当仲裁机关仲裁施工合同时，监理机构（）。
A. 以仲裁咨询的身份参与仲裁
B. 以施工单位代表的身份参与仲裁
C. 以第三方身份提供作证的实施材料
D. 以建设单位代表的身份参与仲裁
正确答案： C
工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（）。
A. 设计任务完成的进度
B. 设计取费高低
C. 设计单位的资历
D. 设计方案的优劣
正确答案： D
体现法人民事行为能力的是（）。
A. 规划部门批文
B. 资质等级
C. 许可证
D. 营业执照
正确答案： B
监理合同中的“附加工作”是指（）。
A. 监理合同范围以外的工作
B. 建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方的工作
C. 由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作
D. 由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作
正确答案： D
经济法律关系是由( )三要素所构成。
A. 经济管理、经济协作、法律责任
B. 主体、客体、内容
C. 法人、经济合同、经济权益
D. 当事人、经济行为、经济利益
正确答案： B
工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）。
A. 只交验企业等级证书
B. 企业等级证书和企业法人营业执照
C. 只交验企业法人营业执照
D. 优良工程证书
正确答案： B
由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，（）有权确定一个价格作为执行价格。
A. 业主
B. 定额站
C. 承包商
D. 监理工程师
正确答案： D
（）可能导致招标失败。
A. 投标单位数量少于8家
B. 标底有严重漏误
C. 投标企业均为私营
D. 主管部门未参加会议
正确答案： A
当事人将财或物作为担保而不需要转移给对方的是（）。
A. 抵押
B. 质押
C. 定金
D. 保证
正确答案： A
如果招标文件在发出后确需要变更和补充的，报经招标投标办事机构批准后，在投标截止日期（）天前通知所有投标单位。
A. 10
B. 5
C. 7
D. 14
正确答案： C
当工程变更中减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则（）合同工期。
A. 延展
B. 重新签订
C. 不能缩短
D. 应缩短
正确答案： C
工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。
A. 资历信誉
B. 报价
C. 规模和经济实力
D. 能力
正确答案： D
中标通知书发出（）天内，中标单位应与建设单位签订工程承包合同。
A. 28
B. 7
C. 30
D. 14
正确答案： C
下列中（）不是施工招标文件应包含的内容。
A. 单价表
B. 标底
C. 工程量清单
D. 工程设计图纸、资料及技术说明书
正确答案： B
对于不宜公开招标或者邀请招标的特殊工程，报有关部门批准后可以议标，但参加议标的单位不得少于（）。
A. 5家
B. 4家
C. 6家
D. 3家
正确答案： D
工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标者的单位是（）。
A. 合同管理部门
B. 招投标管理部门
C. 评标小组
D. 招标单位
正确答案： C
大中型工程从发出招标文件到投标截止时间，不得少于（）天。
A. 30
B. 35
C. 28
D. 20
正确答案： A
合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。
A. 行政法律关系
B. 经济侵权关系
C. 刑事法律关系
D. 民事权利义务关系
正确答案： D
（）不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A. 结算管理
B. 审查项目概预算
C. 质量管理
D. 工期管理
正确答案： B
不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是（）。
A. 招标文件
B. 建设工程施工合同条件
C. 建设项目可行性研究报告
D. 投标书
正确答案： C
下列标书有效的是（）。
A. 投标书逾期送达
B. 投标书未密封
C. 投标单位未参加开标会议
D. 投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴
正确答案： D
当（）时，总包商可提出终止合同。
A. 发生严重的工伤事件
B. 业主严重拖欠承包商应得工程款
C. 承包商与监理工程师关系紧张
D. 出现恶劣的天气
正确答案： B
下述（）中情况下所签订的合同是有效经济合同。
A. 代理人以被代理人的名义同自己签订的合同
B. 代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同
C. 代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同
D. 代理人超越了代理的权限所签订的合同
正确答案： B
在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并将其加减到承包商的标价中，这是（）法。
A. 评标价
B. A+B值评分
C. 综合评分
D. 专家评议
正确答案： A
在监理过程中，总监理工程师发现施工单位工作不力，可以提出（）的要求。
A. 终止施工合同
B. 就此向建设单位索赔
C. 停工整改
D. 更换相关人员
正确答案： D
评标时，各投标者的标价均超过标底时，应当（）。
A. 视为废标
B. 重新组织招标
C. 采纳最低标价
D. 重新审核标底
正确答案： D
监理工程师有权审核核实或批准承包商提出的（）索赔要求。
A. 道义
B. 合约外
C. 合约内
D. 其他
正确答案： C
若总包商准备讲部分工程分包出去，应在（）中说明。
A. 合同专用条件
B. 投标条件
C. 招标文件
D. 补充协议
正确答案： B
对于邀请招标来讲，投标单位的资格审查在（）时进行。
A. 资格预审
B. 递交投标文件
C. 签订合同
D. 评标
正确答案： D
评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（）。
A. 中标通知书的主要内容
B. 变更投标报价
C. 投标书中含有的技术细节
D. 变更投标工期
正确答案： C
建设工程勘察设计合同必须符合国家规定的（）。
A. 建设期限
B. 建设投资额
C. 建设规模
D. 基本建设程序
正确答案： D
合同主体义务表现为（）。
A. 权利受到侵害时有权请求法律保护
B. 按照自己的意志作出某种行为
C. 要求对方不得作出某种行为
D. 按照对方的要求作出某种行为
正确答案： D
工程量清单是投标单位( )的依据。
A. 与招标单位订立合同
B. 实施工程施工
C. 合理确定标书
D. 计算标价
正确答案： D
如果修改施工图设计内容，必须经（）同意。
A. 总监理工程师
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 建设单位
正确答案： C
当事人保证方式的约定不明确的，被认为是（）保证方式。
A. 特别责任
B. 一般责任
C. 连带责任
D. 混合责任
正确答案： C
勘察设计合同中，（）是委托方的义务。
A. 明确设计范围和深度
B. 负责设计变更和修改预算
C. 进行设计技术交底
D. 提交勘察设计成果
正确答案： A
不可抗力事件发生后，承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继续发生，承包方应每隔（）向建设单位报告一次灾害情况，直至灾害结束。
A. 24小时
B. 10天
C. 48小时
D. 5天
正确答案： B
招标人应当自确定中标人之日起（）天没，向有关行政监督部门提交招标情况书面报告。
A. 30
B. 15
C. 10
D. 5
正确答案： B
监理工程师对承包商（）的工程量，不予计量。
A. 经批准超出设计图纸
B. 业主原因造成的返工
C. 设计变更而增加
D. 自身原因造成的返工
正确答案： D
关于经济合同担保形式，以下说法正确的是（）。
A. 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三方
B. 留置物和所有人必须是债务人
C. 预付款与定金的一种形式
D. 保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三方
正确答案： A
设计方案竞赛时，从发出竞选文件至竞选截止时间，小型项目不少于（）天。
A. 30
B. 10
C. 15
D. 5
正确答案： C
无效经济合同的确认权属于（）
A. 法院或仲裁机关
B. 法院
C. 工商局
D. 建管部门
正确答案： A
由于甲方违反有关规定，经办银行不能支付工程款，乙方享有（）。
A. 占有权
B. 抵押权
C. 使用权
D. 留置权
正确答案： D
招标文件的单价表是（）。
A. 上级主管部门核定的单价
B. 单价承包时投标报价文件
C. 招标单位核定的单价
D. 定额站核定的单价
正确答案： C
《建设工程施工合同》示范文本中规定，乙方（承包商）不能将工程（）。
A. 转包或出让
B. 再分包
C. 继承
D. 分包
正确答案： A
违约责任条款的作用是（）。
A. 合同形式的要求
B. 反映了当事人的愿望
C. 体现了市场经济的要求
D. 履行合同的保证
正确答案： D
业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A. 业主
B. 业主和承包商
C. 工程师
D. 承包商
正确答案： B
（）是采用科学的评估方法将辨识并经分类的风险进行评估，再根据其评估值大小予以排队分级，为有针对性、有重点地管理好风险提供科学依据。
A. 风险回避
B. 风险控制
C. 风险评估
D. 风险分析
正确答案： C
根据《施工合同》示范文本的规定，工程价款的付款期限，应当在（）中作出具体规定。
A. 协议条款
B. 协议书
C. 合同条件
D. 中标书
正确答案： C
施工合同履行时，属于乙方的义务是（）。
A. 开通施工道理
B. 清理施工场地，具备施工条件
C. 水电线路接到协议约定的地点
D. 竣工后清理施工现场
正确答案： D
评标时，投标者的报价超过合理范围时，应视为（）。
A. 废标
B. 无效标
C. 不合理标
D. 弃权标
正确答案： A
工程建设施工招标的招标单位应在定标（）天内发出中标通知书。
A. 3
B. 14
C. 7
D. 5
正确答案： C
工程建设施工招标文件中列入的招标须知，是指导投标单位正式履行投标手续的文件，其目的在于避免（），使投标取得圆满成功。
A. 投标单位中标后不与甲方签订合同
B. 泄露标底
C. 造成废标
D. 经常向甲方提出疑问
正确答案： C
招标代理属于（）。
A. 指定代理
B. 复代理
C. 委托代理
D. 法定代理
正确答案： C
已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A. 监理单位
B. 建设单位
C. 施工单位
D. 协商确定单位
正确答案： C
在建设工程施工合同法律关系中，主体是（）。
A. 主要构筑物
B. 发包方和承包方的主要负责人
C. 主要建筑物
D. 发包方和承包方
正确答案： D
竣工结算在（）之后即可进行。
A. 试车合格
B. 保修期满
C. 竣工验收报告被批准
D. 施工全部完毕
正确答案： C
抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。
A. 议标
B. 公开招标
C. 邀请招标
D. 直接委托
正确答案： D
（）不属于工程付款内容之一。
A. 定金
B. 竣工结算款
C. 预付款
D. 工程进度款
正确答案： A
《招标投标法》规定，投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。
A. 2
B. 7
C. 3
D. 5
正确答案： C
监理工程师有权审查核实或批准承包商提出的（）索赔要求。
A. 合约内
B. 合约内
C. 道义
D. 其他
正确答案： A
当工程变更中减少了工程量或工作内容是，实际完工所需天数也相应缩短，则（）合同工期。
A. 不能缩短
B. 应缩短
C. 重新签订
D. 延展
正确答案： A
投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。
A. 在承保责任范围内的全部损失
B. 规定为除外责任内的损失
C. 规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
D. 全部损失
正确答案： A
建设工程设计合同履行时，属于承包方义务的是（）。
A. 确定设计的范围和深度
B. 初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改
C. 负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作
D. 设计人员进入施工现场时，保证其必要的工作和生活条件
正确答案： B
建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。
A. 第三方
B. 发包方
C. 管理方
D. 承包方
正确答案： B
在勘察设计合同执行中，若委托方不履行合同，则它（）。
A. 协商处理定金
B. 无权要回定金
C. 可要回部分定金
D. 双倍返还定金
正确答案： B
（）是建设工程施工合同的从合同。
A. 工程建设监理合同
B. 施工合同变更协议
C. 工程分包合同
D. 合同争议的仲裁文书
正确答案： C
对于未中标的单位，招标单位应退还给它（）。
A. 参加投标的费用
B. 购买投标文件的费用
C. 投标保证金
D. 参加投标人员的差旅费
正确答案： C
权利能力与行为能力同时产生的合同主体是（）。
A. 公民
B. 国家机关
C. 法人
D. 自然人
正确答案： C
当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（）为准。
A. 招标文件中的规定
B. 现场考察时招标单位的口头解答
C. 招标单位在会议上的口头解答
D. 发给投标单位的会议记录
正确答案： D
施工合同是指《经济合同法》（修正）及《建筑安装工程承包合同条例》中的（）工程。
A. 建筑、安装、设计
B. 安装
C. 建筑、安装
D. 建筑
正确答案： C
设计阶段的监理，一般指由建设项目已经取得立项批准文件之后，从编制设计任务书开始到完成施工图设计的（）监理。
A. 概预算
B. 全过程
C. 招标工作
D. 合同条款
正确答案： B
施工招标可针对（）进行招标。
A.桩基础工程
B.砖石工程
C.抹灰工程
D.地下室工程
正确答案： A
采用单价合同承包方式时，招标文件中应包括（）。
A.工程综合说明
B.投标者须知
C.单价表
D.工程量清单
正确答案： D
不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是（）。
A. 投标书
B. 建设项目可行性研究报告
C. 招标文件
D. 建设工程施工合同条件
正确答案： B
下述（）中情况下所签订的合同是有效经济合同。
A. 代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同
B. 代理人以被代理人的名义同自己签订的合同
C. 代理人超越了代理的权限所签订的合同
D. 代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同
正确答案： D
若总包商准备讲部分工程分包出去，应在（）中说明。
A. 投标条件
B. 招标文件
C. 补充协议
D. 合同专用条件
正确答案： A
监理工程师代表仅对（）负责。
A. 监理工程师
B. 分包商
C. 总包商
D. 业主
正确答案： A
工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标者的单位是（）。
A. 合同管理部门
B. 招投标管理部门
C. 招标单位
D. 评标小组
正确答案： D
已竣工工程交付使用之前应由（）负责成品保护工作。
A. 协商确定单位
B. 监理单位
C. 施工单位
D. 建设单位
正确答案： C
对于未中标的单位，招标单位应退还给它（）。
A. 参加投标的费用
B. 投标保证金
C. 参加投标人员的差旅费
D. 购买投标文件的费用
正确答案： B
（）不是解除建设工程施工合同的充分条件。
A. 当事人一方确已无法履行合同
B. 一方有违约行为
C. 出现了使合同无法履行的事件
D. 签订施工合同依据的国家计划被取消
正确答案： B
对于不宜公开招标或者邀请招标的特殊工程，报有关部门批准后可以议标，但参加议标的单位不得少于（）。
A. 4家
B. 6家
C. 5家
D. 3家
正确答案： D
在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并将其加减到承包商的标价中，这是（）法。
A. 专家评议
B. 评标价
C. 综合评分
D. A+B值评分
正确答案： B
施工企业的法人是指（）。
A. 公司总经理
B. 合同签字人
C. 公司股东大会
D. 依法成立的建筑公司
正确答案： D
设计方案竞赛时，竞选活动的组织单位不得擅自变更内容或附件条件，如需变更
和补充的，应在截止日期（）天前通知所有参加精选的单位。
A. 15
B. 30
C. 5
D. 10
正确答案： A
下列施工招标方式中，（）是非法定方式。
A. 议标
B. 公开招标
C. 邀请招标
D. 定向议标
正确答案： D
工程建设施工招标时，招标单位应于（）天内向有关行政监督部门提交评标报告。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 7
正确答案： A
当事人将财或物作为担保而不需要转移给对方的是（）。
A. 定金
B. 保证
C. 质押
D. 抵押
正确答案： D
违约责任条款的作用是（）。
A. 体现了市场经济的要求
B. 履行合同的保证
C. 反映了当事人的愿望
D. 合同形式的要求
正确答案： B
《建设工程施工合同》示范文本中规定，乙方（承包商）不能将工程（）。
A. 分包
B. 再分包
C. 继承
D. 转包或出让
正确答案： D
监理合同中不包括（）内容。
A. 保障监理单位权益的条款
B. 违约责任的条款
C. 保障业主权益的条款
D. 保障承包商权益的条款
正确答案： D
投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）。
A. 在承保责任范围内的全部损失
B. 规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
C. 全部损失
D. 规定为除外责任内的损失
正确答案： A
评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（）。
A. 中标通知书的主要内容
B. 投标书中含有的技术细节
C. 变更投标报价
D. 变更投标工期
正确答案： B
监理工程师有权审核核实或批准承包商提出的（）索赔要求。
A. 其他
B. 合约外
C. 合约内
D. 道义
正确答案： C
监理工程师有权审查核实或批准承包商提出的（）索赔要求。
A. 合约内
B. 道义
C. 合约内
D. 其他
正确答案： A
如果修改施工图设计内容，必须经（）同意。
A. 总监理工程师
B. 设计单位
C. 施工单位
D. 建设单位
正确答案： B
（）可能导致招标失败。
A. 标底有严重漏误
B. 投标企业均为私营
C. 投标单位数量少于8家
D. 主管部门未参加会议
正确答案： C
在建设工程施工合同法律关系中，主体是（）。
A. 发包方和承包方的主要负责人
B. 主要建筑物
C. 发包方和承包方
D. 主要构筑物
正确答案： C
评标时，各投标者的标价均超过标底时，应当（）。
A. 视为废标
B. 采纳最低标价
C. 重新审核标底
D. 重新组织招标
正确答案： C
招标代理属于（）。
A. 委托代理
B. 法定代理
C. 复代理
D. 指定代理
正确答案： A
在工期管理中，监理工程师不应做的工作为（）。
A. 审批承包方修改的进度计划
B. 审核批准承包商的阶段进度计划
C. 分析影响进度的原因
D. 确定合同工期
正确答案： C
施工合同是指（）的合同。
A. 建筑、安装
B. 安装
C. 勘察、设计、建筑、安装
D. 建筑
正确答案： A
建设工程施工合同中约定了仲裁条款，发生争议后一方坚决不同意仲裁，此时应采取（）解决争议。
A. 仲裁或诉讼
B. 调解
C. 诉讼
D. 仲裁
正确答案： D
勘察设计合同中，（）是委托方的义务。
A. 进行设计技术交底
B. 提交勘察设计成果
C. 明确设计范围和深度
D. 负责设计变更和修改预算
正确答案： C
中标通知书发出（）天内，中标单位应与建设单位签订工程承包合同。
A. 28
B. 7
C. 14
D. 30
正确答案： D
当工程变更中减少了工程量或工作内容是，实际完工所需天数也相应缩短，则（）合同工期。
A. 应缩短
B. 延展
C. 不能缩短
D. 重新签订
正确答案： C
如果招标文件在发出后确需要变更和补充的，报经招标投标办事机构批准后，在投标截止日期（）天前通知所有投标单位。
A. 14
B. 10
C. 7
D. 5
正确答案： C
工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）。
A. 只交验企业法人营业执照
B. 企业等级证书和企业法人营业执照
C. 只交验企业等级证书
D. 优良工程证书
正确答案： B
业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A. 业主和承包商
B. 业主
C. 工程师
D. 承包商
正确答案： A
业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A. 业主和承包商
B. 业主
C. 工程师
D. 承包商
正确答案： A
招标文件中的工程量清单是（）。
A. 竣工结算的依据
B. 总价承包时的工程量
C. 准确的工程量
D. 投标单位计算标价的依据
正确答案： D
在监理过程中，总监理工程师发现施工单位工作不力，可以提出（）的要求。
A. 终止施工合同
B. 停工整改
C. 更换相关人员
D. 就此向建设单位索赔
正确答案： C
设计阶段的监理，一般指由建设项目已经取得立项批准文件之后，从编制设计任务书开始到完成施工图设计的（）监理。
A. 概预算
B. 合同条款
C. 全过程
D. 招标工作
正确答案： C
（）不属于施工招标的形式。
A. 议标
B. 公开招标
C. 单价招标
D. 邀请招标
正确答案： C
决定承包商能否中标的关键因素是（）。
A. 评标条件
B. 招标公告
C. 招标邀请书
D. 标书
正确答案： A
采用单价合同承包方式时，招标文件中应包括（）。
A. 单价表
B. 工程综合说明
C. 工程量清单
D. 投标者须知
正确答案： C
施工招标可针对（）进行招标。
A. 抹灰工程
B. 地下室工程
C. 桩基础工程
D. 砖石工程
正确答案： C
分包商在施工现场的协调管理工作应由（）负责。
A. 业主
B. 总包商
C. 分包商
D. 监理工程师
正确答案： B
合同主体义务表现为（）。
A. 要求对方不得作出某种行为
B. 按照自己的意志作出某种行为
C. 权利受到侵害时有权请求法律保护
D. 按照对方的要求作出某种行为
正确答案： D
勘察招标一般采用（）。
A. 单价合同
B. 总价合同
C. 分项合同
D. 固定总价合同
经济法律关系是由( )三要素所构成。
A. 法人、经济合同、经济权益
B. 当事人、经济行为、经济利益
C. 主体、客体、内容
D. 经济管理、经济协作、法律责任
正确答案： C
工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（）。
A. 设计方案的优劣
B. 设计单位的资历
C. 设计任务完成的进度
D. 设计取费高低
正确答案： A
设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用（）。
A. 设计单位支付
B. 业主另行支付
C. 双方协商
D. 监理工程师决定
正确答案： A
担保合同是属于（）
A. 无偿合同
B. 分包合同
C. 从合同
D. 主合同
正确答案： C
《建设工程勘察合同》中，承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔偿金，其中（）是合同必备条款。
A. 赔偿金
B. 违约金和赔偿金都不
C. 违约金
D. 违约金和赔偿金都
正确答案： C
某工程施工中需要设置护坡桩，此护坡桩的设计任务应由（）承担。
A. 建设单位委托设计单位
B. 监理单位
C. 施工单位
D. 建设单位
正确答案： C
无效经济合同的确认权属于（）
A. 法院或仲裁机关
B. 建管部门
C. 工商局
D. 法院
下列标书有效的是（）。
A. 投标单位未参加开标会议
B. 投标书封面无投标单位法人或其代理人印鉴
C. 投标书未密封
D. 投标书逾期送达
正确答案： B
根据《施工合同》示范文本的规定，工程价款的付款期限，应当在（）中作出具体规定。
A. 协议条款
B. 合同条件
C. 协议书
D. 中标书
正确答案： B
招标文件的单价表是（）。
A. 单价承包时投标报价文件
B. 招标单位核定的单价
C. 上级主管部门核定的单价
D. 定额站核定的单价
正确答案： B
工程量清单是投标单位( )的依据。
A. 合理确定标书
B. 与招标单位订立合同
C. 实施工程施工
D. 计算标价
正确答案： D
工程项目施工邀请招标时，按照规定被邀请的投标者应该是（）。
A. 3个以上（含3个）
B. 1个
C. 2个
D. 任意个
正确答案： A
由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，（）有权确定一个价格作为执行价格。
A. 承包商
B. 业主
C. 定额站
D. 监理工程师
正确答案： D
（）不属于工程付款内容之一。
A. 工程进度款
B. 定金
C. 竣工结算款
D. 预付款
根据《施工合同》示范文本的规定，工程价款的付款期限，应当在（）中做出具体规定。
A. 中标书
B. 合同条件
C. 协议条款
D. 协议书
正确答案： B
监理工程师对承包商（）的工程量，不予计量。
A. 设计变更而增加
B. 业主原因造成的返工
C. 自身原因造成的返工
D. 经批准超出设计图纸
正确答案： C
（）是建设工程施工合同的从合同。
A. 工程分包合同
B. 合同争议的仲裁文书
C. 工程建设监理合同
D. 施工合同变更协议
正确答案： A
当事人保证方式的约定不明确的，被认为是（）保证方式。
A. 特别责任
B. 混合责任
C. 一般责任
D. 连带责任
正确答案： D
（）不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A. 质量管理
B. 工期管理
C. 审查项目概预算
D. 结算管理
正确答案： C
工程标底是工程项目的（）。
A. 施工结算价格
B. 中标合同价格
C. 招标预期价格
D. 工程概算总价格
正确答案： C
在委托代理法律关系中，当事人（）而终止。
A. 代理人不可单方面辞去委托
B. 必须双方协商一致
C. 被代理人丧失民事行为能力
D. 被代理人可单方面取消委托
正确答案： D
《项目投标与合同管理》练习题 一、判断改错题 1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√） 2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。 3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√） 4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。 5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√） 6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√） 7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√） 8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润 9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。 10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是 11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是 12．工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标 13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止 14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人 15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√） 16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。 17．违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）
武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门：专业班级： 学生姓名：学号： 考试方式：（开卷、闭卷） 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在 1.关于评标，下列不正确的说法是（）。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。 A.费用由工程师承担，工期由承包方承担 B.费用由承包人承担，工期由发包方承担 C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单
建设工程招标投标与合同管理实务试题 一、多选 1、索赔按目的划分包括（）。 A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔 2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。 A、承包人未能按合同约定质量标准施工 B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致 使施工不能正常进行 C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D、设计变更和工程量增加 E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（） A、法人资格 B、商业信誉 C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170 A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益
B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 C、以合法形式掩盖非法目的 D、损害社会公共利益 E、违反法律、行政法规的强制性规定 5．建设工程施工招标的条件有：( )。P21 A.招标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准 D.有相应资金或资金来源已经落实 E.有招标所需的设计图纸及技术资料 6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。 A、协议书 B、通用条款 C、结算报告 D、专用条款 E、预算书 7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。 A、协议书 B、通用条款 C、工程质量保修书 D、专用条款 E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。 A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方 9．合同的内容一般包括条款（） A、当事人的名称或者姓名和住所 B、标的
形考全部简答题答案 01任务简答题 1. 什么是建筑市场地主体和客体？ 建筑市场地主体是指参与建筑生产交易地各方.其中包括：业主.承包商和工程咨询服务机构.建筑市场地客体即建筑产品,是建筑市场交易地对象,它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品. 2.建筑市场地特点如何？ 建筑市场地特点主要表现在：⑴交易方式为买方向卖方直接订货,并一般以招投标为主要方式.⑵交易价格以工程造价为基础,企业竞争是企业信誉.技术力量和施工质量等方面地竞争.⑶交易行为受严格地法律.规章.制度地约束和监督,并一般以公开化地方式交易. 3.建筑市场地资质管理包括哪两个方面地内容？ 建筑市场地资质管理包括两个方面地内容,一是从业企业地资质管理,二是对专业从业人员地资格管理. 4. 建筑工程招标.投标地特点主要表现在哪几方面？ 工程招标投标地特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放,透明度高；投标过程统一.有效地监督；公平.客观；双方一次成交. 5. 建筑工程招标投标地主体包括有哪些？ 建设工程地招标投标主体包括：招标人.投标人.招标代理机构. 6. 自行招标地条件有哪些？ 自行招标地条件：根据《工程建设项目自行招标试行办法》地规定,招标人自行办理招标事宜,应具备编制招标文件和组织评标地能力,具体包括：⑴具有项目法人资格；⑵具有与招标项目规模和复杂程度相适应地工程技术.概预算.财务和工程管理方面专业技术力量；⑶有从事同类工程建设项目招标地经验；⑷设有专门地招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；⑸熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规. 7. 建设工程交易中心地运行原则是什么？ 建设工程交易中心地运行原则是：信息公开原则.依法管理原则.公平竞争原则.属地进入原则.办事公正原则. 8. 建筑工程招标人.投标人.招标代理机构地概念如何？ 建设工程招标人是指依法提出招标项目.进行招标地法人或者其他组织.建设工程投标人是指相应招标并购买招标文件,参加投标地法人或其他组织.建设工程招标代理,是指建设工程招标人将建设工程招标事务,委托给相应中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权地范围内,以委托地招标人地名义,向他人独立进行建设工程招标活动,由此产生地法律效果直接归属与委托地招标人地一种制度. 9. 建筑工程招标人地权益和职责有哪些？ 建筑工程招标人地权益：⑴自行组织招标或委托招标代理机构进行招标；⑵自由选择招标代理机构并核验其资质证明；⑶要求投标人提供有关资质情况地资料；⑷确定评标委员会,并根据评标委员会推荐地候选人确定中标人. 建筑工程招标人地职责：⑴不得侵犯投标人.中标人.评标委员会等地合法权益；⑵委托招标代理机构进行招标时,应向其提供招标所需地有关资料并支付委托费；⑶接受招标投标行政监督部门地监督管理；⑷与中标人订立并履行合同. 10. 什么是建设工程招投标？ 建设工程招投标是在市场经济条件下,国内.外地建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行地由一系列特定环节组成地特殊交易活动.这些特定环节包括招标.投标.开标.评标.决标.授标.中标.签约和履约. 11. 业主在项目建设过程中地主要职责是什么？ 业主在项目建设过程中地主要职责是：进行建设项目立项决策；筹措与管理建设项目资金；办理建设项目地有关手续（如征地.建筑许可等）； 进行建设项目地招标与合同管理；进行建设项目地施工与质量管理；竣工验收和项目试运行；建设项目地地统计及文档管理. 12. 建设工程交易中心地运行程序如何？ 建设工程交易中心地运行程序可以简单地归纳为：报建备案,招标方式确认,履行建设项目招标投标程序,签订合同,进行质量.安全监督登记,交纳有关工程前期费用,领取建设工程施工许可证. 13. 建筑工程招标人地资质？ 招标人地资质：⑴招标人应当有进行招标项目地相应资金或资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明.⑵招标人具有编制招标文件和组织评标能力地,必须设立专门地招标组织办理招标事宜.对强制招标项目,自行办理招标事宜地,应当向有关行政监督部门备案.⑶招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜.招标代理机构是依法设立.从事招标代理业务并提供相关服务地社会中介组织. 14. 什么是建设工程交易中心地三项基本功能？ 建设工程交易中心地三项基本功能是：信息服务功能.场所服务功能和集中办公功能. 15. 建设工程交易中心地性质 建设工程交易中心是得到政府或政府授权主管部门地批准地.不以营利为目地地.旨在建立公开.公正.公平竞争地招投标制度地服务性机构. 02任务简答题答案 1. 公路工程施工招标应具备地条件有哪些？
简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) （一）施工方案3 （二）施工工期4 （三）工程质量 (4) （四）项目经理及项目班子的配备 (4) （五）投标报价数据计算的正确性 (4) （六）报价构成的合理性 (4) （七）对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) （一）不合理价格5 （二）施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 （一）规范的合同管理-----权力 (5) （二）规范的合同管理-----处理6 （三）规范的合同管理-----风险 (6) （四）规范的合同管理-----制度 (6) （五）规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7
内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高，随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法，所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善，法制不健全，招投标的过程需要合同管理的全力的配合，合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说，招标文件即是合同管理的开始。一方面，施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分，另一方面，招标文件又是合同文件的重要依据，两者相辅相成，密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词：投标招标评标合同报价
简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请，投标人购买招标文件，并根据招标文件中规定的内容要约，招标人接受投标人的投标，发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行，有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境，促进企业之间公共的竞争。对于供应商，承包商来说，只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争，以尽可能充分满足招标人的要求，取得商业机会，体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施，对于规范招标投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为：总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购，必须进行招标： 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准，2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购，并达到下列标准之一的必须进行招标： 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购，单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法：综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分，按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审，确定符合招标文件的投标，再进行第二阶段的商务标评审，选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此，技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审：技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况，以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效，从而评价投标人的技术能力；评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度，从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项，分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定，或者评审总分必须达到满分的６０％，才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析： （一）施工方案 １、施工方案及平面布置合理性；
《招投标与合同管理》试题 一、单选题（20小题，每题1分） 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是，从 权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程 款的收回，承包商的诉讼时效为（）。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺，也不是要约邀请，只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四单位 参加投标，该投标行为是（）。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定，在一般情况下，未在要约规定的期限内发 出的承诺，属于（）。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用（）。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是（） A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下，（） A.该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此，以下说法正确的是（） A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由（）确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上） 1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。 A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划 2、建筑市场的进入，是指各类项目的（ B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A.业主、承包商、供应商 B.业主、承包商、中介机构 C.承包商、供应商、交易机构 D.承包商、供应商、中介机构 3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、应当招标的工程建设项目在（ B ）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。 A.进行可行性研究 B.办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D.发布招标信息 5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（ A ）。 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D.科技、教育、文化等项目 6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级 7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ B ）为依据。 A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 共9页第1页
《招投标与合同管理》练习题 一、单项选择题：（每小题2分，共40分） 1.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（）。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 2.合同一方的当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。 A.无效 B.变更 C.有效 D.终止 3.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。 A.负责施工合同的协调管理 B.负责外部关系的协调 C.认真勤奋地工作 D.不得泄露申明的秘密 4.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）。 A.评标委员会算出的评标价 B.招标人编制的标底价 C.中标人的投标价 D.施工图预算价 5. 图纸会审和设计交底应由（）组织。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D. 设计人 6.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（）。 A.只需经过发包人的同意即可 B.只需经过工程师的同意即可 C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意 D.任选发包人和工程师同意都行 7.下列关于竣工结算程序说法正确的是（）。 A.工程竣工验收报告经发包人认可后14天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料
B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见 C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。施工合同即告终止 D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止 8.施工中承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（） A.发包人申办理申报手续，发包人承担相关费用 B. 发包人申办理申报手续，承包人承担相关费用 C. 承包人申办理申报手续，承包人承担相关费用 Ｄ.承包人申办理申报手续，发包人承担相关费用 9.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛时，应按（）顺序解释。 A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 10.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法（）不正确。 A.预付款的金额不少于合同价22% B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10%的月开始扣回预付款 11.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。 A.不退定金 B.按设计费一半支付 C.按全部设计费支付 D.不支付设
招投标与合同管理案例分析题 1．案例某评标委员会准备用综合评估法进行评标，在评标中重点考虑标价、工期、信誉、施工经验四方面要素,各项要素的权重分别为0.4、0.3、0.2、0.1。现有甲、乙、丙、丁、戊五个承包商投标，根据各单位投标书的情况及各因素，得分情况如下，请按综合评估法选择承包商。 ２.案例某建设工程项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某建设工程监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 〔问题〕 １．在招标选择承建商过程中，监理单位是否有决定权?谁具有决定权？ 2.“如果承包商要将部分工程分包出去，则需要谁批准? 3．“在做标期间,对某投标人提出的问题,业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
3.案例某施工单位（乙方)与某建筑单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。工程量由造价工程师负责计量。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。 〔问题〕 1．在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，使夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么? ２．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定? 4．案例Ａ房地产开发公司投资开发了一项花园建设工程项目,由B建筑安装工程总公司负责施工，由Ｃ建材公司提供D水泥厂生产的水泥。2０００年9月15日，C建材公司提供２０吨水泥进入工地，B建筑安装工程总公司送检测试,结论为合格水泥。后来,C建材公司陆续组织水泥进场,共计6８0吨。同年10月１1日,B公司从Ｃ公司供应的水泥中再次抽样送检,经检验确认为废品水泥。此时水泥已用800吨，分别浇筑在花园工程A楼的1２~１5层。经有关部门检测,第１２～1５层的混凝土强度不合设计要求,市建设工程质量监督总站决定对1２~1５层推倒重浇。A公司于是向人民法院起诉B公司、Ｃ公司和Ｄ厂,要求三被告赔偿经济损失。 〔问题〕 1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应,责任应如何区分? 2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应,责任应如何区分?
建筑工程项目招投标与合同管理 考核要求 （1）了解建筑市场的含义及特点，建筑市场的主体、客体。 （2）掌握建设工程交易中心的的性质和作用；掌握建设工程交易中心的基本功能；建设工程交易中心的运行原则；了解建设工程交易中心的运行程序。 （3）掌握建筑业企业资质管理；了解工程勘察设计企业资质管理、工程咨询单位资质管理。 复习要点： 1．建筑市场的概念如何？ 答：建筑市场分为广义的建筑市场和狭义的建筑市场两个层次的概念。广义的建筑市场是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。广义市场包括有形市场和无形市场，包括与工程建设有关的技术、租赁、中介机构或经纪人等媒介沟通买卖双方或通过招投标等多种方式成交的各种交易活动，还包括建筑商品生产过程及流通过程中的经济联系和经济关系。狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。 2．建筑市场的特点如何？ 答：由于建筑产品具有生产周期长、价值量大等特点，生产过程中不同阶段对承包单位的能力和特点要求不同，这就决定了建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程。从工程建设的咨询、设计、施工任务的发包，到工程竣工、保修期结束，发包方和承包方、分包方进行的各种交易以及相关的商品混凝土供应、配件生产供应、建筑机械租赁等活动都是在建筑市场中进行的。这种生产活动和交易活动交织在一起的特点，使得建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在： （1）交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。 （2）交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。 （3）交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。 3．什么是建筑市场的主体和客体？ 答：建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。建筑产品本身及其生产过程都有别于其他工业产品。在不同的生产交易阶段，建筑产品可以表现为不同的形态，它可以是咨询公司提供的咨
一、判断题（共10道试题，共20分。） 1.建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公 开招标的方式。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 2.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内 予以明确。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 3.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 4.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是 否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。（B） A.错误 B.正确 满分：2分 5.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评 标的依据，也是订立合同的基础。（B） A.错误 B.正确 满分：2分 6.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 7.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前 会议，开标、评标和定标。（A） A.错误 B.正确 满分：2分 8.招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。（B） A.错误 B.正确 满分：2分 9.根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当（先履行审批手续，取得批准）。关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。” （A） A.错误
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。 2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金来源已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法： 1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。 3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审
竭诚为您提供优质文档/双击可除建筑工程招投标与合同管理案例分析题 篇一：招投标案例含答案 招投标与合同管理案例分析 案例1 某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于20XX年3月8日向通过资格预审的A、b、c、D、e五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，20XX年5月10日上午9点为投标截止时间。 在投标截止时间之前，A、c、D、e四家企业提交了投标文件，b企业由于路途遇到交通管制其投标文件于20XX年5月10日上午9时15分送达。20XX年5月11日上午在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。 评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4
人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代表人签字和单位公章，后经评标委员会评标确定D企业中标，20XX年5月15日招标人向D企业发出了中标通知书，20XX 年6月25日双方签订了书面合同。问题： （1）招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当？请说明理由。 （2）A、b企业的投标文件是否有效？请说明理由。 （3）请指出开标工作的不妥之处，请说明理由。 （4）请指出评标委员会组成的不妥之处，并说明理由。 （5）招标人签订的合同日期是否妥当？请说明理由。 参考答案1.招标人自行决定对省重点项目采用邀请招 标的方式不妥。 理由：按照《招标投标法》的规定，对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准，方可采取邀请招标方式。 2.A和b企业的投标文件均无效。 理由：本案b企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收； 理由：A企业投标文件没有法定代表人的签字和单位公章，属于存在重大偏差，应作废标处理。 3.本案开标工作存在以下不妥之处：
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一 一、单项选择题（每小题1.5分，共30分） 1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。 A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% % C. 20% % 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。 ．业主 B．监理工程师 A． C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段
招投标与合同管理案例 题 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20 日完工。在实际施工中发生如下几项事件：（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日； （3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日—5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；（4）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题： （1）建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类？ （2）合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些其优先解释顺序如何 （3）每项事件工期索赔各是多少天总计工期索赔是多少天 （4）有关费用索赔方面，可以索赔的共有多少工日？ 解：（1）建设工程索赔按索赔目的不同分为工期索赔和费用索赔两类（2）合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术资料、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 （3）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。索赔工期5天（5月15日—5月19日）事件3：索赔成立。因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误。索赔工期3天（5月20日—5月22日）事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。索赔工期1天（5月23日）所以总计工期索赔是5+3+1=9天（4）15+30=45个工日 2、建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月13日才开工；5月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。 问题1、在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理2、土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少 3、设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少4、施工单位向建设单位索赔的程序如何标准答案: 1、对于上述工程拖期，监理工程师可做出如下的处理：（1）从5月10日至5月13日共3天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。（2）从5月13日至5月18日共6天，属于不可抗力的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。 （3）从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。 2、应予以补偿的具体数额为：土建施工单位应获得的工期补偿为3+4=7（天）。土建施工单位应获得的费用补偿这3times;5000-6times;5000=-15000（元），即应扣款1.5万元。 3、设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。设备安装单位应获工期补偿3+6+4=13（天）。应获费用补偿为13times;5000=65000（元） 4、施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予签复，或要求施工单位进一
一、我国建设工程市场的特点： 1. 建筑产品供求双方直接订货交易. 2. 建筑产品交易量的不稳定性和易于出现买方市场. 3. 以招投标为主的不完全竞争市场. 4. 建设工程市场有独特的定价方式. 5. 建设工程市场有严格的市场准入制度. 二、建设工程交易中心的工作原则 1. 信息公开原则 2.依法管理原则 3.公平竞争原则 4.闭合管理原则 5.办事公正原则 三、建设单位可以议标发包的工程（单位）： 1. 有保密要求的工程 2. 防洪救灾与抢险工程 3. 有专利技术要求的工程 4. 停建后又恢复的工程 5. 施工单位自建的工程 6. 其他不宜采用招标的工程 四、招标方式： 公开招标和邀请招标邀请招标又称为有限竞争性招标，是向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。邀请招标的优点是目标集中，招标组织工作容易，工作量较小；其缺点是竞争范围有所限制，可能会失去技术上和报价上有竞争力的投标者 五、建筑工程招标应具备的条件 1. 招标人已经依法成立的. 2. 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 3. 招标范围、招标方式和招标组织设计形式等应当履行核准手续的，已经核准 4. 有相应资金或资金来源已经落实 5. 有招标所需的设计图纸及技术资料 六、招标代理机构应当具备的条件 1. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 2. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量 3. 有可以作为评标委员会的技术、经济等方面的专家库 4. 与国家机关不得有隶属关系及利害关系 七、资格审查分为：资格预审和资格后审，我国多采用资格预审 八、招标文件的内容: 1. 投标须知 2. 招标工程的技术要求和设计文件 3. 采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单 4. 投标文件的格式及附录 5. 拟签订合同的主要条款、合同格式及合同条件 6. 要求投标人提交的其他材料 九、投标价格的计价方法：工料单价法和综合单价法