温泉苑二期工程
施
工
合
同
项目名称：温泉苑二期工程
发包方：湖南省电力公司灰汤培训部
承包方：长沙广大建筑装饰有限公司
二零一一年九月十四日
目录
第一部分合同部分
1、工程概况 (3)
2、甲方工作职责 (3)
3、乙方工作职责 (4)
4、关于工期的约定 (4)
5、关于工程价款及结算的约定 (5)
6、关于材料供应的约定 (5)
7、有关安全生产和防火的约定 (5)
8、奖励和违约责任 (5)
9、争议或纠纷处理 (6)
10、附则 (6)
第二部分合同通用条款 (7)
第三部分工程质量保修书 (55)
第四部分廉政合同 (57)
第五部分主材明细表 (59)
第一部分合同协议书
发包方（甲方）：湖南省电力公司灰汤培训部
承包方（乙方）：长沙广大建筑装饰有限公司
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
１．１工程名称：温泉苑二期工程
１．２工程地点：_宁乡县灰汤镇
１．３承包范围：
1）土方工程:招标图纸范围内的场地土石方、基础土方等；
2）温泉泡池、水疗池、机房、水上竞技池等修建；
3）小型建筑工程(含小木屋、景观亭、花架等)；
4）景观工程（含塑石桥、景石、景墙、喷泉、古井等）；
5）道路、小溪、园路工程、花池等。
１．４承包方式：_包工包料_
１．５工期：本工程自_2011年_9_月_14_日开工，于_2012_年_2 _月 14 日竣工。
１．６工程质量：按国家有关施工及验收规范要求达到合格等级。
１．７合同预算价款及付款方式：本合同预算价款约 788.5万元，作为付款依据。
合同签订后10天内甲方付合同价款的20%（小计1577000元），作为工程预付备料款，工程开工后，甲方按每月的工程进度分期支付乙方当月完成进度款的90%，预付款在进度款中扣回，但进度款总额不得超过合同总价款的80%。竣工验收结算审计后付至结算工程款的95%，余款5%，留作质保金，保修期一年满后无息付清。
第二条甲方工作职责
２．１开工前向乙方进行现场交底。
２．２指派_彭罗生、欧阳亚平、刘文达为甲方驻工地代表，负责合同履行。以中标标书为标准对工程质量、进度进行监督检查，对所有建筑材料进行核准品牌验收，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。验收、工程量签证需甲方两人以上签字认可。
第三条乙方工作职责
３．１参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
３．２指派_ 陈俊华、吴自宏 _为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方驻工地代表需驻守在工地，如离开工作岗位，需经甲方负责人同意后方可离开，否则将按500元/天扣除工程款。
３．３严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。电工要求持证上岗。
３．４遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、客房家具、绿化苗木不受损坏，如有损坏，需照价赔偿并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾清扫等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
３．５施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3．6 乙方应采取有效措施保障安全施工，如发生伤亡事故，责任自负，并在本合同签订后开工前与甲方安全保卫部门签订《安全协议》和办理临时人员施工进院出入证和暂住证手续；做到文明施工，遵守甲方有关规章管理制度；爱护环境，做到工完场清；自行处理施工人员食宿问题。
３．7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担相关费用。
3．8 工程竣工后20天内向甲方报送工程结算及签证等有关资料一式两份、竣工图纸一式肆份。若工程结算经审计后核减额超过审定金额的10%，其超过部分应计的审计费用由乙方承担。
3．9施工用水、用电均装表计量，收费标准为电费 1 元/度，水费2.5 元/吨，温泉水不供给。
3．10乙方施工人员（除留守看管材料人员）一律住在院外。
第四条关于工期的约定
４．１甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
４．２因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
４．３因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
４．４因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水等不可抗力因素影响，导致停工二天以上，工期相应顺延。
第五条关于工程价款及结算的约定
本工程采用按竣工图纸、现场经济签证等按实结算的方式，根据湘建价[2009]406号文件、《湖南省建设工程工程量清单计价办法》中的综合单价法和相应的《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及相关取费标准取费；装修部分的人工工资按 82 元/工日，强弱电安装工程及其他工程人工工资按每工日68 元计算，主材以投标文件中所规定的品牌及投标价格为准。材料价格调整按湘建价[2008]2号文规定执行，即土建材料价格涨幅在±3%，装饰及安装材料涨幅在±5%以上时，材料价格应按发包人签认的材料价格调整。价格涨幅应按《长沙市建设造价》同期价格为准。如遇特殊情况工程量调整，以实际发生工程量和投标综合单价结算。该工程不给予劳保基金费用。
第六条关于材料供应的约定
1、具体材料品牌见附件，乙方不得擅自更改品牌。
2、乙方应采购优质材料，如材料不符合质量要求或规格有差异，禁止使用；材料运到工地现场后，应向甲方提交出厂证明、产品质量证明书、合格证、检测资料等，提请甲方验收认可；主材未经甲方验收，不得用于本工程；若擅自使用不合格产品，对工程造成的损失由乙方负责。
第七条有关安全生产和防火的约定
7．1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7．2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第八条奖励和违约责任
8．１由于甲方原因中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失；但乙方必须向甲方提交申请补偿损失的书面报告，报经甲方认可。每停工或窝工一天，甲方按停工或窝工的人数支付乙方20元/人/天。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的万分之一支付滞纳金。
8．２由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金。
8．3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
8．4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
8．5未办理验收手续或乙方认可，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8．6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条争议或纠纷处理
9．１本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9．２当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由宁乡县仲裁委员会仲裁。
第十条附则
１0．１本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
１0．２本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
１0．３本合同履行完毕后自动终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：
年月日年月日
开户银行：帐号：
户名：
税号：组织机构代码证号：
营业执照注册号： . .
温泉供应合同 合同编号：字【】号温泉供水人：福州市温泉供应公司 温泉用水人： 为明确供水人和用水人在温泉供应中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》，经供、用水双方协商，订立本合同，以便共同遵守。本合同所称温泉是指含有一定热量的地下水。 第一条用水地址、用水性质和供应量 （一）、用水地址为区（乡、路）号。用水四至范围（即用水区域四周边界）是 （具体附详图标明）。 （二）、贸易结算计量（总）水表（以下简称结算水表）口径、底度流量（用水基数）、注册登记号、用水性质（住宅生活用水／机关、事业单位用水／营业性用水）、安装地点及用户申请日供水量。 第二条供水方式、质量 （一）、除不可抗力或双方另有约定的特殊情况外，供水人按以下方式供应温泉： 1、通过城市公共温泉供水管网及附属设施或以汽车槽罐运输方式供应温泉；采取汽车槽罐运输的，用水人应自备槽罐汽车。 2、保证所供温泉在城市公共温泉供水设施与用水人自有温泉供水设施产权分界处的水压大于等于0.14Mpa，水温不低于55℃（即主干管与支管分支处、加水点的出水口输送温度）。
（二）、用水人不能间断用水或者对水温、水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水保温、间接加压、净化装置等设施。 第三条用水量计算、有偿使用费及水费结算方式 （一）、用水量计算： 用水计量器具为：□普通机械水表、□智能IC卡水表、□电子远传表、□汽槽车、□，该用水计量器具须经国家技术监督部门或其委托部门检定、认定，并在安装时进行登记注册。供、用水双方按照该注册登记的结算水表计量水量。 （二）、温泉有偿使用费：指用水人因取得供水人温泉供应指标，享有指标范围内的温泉使用资格而向供水人缴纳的费用，该费用主要用于城市公共温泉供水设施的建设、维护、管理等。 用水人应在本合同签订之日起10日内向供水人交纳供应温泉有偿使用费元（按曰供应每吨水量, 应缴 纳元计）。 （三）、温泉水费：是指把温泉作为一种商品，由用水人按照温泉用水性质和用水数量交给供水人的费用，该费用主要用于补偿国家征收的资源费等。 1、根据用水性质，按物价部门批准的分类价格收取温泉水费。 2、在合同有效期内，遇温泉水价调整时，按照调价文件执行。 3、供水人按照规定周期抄验结算水表或统计车吨数并结算温泉水费，用水人应在收到温泉水费通知单或温泉水费通知单送到指定地点之日起7日内缴清水费。 4、为确保供水人对温泉生产设施折旧费用的提取，温泉水费实行二部制价格（基本吨数价格和实际用量价格）。在合同约定的温泉供应期限内，每月使用温泉量少于供应量20%的，用水人应按供应量的20%缴付温泉水费。 5、温泉水费缴费方式为无承付托收或现金支付，缴费协议另附。
编号：_____________公园建设工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________________（简称甲方） 施工单位：________________________________（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期：自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况，工期顺延。 （1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。 （2）、工程量增加。 （3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。 （4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算： 1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式： 1、全额垫资付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三
园林建设工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》和《湖南省建筑市场管理条例》及有关法规，为了明确甲乙双方在施工中的权利和义务，经双方充分协商一致，同意签定本合同。 第一章总则 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、设计单位： 二、工程范围 1、 2、 3、 以上范围内需施工的区域，经甲方签字认可后，按设计图纸和变更施工。三、工程内容 本工程施工范围为铺装工程、景观及绿化工程、景观照明工程等。 1
四、承包方式 本工程采用设计图纸、设计变更、工程联系单、现场经济签证等，包工包料，经甲方在工程联系单上签字后施工，经甲方代表验收后按实经审计结算。 五、工程结算 1、铺装工程及园林景观土建工程套用1999年《湖南省建筑工程单位估价表》，按湘建价（2002）第578号文三类工程标准取费（其中按定额规定需单独取费的土方部分按费率中间值取定）； 2、园林景观及绿化工程套用1997年《湖南省仿古建筑及园林工程单位估价表》，按湘建价（2002）第578号文二级企业标准取费； 3、水电安装工程套用2002年《湖南省统一安装工程单位基价表》，按湘建价（2002）第578号文三类工程标准取费； 4、部分施工内容不能套用以上三种定额时，则套用1995年《湖南省市政工程定额》，按湘建价（2002）第578号文费率中间值取定； 5、人工工资：按元/工日计算，其中计时工按元/工日（施工期间若有新的调整文件，则人工工资按新的调整文件执行）； 6、主要材料及设备价格、苗木价格：以施工同期《长沙建设造价》上的发布价格为参考依据，经双方协商后定价； 7、施工期间若有定额或其他除人工工资方面外的政策性调整文件，不予调 整，仍按本合同约定执行； 2
市政管网施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本着平等、诚信、互利、自愿的原则，甲方现将重庆市北碚十里温泉城运河核心片区（一期）市政景观道路工程管网工程安装承包给乙方，结合本工程实际情况，经双方共同协商，达成如下协议： 一、承包方式：乙方包工包料，甲方提供住宿; 乙方生活费用自理）。乙方负责一切工具、机具及设备有（夯实机、安全帽等需乙方携带或购买的零星材料、工具），水电费及基坑开挖由甲方负责。 二、承包内容： 1、污水检查井、雨水检查井施工; 2、经甲方机械开挖至设计基地后，由乙方负责基坑清渣、夯实（工具自备）。 3、乙方自行购买检查井施工所需的砌块、砂、石粉、爬梯，并提供相关材料的合格资料（井盖除外，由甲方购买乙方负责安装） 三、承包单价及付款方式： 1、承包单价：____________ 元 （1）以上单价均含有人工费、工具、材料费、夜间加班费、各种安全技术措施处理费、劳保费、材料转运费。劳务班组保险费、医疗养老费、管理费、税费。施工中的材料转运及其它费用甲方不再承担。 （2）除大的结构变更和大范围的建筑变更（每次变更的劳务费用在________________ 元以上）以外，其余设计变更导致成本增减均不作调整。 注：以上条款价格均包括：本合同的全部工作内容（所有零星工程量等均执行本单价）和约定 条件（含工用具、清洁等），即无任何计时工（承包范围外除外）以及完成合同内容所需的直接费、间接费（如管理费、利润、劳保费用、各项补贴、税金、机具费、安全文明施工费、利 润、风险等）。 2、付款方式：
并向发包人支付违约金或罚款额序号项目处理方法度（由发包人从应向承包人支付 的工程款中扣除） 一工程进度 1未按期完成验槽工作限期完成10000 元 / 天 2未按期完成基础工程限期完成20000 元 / 天 3未按期完成各楼号结构± 0.000限期完成20000 元 / 天 4未按期完成低层结构封顶限期完成20000 元 / 天 5未按期完成高层 3 层顶板封闭限期完成20000 元 / 天 6未按期完成高层20 层顶板封闭限期完成10000 元 / 天 7未按期完成各楼号结构封顶限期完成20000 元 / 天 8未按期完成专项计划，影响其他分包后续工 10000-20000元/ 天 . 栋序施工 限期完成 9将自施工程强迫其他分包完成扣除相应工程款3000-10000元/ 次 10未按总控计划完成专项验收（各项竣工验 10000 元 / 次收） 限期完成 11总工期拖延追究违约责任100000 元 / 天12未按总控计划完成竣工备案追究违约责任100000 元 / 天13未按合同要求向发包人移交物业追究违约责任100000 元 / 天 注：如果承包人按自己承诺完成了最终工期，在结算时发包人可以考虑向承包人退还一部分工程进度的违约金。 二工程质量 1出现重大结构质量问题限期完成100000 元 / 次 对于甲方发现并要求的整改的问题，乙方必 3000-50000 元/ 次2须做出回复，明确整改方案及完成时间，对限期整改 【视情节严重性】于乙方拒不整改或整改造假的情况
并向发包人支付违约金或罚款额序号项目处理方法度（由发包人从应向承包人支付 的工程款中扣除） 3出现重大二次结构质量问题限期完成10000 元 / 次 4对监理通知指出的质量问题未及时整改并 5000 元 / 次 限期完成 回复 5因结构、二次结构质量问题影响其他分包施 10000 元 / 次 限期完成 工 6未按材料、设备封样计划完成封样限期完成500 元 / 项 7 停工整顿、限期主材 50000 元/ 次工程材料、设备进场不报验即用于工程上 报验非主材 5000 元 / 次在接到关于修复或运走、替换不合格材料、 8设备的规定发出的通知或指令后不遵守指限期完成1000 元 / 天令 9未做同进度工艺节点样板先行的限期整改500-1000 元 / 次10未按要求进行工序自检限期整改500 元 / 次 11分项、分部工程未报监理验收即进行下道工 1000 元 / 次 序 停工整顿、返工 5000 —50000 元/ 处， 地基、边坡、支护未按要求处理，存在安 如普遍存在或拒绝整改的 20000 12 全隐患的 限期整改 — 100000 元天然基础施工区域基底土质必须符合设计 13要求，若基底土质未符合设计要求即进行垫停工整顿、返工5000— 30000 元/ 处层施工 桩偏位情况严重，存在结构安全隐患，必须 14询问设计意见并按要求进行处理，未经处理停工整顿、返工3000— 50000 元/ 处即进入钢筋和模板工程
建设工程施工合同格式工业项目L G--92- -06
建设工程承包合同 (LG—92—06)山东省工商行政管理局监制
建设工程施工合同 发包方 (以下简称甲方) ：莱芜钢铁股份有限公司（棒材厂） 承包方（以下简称乙方）：北京赛能杰高新技术股份有限公司 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：莱钢棒材厂大型车间易地改造推钢式加热炉 （莱钢股份规字【2010】17号） 工程地点：莱钢棒材厂大型车间 工程承包范围：易地改造推钢式加热炉现场签证部分 2、开竣工日期： 2010年 4 月1日开工，2010年 7月31 日竣工。 3、质量等级：合格 4、工程造价：约计 10万元，以审定的工程决算为准。 二、工程价款 本工程价款按以下第［］条规定的方法计取。 （一）综合单价单位估价法
1、执行的预算定额 土建工程按本款第（）项执行。 ①版《山东省建筑工程综合定额》。 ②版《山东省建筑工程综合定额莱芜市价目表》。 ③版《冶金检修工程预算定额》 安装工程按本款第（）项执行。 ④版《全国统一安装工程预算定额山东省单位估价表》 ⑤版《山东省安装工程综合定额莱芜市价目表》 ⑥版《冶金检修工程预算定额》 人工费调整按： 2、执行的材料预算价格： 土建工程按本款第（）项执行。 ①版《山东省建筑工程综合定额》取定的材料价格。 ②版《山东省建筑工程综合定额莱芜市价目表》取定的材料价格。 ③ 安装工程按本款第（）项执行。 ④版《全国统一安装工程预算定额山东省单位估价表》取定的材料价格。 ⑤版《山东省安装工程综合定额莱芜市价目表》取定的材料价格。 ⑥版《冶金检修工程预算定额》
合同编号： ×项目 园建工程合同 发包方： 承包方： 签订日期：
阳光交易告知书 为保障公平、公正的商业环境,维护合作双方的共同利益,×地产提倡阳光交易。若各单位在与×地产集团、所属项目公司及各相关部门业务往来中,发现×地产人员存在贪污、索贿、受贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法违纪违规行为,欢迎向×地产监察部门进行举报。具体举报方式如下： 举报邮箱： 来信来访举报： 地址： 邮编： 项目园建工程合同
发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 甲方确定乙方为项目园建工程的承担施工单位。现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本合同所涉事宜协商一致,在甲方注册登记地订立本合同,以资双方共同遵守。 第一部分：专用条款 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程承包内容 按甲方确认的园建工程施工图纸、设计变更通知、图纸会审纪录及甲方要求结合现场具体情况承包以下范围及内容： 4.工程承包方式及计价方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包,包干总价包人工、包材料、包机械、包安全文明施工、 包材料或成品检验检测、包验收、包成品保护、包保修、包施工用水电、包措施费、包利润及税金等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体工 程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内,除甲方认可的设计变更及现场签证以外, 不随其他任何因素变化而调整。 4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内,由乙方向税收部门缴 纳。
4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计,均不得另行调整造价,任何未填报的 费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的,乙方必须经 甲方书面确认工程量,增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取： （1）《预算清单》中有相同清单子目,按《预算清单》综合单价,不因任何因素而调整； （2）《预算清单》中有类似清单子目,参考类似清单子目综合单价。若只是主材种类不同,则只调整主材差价,其它费用不调整,即综合单价=类似清单子目综合单价+ （现种类主材材料价-原子目种类主材材料价）； （3）《预算清单》中没有的清单子目,综合单价双方在施工前协商确定。 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸 甲方向乙方提供一式三套施工图纸。 6.工程质量标准 工程质量标准：合格 7.工程总承包暂定价：￥元（大写人民币元整） 8.工程款支付办法 8.1.工程结构整体完成（包括水电管线预埋、园建小品结构与基础工程及所有铺装混凝土 垫层全部完成）,并且在该节点之前的园建专项质量评估超过80（含80）分,经甲方及 监理单位确认后30天内,甲方支付乙方工程总承包价30%的工程款,计￥元 （大写人民币元）； 8.2.所有土建饰面工程完成（包括地面铺装、墙饰面等工程）,并且在该节点之前的园建专 项质量评估超过80（含80）分,经甲方及监理单位确认后30天内,甲方支付乙方累计 到工程总承包价60% 的工程款,计￥元（大写人民币元）； 8.3.工程完工且在该节点之前的园建专项质量评估超过80（含80）分,经甲方及监理单位 验收合格后30天内,甲方支付乙方累计到工程总承包价85%的工程款,计 ￥元（大写人民币元）； 8.4.工程竣工验收合格并且双方结算完成后30天内,甲方向乙方支付累计到结算总造价95% 的工程款；
卫生间隔断工程施工合同 甲方：深圳市广田装饰设计工程有限公司天津水上皇宫项目部 乙方： 甲方就珠江温泉城国际学校卫生间隔断工程，采用包工不包料形式承包给乙方施工。为了保证工程质量、安全和工期，双方本着平等自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订出以下条款，订立本合同： 一、工程名称：珠江温泉城国际学校卫生间隔断工程。 二、工程地点：天津市宝坻区周良庄珠江温泉城4#地学校工地。 三、承包范围：国际学校内的卫生间隔断（高密度板）工程的施工任务。 四、承包方式：工程实行包工（不包料）、包质量、包安全、包工具、包文明 施工、包工程验收达到优良标准（以建设及有关单位验收为准）、包施工中工人的安全保护用品和劳动福利在内的承包方式。 五、开工日期：定于2005年5月日开工，施工工期个日历天。 六、承包单价及结算付款： 1、包工费用：（含场内装卸、搬运、制作（包封边）、安装、机械费、技术措施费、文明施工费、安全生产措施费）。单位价为元/㎡。 2、工程量确认：工程量按总包单位确认的工程量。 3、付款方式：甲方在韩建一项目部拿到工程进度款后，一次性支付乙方全部工程款。 七、保证质量安全条款：参照国家有关规范和标准及韩建标准合同条款。 八、安全生产、文明施工、消防、治安条款参照公司与韩建签订协议中的条
款（此项另付文本）。 九、其它： 1、合同自双方签名之日起生效，工程完工通过验收结清全部工程款后自 行终止。 2、因现场造成的不尽事宜由双方商定，作为补充合同，与本合同具有同 等法律效力。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：深圳市广田装饰公司天津水上皇宫项目部乙方： 代表：代表： 电话：电话： [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
北京市园林绿化建设工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
北京市园林绿化建设工程施工合同 完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 bf--XX--0204 北京市园林绿化建设工程施工合同 工程名称 发包方 承包方 合同编号 北京市工商行政管理局 北京市园林局 二○○五年三月 发包人（全称）：
承包人（全称）： 承包人资质等级： 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：
工程施工中工业类合同参考格式（二）.DOC 附件一技术转协议目 通知第一条定义在本协议中，下列用语的定义如下： 1、“附属公司"指甲方在某中拥有直接或间接股份的所用公司，合营公司除外。 2、“散装车”指全分解的汽车成套件或散装零部件，其中包括消耗材料和标准件（如有的话）。 3、“合同汽车''指经甲方和合营公司商定由合营公司制造的，以甲方和（或）附属公司的汽车为基础的所有汽车种类、车型和变型。 4、“合同零部件”指在中国由合营公司制造和合营公司制造的合同汽车的所有动力总成、总成、分总成和零部件。 5、“合同产品"指合同汽车和合同零部件。 6、“契约商标"指甲方随时可能用书面规定的甲方及附属公司的商标和服务商标，以及商标名称和服务名称。 7、“工业产权"指在中国国内或国外注册，纯属甲方产权的，有关合同产品的所有专利、实用新型、注册过的外形设计和技术发明的发明者证书。 8、“专有技术''指甲方或附属公司拥有和开发的，与合同产品有关的，关于合同产品的设计、开发、制造、试验、销售和售后
服务，以及管理的一整套实用的、先进的、有价值的技术资料、技能、技术和经验。所有无法用书面形式表达的知识和经验应通过本协议所规定的咨询、特殊服务和培训以及外籍职工予以传授。 9、“生产样品鉴定”指合营公司“质量保证部”按甲方技术要求对要在批量生产的机器和生产线上制造的合同产品样品进行试验，决定批准。 10、“技术工程鉴定”指甲方“研究开发部”对于在图纸上标有的合同产品进行试验，决定或确认其合格性。 11、“技术资料”品有本协议中规定的，甲方拥有和开发的，与合同产品有关的，关于设计、开发、装配、制造、质量保证、管理和售后服务等方面的一切文件、图纸、图片、图表、磁带、磁盘、录像带、信息系统等。 第二条协议宗旨本协议宗旨是规定甲方的技术资料、专有技 术和工业产权及契约商标使用权的转让，用以制造，销售和使用合同产品； 规定上述转让的报酬。 第三条技术资料 1、在本协议期限内，甲方应按以下规定在开始制造合同产品之前，及时向合营公司提供有关合同产品的制造、不断改进和售后服务以及合同零部件的采购所需的产品技术资料、工艺技术资料和售后服务技术资料。如合营公司根据本协议第四条第10款决定把产品技术部门的职责范围扩大到设计开发工作，甲方愿意向合营公
园建工程劳务分包合同 发包方（以下简称“甲方”）: 承包方（以下简称“乙方”）: 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 第二条：承包范围： 1、图纸承包范围内的园建工程施工。甲方根据工程实际情况，有权对承包范围中的部分内容进行调整，乙方应服从甲方的调整决定，此种调整将按实际增减工作量根据投标报价及合同签定的原则进入结算，乙方无权因此索要额外的费用。无论甲方有否作出范围调整决定，均不能免除乙方工期上的责任。 2、承包范围内施工图设计所包含的园林小品、水景以及广场道路等园建工程的基底夯实、各种垫层、基础、找平层、保护层、结构及面层铺装等工作的劳务及材料供应（甲分包及甲供材料除外，甲分包项目以及甲供材料清单见附件二）。 第三条：合同价款 合同价款（暂估）：（大写）元 ￥：（小写）元 第四条：工程工期.
1、进场日期：年月日；竣工日期：年月日。乙方应在合同规定工期内完成全部工程的施工以及竣工验收工作。乙方不得以任何借口延误工期。因甲方及不可抗力（如洪水、地震等自然灾害）造成的工期延误除外。 2、合同附表中乙方所列的驻地代表及管理人员必须24小时驻扎现场，甲方有权更换不称职的管理人员； 3、合同附表中乙方所列劳动力计划，甲方认为必要时，即可要求乙方进行调配，乙方应在甲方提出后1日内按要求调配劳动力；该表中列示的劳动力数量，并不一定是乙方完成本合同工程最高数量，乙方应根据实际工程进度需要，调配劳动力数量，如乙方劳动力不足甲方要求的数量，甲方有权按100元/人·日对乙方进行处罚（如乙方最终能按时保质保量完成工程施工，则该项罚款取消）。 4、上述人员调配不会免除乙方工期上的任何责任，乙方也不能以此为由向甲方要求任何额外费用； 5、工期调整：如因甲方及不可抗力等造成的工期延误，单次停工时间2日以内，累计停工时间在10日以内的不予调整；如因乙方自身原因造成的停工及返工等工期延误，不予调整（如因不符合安全文明施工要求、上级有关部门责令整改停工的和质量不符合图纸、规范等要求、甲方及监理责令停工等情况）； 6、因乙方原因造成工期延误，甲方有权按每延期一天处以结算总价的%处罚。 第五条：双方驻工地代表 1、甲方驻工地代表： 2、本项目甲方经营主管： 3、乙方驻工地代表： 第六条：工程款支付 1、本工程预付款：； 2、每月25日乙方上报施工进度，经甲方审核后，次月月底前支付已核准完成工程产值的70%做为上月工程进度款； 3、工程完成后，乙方在15日内上报竣工结算，待甲方整体工程竣工验收合格并办完竣工验收手续后付至乙方全部完成工程产值80%； 4、结算完成后，甲方支付乙方至结算额的95%，留结算额5%作为工程质保金；
建设工程施工合同 GF—1999—0201 项目名称：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程 发包人：吴江滨湖投资有限公司 承包人： 日期： 2013年月 苏州市建设委员会 监制 苏州市工商行政管理局
建设工程施工合同（示范文本） 第一部分协议书 发包人（全称）：吴江滨湖投资有限公司 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程 工程地点：吴江区太湖新城 工程立项批准文号：吴发改行审发【2012】412号 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：吴江生态温泉养生园一期机电安装工程（给排水、电气、暖通、消防工程等）招标以及设计图纸范围内的工程，包括且不限于上述范围内的一切工作内容的供货、施工、调试、清理、成品保护等。另发包人有权调整本合同工作范围的权利以及为完成上述工作所必需进行的不可或缺的工作，包括且不限于： （1）做好总体协调工作； （2）各项施工措施、技术措施、安全文明施工措施； （3）设计变更所增加的项目； 三、合同工期： 开工日期：2013年5月19日 竣工日期：2013年9月30日 合同工期总日历天数135天(开工日期以开工报告上注明日期为准) 本项目的开工及完工时间，应满足发包人的整体工期进度要求，同时须接受发包人的工期合理调整(调整范围按苏州市有关文件规定指定)，该调整可能引起的赶工费用已由承包人在投标报价中予以充分考虑并包含在合同价款中，除
双方另有书面约定之外，不做任何调整。由于承包人的责任导致关键线路工期滞后造成赶工不予经济补偿。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元 六、组成合同的文件及先后解释顺序 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、本合同专用条款 4、招标文件及其答疑或补遗书 5、投标书及其附件 6、本合同通用条款 7、标准、规范及有关技术文件 8、设计文件、图纸 9、工程量清单 10、本合同附件 11、合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同协议书经双方法人代表或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 恒大园建工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 为适应市场经济，开拓建筑市场，明确双方权利义务，确保工程质量，现甲方与乙方在公平、诚信、平等的原则下，经过充分协商一致，订立如下条款，以便甲、乙双方共同遵守： —、工程概况： 1、工程名称： ________________________________________ 2、工程地点： ________________________________________ 以上合同暂定总造价为（人民币：） 二、合作方式： 由乙方白筹人、财、物及技术力量包工包料对进行具 体施工，保证工程项目通过建设方的工程检查、竣工验收、办理移交手续，负责工程项目维修及保养。甲方对乙方施工过程进行监督，对乙方在施工过程中提供施工技术咨询服务。 三、甲方权利与义务： 1、指导工程质量管理，配合乙方搞好经营管理工作。如乙方需 甲方派遣相关的工程技术人员至施工现场，乙方应负责承担相关工程技术人员的全部费用。甲方负责提供乙方施工所用的水、电及场地等。 2、甲方提供乙方办理建设单位、建设主管部门及社会管理部门 的有关手续，工程相关税费由乙方按照有关规定负责全部费用，由甲方负责统一缴纳。 3、配合乙方处理工程质量、安全事故，接受管理部门检查，所有相
关费用由乙方负责。 4、所有应收工程备料款、预付款、进度款、结算款等全部工程款项，由建设方单位汇入甲方帐户后，甲方不能挪用该工程款，甲方 收到建设单位工程款后6天内在扣除乙方应负的管理费、税金及其他约定可予先行扣除的费用后须汇入乙方指定帐户（开户行：户名：帐号：）。 四、乙方权利与义务： 1、乙方对本工程独立核算、白负盈亏；工程施工过程中所需的 资金（包括垫资部分），全部由乙方白筹白负，甲方根据乙方施工进度按月结算已完成工程量的80%的进度款。乙方提交进度款申请表由甲方签收后，甲方负责组织相关部门在三个工作日内进行审核，如甲方不能在三个工作内审核完成，视为审核通过。审核通过后6天内付清进度款，如甲方不能按期支付进度款，乙方有权停止施工（施工中所用材料及设备归属权为乙方），由此产生的一切经济损失及法律责任由甲方承担。 2、按时以本协议定额向甲方交缴该工程管理费。 3、对甲方负责，加强项目管理，确保工程质量、进度，做到安全生产、文明施工，承担该项工程一切经济责任。杜绝安全事故及各种纠纷的发生，乙方保证承担雇员在施工过程中出现的安全事故责 任，若违反条例造成的法律责任和经济损失均由乙方负责。 4、未经甲方书面授权委托，乙方无权以甲方名义对外签订任何法律
道路工程施工合同协议 书书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
凤城市工业园区自来水厂院内工程 施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。 四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务： ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。
⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任 1、工程合同金额： ￥：，大写：（含税金）。 2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 合同订立日期：年月日 工程验收表
YOUR LOGO 2020年园林绿化建设工程施工合 同范本 The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020年园林绿化建设工程施工合同 范本 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 合同编号：_________ 发包人（全称）：_________ 承包人（全称）：_________ 承包人资质等级：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条工程概况 1．1 工程名称：_________ 1．2 工程地点：_________ 1．3 工程内容：_________ 1．4 工程立项批准文号：_________ 1．5 资金来源：_________ 第2条工程承包范围
2．1 承包范围：_________ 2．2 工程总面积：_________ 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3．1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）双方签订的补充协议 （2）本合同条款 （3）中标通知书 （4）投标书及其附件 （5）标准、规范及有关技术文件 （6）图纸 （7）工程量清单 （8）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范 4．1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4．2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003）、《城市园林绿化养护管理标准》
GF-2003-0214 合同编号：伟奇劳合【2018】号 建设工程施工劳务分包合同 （本） 工程名称：泽胜温泉城五期三标段 工程承包人： 劳务分包人： 签定日期：年月日
中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 防水分项工程承包合同 发包方（全称）：重庆伟奇建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方） 因工程需要，甲方将甲方将工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》（建市[2005]131号）及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于项目业主与工程承包人已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关：中华人民共和国建设部 资质专业及等级： 复审时间：年月日复审； 有效期：年月日 一、工程概况 1、工程名称：泽胜温泉城五期三标段。 2、工程地点：重庆涪陵泽胜温泉城。 二、承包范围及承包方式
1、承包范围：泽胜温泉城五期三标段项目的所有防水工程（包含附属工程），具体包括各栋楼的屋面、雨篷、厨房、卫生间、阳台、地下室、挡土墙、电梯井、配电室、各类水池、室外空调管等防水处理；以施工图纸及甲方书面签证为准。 2、工程规模：建筑面积约34000 平方米。 3、合同工期：暂定1 年。 4、承包方式：本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包利润、税金等的模式承包给乙方施工。未经双方书面同意，乙方不得以任何理由将本工程转包或分包给第三者施工。 三、合同价款及主材选用 1、合同总造价为：￥元,大写：元整。 2、合同单价（如下表）：
园林建筑工程合同条款完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
园林建筑工程合同条款完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议： 一、工程内容： 包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期： 1、开工日期：本项目工程工期从________年____月____日起至________年____月____日止，共个日历天。 2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 四、承建方式
建设工程施工合同 （外粉） 项目名称：驻马店市开发区铭斯德工业园宿舍楼签定日期： 2012 年月日
工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就驻马店市开发区铭斯德工业园宿舍楼新建工程外粉工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条、工程概况： 1、工程名称：驻马店市开发区铭斯德工业园宿舍楼 2、工程地点：驻马店市开发区创业大道与金山路交叉口 第二条、承包范围：外墙面保温砂浆抹面 第三条、承包具体工作内容：外墙保温层，直至符合交工条件。包括清理外墙面、铺设加强网布、包门窗洞口及外墙及各种构件粉刷。甲方提供搅拌机和吊篮，乙方负责操作使用和维修，其他机具和工具由乙方自备。 第四条、承包方式：包工不包料。 第五条、承包合同工期：总日历天数天。 5.1开工日期：。 第六条、施工质量：乙方必须确保承包范围内的项目工程质量达到国家建筑工程质量验收标准，并要求一次性成活。凡不符合验收标准及甲方要求的，甲方有权责令其返工，返工产生的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。项目质检按国家建筑安装工程质量验收评定标准及甲方要求进行验收，要求分项工程一次性交验合格。
第七条、工程量计算方式及承包价款： 在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收质量标准，工期、安全及文明施工均达到甲方要求，按施工面积每平方米（大写）元整（元/M2），（最终按实际施工面积结算）。 第八条、工程付款办法：该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的90%，余下的工程款自验收基本合格日起算，一年内没有发现新的质量问题则全部付清。 第九条第九条、双方权利和义务： 甲方责任 9.1甲方通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。 9.2甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。 9.3甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。 9.4负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。 乙方责任 9.5乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。 9.6在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 9.7严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。
建设工程施工内部承包合同 合同订立双方：xxx（以下简称甲方） 内部承包人： xxx （以下简称乙方）鉴于2019年2月22日和2019年3月10日甲方与xxx签订的建设工程施工合同，为了明确甲乙双方的权利、责任和义务，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方与建设单位签订的合同及补充协议条款共同履行外，现对甲方安排乙方进行xxx地块项目的施工事项协商一致，自愿订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：xxxB地块幼儿园和一标段工程 2、工程地点：xxx 3、工程内容：土建及水电安装 4、承包范围：土建及水电安装 5、合同工期：总日历天数分别为240天和500天（以发包人书面开工令为准） 6、质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 7、合同价款：527.44万元（幼儿园）和6028.78万元（一标段） 二、总包合同的签订、履行和内部协议的签订：乙方在承接工程业务中涉及到需要甲方的资料，甲方给予配合提供，承接的一切费用均由乙方自负。工程承接后，甲方必须协助乙方签订好工程合同，乙方必须保证履行总合同内的各项要求。与此同时，乙方必须建立职工
档案，所有职工必须与有劳务施工资质的单位签订用工合同，缴纳职工意外保险金，确保政府职能部门检查通过；对内部各班组签订好施工安全生产协议，并对其工作进行统一安排和合理分配，因乙方原因则一切后果自负。乙方在施工期间如出现转包现象，经甲方核实无误后乙方必须立即退场，对所完成的工程量经现场监理和质检部门验收合格按40%结算付款。 三、工程的安全、质量、工期：乙方必须自行配备工程需要的相关专业证件，组织其项目部相关专业岗位人员参加培训与考核，甲方负责帮助乙方进行申报；必须严格遵守《建筑法》施工，不得有偷工减料等不文明的行为存在；必须根据建设单位和监理部门的要求进行施工，施工期间保证安全无事故，确保工程的质量和工期，按照甲方与建设单位所签订的工程质量保修书内的各项条款执行，并承担由此发生的一切经济及法律责任。乙方如在施工期间发现安全、质量、工期等方面达不到总合同及甲方的要求，甲方有权及时更换施工队伍，另乙方所完成的工程量经现场监理及质检部门验收合格按60%结算付款。若发生重大质量或安全事故（以权力部门的认定书为依据），乙方不仅要承担因此而产生的一切经济损失及相关法律责任，并无条件赔偿甲方的综合损失伍万元人民币。 四、民工工资、材料款及机械租金的支付：乙方在施工过程中，严禁拖欠民工工资及工程材料款、机械租金。如出现拖欠民工工资、材料款及机械租金等被纠经济责任，除乙方必须承担所有应诉的经济损失和相应的法律责任外，并针对其每一项的纠纷分别无条件赔偿甲