施工承包协议书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过对乙方资质的审查和双方协商，甲方决定将六合一方工程12#、25#、26#楼采暖、给排水工程的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。
第一条、承包范围：六合一方12#、25#、26#楼给排水、采暖图纸内全部分项工程。
第二条、承包内容及承包的方式和价格：
一、承包内容：图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容（甲方指定的工程除外）不仅限于下列工作及可合理推断的工作内容：
（一）生活给水系统：室外有设置给水阀门井的，以室外第一个给水阀门井为界；给水管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5米处为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸内预留预埋件和消防管道洞口的预留等工
程的施工。不含变频生活给水设备和消防给水系统。
（二）排水系统：以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。
（三）采暖工程
采暖系统以室外入户阀门井为界；采暖管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5m为界。乙方负责从室外入户阀门井至室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道（不含室内地热管）、通风管道洞口及相关预留埋件等。
（四）资料和相关结算
负责所承包工程的预决算和工程档案资料，按照工程进度及时上报进度款和工程竣工后的结算等，档案资料必须按工程进度及时收集、竣工后及时整理达到归档要求。
二、承包的方式和价格：包清工，按图纸设计面积，元/m2一次包死。
第三条、工期控制：
1、自开工之日起，到完成该承包的施工内容止，总工期：12#楼日历天；25#楼日历天，具体日期为：26#楼日历天；施工期内必须按甲方施工月计划施工，若施工月计划不能完成，按施工进度计划每推迟一天罚款2000元。当月进度款扣20%支付。
2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经两次生产会议提出整改意见
后改正行动不得力效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。
3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。
第四条、质量标准：
1、质量等级为‘优良’工程。
2、严格按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工，工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收，以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可和交给精装修合格为准。
3、由于质量问题不能按时交接给精装修所造成的一切责任和费用均由乙方负担。
第五条、结算及付款方式：
付款和结算方式：按每月完成产值的70%给付人工费（付款时间以甲方进度款到位为准、付款时带工人发放工资表），竣工验收合格后陆续付至全部人工费的90%，余款为保修金，保修期满付清，结算按吉林省预算定额（2009）和实际完成工程的竣工面积给予结算。
第六条、安全责任：
1、承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工
深井井房工程施工合同 甲方：饮用水有限公司乙方：广州装饰工程有限公司 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法院》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，现就乙方承包甲方的ZK1深井井房工程的有关事宜，为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任，经双方协商签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：ZK1深井井房工程。 二、工程地点：广州市白云区太和镇白山村。 三、工程内容：为保护ZK1深井，达到矿泉水三级防护的标准，特建设一座3.2米长×2.8 米宽×3米高的井房。 四、承包范围及工程造价：乙方以包工、包料、包安全、包质量的全包方式承包本工程， 工程总造价：29800.00元(贰万玖仟捌佰元正)。 第二条双方责任 一、甲方
1、按期支付工程款项。 2、提供井房的设计要求要点，以便于乙方进行建筑设计和施工设计。 二、乙方 1、负责该工程的设计工作，提供相关的设计图纸和方式图纸。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、按双方共同认可的设计图纸和国家的相关标准规范进行施工。 4、在现场施工时必须注意现场安全工作，保证双方人员的安全。 第三条工程期限 一、根据工程性质和使用需要，商定本承包工程合同工期为天，从合同签订生效之日起， 原则上将从20 年月日至月日。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延； 1、在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇停水、停电3天以上（每次连续2小时 以上）而影响正常施工。 2、人力不可抗力因素而延误正常施工。 第四条工程质量 一、本工程质量标准按现行国家标准要求达到：合格。 二、乙方必须严格按照图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工， 并接受甲方代表的监督。
工程施工承包合同 甲方： 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程)施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1．计划开工日期:______＿年＿_____＿月_＿_____日,计划完工日期:__＿__＿_年___＿＿__月___＿__＿日,总日历天数＿___＿__天; 2.主要节点工期:_＿_＿______＿__＿_＿＿____＿_＿_＿__＿______ 3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到__＿＿___＿____________＿ 第五条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划。 2．负责与业主及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退 4．按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 第六条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 ２．严格按照施工规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划）,合理组织,科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 4．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 5．按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所
水暖工程承包合同 工程名称：为了确保本工程的顺利的进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 发包方： 承包方：一：承包范围： 图纸范围内及甲方根据变更、洽商等要求的水暖预留、预埋、管道的安装、连接等与水暖工程施工相关及与其相关的临水、安全生产、文明施工、上下车、场内材料转运。水暖施工工作内容包括：施工图纸、施工方案、设计变更、业主指令、技术交底、甲方指示等所有施工部位及有关规定的全部工作内容。具体但不限于以下工作内容： 给水系统：室外有设置给水阀门井的，以室外第一个给水阀门井为界；给水管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外 5 米出为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸预留预埋和消防管道洞口的预留等工程的施工。不含消防给水系统。 排水系统：以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、设备、管件、阀门的连接与安装及相关预留预埋等工作。 采暖工程：采暖系统以室外入户阀门井为界；采暖管道直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外5m为界。乙方负责从室外入户阀门井至室内的全部采暖系统管道、支架、设备、管件、阀门的连接安装及相关预留预埋工作。 本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。在本承包合同内容不产生任何零工。二、承包方法： 1、承包方式：包工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包经营风险，盈亏自负。 2、依据图纸，按建筑面积（不含外墙装饰层）综合单价_________ 元/ m20 3、在综合价承包时，如果出现某单项等难度较大和量较小的该分项工程时，分给班组不做的，将按其单项价格每平方米的五倍价格扣除。
水暖工程承包合同的范本 篇一：水暖工程承包合同书甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议，双方共同遵照履行： 一、工程名称： 二、工程地点及面积： 三、工程承包内容及范围：工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。 四、工期：开工时间：年月日，竣工时间：年月日。 五、工程质量：乙方严格按照设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有计划的组织施工，工程要达到国家标准和行业的相关规定，且必须经质监部门验收合格。 六、工程价款：按建筑面积每平方米元。 七、工程承包方式：（主要约定原材料供应和工人工资由谁支付） 八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可，否则不得使用。 九、、乙方要具备施工资质，严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度精心组织施工，并按甲方的施工计划有计划有步骤的进行施工。
十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育，严格遵守安全操作规程，遵守安全规定，落实安全措施，进入施工现场必须佩带相应安全设施，确保施工安全，乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。 十一、乙方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。 十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。 十三、工程价款的结算方式：整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算，甲方用本小区（注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款）顶抵全部工程款，差价以现金形式多退少补。 十四、质保金：乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质保金，两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换；两个采暖期过后无质量问题，甲方一次性返还。 十五、工程中如因其他工种延误水暖工程，或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程，本合同工期按实际延误
龙源电力集团股份有限公司 云南龙源风电项目 云南陆良仕官（49.5MW）风电项目 打井承包合同
承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协条商量在云南省龙源风力发电有限公司打深井一眼，按照《中华人民共和国合同法》的要求，结合本工程具体情况，双方达以下协议： 一、工程内容与质量要求： （一）乙方负责施工供水井一眼，包含敷设管道，井深为米左右，该井出水量按10m3/天，（±1 m3/天）进行设计和施工。 （二）成井质量要求 1、供水井竣工后抽出的水量原则上不小于10 m3/天（按常规抽水检测方法检测）。以日出水量10 m3/天为标准。 2、甲方不管乙方井深（根据岩石含水情况，乙方可以增减孔深），只要水量，但必须保证清澈、透明、无杂质，乙方不包水质量。（拟建变电站，位置较高，高差在450米左右，且钻井比较深，岩石是含矿物质不是人为因素能抗拒的）。 3、设计钻孔孔径、孔深、止水位置，根据岩石的变化，下入相应规格的套管、滤管。 4、钻井设计结构按10 m3/天出水量进行设计，开孔口径
Φ146mm套管，安泵段口径Φ130mm滤管，终孔口径110mm，全孔均下入相应口径套管或滤管护壁。 5、水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测。但乙方不包水质，不包检测后饮用水标准。 6、乙方安装深水泵抽水至井口及配带控制箱。 7、如乙方无法按质量要求按时完成打井施工，甲方将不支付乙方任何费用。 二、施工地点： 陆良仕官风电场升压站，要求打井位置为风场升压站三公里内施工。 三、合同价款与付款方式： （一）合同价款 按照国家现行收费标准优惠收费，本工程款为包干价： 1、冷水井按10 m3/天（±1 m3/天）设计与施工，当抽出的水量为10 m3/天时，价款为￥260000.00元（大写：贰拾陆万元整）。 （二）付款方式 合同生效，供水井施工初步验收合格后七日内，付工程款的60%，即￥156000.00 元（大写：壹拾伍万陆仟元整）给乙方，水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测后，付工程款的
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为了顺利完成安装工程的施工任务，确保工程的质量、工期、现场管理达到安全文明工地的标准要求，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，订立本合同如下： 第一条、工程概况： 1—1.工程名称： 1—2.工程地址： 1—3.结构类型： 1—4.建筑面积：约㎡（最准以实际计算面积为准） 1—5.发包内容和范围 本工程安装图纸以内给牌水、暖、雨水管安装、冷凝水管安装、落水管安装、施工用临水等全部安装内容及施工期间的一切零用工、装卸车。工程未经移交竣工验收前楼内所安装的全部工程内容由乙方负责看护,在此期间发生的丢失全部由乙方负责. 1—5—1.给水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—2.排水安装：预埋、预留、配管、打洞、吊洞、设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—3.采暖：预埋、预留、配管、保温、吊洞、器具、地敷热管铺设、分水器设备安装、打压、调试、场内运输等全部操作过程。 1—5—4.落水管、雨水管、冷凝水管、空调管预埋,安装调试等全部操作过程，施工用水，甲方提供材料，乙方无偿负责安拆。 1—5—5.消防给排水：预埋、预留. 1—5—6.机械设备耗材：焊条、钻头、砂片、板牙等.
1—5—7.工程用辅材：钢丝、扎丝、铁丝、钉子、胶带、胶布、彩带、自功丝、机制螺丝、铅油. 1—5—8.现场设施工专职管理、技术人员、施工抄平放线、质量、安全、楼层及施工操作区域内的文明施工、生活后勤、日常管理等各项措施设施。材料、设备进出场装、卸车、场内倒运、指定地点堆放及百米以内。 1—5—9.施工中用的一切机械设备及设备耗材安装、就位、保护，现场安全，文明工地措施的实施。 1—5—10.施工用电甲方负责接至施工操作层的二级配电箱。 1—5—11.临时宿舍：发包方只提供施工现场内的办公活动用房一间；由于施工现场有限，民工住宿问题自行解决。 1—5—12.工程技术资料与工程进度同步，乙方为甲方资料员提供有关本工程安装资料所需要的填写数据，签字后由甲方整理。 第二条、工期： 2—1.施工时间：年月日至年月日。2—2.总日历工期：天，如遇大风、雪、雨、停水、停电、变更、停工待料，乙方自行安排，工期不顺延，除人工不可抗力的自然灾害。 第三条、工程质量等级、质量验收： 3—1.工程质量等级：合格 3—2.工程质量验收： 3—2—1.工程质量依据国家颁发的建筑工程检验标准，陕西省颁发的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受甲方的监督、检查、评定质量，基础、主体部分安装工程必须达到合格。 3—2—2.分部分项工程未经验收或验收不合格，乙方不得进行下道工序的施工，直到整改达到要求后乙方继续施工；如整改仍不合格者，甲方有权对乙方重新进行审查直到清退，以确保工程项目的正常进行。 第四条、工程承包价格计算依据及承包方式：
甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费：
工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款 %共计 元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余 %工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的 %滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
甲方： 乙方： 为了使该工程保质保量按期完成交付使用，经甲、乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式： 本工程为承包人工费工程，包工不包料；本工程按总建筑面积每平方米承包人工费 元。 二、一切工程资料由甲方提供。 承包范围：乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通安装工程。 三、质量要求： 本工程在施工过程中必须按图纸施工，按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。若乙方私自修改图纸或不按规范施工，造成一切后果由乙方自行承担。 四、材料供应： 在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方。甲方按材料计划出资给乙方采购，若采购材料不符合图纸和施工规范要求，甲方有权要求乙方免费更换。 五、材料要求： 如因乙方所采购材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便，甲方概不负责，由乙方承担一切责任。 六、安全责任：
在施工过程中，乙方应对工程加强安全管理措施，严格按照操作规程施工。对作业人员进行安全教育，若因乙方违规作业，造成后果由乙方承担责任。 七、其他： 在施工过程中，如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失，一切责任由乙方负责。 八、付款方式： 本工程采用分期付款方式，排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的15%；管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%；水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%，剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。 九、如有更改事项，双方协商解决。 十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议，应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签字（盖章）之日起生效。 甲方：乙方： 日期：日期：
深水井工程施工合同 甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费： 工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款%共计元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余%工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的%滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定
1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 双方签约： 甲方：（章）乙方：（章） 签约代表人（签章）：签约代表人：（签章） 签订日期：年月日
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程施工承包合同书
编号：FS-DY-20698 工程施工承包合同书 承包方：(简称乙方) 为了确保本工程安全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务，双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规，本着公平、公正、自愿和诚信的原则，甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同，共同遵守以下各项条款。 一、承包范围： 甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程委托乙方施工。 二、承包方式、单价及内容: 1. 承包方式：包工不包料。 2. 承包单价：按建筑面积22.2元/m2计算。 3. 承包内容：按照施工图及设计变更，包安全、包质量、
包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转，一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责，吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。 三、质量技术及要求： 严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收，为保证达到优质工程，各工程、土建与水、电要相互配合，各道工序严把安全、质量关，将安全质量放第一位。 四、安全： 1. 安全防范是本工程的重中之重，乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定，做好安全防范、安全教育、确保安全施工，杜绝一切事故发生。 2. 乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的个人保险。 五、文明施工： 文明施工是安全的保证，施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐，用材必须合理，保证先计划后使用的原则，不准大材小用、长材短用及乱拿乱配，不准用电烧水、做饭。如经发现，每次罚款200元。
协议编号：LX-FS-A78850 水暖安装承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
水暖安装承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形式：框剪。 二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围： 1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。 四、工程承包费用及结算方式： 计价方法： (1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件 1)。 (2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。 五、其它： 1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不
水暖电承包合同 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 甲方承建的三道沟煤矿救护队消防站及附属楼建设工程，因工作需要，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其相关法律法规原则，结合本工程实际情况，甲、乙双方达成如下协议： 一、工程名称：三道沟煤矿救护队工程 二、承包范围：施工图中所涉及的水暖电材料和安装。 三、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、 四、开工日期：年月日 五、竣工日期：年月日 六、承包价格: 水暖90元/㎡,电35元/㎡（建筑面积） 七、质量等级：合格 严格按照施工图纸和设计变更，按建筑规范施工。无条件接受甲方和建设、监理、质监部门的监督检查，不得违规作业。如因乙方造成的返工等损失由乙方负责，甲方除扣除返工损失外,再进行罚款处理,甲方有权从合同款扣除。 八、安全： 乙方进场后，做到安全、文明施工。严格执行建筑安全条例、施工规范，无条件接受甲方安全员的指挥，不得野蛮
施工。乙方在施工中发生的一切工伤事故，由乙方自负，甲方概不负责,并进行罚款处理。 九、工程进度及工期： 根据本工程的特殊性，甲方提出加班加点，乙方不得找任何借口或理由拒绝加班，坚决服从甲方管理人员的统一调度，若不听从甲方管理人员指挥，每出现一次罚款1000元。若每分部分项不能按期完工，每推迟工期一天罚人民币500元。若提前完工，每提前一天奖人民币500元。 十、付款方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。工程完工付到90%,剩余10%在交工验收合格后12个月内付清. 十一、双方职责： （一）甲方职责 1、提供乙方的住宿. 2、指挥检查乙方在施工过程中的质量、安全进度。 3、向乙方提供相关图纸一套。 （二）乙方职责 1、无条件接受上级部门检查时必须完成的施工现场准备工作。 2、项目负责人员和生产队长必须驻守工地，如有事外出，需经甲方项目经理批准。 3、乙方所雇人员必须三证齐全，否则后果自负。乙方无条件接受项目部的管理制度，如出现违规，违法行为，甲
工程施工内部施工班组分包协议书 甲方：建设工程有限公司 乙方：（班组负责人） 甲方承建的工程，经研究决定，落实由施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条：工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 第二条：工程内容及方式 内容： 承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。 第三条：双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。
并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。情节严重的，追究法律责任。 第四条：工程质量检查与验收 1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。 第五条：工期
水暖电综合安装工程 施工劳务分包合同 发包方（甲方）：河北***劳务有限公司 承包方（乙方）：身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：****# 楼“水暖电综合安装工程”。 2、工程地点：河北******* 以东。 3、承包范围：临电临水安装工程；水、暖、电、消防图纸上和土建 图纸上所有的安装工程_______________________________ （具体以招标文件承包范围为准）。招标文件约定的承包范围如下： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d）防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e）火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工作均由乙方完成。 （二）、水暖工程： 1、人工： a）给排水：给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b）室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 c）消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 （三）、其他方面需做到的： a）各工种做到工完场清。 b）现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。 c）所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。 d）现场文明施工和环境保护。 e）对主体结构成品及半成品的保护。 f）成品、半成品的倒运。 第二条承包方式、取费标准: 1、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包辅材、
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水暖安装承包合同简易版
水暖安装承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方：(简称甲方) 乙方： (简称乙方) 甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖 电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责， 在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况： 工程名称： 建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工 方结算的面积为准。结构形式：框剪。 二、承包方式：包人工费用、包质量、包 定额辅料、包工期、包机具等。 三、工程承包范围：
1、承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。 四、工程承包费用及结算方式： 计价方法： (1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。 (2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。 五、其它： 1、如乙方延误工期，工程质量达不到要
国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测井建设工程第2标段 施工合同 发包方： 承包方：
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为圆满完成甲方承担的国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测井建设工程第2标段水井施工任务，经甲乙双方在平等自愿的基础上友好协商，乙方自愿在对实地进行踏勘及分析水文地质资料的基础上，分包承担甲方部分水井施工工程，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着各负其责，互相配合的原则，经协商一致同意达成以下条款，并共同遵守： 第一条施工地点和任务 一、工程名称：国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测 井建设工程第2标 二、工程地点：云南省临沧市 三、工程量：施工水文地质监测井11口，总进尺约1715.0米。 四、工作内容：人员设备进出场、水井凿井、洗井、成井、下管、填砾、抽水试验、取水样、岩土样。施工过程中乙方须认真观测和做好各项原始记录。 第二条技术质量要求 一、按照相关国家标准和《国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测井建设工程第2标段技术要求》执行。 二、成井质量按照《水文水井地质钻探规程》（DZ/T0148-2014）和《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）执行。 第三条工程价款及付款办法 一、工程价款 1、本工程采用阶梯进尺每米综合单价的形式： 0-50m阶梯段（含50m）工程承包综合单价为元/进尺米； 50-100m阶梯段（含100m）工程承包综合单价为元/进尺米； 100-300m阶梯段（含300m）工程承包综合单价为元/进尺米； 最终按甲方实际验收工程量进行结算。工程单价不因地质条件、
工程施工承包框架协议书 合同编号：甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。 2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，
若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%； 质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工 1）现场施工人员安全保护 A、现场施工人员必须遵守现场用户代表的统一指挥。 B、进入施工现场必须配戴安全帽；高空作业施工人员必须系好安全带；强电作业施工人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，接好保护接地线。 C、乙方负责人应向施工人员进行安全教育，组织施工人员，文明施工。 D、进行过楼板墙孔作业施工时，必须经用户代表或土建方同意后方可施工。 E、乙方负责人应与施工人员签定用工协议，上人身保险，费用自理。施工期间，如出现伤亡事故，由乙方及乙方项目负责人全权负责。 F、对于已经完成工作的屋面（电、水系统），乙方应做好现场保护。施工的原材料要保管好，若有丢失，乙方全价赔偿。
水暖施工安装承包协议书 发包方：张掖市盛泰实业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：身份证号：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过双方协商，甲方决定将高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目工程采暖、给排水工程的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。 第一条、承包范围：高台县人民医院住院医技综合楼与残疾人康复中心联建项目工程给排水、采暖、图纸内全部分项工程。 第二条、承包内容及承包的方式和价格： 一、承包内容：图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容（甲方指定的工程除外）不仅限于下列工作及可合理推断的工作内容： 生活给水系统乙方负责室内及室内的生活用水给水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、水表、图纸内预留预埋件和消防管道洞口的预留工程的施工。消防室外甩头其他连接。 排水系统：乙方负责室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。消防室外甩头其他连接.。
二、采暖工程 采暖系统：乙方负责室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道（不含室内地热管）、通风管道洞口及相关预留埋件等。消防室外甩头其他连接。 二、承包的方式和价格：包清工，按图纸设计面积，元/㎡一次包死，总建筑面积㎡，工程总价元。 第三条、工期控制： 1、自开工之日起，到完成该承包的施工内容止，施工期内必须按甲方施工月计划施工，若施工月计划不能完成，按施工进度计划每推迟一天罚款2000元。 2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经两次生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。 3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。 第四条、质量标准： 1、质量等级为‘优良’工程。 2、严格按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工，工程质
水暖工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，遵循平等自愿和诚实守信的原则，双方签订施工合同，以下各项条款是本合同的协议条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、建筑面积： 四、承包范围：按施工设计图纸所包含的楼房内部水暖工程内容施工。 五、工程时间：年月日----- 年月日，合同总天数天（随上土建进度）。 六、质量标准：工程施工必须按照施工图纸来进行，必须达到设计图纸的标准；购买水暖材料物品等必须经有关检定部门验收合格后，方可进行施工使用。 七、水暖工程造价：包工包料（按设计图纸施工），本工程价款计算确定为每平方米元人民币，水表另算。
八、施工要求：乙方不得延误土建施工交叉工作，如土建加班应提前通知，随叫随到，并派专人施工，协助土建工程。 九、安全要求：乙方施工人员必须注意现场安全，进入工地必须佩带安全帽和胸卡遵守操作规程持证上岗，承担人身意外伤害保险，如出现安全事故责任由乙方自行承担，包括经济损失。 十、拨款方式：甲方土建工程开工前先付乙方水暖工程造价的工程预付款，电照工程进度达到以后，甲方再支付乙方电照工程造价的工程款，其余的为质量保证金，在楼房验收合格后一次性拨付给乙方。 十二、本合同未尽事宜按相关法律法规执行，发生争执可以协商解决，协商不成可以起诉到当地法院裁决，其他细节按《吉林省建设工程施工合同》的有关要求填写。如果乙方资金不足不能垫付合同规定的付款时间，甲方有权提出乙方无条件退出现场，所有的进场材料和设备归甲方使用，乙方在此期间所发生的费用由双方协商解决。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后该合同即生效。 发包方（章）：承包方（章）： 法定代表人：法定代表人：