劳务合作协议
乙: ____________________________________________________________ （注：乙若为法人单位，则填写单位全称、且须提供组织机构代码、法人及法人代表证、营业执照、税务登记证、资质证书；若为自然人，则须提供身份证复印件、有效住址及联系式。）
因工程扫尾及线外工程劳务施工的需要，根据《人民国合同法》及其他相关法律、法规和规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双就该项目的劳务合作，订立以下协议条款：
一、合同项目及容
1.1、双合作项目为扫尾工程，合作地点：。
1.2、合作容包括：监理工程师指令或相关合同段委托的线工程扫尾，线夕卜接线、接沟及公共设施修复重建等。
二、劳务合作事项期限要求
2.1、甲乙双合作完成约定的劳务工作，工期从2013年3月日至高速公路交工通车时至（若业主、监理另有通知，以通知时间为准）施工工
期暂定为9个月。
2.2、对于项目业主、监理有工期要求的工程项目，乙逾期完成合作工作任务，如属甲责任，贝S相应顺延合作日期；如属乙责任，则由乙按每日承担人民币壹仟元（1000元）的违约金给甲，或减少乙的劳务合作量；如属不可抗力引起（经业主、甲认可），则相应顺延合作日期，互不承担合同责任。
三、合作项目价款
3.1、合作项目及价款详见后劳务合作单价。
3.2、确定给乙劳务工作量价款，为乙应得的总价款。乙因从事合作事宜
所必需完成工作的一切费用及风险由乙承担
3.3、本条约定确定给乙的合作项目价款，包含了与合作项目有关的一切劳
务施工作业工作及辅助作业费用。甲除支付约定费用外，不再支付其它费用给乙。
四、质量要求
4.1、施工质量要求达到优良。
4.2、甲乙双应格按照相关施工操作规程履行合作义务，最终将符合法律法规及业主要求的合格产品交付给业主。如合作产品不合格，属甲责任的，由甲承担；属乙责任的，由乙自行无偿修复或返工。乙不能修复或返工的，
由甲从乙保证金中扣除相应费用代为修复或返工。
4.3、因乙责任造成对甲或造成甲对业主违约的，乙应按违约所引起的工期拖延每日承担违约金人民币壹仟元（1000 ）元给甲，甲有权从乙的合作价款中直接扣除。
4.4、因乙原因造成工程实体质量问题或质量事故而受到甲、监理或业主
批评或罚款的，甲有权视情节轻重，另外给予乙一定金额（500?10000元/次）的经济处罚，乙不得有任异议。
五、安全责任
5 . 1、本协议所有单价均已包含因安全因素在所需要费用，包括乙应设置、购置必要的安全设施和装备，乙从业人员购买人身意外伤害保险、特种作业人员申报培训，安全管理等面的费用，因此，乙必须建立安全管理体系，设置、购置必要的安全设施和装备，向操作工人进行安全宣传、再施工过程中提高安全意识、消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。乙有责任按照机房下达的有关文件要求加强安全生产管理，并接受甲监督。因乙原因造成的一切安全事故，由乙自
行负责处理，损失由乙承担。
5 . 2、乙必须设置专职的安全、协调人员负责管辖施工段的安全和协调工
作，甲派专人协助乙。出于对安全生产的充分重视，双另单独签订《安全生产责任书》。
5.3、乙应在本协议签订3天为所用施工人员办理一份人身意外伤亡保险，并向甲报告和提供保单复印件。如需要甲代理，乙须书面委托，费用由
甲代扣。
六、劳务合作要求
6.1、乙在合作期间，必须配备足够的能保证合作项目顺利完成的施工人员和机械设备及其他辅助设施，并接受甲监督。
6.2、乙在工程施工期间，必须服从甲管理，遵守甲的规章制度，执行业主、监理和甲的指令，教育好所有施工人员自觉遵章守纪，尊重当地民风民俗，加强文明施工管理，并要积极配合甲做好各项迎检工作。如乙不配合甲，不听从甲施工人员的安排，甲将给予乙罚款并清退乙当事人的处理。
6.3、在施工期间，乙不得以任理由煽动或组织民工到项目经理部等处闹事，如出现类似情况，甲有权单面解除合同并清退乙，由此给甲造成的一切损失均由乙负责。
6.4、乙在施工期间应格按照甲的要求或规定作业，认真搞好施工环保工作，避免水土流失及环境污染事故的发生。如乙不履行相关作业义务，造成损失时，由乙负全部责任。对乙违反本条款而不及时加以整改的情况，由乙向甲承担人民币壹万元（10000元）的违约金，其费用从乙保证金或合作价款中扣除。
七、劳务合作工作量核定
7.1、合作期间，乙所完成的劳务工作量，根据甲乙双共同验收的结果核定。甲乙双签字认可的验收单，作为乙完成劳务工作量的主要依据。
八、付款及结算
8.1、甲按月给乙核定已完成的工程量，并据此预付部分工资款。在施工过
程中，若甲资金运作艰难时，应跟乙协商，并尽最大努力解决基本资金，以保证工程顺利进行。
8.2、甲核定的工程款在乙全部工作完成15 日付给乙，甲按应付乙工程款的90%支付工程款并扣除甲代乙支付的民工工资等。税金由甲承担。
8.3、扣除总工程量的5%作为质量保证金，在所建工程完工三个月后乙无质量问题则一次性支付给乙，若有质量问题则按本协议第四条约定执行。
8.4、乙书面指定一个用于甲结算工程款的帐号。应支付给乙的工程款由甲付到乙书面指定的帐户中。甲不提供现金结算。
8.5 、甲乙双的经济往来，必须由乙本人或乙书面委托的代理人亲自办理，帐务按月核对。
九、材料及设备供应
9.1、合作事项所需的各种材料（水泥、砂料等），由乙统一负责采购，材料运送到现场后，由乙负责保管，损耗及被盗等由乙负责。甲有权杜绝不合格的材料进入施工现场。
9.2、合作事项中应由乙自行配备的小型工具，由乙负责采购，费用由乙承担。乙采购的设备和工具，须符合合作项目的使用用途。
十、关于实行代发工资的强制性规定
10.1、依据有关法律法规、政策及业主、我公司的管理要求，切实保障乙全体工作人员（包含民工）工资及时、足额发放，特约定乙人员工资实行代发制，具体如下：
①乙进场全部人员必须携带好第二代居民身份证，交项目部核对备案；
②乙合作成员按月如实打考勤表，由乙负责人签字后，项目部现场管理
人员、主管副经理检查签字后再上报项目部办公室（在下月三日必须上报前一个月的）。
十一、合作分工
甲乙双为了完成合作事项，需按分工约定履行各自的义务。合作事项中所涉的技术、同业主结算等主导事项，由甲负责，乙配合；合作事项中的施工建设工作由乙负责。具体事项详见甲乙双权利义务。
十二、违约责任
12．1、本协议生效后，双均须格按约履行各自的义务，一擅自解除本协议的，造成的一切损失由违约负责。本协议对违约行为及其责任另有约定的，按各该条款约定执行。
十三、协议解除
13.1、乙在合作过程中如出现质量、进度、计量、安全等面的重违约时，
甲有权提前解除本协议，乙由此产生的一切损失，由乙自负。
13.2、甲若不按约定给乙计量、付款时，乙有权提前30 天通知甲解除本协议，甲因此产生的一切损失，将由甲自负。
十四、争议解决
14.1 、因本协议产生的任争议，应先行协商解决。协商不成或一不愿协商时，则将争议提交施工所在地仲裁委员会仲裁解决。
14.2、对质量存在争议的，按照第四条执行。
十五、协议文本及生效
15.1、本协议一式四份，甲执三份，乙执一份。
15.2、本协议自甲乙双签字盖章之日起生效，合作事项完成且质量保证期满，协议容完成之日自行终止。
15.3本协议最终解释权归甲所有。
签约代表：
签约时间：年月曰签约代表：
签约时间：年月曰
甲
：
乙:
安全生产责任书
甲：
乙：_____________________________________________________________ 甲因承建工程项目需要，由乙提供工程施工所需的劳务人员。为了切实提高乙施工人员“安全就是生命，安全就是效益”的意识，消除安全隐患，降低风险，切实做好安全生产，确保人民生命财产安全的需要，同时明确双职责，维护双的权益，甲乙双经友好协商，就施工过程中有关安全生产责任达成共识，自愿签订下列条款，以资共同遵守。
一、甲责任
1、提供必要的施工场地，加大安全生产宣传力度，悬挂安全生产标志牌和标语。并在项目配备专职安全员一名，协助乙办理好暂住证。
2、督促乙做好施工人员的安全法规教育。在开工前组织乙主要施工人员学习有关安全生产操作规程，进行岗位安全教育和操作技术培训。检查核实乙从事特殊工种人员的上岗操作可证。
3、协助乙在施工场地设置必需的安全保护设施，要求乙给在高、难、险工作岗位的操作人员配发所需的劳动保护用品。
4、建立健全工地安全生产组织机构，设立安全生产领导小组，全面监督检查工地安全生产情况，全权处理安全生产面的事宜。
5、格按照交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》进行施工，不强迫乙人员在没有安全保护设施的危险地带进行施工作业。
二、乙责任
1、格遵守的法律法规，格遵守甲依法制定的各项规章制度，服从甲管理; 格遵守当地民俗民风；禁打架斗殴，滋事闹事。同当地保持友好关系，如出现现象，甲有权报告当地政府对者进行处理。
建筑工程劳务分包合同 发包方（以下简称甲方）: 承包方（以下简称乙方）: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期： 开工日期年月日，完工日期年月日，工期日。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的_________________工程的 工程及现场安全文明施工。 五、工作内容 根据施工要求的现场等工作内容。 六、承包方式： 包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。 3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标：确保一次交验合格。 七、承包费用 1、工程劳务承包价万仟佰拾（）圆整； 2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的5% 的生活费；工程完成总工作量的80%时，支付工程劳务承包价的60% 圆，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的25% 圆，余款在完全交工后45天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量60%支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。
八、其他细则： 1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原则。 2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅离开岗位，否则每发现一人次罚款1000元。 3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款1000－5000元。 4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。 5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2－3个月的生活费。 6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。 7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 8、如乙方不履行合同条款，其余款做为支付甲方违约金。 9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 九、附则 1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方签（章）字：乙方签（章）字： 住址：住址： 电话：电话： 证件号码：证件号码： 签字日期：年月日签字日期：年月日
室外工程施工合同范本 室外工程施工合同范文篇一甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 20xx年6月6日 ; 计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 4.1承包方式：包工包料。 4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入
第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 第九条工程分包 本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。 第十条合同的生效与终止 本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。 第十一条合同份数 本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人: 委托代理人: 年月日年月日 室外工程施工合同范文篇二发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程劳务合同
编号：FS-DY-20238 建设工程劳务合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承（分）包人)：__________ 劳务分包人：____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 _____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：___________ 发证机关：_______________
资质专业及等级：____________ 复审时间及有效期：___________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_______________ 工程地点：_______________ 分包范围：_______________ 提供分包劳务内容：___________ 3、分包工作期限 开始工作日期：___年___月___日结束工作日期：___年___月___日总日历工作天数为：___天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定____等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同外增加工程 篇一：增加工程项目协议书 增加工程项目协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。 一、增加工程内容如下： 二、增加工程造价为：(元）。 以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工，确保工程质量。增加工程量将在年月全面完工。 三、付款方式 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：公章公章 年月日年月日 篇二：增加合同外工程通知单(模板) 大同江鸿铂蓝郡工程部 增加（合同外）工程通知单 对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。 篇三：工程量增加补充协议 基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目 增加工程量补充协议 建设单位：北京市商业学校（甲方） 施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方） 基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程量清单： 以上增加工程量合计金额共：966.84元2.工期要求：按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同
室外工程合同样本通用版3篇 General version of outdoor engineering contract sample 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
室外工程合同样本通用版3篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：室外工程合同例文 2、篇章2：室外工程合同文档 3、篇章3：室外工程合同范文 篇章1:室外工程合同例文 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况
1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间： 20xx年6月6日 ; 计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款（大写）：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务
合同编号：YT-FS-2710-48 国际工程劳务合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
国际工程劳务合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 ____(其总部设在_____，以下称“甲方”)与_____(其总部设在_____，以下称“乙方”)，经过友好协同，乙方同意为甲方在_____国的_____项目的施工提供劳务，为此与甲方签订本劳务合同。 (一)合同目的 本合同的目的：乙方根据本合同条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员)，甲方向乙方支付报酬。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行合同。 (二)人员派遣 1.应按双方商定的计划派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表，包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及_____国申请入
境所需要的资料_____。 2.乙方负责办理乙方人员(从其居住国)的出境手续，并承担与此有关的各项费用。在_____国的入境和居住手续由甲方办理，并负担与此有关的各项费用。 3.根据工程计划的需要，派遣人员可以随时增加或减少。 4.如需要增加派遣人员时，甲方同意提前两个月向乙方总部提出派遣人员计划。增加人员的工资，按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工程，其工资标准应由双方驻工地的代表商定。 5.根据工程进度，如现场需要减少人员，则应由双方现场代表商定后实施。 (三)准备费 甲方同意付乙方派遣人员的准备费每人_____元。准备费应在向乙方提交派遣计划的同时电汇乙方_____银行_____帐号。 (四)工资 1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室外工程合同
编号：FS-DY-31986 室外工程合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间：20xx年6月6日; 计划完工时间：20xx年7 月 6 日 第三条工程质量要求期。
本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。 第八条安全施工 乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同范本（普通） 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组
成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方（简称甲方）： ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）： ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师：程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门：务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程：议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款：有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出：施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用：方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期： ^议条款约定的合同工期。
劳务合作协议 甲方: 乙方: （注：乙方若为法人单位，则填写单位全称、且须提供组织机构代码、法人及法人代表证、营业执照、税务登记证、资质证书；若为自然人，则须提供身份证复印件、有效住址及联系方式。） 因工程扫尾及线外工程劳务施工的需要,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就该项目的劳务合作,订立以下协议条款: 一、合同项目及内容 1.1、双方合作项目为扫尾工程，合作地点：。 1.2、合作内容包括：监理工程师指令或相关合同段委托的线内工程扫尾，线外接线、接沟及公共设施修复重建等。 二、劳务合作事项期限要求 2.1、甲乙双方合作完成约定的劳务工作，工期从2013 年 3 月 31 日至高速公路交工通车时至（若业主、监理另有通知，以通知时间为准）施工工期暂定为9个月。 2.2、对于项目业主、监理有工期要求的工程项目，乙方逾期完成合作工作任务，如属甲方责任，则相应顺延合作日期；如属乙方责任，则由乙方按每日承担人民币壹仟元（1000元）的违约金给甲方，或减少乙方的劳务合作量；如属不可抗力引起（经业主、甲方认可），则相应顺延合作日期，互不承担合同责任。 三、合作项目价款 3.1、合作项目及价款详见后劳务合作单价。
3.2、确定给乙方劳务工作量价款，为乙方应得的总价款。乙方因从事合作事宜所必需完成工作的一切费用及风险由乙方承担。 3.3、本条约定确定给乙方的合作项目价款，包含了与合作项目有关的一切劳务施工作业工作及辅助作业费用。甲方除支付约定费用外，不再支付其它费用给乙方。 四、质量要求 4.1、施工质量要求达到优良。 4.2、甲乙双方应严格按照相关施工操作规程履行合作义务，最终将符合法律法规及业主要求的合格产品交付给业主。如合作产品不合格，属甲方责任的，由甲方承担；属乙方责任的，由乙方自行无偿修复或返工。乙方不能修复或返工的，由甲方从乙方保证金中扣除相应费用代为修复或返工。 4.3、因乙方责任造成对甲方或造成甲方对业主违约的，乙方应按违约所引起的工期拖延每日承担违约金人民币壹仟元（1000）元给甲方，甲方有权从乙方的合作价款中直接扣除。 4.4、因乙方原因造成工程实体质量问题或质量事故而受到甲方、监理或业主批评或罚款的，甲方有权视情节轻重，另外给予乙方一定金额（500～10000元/次）的经济处罚，乙方不得有任何异议。 五、安全责任 5．1、本协议所有单价均已包含因安全因素在内所需要费用，包括乙方应设置、购置必要的安全设施和装备，乙方从业人员购买人身意外伤害保险、特种作业人员申报培训，安全管理等方面的费用，因此，乙方必须建立安全管理体系，设置、购置必要的安全设施和装备，向操作工人进行安全宣传、再施工过程中提高安全意识、消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。乙方有责任按照机房下达的有关文件要求加强安全生产管理，并接受甲方监督。因
2012-D11 合同编号: 美景国际生态城?美景绿洲室外工程 施 工 合 同 发包方：河南美景房地产开发有限公司
承包方：Y ______ 美景国际生态城?美景绿洲室外工程 施工合同 发包人：河南美景房地产开发有限公司 承包人：河南美景安装工程有限公司_________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就美景国际生态城?美景绿洲室 外工程建设施工事项协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：美景国际生态城?美景绿洲室外工程。 二、工程地点：河南省驻马店市。 三、工程内容：室外雨水、污水、给水、暖气、道路、路灯工程，详见施工图纸及工程量清单。 第二条承包范围 一、承包范围：发包人提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。 二、承包方式：承包人施工总承包，包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 第三条合同工期 一、开工日期：2013年2月_25_日 二、竣工日期：2014年_02_月_5_日 三、本合同总工期：_96_日历天，即保证在2014年02月_5_日前完成本工程范围内所有工程内容且移交发包人，其中1#、3#楼给排水工程于2013年11月30日前完成竣工验收、道路工程于2013年11月25日前完成，满足发包人交房条件。 四、承包人的施工进度应满足总体施工进度要求，不得影响项目的竣工交房，否则视为逾期完工。如遇下列情况，经发包人签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
1、发包人原因发生在关键线路及关键工序上的，且将实际影响原排定工期进度计划 的； 2、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 3、不可抗力。 承包人在上述情况发生后7__个工作日内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告并送达发包人，未提出的或逾期提出的，视为不涉及工期顺延，在工程结算时，不给予工期顺延。 第四条工程质量与检查 一、本工程质量标准：合格。承包人应建立有效的质量保证系统，严格接受质量监督。承包人应对整个现场的施工组织、施工方案和已完工程的适用性、稳定性、安全性及工程质量负全面责任。 二、承包人必须确保工程一次性通过验收。因承包人的原因致使工程未一次性通过 验收并导致工期不能按计划工期办理竣工验收，影响售楼的交付（交房），承包人按第十二条有关工期及质量违约条款承担违约责任。 三、双方对工程质量有争议时，双方同意由新郑市建设工程质量安全监督站裁定。 四、隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收，承包人应提前24小时通知监理工程师和发包人，并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行报验，由监理工程师通知并会同发包人项目负责人一道进行验收，经监理工程师确认后，才能施工下道工序。不合格工程必须无条 件、立即返工。经监理工程师或发包人项目负责人三次书面通知整改仍无进展的，发包人有权解除本合同并要求承包人无条件立即退场，承包人应无条件立即清场退出，并赔偿一切损失及所有费用。 五、按国家现行有关施工规范及及发包人与监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全责任。当 监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承办人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不顺延，费用由承包人支付。 第五条合同工程量、合同价款及计价结算方式 一、本合同暂定总价为：人民币壹佰万元整（Y 2000000.00元）。 二、合同总造价的确定： 1、工程量：本合同工程量为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准。 2、单价：按照《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2008）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省统一施工机械台班费用定额（2008）》及取费 标准；2013年8月份《河南省工程造价信息》、人工费标准按豫建标定【2012】34号文 执行
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的
室外工程合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019307
室外工程合同通用版 室外工程合同范文篇一 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层 1.2工程地点：徐庄新村东3排2号 1.3工程内容：加层砖混结构 第二条工期 计划开工时间：20xx年6月6日;
计划完工时间：20xx年7月6日 第三条工程质量要求期。 本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。 第四条承包方式及合同价款 5.1承包方式：包工包料。 5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000元 第五条甲方项目负责人及甲方义务 1、甲方义务： 甲方向乙方提供水、电接入 第六条乙方义务 7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。 第柒条材料和设备 工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。
建设工程施工合同 (GF—1999—0201) -可编辑修改-
中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局 一九九九年十二月 -可编辑修改-
第一部分协议书 发包人（全称）：_________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：__________________________________________________________________________ 工程地点：__________________________________________________________________________ 工程内容：__________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：________________________ 资金来源：________________________________ 第二条工程承包范围 承包范围：___________________________________________________________________________ 第三条合同工期 开工日期：___________________________________________________________________________ 竣工日期：___________________________________________________________________________ 合同工期总日历天数_____________天 第四条质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________ 第五条合同价款 金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：_____________________元。 第六条组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 -可编辑修改-
合同编号：YT-FS-9098-40 简单工程劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单工程劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下简称甲方)：身份证号： 承包方(以下简称乙方)：身份证号： 甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各 自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体 情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.3工程内容： 4.1承包方式：劳务包干(含人工、辅材、机械、 吊装、二次搬运、装卸车等) 4.2工程造价：人民币元(人民币整); 3.1合同工期：个历天。 第五条甲方责任 工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、
技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。 第六条乙方责任 乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。 第七条付款方式 合同签订后即付人民币元(人民币元整)作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元(人民币元整)作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元(人民币元整)
YF-ED-J1637 可按资料类型定义编号 建设工程施工合同（对 外）实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建设工程施工合同（对外）实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 对外建筑工程承包合同 建筑工程承包合同是发包方（建筑单位） 和承包方（施工单位、勘察设计单位）为完成 某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。 国际工程承包合同一般具有以下法律特点： １．具有国际性。主要表现在两个方面： 一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公 司、法人；二是承包人须在外国履行其全部或 大部分合同义务，即合同的履行地是在承包人 所属国以外的其它国家或地区，故涉及到复杂
的法律适用问题。 ２．需要巨额资金，故合同标的常常很大，交易中通常都需要各种各样的银行担保。 ３．履约期长。 ４．风险较大。为减少风险，合同中除预订有货币条款和不可抗力条款外，通常还含有价格调整条款、艰难情势条款等。 对外建筑工程承包合同可以分为总承包合同、分包合同、固定总价合同和成本加酬金合同等。以下列举的是一个总承包合同： 土木工程建筑承包合同 第一章一般条款 定义和释义 １．１在本合同中，除按上下文另具意义者外，下列词语应解释如下：
建设工程合同分类及组成 1.按承发包方式分：①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④BOT合同（特许权协议） 2.按承包工程计价方式分类：①总价合同②单位合同③成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为：估计工程量单价合同，纯单价合同，单位与包干混合合同等。 3.与建设工程有关的其他合同：①建设工程委托监理合同②建设工程物资采购合同③建设工程保险合同④建设工程担保合同 4.按工程建设阶段分为：①工程勘察合同②工程设计合同③工程施工合同 1Z206030 建设工程合同的主要内容 1.建设工程总承包合同的主要条款：①词语涵义及合同文件的组成②总承包的内容③双方当事人的权得义务④合同履行期限⑤合同价款⑥工程质量与验收⑦合同的变更⑧风险责任和保险⑨工程保修⑩对设计分包人的规定⑾索赔与争议的处理⑿违约责任 2.建设工程总承包的履行：①建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行②总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得不利于转包③建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资格条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可。
3.施工总承包合同协议书的内容：①工程概况②工程承包范围③合同工期④质量标准⑤合同价款⑥组成合同的条件⑦承包人向发包人的 承诺⑧发包人向承包人的承诺⑨合同的生效 4.组成合同的文件依据优先顺序分别为：①本合同协议书②中标通知书③投标书及附件④专用条款⑤通用条款⑥标准规范及有关技术文 件⑦图纸⑧工程量清单⑨工程报价单或预算书 5.工程分包分为专业工程分包和劳务作业分包。专业工程分包资质设2-3个等级，60个资质类别。劳务分包资质设1-2个等级，13个资质类别 6.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责：分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。施工单位不得转包或违法分包工程。 7.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用8.劳务分包的劳务报酬，除本合同约定或法律政策变化，导致劳务价格变化，均为一次包死，不再调整 9.劳务报酬的支付：全部工程完成后，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按约定的合同计价方式进行劳务报酬最终支付，结算资料在递交的14天内工程承包人进行核实确认，在承包确认后4天内，向劳力分包人支付劳务报酬。
维修工程劳务合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期______ 年____ 月_____ 日，完工日期_______ 年____ 月_____ 日，工期为 ______ 天。 第四条合同价款 4? 1合同价款为：__________ 元大写：______________ 元 4? 2合同价款的确定原则： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： 4 ? 2 ? 1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 4 ? 2? 2以年施工顶算或年施工概算定额为依据： 4 ? 2 ? 3定额工以外发生的零星用工单价________ 元/工 第五条合同价款的结算和支付
5? 1结算、决算资料： 5? 1 ? 1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单， 承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5 ? 1 ? 2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5 ? 1 ? 3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、 现场签认资料等。 5?2合同价款的结算和决算： 5 ? 2? 1发包人应于每月_____ 日对承包人完成的工程量 给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5 ? 2 ? 2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5 ? 3合同价款的支付： 5 ? 3 ? 1合同价款分期支付：在年___________ 月______ 日付款______ 元，在_______ 年________ 月_______ 日付款 _______ 丿元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6? 1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规
由现场签证引发的合同外工程的处理与计量 摘要：水利工程监理工作中，经常涉及到现有的规范中的技术标准和质量控制标准无法满足工程的需要，从而引发必须编制新的质量控制标准及质量评定表，但新的标准往往缺乏理论依据，并容易与原有的表格发生矛盾。本文结合现场签证的案例论述了合同工程量清单外新增工程量的处理方法和注意事宜，以及工程变更与计日工的区分。 关键词：监理、合同、签证、计量 1. 问题的由来 在《水利工程建设项目施工监理规范》的“施工监理工作常用表格”中，没有《现场签证单》这张表格。但在现场的监理工作中，常会遇到合同工程量清单之外新增工程量的现场签证问题。 案例一：某堤坝迎水坡坡脚外滩地整平工程。某个不是招标合同内的承包商向监理申报迎水坡坡脚外滩地整平工程“工程计量报验单”，附带一张《工程现场签证单》。工程量是6位数，工程款在7位数以上。上面有承包商、监理、业主三方代表签字，监理工程师审核并在“工程计量报验单”上签字后报给了总监，总监首先核实了签字人，确定确有其人其事（前题是总监更换或总监不知现场签证单的存在）,但是总监没有签字。 案例二：某工程在施工中需要对一条穿堤公路进行改线。这条路的路基清理和填筑工程给了正在该段进行招标合同项目施工的某一水利工程承包商，沥清路面工程给了另外一个交通部门的承包商。对于水利承包商来说，这段穿堤公路不属于原招标合同的内容。水利承包商将有业主、监理、施工单位三家签字的《现场签证单》和《工程计量报验单》呈报监理部，总监认为暂时不能给计量。承包商问了：“有业主、监理和施工单位三方代表的现场签字，凭什么不给计量？”。 案例三：垃圾挖运和施工（运料）路填筑项目。某承包商以《现场签证单》的形式申报现场垃圾挖运、因料场变更修建临时施工道路的工程量。