承诺，均应妥善解决。甲方向业主收取的押金应退还给业主，尚未退还业主的部分（附明细），应全额转交乙方保管。乙方不承担因甲方已收取其它押金而未退或未列入转交明细的责任。否则由此产生的纠纷，由甲方自行解决，与乙方无关。 五、根据物业管理行业的要求，甲方有义务完整移交小区的相关设施、设备、通讯器材、办公设备等等固定资产和必要资料，包括但不仅限于小区内的产业资料、竣工图纸、业主资料、物业费收缴明细、小区会所的房屋租赁协议、各类维保合同、广告及其他收入支出合同等资料告知乙方，并办好双方的书面移交手续，为乙方能够继续管理好小区创造条件（附清单）。 甲乙双方均确认，在本协议签订之日，小区内涉及物业管理的公共设施、共用设备等运行良好，无任何故障，并由专业人员进行交接。 六、甲方应提供本协议签订之日为止的财务报表和往来明细为依据，作为本协议附件，以便甲方今后管理小区工作的顺利开展。 七、甲方所聘小区物业管理从业人员，采取由甲方安排或员工自愿的原则合理分流，如乙
工程施工三方协议书样本 工程施工三方协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期合同总工期为日历天，各分段工期分别如下下: 四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算，合同造价暂定:人民币元整，由建设方支付。 本工程不设预付款。 保留的金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付付: 五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3、分包方的工作1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号后码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方： 总包方： 分包方： 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 —、工程概况： 二、承包方式： 三、合同工期 合同总工期为日历天，各分段工期分别如下： 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币元整，由建设方支付。本工程 不设预付款。保留金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任
1 ）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作 1 ）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、 协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 3、分包方的工作 1 ）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技 术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电 话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6）、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
咨询服务协议书 甲方（委托人）：AA有限公司 乙方（代理人）：BB有限公司 甲方为充分利用自贸区政策和资源，进一步开拓业务，拟在自贸区内新设教育投资有限公司（外商投资企业再投资）。 为妥善、及时、合法的办理上述两家公司设立相关手续，甲方特委托乙方提供上述公司设立相关的服务。双方本着平等自愿的原则，经友好协商，一致达成如下条款： 一、服务内容及要求 1、乙方负责提供区内和区外新设公司相关的以下服务： 1)提供相关法律文件范本及文书制作要求； 2)提供自贸区相关政策的咨询服务； 3)向主管工商行政管理部门提出申请并取得新设公司的名称预核准件； 4)如有必要，向主管商务部门发起备案（审批）流程，并取得备案（批准） 证书； 5)向主管工商行政管理部门提交申请材料并取得新设公司的营业执照； 6)向其他相关部门申请该企业以下证照的出具及手续的办理：（以下任务 排列不分时间先后） a.刻章 b.组织机构代码证 c.外汇登记证， d.税务登记证 e.海关登记证，包括：电子口岸 f.商检登记证 g.企业对外贸易经营者备案；
2、甲方如需乙方提供注册地址或物业资源，由双方另行签订协议确定。 二、甲方的责任 1、提供相关的法律文件及必要信息，并对其真实性和合法性负责。 2、对于中国法律、法规、规章和规范性文件所要求并应由甲方履行之行为， 根据乙方提示，须及时实施。 3、向乙方支付本协议第四条所约定的咨询服务费。 4、承担本协议第一条之事务所涉的各项政府费用及双方约定的其他费用。 5、为乙方执行本协议项下的事务提供必要便利。 三、乙方的责任 1、负责提供申办的法律文件和参考资料，并按照要求填写或协助甲方填写 相应文件和表格。 2、负责向甲方解释本协议所涉的中国法律、法规、规章和规范性文件。 3、保证执行行为的合法性，对因违法行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。 4、接受甲方监督，根据甲方要求，报告受托事务执行情况。 5、遇有影响受托事务执行之情况，应及时报告甲方。 四、咨询项目所涉费用及付款办法 1、本协议项下所涉费用如下表所示: 2、付款时间： 上述咨询代理费（不含政府费用）共计人民币XXXXX元。甲方应于取得签订本协议后10个工作日内，向乙方支付该咨询代理费。 上述预付政府规费由甲方取得签订本协议后10日内与咨询费同时支付给乙方。项目办理完成后，根据乙方提供的实际费用凭据结算，多退少补。
__________物业承接查验协议书 甲方（物业企业）： 乙方（建设单位）： 为维护业主的合法权益，明确甲乙双方责任，根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》、《物业承接查验办法》及省市相关政策规定，甲乙双方对（项目名称）的承接查验事宜，达成如下协议： 第一条承接查验内容 一、按《承接查验办法》第14条规定：乙方已依法向甲方移交如下基础资料（与 交档案馆资料相符）： 1、； 2、； 3、； 4、； 5、； 6、； 7、； 8、； 9、； 10、； 11、； 12、； 乙方尚未向甲方移交的资料： 1、； 2、； 3、； 4、； 5、； 6、； 其中1：、、、 、、于现场查验日前向甲方移交； 2：、、、 、、于物业交付使用后日内向甲方移交。
二、按《承接查验办法》中16条规定进行现场查验：查验范围为共用设备设施、物业共用部位、物业服务用房、设备设施用房等业主共有财产。 1、共用设备：包括电梯、消防设备、监控设备、水泵、水箱、避雷设施、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。 2、共用设施：包括消防设施、安防监控设施、人防设施、道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、雨污水窨井及地下总馆、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、垃圾转运设施以及物业服务用房等。 3、共用部位：包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等。 二、物业共用部位、设施、设备的查验结论： ，详见单项验收报告。 经甲方查验，乙方确认，上述物业共用部位、设施、设备存在的问题如下： 1、； 2、； 3、； 4、； 5、； 6、； 经甲乙双方协商一致，就存在的问题确定解决方法如下： 1、； 2、； 3、； 4、； 5、； 6、； 第二条承接查验及交接时间 一、现场查验时间：年月日至年月日 二、物业交接工作： 物业交接工作应当形成书面记录。交接记录应当包括移交资料明细、物业服务用房、物业共用部位、共用设施设备明细、交接时间、交接方式等内容，由甲乙双方共同签章确认。
工程装修三方协议_合同范本 工程装修三方协议 发布时间：2020-03-15装修协议；一.协议三方当事人；甲方：电话：乙方（业主姓名）：楼栋号：栋单元号房；乙方（业主）身份证号：电话：乙方委托人姓名：电话；丙方（装修施工单位）：负责人姓名：；身份证号码：电话：；二.总则；1、为保证小区业主住宅装修施工的顺利进行，维护小；邻关系以及小区整体公共利益不受侵害，广西钦州恒祥；内装修具有管理权，现甲、乙、丙三方就装修阶段的管；以共同遵守，具装修协议一.协议三方当事人甲方：电话：乙方（业主姓名）：楼栋号：栋单元号房乙方（业主）身份证号：电话：乙方委托人姓名：电话：身份证号码：丙方（装修施工单位）：负责人姓名：身份证号码：电话：二.总则1、为保证小区业主住宅装修施工的顺利进行，维护小区内业主的共同利益，及小区建筑物、住宅毗邻关系以及小区整体公共利益不受侵害，广西钦州恒祥豪苑物业管理有限责任公司对小区内各业主的室内装修具有管理权，现甲、乙、丙三方就装修阶段的管理达成如下一致意见，并与物业公司签署本协，以共同遵守，具体如下。2、三方对本协议已理解一致，在自愿、平等、协商一致的基础上，签定本协议。三.本协议依据的法律法规和文件⑴《中华人民共和国消防法》⑴《住宅室内装饰装修管理办法》⑴《建筑装饰装修管理规定》⑴《广西壮族自治区物业管理条例》⑴《前期物业服务合同》⑴《住户手册》四.本协议细则1、装修工程申报与审批⑴.业主在装修前应先带领装修单位向物业服务中心申报装修，并与装修单位负责人共同填写《业主室内装修申报表》并附装修施工平面图、水电图等图纸，及装修施工单位的资质证书、营业执照副本。⑴.装饰装修工程合同以甲方审批的《业主室内装修申报表》为准。⑴.服务中心收到业主的申报3个工作日内完成审批，由业主或装修单位负责人到服务中心办理相关手续并签署《装修施工三方协议》，取得服务中心核发的《装修许可证》后，方可进行装修。2、管理规定⑴.物业服务中心依据《业主临时公约》和本协议对装修施工进行监督检查，装修人员必须服从服务中心的管理。⑴.甲方聘请专业的清运公司对装修垃圾进行清运及处置，收费标准如为：按每建筑面积3元/㎡。⑴.施工时间规定，。星期一至星期五上午8:00-12:00 下午14:30-18:00（夏季）/15:00-18:00（冬季）星期六、日上午9:00-12:00 下午15:00-18:00国家法定节假日不得施工。⑴.装修外观要求：乙方装修只限于户门以内，全部外立面景观不得作任何改动，不能封闭阳台或改变阳台的设计使用功能；严禁户外安装雨蓬；严禁改变栏杆颜色及玻璃上贴纸；⑴.室内不得随意打洞、取消隔墙；严禁野蛮施工、重锤敲击墙、地面；严禁改动外墙；严禁损坏梁、柱及承重墙；严禁改动跃层楼梯；不得随意增加楼、地面负载，如增加砌隔墙、安装大型灯具等。⑴.不得破坏或更改厨房、厕所、阳台的防水层，装修前应对卫生间、阳台试水，看是否有堵塞渗漏现象。⑴.厨房不允许安装窗式直排式排气扇，厨房油烟必须由管道式排气装置统一排入烟道；严禁封闭户内的各检查口、地漏。⑴.预埋的可视对讲等弱电线路严禁改动；煤气管道的更改需向煤气公司申请，严禁自己改动。⑴.安装空调时请告知服务中心，并按指定位置安装外主机，严禁在空调搁板以外安装主机；热水器的进出口建议安装角阀及止回阀。⑴.室内装修垃圾必须及时自行清运，不得堆于小区或户门外；3、装修现场规定⑴.装修人必须在入户门外张贴《装修许可证》，装修人员必须衣着整齐，并接受保安人员的监督、检查；⑴.施工现场严禁吸烟、喝酒、煮食、打闹、住宿。⑴.装修材料的运输必须包装好，再使用电梯运送；对于超高、大、重的物料，必须据楼梯尺寸大小，预先分、拆好，不得在小区任何地方进行分、拆加工。
咨询服务委托协议模板 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 甲、乙双方经友好协商达成协议。 一、甲方委托乙方处理___________项目的___________事项。 二、甲方应提供相关的文件和资料，并对其真实性负责，否则由此而造成的损失由甲方承担。 三、甲方委托乙方的事项如下： 1.__________________________________________________________ 2.__________________________________________________________ 3.__________________________________________________________ 4.__________________________________________________________
四、甲方委托乙方完成工作的期限：_____________________________。 五、甲方向乙方支付委托项目咨询费为___________________________。 六、乙方先收取甲方的预约金。当合约到期后，若项目成功，则从咨询费用中扣除;若项目不成功，则扣除相关开支后给予退还。 七、若甲方中途放弃委托事项，则预约金不还，若乙方中途无故不提供咨询服务则预约金全额退还。 八、委托项目完成后十日内甲方向乙方支付全部咨询费，否则延期一天，收取滞纳金为应支付款项的______%。 九、协议若有争议，双方协商解决，协商不成可向法院诉讼。 十、协议在乙方收到全部咨询费后自动结束。 十一、本书一式四份，各持二份。 十二、协议经双方签定后生效。
室内电梯安装建筑工程施工安全三方协议书 业主方：四川中虹集团房地产开分公司 施工总承包方：湖南中格建设集团有限公司 电梯安装方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规，为保证双方安全生产，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成如下协议： 第一条业主单位：四川中虹集团房地产开分公司工程名称：嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼 第二条施工单位：湖南中格建设集团有限公司 施工总承包方责任人：蒙庆吉电话： 安全生产管理人员：陈小红电 话： 第三条电梯安装公司： 电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员： 电梯安装方现场负责人：电 话： 安全生产管理人员：电 话：
说明：电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责，资料复印件交到业主方工程管理部备案。 第四条业主方的责任和权利 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工，限期整改。 3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查，对违章、违规行为有权制止，限期整改，并根据具体情况进行处罚，处罚金从安全保证金中扣除。 第五条施工总承包方的责任和义务 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 2、按工程要求达到移交标准，移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任，做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护，与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合，安全高效的完成安装工作。 3、对安装过程中的安全文明施工情况，有权进行安全监督处罚，处罚金从保证金中扣除。 4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时，可以向另外两方提出整改要求等。 5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时，安装方须配合。 6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。 第六条电梯安装方的责任和权利 1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
保修协议书 甲方：保定市华瑞房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）丙方：（以下简称丙方）根据《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和《工程施工合同》的有关规定，在工程竣工交付验收后，施工单位在合同规定的保修期内，进行由于施工引起的工程保修，现甲、乙、丙三方就相关保修事宜，达成如下协议，共同遵守执行。 1.0保修范围及期限 1.1保修范围 1.1.1竣工图内容（包括变更、洽商、签证内容）中，由乙方承包的所有项，由于施工质量和材料质量原因引起的修缮；保修期内乙方负责免费处理。 1.1.2由于业主在装修过程中，对原结构及管线进行改动引起的质量问题，如：拆墙、管道管线改装移位、门窗拆改等而造成的质量问题不属于乙方保修范围。 1.2保修期限 1.2.1 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，即年。 1.2.2 电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，为2年。
1.2.3 屋面防水工程、外墙保温工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面和门窗的防渗漏，为5年。 1.2.5 建设工程的保修期，自竣工备案之日起计算。 1.3 维修后的保修期 1.3.1维修消耗时间不影响以上对保修期限的约定，即保修期限包含维修消耗时间。 2.0 工程保修期内各方联系人员（乙方在保修期内安排专人负责房屋保修事宜） 2.1甲方联系人： 联系电话： 邮箱：邮寄地址： 2.2乙方联系人： 联系电话： 邮箱：邮寄地址： 2.3丙方联系人： 联系电话： 邮箱：邮寄地址： 2.4 上述各方联系人发生变更，应提前7日通知其他两方。如因人员变更未通知或未按约定时间通知其他方而导致各方信息沟通及保修服务无法正常进行，过错方承担违约责任（具体处理方式基于后果严重程度无过错的两方协商确定，无需得到过错方同意）。 3.0 保修责任约定条款 3.1 业主报修的房屋质量问题，以户为单位，完工期限以丙方、业主约
甲方（委托方)： 乙方（被委托方）： 为了更好地贯彻执行《中共XX省委、XX省人民政府关于实施工业强省战略的决定》精神，推进企业管理水平的提升，帮助企业生产经营快速发展。甲乙双方经过友好协商，于年月日达成如下协议： 一、委托服务内容 甲方委托乙方对甲方项目进行可行性报告资料整理，同时申报年XX省相关的企业发展专项资金项目。 二、甲方权责 1、在协议规定时效内，甲方积极配合乙方工作，向乙方真实全面提供该项目的基础材料和附件材料；积极配合乙方到甲方项目现场进行实地考查和了解情况； 2、甲方须指定专人负责与乙方协调项目申报事项，并应乙方的要求及时提供该项目的相关材料和工作服务便利。乙方定期向甲方通报申请进展情况。（甲方申报联系电话：传真： E---mail：） 3、项目申报成功后，甲方负责按照项目规定积极组织本项目的具体实施工作，完成中期检查和项目验收工作； 4、项目申报成功获得立项后，甲方按协议约定及时向乙方支付项目申报的服务费用。 5、甲方对本协议负有保密义务，不向第三方泄露。 三、乙方权责
1、及时成立项目小组，并指定项目的联系人，负责与甲方的联络工作。（甲方申报联系电话： e-mail: ） 2、协议签订后，乙方及时组织编制所需报告、填报申报材料，在项目申报规定的时间内完成相应申报组织工作。项目申报完毕后，乙方将向甲方提供项目全套申报材料正式装订本一份。 3、在项目实施过程中，乙方积极协助甲方组织项目的跟踪管理，协助甲方提交监理报告。 4、乙方对甲方所提供资料负有保密义务，乙方除在本协议下使用外，不得用于其它用途。 5、乙方对本协议负有保密义务，不向第三方泄露。 四、服务费标准及付款方法 1、委托服务费用分前期费用和后期费用两部分收取。 2、前期费用支付方式：双方约定，委托服务前期费用为人民币（大写）：前期费用包括查询费用、申报资料编制费用。该费用在签订合作协议时一次性支付完毕。注：（该项金额暂无发票，需项目成功立项后，一起提供实际发生额发票）。 3、后期费用支付方式：双方约定，委托服务费用的计算方式为：该项目所获资金额的百分之计；支付时限为：专项资金到达甲方帐户的7天之内；支付方式为：甲方一次性支付完毕。（乙方提供与实际收费相等额的发票） 4、申请过程中申请企业所必须的申请材料附件材料制备费用，如专利证书、财务审计报告、检测报告、鉴定报告、申报注册费用、专家评审费用等，由申请企业甲方自行承担。
物业管理交接协议书 【第1篇】物业管理交接协议书 甲方：________小区前期物业公司 乙方：__________物业管理有限公司 根据《物业管理条例》、《____市物业管理办法》相关规定及艺墅小区业主大会决议，就艺墅小区物业管理交接过程中达成以下协议： 一、关于物业管理费：甲方相关物业费收取问题由业委会协调解决，乙方正式进驻接管后从新制定物业费收缴周期，与业委会协定物业费收缴起止日期。 二、关于专项费用：专项维修资金属全体业主所有，专项用于物业保修期满后园区共用部位、共用设施设备的维修和更新、改造，不得挪作他用。本协议签订前，甲方应就专项维修资金使用情况与乙方交接，如此资金至今未使用，甲方应出具公共维修资金未使用说明，并加盖其公章。 三、本协议签订前，甲方应将涉及物业的水表、电表的表底进行抄底记录，以本协议签订之日为据，之前所产生的费用由甲方负责结清，之后的费用由乙方承担。甲方需保证无拖欠自来水公司、电力公司、燃气公司等费用。在本协议签订后，由乙方统一管理。甲方应协助乙方到相关单位办理用户名称变更手续，将小区使用用户变更为乙方。
四、在本协议签订前，甲方如有队小区业主做出优惠事项的承诺，均应妥善解决。甲方向业主收取的押金（如装修押金、车证押金）应退还给业主，尚未退还业主的部分（附明细），应全额转交乙方保管。乙方不承担因甲方已收取其他押金而未退或未列入转交明细的责任。否则由此产生的纠纷，由甲方自行解决，与乙方无关。 五、根据物业相关法规的要求，甲方有义务完整移交小区的相关设备、设施、通讯器材、办公设备等固定资产和必要资料，包括但不仅限于小区内的产业资料、竣工图纸、业主资料、物业费收缴明细、小区各项租赁协议、各类维修维保合同、广告及其他收入支出合同等资料交付乙方，并办好双方的书面移交手续，为乙方能够继续管理好小区创造有利条件（附各项清单）。甲乙双方均确认，在本协议签订之日，小区内涉及物业管理得公共设施、共用设备等运行良好，无任何故障，并由双方专业人员进行交接确认。 六、甲方应提供本协议签订之日为止的财务报表和往来明细依据，作为本协议附件，以便乙方今后管理小区工作的顺利开展。 七、甲方所聘小区物业管理从业人员，均由甲方妥善处理、安置，不得影响乙方正常工作秩序。 八、在本协议签订前，由于小区的物业管理而发生的经济纠纷，由甲方承担，直至纠纷问题彻底解决。本协议签订
YOUR LOGO 工程三方协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程三方协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 建设单位：（以下简称甲方） 总包单位：（以下简称乙方） 分包单位：（以下简称丙方） 经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。 一、工程名称：. 二、工程地点：. 三、工程内容：. 四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。 五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。 六、工期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。 七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。 九、材料规格及厂家：材料为“_________”牌PVC防水卷材，1.5mm厚和“_________”牌AST合成高分子防水涂膜， 1.5mm厚。_________公司生产。 十、工程款支付方式： （1）材料进场后付合同价款的40%； （2）底板施工完毕后付合同价款的40%； （3）挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%； （4）留5%作为工程保修金，一年内付清。 经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。 十一、双方的权利和义务 1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。 2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。 3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
LOGO 咨询服务委托协议书 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________咨询服务委托协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 甲、乙双方经友好协商达成协议。 一、甲方委托乙方处理___________项目的___________事项。 二、甲方应提供相关的文件和资料，并对其真实性负责，否则由此而造成的损失由甲方承担。 三、甲方委托乙方的事项如下： 1._________________________________________________________ _ 2._________________________________________________________ _ 3._________________________________________________________ _
4._________________________________________________________ _ 四、甲方委托乙方完成工作的期限：_____________________________. 五、甲方向乙方支付委托项目咨询费为___________________________. 六、乙方先收取甲方的预约金。当合约到期后，若项目成功，则从咨询费用中扣除;若项目不成功，则扣除相关开支后给予退还。 七、若甲方中途放弃委托事项，则预约金不还，若乙方中途无故不提供咨询服务则预约金全额退还。 八、委托项目完成后十日内甲方向乙方支付全部咨询费，否则延期一天，收取滞纳金为应支付款项的______%. 九、协议若有争议，双方协商解决，协商不成可向法院诉讼。 十、协议在乙方收到全部咨询费后自动结束。
2017物业管理交接协议书 协议书有广义和狭义之分。那么物业管理交接协议 书怎么写?下面是为大家搜集的2017物业管理交接协议书，供大家参考。 2017物业管理交接协议书篇一 甲方：________小区前期物业公司 乙方：__________物业管理有限公司 根据《物业管理条例》、《____市物业管理办法》相关规定及艺墅小区业主大会决议，就艺墅小区物业管理 交接过程中达成以下协议： 一、关于物业管理费：甲方相关物业费收取问题由 业委会协调解决，乙方正式进驻接管后从新制定物业费 收缴周期，与业委会协定物业费收缴起止日期。 二、关于专项费用：专项维修资金属全体业主所有，专项用于物业保修期满后园区共用部位、共用设施设备 的维修和更新、改造，不得挪作他用。本协议签订前， 甲方应就专项维修资金使用情况与乙方交接，如此资金 至今未使用，甲方应出具公共维修资金未使用说明，并 加盖其公章。 三、本协议签订前，甲方应将涉及物业的水表、电 表的表底进行抄底记录，以本协议签订之日为据，之前
所产生的费用由甲方负责结清，之后的费用由乙方承担。甲方需保证无拖欠自来水公司、电力公司、燃气公司等 费用。在本协议签订后，由乙方统一管理。甲方应协助 乙方到相关单位办理用户名称变更手续，将小区使用用 户变更为乙方。 四、在本协议签订前，甲方如有队小区业主做出优 惠事项的承诺，均应妥善解决。甲方向业主收取的押金(如装修押金、车证押金)应退还给业主，尚未退还业主 的部分(附明细)，应全额转交乙方保管。乙方不承担因 甲方已收取其他押金而未退或未列入转交明细的责任。 否则由此产生的纠纷，由甲方自行解决，与乙方无关。 五、根据物业相关法规的要求，甲方有义务完整移 交小区的相关设备、设施、通讯器材、办公设备等固定 资产和必要资料，包括但不仅限于小区内的产业资料、 竣工图纸、业主资料、物业费收缴明细、小区各项租赁 协议、各类维修维保合同、广告及其他收入支出合同等 资料交付乙方，并办好双方的书面移交手续，为乙方能 够继续管理好小区创造有利条件(附各项清单)。甲乙双 方均确认，在本协议签订之日，小区内涉及物业管理得 公共设施、共用设备等运行良好，无任何故障，并由双 方专业人员进行交接确认。 六、甲方应提供本协议签订之日为止的财务报表和
建筑工程施工管理协议书 建设单位：(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位：(以下简称乙方) 施工承包单位：(以下简称丙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议： 一、概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任： 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务； 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理； B、安全文明责任： 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、丙方积极服从。
3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 ５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 ６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 ７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任： 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。 2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误，甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。 D、其他责任： 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作； 2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。