合同号：
建筑起重机械
专
业
承
包
合
同
（试行）
2013年
第一部分协议书
发包方(使用单位)： (以下简称甲方)
承包方(安装单位)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和守信的原则，双方就本工程(或项目)将要使用的建筑起重机械的安装、顶升、附着、维护保养及拆卸诸事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
开工时间：；预计工期：
二、设备概况
塔吊台数：；施工升降机台数： 1 ；物料提机。
序号设备名称设备型号设备型号安装高度服务楼栋
1
注：备案编号可在设备进场前填写
三、承包价款
序号设备名称设备型号进出场费
(元／台)
月租费
(元／月)
司机工资
(元，月)
预埋支脚
(元／套)
1
其他约定：
四、本合同包含的文件
1、本合同协议书；
2、本合同专用条款；
3、标准、规范及相应建筑起重机械使用说明书
双方有关安装拆卸与维护保养工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
五、合同范围
1、将建筑起重机械安装、调试、试运转完毕，直至相关有资质单位检验合格。
2、根据使用说明书及施工现场实际需要进行附着、顶升工作。
3、使用过程中每月进行一次维护保养(月保养)。
4、将需要拆卸的建筑起重机械完好无损地拆卸完毕并运出现场。
六、质量标准
1、按相关建筑起重机械使用说明书及国家标准或行业标准对于安装拆卸与维
护保养的技术要求进行工作；
2、现场其它要求：
七、乙方向甲方提供的建筑起重机械必须机械性能良好、安全装置齐全有效、设备有效期在合同约定时间内、持有武汉市建委核发的有效备案证明(外地设备需经武汉市建委登记有效)。不得提供国家明令淘汰和报废的产品。
八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设备安装、顶升、附着、维护保养及拆卸。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
第二部分专用条款
一、双方安全责任
1、甲方责任：
l.1甲方有对进入施工现场的起重机械设备进行看护并保证设备及安装单位工作人员安全的义务，如因甲方原因造成设备的损坏、丢失，其损失由甲方赔偿。 1．2按建筑起重机械《使用说明书》中基础设计方案或自行设计的基础方案(附：《设计计算书》)及行业标准进行基础定位和施工，并负责按要求办理基础验收手续以及使用过程中的设备基础的维护管理。并做好记录。
1.3按施工现场il占时用电技术规范(JGlJ46_2005)的要求设置起重机械专用电箱，做好重复接地与设备的防雷接地，并接通电源。
1.4按建筑起重机械技术要求及其专项施工方案要求，做到场地平整，道路畅通，无安全隐患。
1.5根据建筑起重机械《使用说明书》和专项施工方案相关要求，在乙方的配合下做好附着装置安装所需预埋件的预埋工作，保证附着预埋点结构满足强度要求。
1.6审核乙方安装专业承包资质证书、安全生产许可证和进场作业特种作业人员的特种作业操作资格证书等证照真实有效性。
1.7指定专职设备安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸情况(如清理作业现场，设立作业禁区，防止非作业人员闯入作业禁区)；
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 起重机购销合同正式版
起重机购销合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 出卖人： xxx起重设备有限公司 买受人：xxx项目部 依据xxx公司下达的有关文件规定和《中华人民共和国合同法》之规定，为保证双方的合法权益，出卖人、买受人双方在自愿、平等、诚信、信用、协商一致同意的基础上签订本合同，并信守下列条款，共同严格履行： 第一款合同金额、购销货物 第1条标的、数量、价款 说明 第1条合同的成交金额包括：货物、
包装、运输、安装调试(含吊车费)、培训和各种交付使用前的全部费用。 第2条货物的质量、技术要求按xxxxxx招标文件中规定的有关规定执行。 第3条设备质量保修期为一年，保修期自设备安装调试结束，经使用一周，买受方验收合格后开始计算。保修期内发生与保修相关的一切费用由出卖人承担，并且保修范围内损坏而更换的部件其保修期顺延。 第4条对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的货物，当买受人向出卖人提出异议时，出卖人必须在5日内给予解释或解决。 第二款交货时间和交货地点
起重机械定作专用合同 承揽方（甲方）： 定作方（乙方）： 合同编号： 签约日期： 年 月 日 速度、大车轨道型号、司机室开门方向、供电方式、颜色要求、数量等一定要逐项注明。甲方按要求设计执行。（2）设备价和安装费、托运费要分别填写，无分别填价的甲方视为无此项计价。其它要求可在备注中说明。 二、（1）质量要求：甲方按乙方合理要求及国标或行业标准加工。（2）原材料和配套件由乙方合理指定或推荐，如乙方无要求，则甲方按常规要求进行制作 （3）有极限要求请注明，无极限要求按常规加工。（4）普通起重机无论级别大小，禁止在湿度≥90%、易燃、易爆、腐蚀、高温熔液、超载等危险场合使用。特殊场合应采用专用起重机。 三、（1）加工履行地：所有加工装配，应在甲方总部进行完成。乙方有权到甲方总部监督检查。 （2）未在甲方总部加工的无论任何一方作弊，本合同自动失效。如因此造成损失由作弊人承担，未作弊的任何一方均不承担任何责任。 四、提（交）设备时间从收到乙方首付款之日起，在乙方按期支付设备款时 日完成（节签字为准，供货期相续顺延（因电力、天气等不可抗力的情况除外）。交货期属预定期，设备发运前必须由乙方向甲方发送书面通知，确定准确的发运时间，双方共识后发运。如在预定期逾期一个月未接到乙方发运通知的，甲方视为乙方自动放弃，定金及设备款不予退还。另有协定均以本条为准。 五、设备发往指定地址： 乙方应在现场点清货物及配件、吊卸、 保管防止自然灾害及人为破坏丢失等不良现象。 六、运输方式： 七、安装设备：甲乙双方均可委托具有资质单位安装。甲方□、乙方□。设备安装前必须在当 地主管部门办理申请报检告知书，本合同设备未经申请告知的双方不准提前安装。乙方应具备所有安装作业条件，如安装施工场所通道，供电设施、电源等，设备安装、调试完成后要及时向特检部门申请设备的最终安全检验。未检设备不准擅用，否则，一切后果由定作方自负。 八、验收方法：甲乙双方配合对设备进行调试后，初检。载荷试运完成后，必须向特检部门申请安全验收，通过验收后发证为最终验收，设备方可投产使用。安全规定设备未经特检部门检验发证的设备不准投入使用，避免因擅自使用所引起的问题和安全隐患。 九、质量服务：设备抵达现场时，因设备本身质量问题，无偿服务十二个月，质量三包（人为损坏 除外）乙方在使用过程中出现因制造、甲方安装的质量问题时，请乙方以书面形式通知甲方在24小时内作出答复，并以最快的速度到现场服务。 十、设备维护、保养及操作规程：（1）甲方必须达到持证上岗，具备正规的操作水平和维保规范，应有仪表、目、 感、听测等经验。应达到日、周、月做检验记录。设备不准存留病状缺陷作业，以免发生危险。（2）主供电源应采用中间输入供电输入供电或两端输入供电，禁止一端供电。 十一、结算方法：（1）付款方式：首付款 ，提货前付 ，货到安装验收后付 ，预留 作 为质保金，一年内付清。（2）设备、配件、维修等业务。乙方必须按甲方公司账号均以电汇方式汇兑，所支收款额以双方的银行进出账单为准，票据必须按乙方提供的电脑版税用发票为准。结账后开票，不含税价不开任何票据。代理人无权私自挪支货款。无乙方公司签章书面通知认定的任何收据和个人（证明）提款无效。因此造成损失自负。（3）因乙方原因货到五周内不能安装或安装成三周内不能验收取证的，乙方应履行所有付款约定。其它协定条款均以此规定为准。 十二、其它事宜双方协商解决。
合同编号：YT-FS-8990-55 起重机械租赁合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
起重机械租赁合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 出租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和 国合同法》有关规定，为明确租赁双方的权利和义务 关系，经双方协商一致签订本合同： 一、租赁设备 二、租赁用途和期限 1、本租赁设备用于乙方施工; 2、本设备租赁期限自约为个月。 三、租赁费用 1、押金：乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金赁 设备使用完毕结算后，扣除租金及其他费用后，余额 退还乙方; 2、租费：从设备检测合格后开始计算至乙方通知 甲方拆卸之日止，不足一个月的按天数计算。出租费
在每月 30 日前付清，否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方承担; 3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内，特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算，运费含设备标准独立高度以内，超出部分按实计算)，均由乙方负责，设备进场后付清; 4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责; 四、设备使用及维修 1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用，若乙方擅自使用，由此产生的相关责任由乙方承担; 2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由乙方聘请，其报酬由乙方支付，对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负责管理，现场指挥人员及辅助人员由乙方配备(指挥人员需要配合格人员担任); 3、乙方委托甲方维护保养，养护费用每台每月元。
建筑施工起重机械安全管理流程图 1、在”广东省建筑起重机械及特种作业人员资质管理系统”申请备案， 网址为：“”如无账号，则先申请账号。 ①产权单位法人营业执照副本 ②特种设备制造许可证 3、起重设备资料③出厂合格证 ④建筑起重机械设备购销合同、发票或相应有效凭证 ⑤起重机械制造监督检验证书 1、检查是否取得《广东省建筑施工起重机械登记证》； 2、建筑施工起重机械安装申请表 3、安装单位资质证书、安全生产许可证 4、经审批的安装方案和现场特种作业人员名单及上岗证 1、由安装单位在网上填写安装申请 2、建筑起重机械产权备案证 3、建筑施工起重机械履历手册需有安装、使用、监理 单位的公章和签名意见，并有安监员签名意见 4、安装单位资质证书、安全生产许可证副本 5、安装单位特种作业人员证书 6、建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案 7、安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同、 安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书及维保合同。 8、安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职 安全生产管理人员、专业技术人员名单（网上填写） 9、安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案 1、由使用单位在网上填写使用登记申请 2、建筑施工起重机械安装验收表 3、法定检验检测机构出具的检验检测报告 4、《广东省建筑施工起重机械登记证》（手册） 5、操作人员配备和资格证（上岗证） 1、由拆卸单位在网上填写拆卸申请 2、建筑起重机械产权备案证 3、建筑施工起重机械履历手册需有安装、使用、监理 单位的公章和签名意见，并有安监员签名意见 4、安装单位资质证书、安全生产许可证副本 5、安装单位特种作业人员证书 6、建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案 7、安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及 安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书
起重机械安装安全协议 施工单位（甲方）： 安装单位（乙方）： 为了确保建筑起重机械在安装、拆卸的安全,明确甲乙双方的安全责任,根据经甲、乙双方方协商同意,特此签订建筑起重机械安装、拆卸安全协议书。 工程项目名称： 工程地址： 工程范围： 协议期限：工程完毕协议自动解除 一、（甲方）应当履行下列安全职责： （一）向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件； （二）审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；
（三）审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书； （四）审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案； （五）审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；（六）指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况； （七）施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止 塔式起重机相互碰撞的安全措施。 二、（乙方）应当履行下列安全职责： （一）按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机 械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字； （二）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件； （三）组织安全施工技术交底并签字确认； （四）制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；
（五）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。 三、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时,甲方安全部门有权予以纠正制止,有权通知乙方并给予经济处罚,直至停止乙方的工作。 四、因乙方施工人员违反操作规程造成的安全事故,由乙方承担相应责任。 五、因甲方未履行安全职责造成的安全事故,由甲方承担相应责任。本责任书一式肆份,由甲方、乙方各执两份。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 委托代理人 : 委托代理人: 签定日期年月日
供方： 需方： 一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间： 二、质量要求：满足《起重机械安全技术监察规程-桥式起重机》（TSGQ0002-2008）要求。 三、包装标准、包装物的供应与回收：供方负责包装，包装物不回收，包装费由供方承担。 四、随机的备品、配件、工具及供应办法：按发货清单验收（包含100T卷筒轴承座1个、20T卷筒轴承座1个、驾驶室重量显示仪表一套、旁压式起重量限制器5套、电源线、信号线）。 五、交货地点：需方现场。 六、安装调试：供方负责安装调试，费用在总价内。 七、运输方式及费用负担：汽车运输，费用在总价内。
八、验收标准及方法：按国家及行业标准验收；供方在合同履行期内的质量责任并不免除，对产品内在质量提出异议的期限至质保期满止。 九、质量保证期限：自设备正式投入运行起一年。 十、结算方式及期限：工程完工验收合格且供方提供正规发票后十日内，需方付款至合同总价的95%；质保期满无任何质量和售后服务问题时付清余款。 十一、违约责任： 1、合同履行过程中供方不履行或擅自解除合同的，应向需方支付总货款40%的违约金； 2、供方迟延履行合同的，每迟延一天支付总货款5‰的违约金；迟延达10日的，每增加一天，迟延违约金的比例增加一个百分点； 3、需方要求修改、变更合同，给供方造成损失的，需方承担赔偿责任； 4、因供方产品质量问题，造成需方及第三方人身、财产损害的，供方应承担相应的法律责任和经济赔偿。 十二、本合同一式四份，双方各执二份，经供、需方签字盖章后生效。 十三、合同争议解决方式：双方协商解决，协商不成的由三门峡仲裁委员会依该会规则仲裁。 十四、其它约定事项： 1、供方应保证设备安全运输至需方现场，并承担运输过程中设备毁损、灭失等所有安全责任； 2、在质保期内，货物出现质量问题的，供方应在2日内派人前来维修，逾期不来的，需方可自行维修或聘请其他专业人员维修，维修费用及给需方或第三方人身、财产造成损害的赔偿责任由供方承担，需方可直接从质保金中扣除。
建筑起重机械租赁合同范本 承租方: (以下简称乙方) 出租方: (以下简称甲方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，按照平等互利原则，为明确甲、乙双方的权利和责任，经双方友好协商签订本合同，以便共同遵守。 一、设备及租赁期限 1.2 租用时间:自年月日至年月日止。因工程需要提前退场或延长使用，以乙方书面通知时间为准。 二、租金及其他费用: 2.1 设备进退场费合计按人民币元整，包含以下费用: □安装拆卸费□检测费□运输费□基础预埋螺杆乙方在机械进场前先向甲方预付元，余款待设备退场前付清。甲方应在年月日前将租赁设备运到乙方指定地点。
2.2 机械租金按以下第种方式计算(不含操作工工资) ①按台班计算，每台班租赁费元/台。 ②按月计算，每月租赁费元/台。计算期限从使用之日起至乙方书面通知退场并具备退场条件为止，不足一个月的按每月30天折算。 2.3 机械租赁费按月结算，乙方每月10日前支付上个月的租赁费。 2.4 超过首次约定安装高度，如需要顶升或加高及制作附着架，每顶升或加高一次(高度为米)收取乙方费用元整。 2.5 机械押金万元，在设备进场前由乙方支付给甲方，该款项不能作为租金冲抵款，于机械退场前由甲方返还给乙方。 2.6 电费由乙方承担。 2.7 乙方工地停工期间及法定节假日期间的租金计算按2.2条约定。
三、乙方权利和义务 3.1 乙方根据甲方提供的技术资料，确定基础施工方案并负责基础制作，并将相关资料如隐蔽记录、砼试验报告、接地电阻测试记录等交付安装单位验收。 3.2 乙方负责平整清理安装拆除场地，架好输电线路，按甲方要求及用电规范安装专用配电箱，负责接通电源，保证设备进出场道路畅通和作业方便。 3.3 乙方负责派有证指挥人员、司索工指挥作业，严禁违章指挥，因违章指挥造成的事故，由乙方负全部责任。 3.4 设备安装完毕，由乙方会同甲方组织安装单位、监理单位进行联合验收，合格后方可投入使用，并在30日内到建设主管部门办理使用登记。。 3.5 乙方应当按合同约定向甲方支付租金和相关费用。 3.6 对不遵守工地管理制度，无故刁难乙方施工人员的机组人员，乙方有权向甲方提出更换要求。
起重机械租赁合同范本修订版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-028612
起重机械租赁合同范本修订版 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方经协商同意：甲方在工程，租用乙方台双笼2T施工升降机，型号为：安装高度米，租赁形式为包月。 甲乙双方确认如下事项： 一、租赁期：暂定个月，甲方要求乙方在________年____月____日，把设备运进场，乙方设备进场安装调试的时间不超过3天，甲方在设备安装完毕后有2天时间搭马道、防护棚和楼层安全门井并组织进行验收，从第6天开始为设备起租日直至设备退租之日终止。 二、设备进出场费（含设备运进、运出、维护及拆装费用）人民币壹台。设备安装完毕时（设备进场的第4天），甲方向乙方当即支付此费用的一半，拆装完毕后付清剩余款。
三、租赁费及两种付款方式： 1、月租赁费价（大写：）（台/月）； 2、双方商议支付月租赁费价（大写：）（台/月）。 付租赁费方式：每两月支付一次，支付70﹪，余款工程完成后半年内付清。 租赁费不足一月按日计算（日租赁费=月租赁费/30天）。 四、升降机司机：由乙方负责配备3人，司机持操作证或实习证明上岗。根据甲方工作需要安排班次。 五、升降机如因设备故障等原因造成的整机无法运行，每超过14小时，扣乙方一天台班费。乙方保证设备月故障率不超过5﹪（月运转420小时x5﹪=21小时）。 六、双方责任： 甲方： 1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》和《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》，在设备安装完毕后对设备进行验收，在验收合格之日起30天内向工程所在地的区县建委办理使用登记。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
建筑起重机械设备租赁合同范本 承租人(甲方)：(单位全称)________________ 出租人(乙方)：(单位全称)________________ 行业确认证书号：________________ 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下： 第一条机械设备租赁及租金计算与支付 1.机械设备租赁及租金计算明细表 表一、机械设备租赁及租金计算表(如不够用可另附表格) 机械名称 数量 规格/型号 生产厂商 租赁期限/起止时间 租金标准（元/月.台） 租金小计（元） 合计 表二、机械设备操作人员工资计算表 工种类别
人数 月工资 工作期限/起止时间 工资小计（元） 备注 塔机司机 塔机指挥工 施工升降机司机 合计 2.租金计算。机械设备租金每月合计____________元(见表一)。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计____________元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。 3.支付方式：____________________________。 4.支付时间：____________________________。 第二条项目名称、使用地点 项目名称：____________________________。 使用地点：____________________________。 第三条租赁期限 1.因工程需要延长租期，双方应在租赁期满前____日内，续签合
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑起重机械安装(拆卸)安全协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保施工人员在施工中的安 全与健康及国家财产的安全，根据《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关安全管理法规、标准，签订本协议。 一、甲方责任 1、按照乙方提供的起重机械技术要求及基础施工方案，进行施工并提供相应的 该起重机械的基础施工资料。确保设备进场道路畅通，供电电源满足设备运行要求； 2、审核起重机械的特种设备制造许可证、广品合格证、制造监督检验证明、备案登记证明等文件； 3、审核安拆单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和参加作业的特种作业人员的特种作业操作资格证书； 4、审核乙方编制的起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案； 5、监督检查起重机械安装、拆卸、使用情况；发现安全隐患有权立即停止作业， 安全消除后方能作业； 6、施工现场有多台起重机械作业有可能发生碰撞的情况时，组织有关人员编制并实施防止起重机械相互碰撞的安全措施。 7、施工总承包单位应组织出租单位、安装单位、监理单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用。 二、乙方责任 1、必须具备建设行政主管部门颁发的起重机械设备安装工程专业承包资质和建筑安全 生产许可证。在资质许可范围内从事起重机械的安装、拆卸；
起重机购销合同样本 合同，指两人或几人之间、两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。下面是xx为你带来的，希望对你有所帮助。 出卖人： xxx起重设备有限公司 买受人：xxx项目部 依据xxx公司下达的有关文件规定和《中华人民共和国合同法》之规定，为保证双方的合法权益，出卖人、买受人双方在自愿、平等、诚信、信用、协商一致同意的基础上签订本合同，并信守下列条款，共同严格履行： 第一款合同金额、购销货物 第1条标的、数量、价款 说明 第1条合同的成交金额包括：货物、包装、运输、安装调试(含吊车费)、培训和各种交付使用前的全部费用。 第2条货物的质量、技术要求按xxxxxx招标文件中规定的有关规定执行。 第3条设备质量保修期为一年，保修期自设备安装调试结束，经使用一周，买受方验收合格后开始计算。保修期内发生与保修相关的一切费用由出卖人承担，并且保修范围内损坏而更换的部件其保修期顺延。
第4条对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的货物，当买受人向出卖人提出异议时，出卖人必须在5日内给予解释或解决。 第二款交货时间和交货地点 第5条交货时间：本合同货物的交付时间为合同签定后25天达到使用要求。 第 6条交货地点：xxxx项目部施工现场。 第三款货物的验收 第7条全部货物到齐安装调试完成后，并取得使用地的安全、质检部门合格证书后，由买卖双方在两天内共同参与验收。 第8条出卖人承诺所供设备完全按买受人招标文件及其他要求加工制造，并符合出卖人投标文件的全部内容及一切配置。另增加副钩外悬一套，吊具一套(免费)。 第9条在验收中发生纠纷后，买卖双方商定，由相关产品质量监督检查机构执行仲裁，因此而发生的费用由败诉方承担。 第四款货款的结算 第条签定合同后，买受人首付出卖人货款伍万元整(5万元) 第条出卖人在交接地按期交接货物后，并办理交验手续，安装、调试合格并取得当地安全、质检部门合格证书后买受人向出卖人支付合同总价90%的货款，扣除首付款，即人民币大写xxxx元整(xxx元)。 第条在产品保修期满后十日内，如没有因产品制造和安装
该案应属加工承揽合同纠纷而非买卖合同纠纷 一、基本案情 原告：山东青云起重机械有限公司泰莱起重设备厂（以下简称泰莱设备厂） 被告：上海瑞弛建设工程有限公司（以下简称瑞弛公司） 2003年10月9日，泰莱设备厂与瑞弛公司签订一份起重机买卖合同。内容为由泰莱设备厂向瑞弛公司出售一台起重机，该起重机相关数据由瑞弛公司提供，10月底于常州交货，运费由泰莱设备厂负担。起重机总造价138000元，货到后现场付款130000元，余款等设备使用一个月后全部付清。合同签订后，泰莱公司按对方技术要求于月底将起重机制作完成并送到指定交货地点。被告瑞弛公司在收货并验收合格后仅支付了60000元现金，余款78000元经原告泰莱设备厂多次催要，被告以种种理由拒不履行付款义务。原告于2004年7月1日诉至我院羊流法庭，要求法院判令被告支付货款并赔偿损失。被告瑞弛公司提出了案件管辖异议。 二、处理结果 法庭经审查认为，原被告双方签订的起重机买卖合同其实质是加工承揽合同，案件事实清楚，权利义务关系明确，被告理应按合同的约定履行付款义务，遂判决被告支付剩余货款并赔偿因迟延履行合同给原告造成的损失。 三、对本案处理的不同认识 对于本案的处理司法实践中有两种不同的认识。一种意见认为原被告双方签订的是买卖合同，根据民诉法关于管辖问题的相关规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。根据民诉法解释有关管辖问题的规定，合同双方当事人在合同中对交货对点有约定的，以约定的交货地点为合同履行地。本案中被告住所地在上海，合同履行地既指合同中约定的交货地点在常州，可见只有上海和常州两地的相关法院才对原被告双方的合同纠纷有管辖权，作为原告住所所在地的基层法院，我院对此案是没有管辖权的，应当裁定驳回其起诉。另一种意见认为，虽然原被告双方签订的合同名为起重机买卖合同，但是实际上原告所出售的起重机完全是按照被告提供技术数据要求来制作的，也就是说，起重机是由被告向原告定作的，所以这个合同是一个典型的加工承揽合同。根据民诉法相关解释中关于管辖问题的规定，加工承揽合同以加工行为地为合同履行地，本案中，起重机是在原告住所所在地加工完成的，所以原告住所地所在基层法院有对此案的管辖权，应当严格按照合同法的相关规定作出要求被告承担违约责任的判决。 四、相关法律问题分析 本案争议的焦点在于原告住所地所在的基层法院对此案是否有管辖权，而要弄清这个问题关键在于对原被告双方所签订的合同的性质的正确认定，既该合同到
建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案报审表 工程名称：苏州天华超净科技股份有限公司车间工程拟安装位置或房号：
建筑施工起重机械安装（拆卸）专项方案审核表
【最新资料 Word版可自由编辑！】 1Z101000 工程经济 1Z101010 资金时间价值的计算及应用P1
11．利息的计算P1 12. 资金等值计算及应用P5 13. 名义利率于有效利率的计算P11 1Z101020 技术方案经济效果评价P14 21．经济效果评价的内容P14 22. 经济效果评价指标体系P18 23. 投资收益率分析P19 24. 投资回收期分析P22 25. 财务净现值分析P24 26. 财务内部收益率分析P25 27. 基准收益率的确定P26 28. 偿债能力分析P28 1Z101030 技术方案不确定分析P31 31．不确定性分析P31 32．盈亏平衡分析P33 33．敏感性分析P38 1Z101040 技术方案现金流量表的编制P41 41．技术方案现金流量表P42 42．技术方案现金流量表的构成要素P45 1Z101050 设备更新分析P53 51．设备磨损与补偿P53 52．设备更新方案的比选P55 53．设备更新方案的比选方法P56 1Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P61 61．设备租赁与购买的影响因素P61 62．设备租赁与购买的比选分析P62 1Z101070 价值工程在工程建设中的应用P66 71．提高价值的途径P67 72．价值工程在工程建设应用中的实施步骤P71 1Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P78 81．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P79 82．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P79 83．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P80 1Z102000 工程财务 1Z102010 财务会计基础P84
起重机安装（拆卸）合同书 使用单位：河南省鑫河建设有限公司 安装单位：济南日月建筑机械有限公司 为全面贯彻《特种设备安全监察条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等法规政策，确保建筑施工安全有序生产，我使用单位瑞福苑3#住宅楼项目部与“济南日月建筑机械有限公司”签定本塔式起重机安装（拆卸）合同： 一、安装单位应当履行的职责： 1、应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程； 2、按照安全技术标准及起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并本单位技术负责人签字； 3、按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件； 4、组织安全施工技术交底并签字确认； 5、制定建筑起重机械安、拆卸工程生产安全事故应救援预案； 6、将建筑机重机安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门； 7、安装单位应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及
安全操作规程组织方案、拆卸作业，安装单位的专业技术人员，专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查； 8、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运行。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明； 9、安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。 二、使用单位应当履行的职责 1、应当履行起重机械的“三定”管理 “三定”管理是指定人、定机、定岗制度。起重机械的“三定”制度首先是制定的制定和制定形式的确定，其中定人、定机是基础。要求是人人有岗有责，起重机台台有人操作管理：“定岗”责任是保证。 2负责定期检查维护管理 起重机械使用单位要经常对在用的起重机械进行检查维保，并制订一项定期检查管理制度，包括日检、周检、月检、年检，对起重机进行动态监测，有异常情况随时发现，及时处理，从而保障起重机械安全运行。 3、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化、对建筑起重机械采取相应的安全防护措施；
合同号： 武汉市建筑起重机械 专业承包合同试行） 武汉建设安全管理协会 建筑起重机械设备工作委员会制 2013年
第一部分协议书 发包方（使用单位）：武汉天舜建设有限公司（以下简称甲方） 承包方（安装单位）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和守信的原则，双方就本工程（或项目）将要使用的建筑起重机械的安装、顶升、附着、维护保养及拆卸诸事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 开工时间：；预计工期：二、设备概况 塔吊台数：；施工升降机台数：1 ；物料提机 、承包价款
其他约定： 四、本合同包含的文件 1、本合同协议书； 2、本合同专用条款； 3、标准、规范及相应建筑起重机械使用说明书双方有关安装拆卸与维护保养工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 五、合同范围 1 、将建筑起重机械安装、调试、试运转完毕，直至相关有资质单位检验合格。 2 、根据使用说明书及施工现场实际需要进行附着、顶升工作。 3 、使用过程中每月进行一次维护保养（月保养）。 4 、将需要拆卸的建筑起重机械完好无损地拆卸完毕并运出现场。 六、质量标准 1 、按相关建筑起重机械使用说明书及国家标准或行业标准对于安装拆卸与维护保养的
技术要求进行工作； 2 、现场其它要求： 七、乙方向甲方提供的建筑起重机械必须机械性能良好、安全装置齐全有效、设备有效期在合同约定时间内、持有武汉市建委核发的有效备案证明（外地设备需经武汉市建委登记有效）。不得提供国家明令淘汰和报废的产品。 八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设备安装、顶升、附着、维护保养及拆卸。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。
起重机维保合同（范本） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间：年月日
起重机维保合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方需委托乙方进行起重机定期维护保养。为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商一致，特签订本合同并共同遵守。 一、合同执行的法规 1、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号） 2、《特种设备注册登记与使用管理规则》（质监锅发 [2001] 57号） 3、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号） 4、《特种设备使用安全规则》（TSG 08-2017） 5、《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSGQ7016-2016） 6、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007） 二、工作内容 乙方负责以下设备的定期维护保养，并代办监管部门的定期检验： 维保地点： 设备名称： 设备代码： 使用登记证编号： 型号： 配置： 维保范围： 三、服务期限：自年月日至年月日；
四、承揽方式 合同范围内服务内容采用固定单价的方式，按实际完成保养次数/月度/季度结算。五、合同价 工程不含税总价为人民币元（大写：），含 %增值税价税合计为元。合同价包括完成该项工作的人工费、消耗材料费、管理费、安全文明措施费、乙方人员保险费、税金等费用。不包括维护保养过程中的修理费、配件材料费、油料、电力、试吊所需的试吊物（如需）、以及监管部门收取的费用。 六、结算及付款方式 1．维保费用按次数/月度/季度支付，乙方完成相应的维护保养并经甲方验收后按合同单价开具增值税专用发票，甲方在30日内一次性付清。 2．如代办定检费用甲方在乙方完成定检后30日内一次性付清，其费用组成：定期检验费（按收据实收）加定检服务费，如甲方直接缴纳定期检验费则只需支付服务费。 3．支付方式：银行转账、银行承兑汇票。 七、双方责任 甲方责任： 1．审核乙方提供的维护保养计划（含安全、质量、环境等保证措施），明确维护范围、工作内容、验收标准及应急处理等内容。 2．负责向乙方提供相关机械的技术资料，例如技术文件、图纸、说明书、方案、指示及操作和服务手册。 3．为确保不产生人工、交通等费用的浪费，每次维护保养作业前，甲方向乙方出具作业意向书，按约定维护保养的日期完成。 4．负责向乙方提供足够安全施工的工作环境，以便起重机械维护保养安全顺利的进行。 5．对乙方提出的合理的整改要求，甲方应按要求对机械的不合格项进行整改和故障维
协议编号：LX-FS-A16506 起重机械租赁合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
起重机械租赁合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 出租方：(以下简称甲方) 承租方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种装备安全法》及相关法律、法规，本着公平互利的原则，为明确双方的权利和义务，就乙方租赁甲方起重机械设备的相关事宜，经双方友好协商，同意达成以下合同条款，供双方遵守、履行。 一、租赁物 甲方将公司持有的起重机械设备(以下简称“设备”) 捌台，有偿提供给乙方使用。设备名称、规格型号、数量及技术参数详见本合同附件。
二、设备租赁期限 本合同租期自20xx年7 月30 日起，至20 19 年6 月14 日止。 三、设备费用交纳及付款方式 1、设备租金 1.1 根据友好协商，乙方同意按照月交纳捌台设备的租金，每月合计25000元(大写：人民币贰万伍仟元整)。 1.2 本合同下，如遇须计算设备日租金的，则日租金=月租金/30天。 2、押金 乙方同意自本合同签订之日起的五个工作日内交纳75000 元(大写：人民币柒万伍仟元整)作为合同定金，乙方在计租期开始后，合同定金自然转为合同押金，合同押金(定金)不计息。合同期满时，如乙方
建筑施工起重机械安装使用十条规定 一、建筑施工起重机械必须是具有特种设备制造许可证的生产厂家生产的合格合法产品，严禁租赁或使用国家禁止使用或存在严重安全事故隐患的产品。 二、建筑起重机械的安装拆卸（包括顶升、加节、降节、附着等，下同）单位必须具有住房城乡建设部门颁发的相应起重设备安装工程专业承包资质，严禁发包给不具备相应资质的单位或个人，或由出租单位转包给其他单位安装拆卸。 三、建筑起重机械的安装拆卸人员必须具有住房城乡建设部门颁发的有效的特种作业操作资格证书，严禁不具有相应资格的人员进行安装拆卸。 四、建筑起重机械安装拆卸必须制定施工方案，进行安全技术交底，严格按照审定的施工方案和安全技术规程施工，严禁无方案施工或违章操作、违章指挥。建筑施工升降机每次乘坐人数不得超过8人且不得超过额定人数和载重量，严禁超载运行。 五、建筑起重机械安装必须履行安装自检、调试、试运转以及监督检验、联合验收等法定程序后，才能投入使用，严禁未经验收或验收不合格即投入使用。 六、建筑起重机械的使用单位必须按规定对在用的起重机械进行经常性的维护保养，至少每月进行一次自行检查，严禁起重机械“带病”运行。
七、建筑起重机械必须具备齐全有效调试合格的安全保护装臵，严禁随意调整、拆除或替代。严禁使用达到报废标准或与原制造厂规格型号性能不一致的钢丝绳。 八、建筑起重机械的改造、维修单位必须依法取得特种设备安全监督管理部门许可，严禁未取得许可的单位或个人在建筑施工现场私自改造、维修，严禁擅自改造、安装、混用非原制造厂制造或不同型号规格的标准节和附着装臵。 九、建筑起重机械使用单位必须按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，严禁使用未经定期检验或检验不合格的建筑起重机械。 十、施工总承包单位必须定期开展建筑起重机械安全检查，消除安全事故隐患，并作好书面记录；必须指定本单位专人负责起重机械安全管理，严禁“以包代管”。
编号：_____________起重机采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
买方：（甲方） 卖方：（乙方） 合同签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，以买卖双方充分协商，特订立本合同，以便遵守。 第一条、产品的名称、规格、数量 第二条合同价款 1、本合同总价款为￥_____________元（人民币_____________整），含17%增值税。 2、本价款包含合同设备成本费、检验费与取证费、运输费、17%增值税、吊装费等各项费用，总包交钥匙工程。 第三条、付款方式 1、银行汇票或电汇结算。 2、合同签字生效后7日内，支付合同总价的_____________%计_____________元作为预付款；提货前支付合同总价的_____________%计_____________元，设备安装调试验收合格后支付合同总价的_____________ %计_____________元，余款合同总价的_____________%在设备验收合格满一年后二周内付清。 第四条、整机钢结构颜色：桔红色
第五条、交货日期 1、买方按第三条履约付款后，至合同生效日起天卖方开始发货。一周内安装调试结束（发货时间如需调整，以买方书面通知为准）。 2、买方未按第三条约定付款，发货时间依次顺延。 第六条、设备有关配件要求，详见技术协议。 第七条、起重机按下列的设计规范和标准进行设计、制造和检验 GB3811-83起重机设计规范 GB/T14405-2011通用桥式起重机 JB/T3695-2008葫芦双梁起重机 GB6067-85起重机械安全规程 GB5905-86起重机试验规范和程序 GB7592-87通用桥式起重机界限尺寸 ZBJ80007起重用铸造卷筒 GB700-88碳素结构钢 GB9439-88灰铸铁件 GB699-88优质碳素结构钢技术条件 GB1300-77焊接用钢丝 GB5293-85碳素钢埋弧焊用焊剂 GB985-88气焊、手工电弧焊及气体保护焊缝破口的基本形式和尺寸 GB986-88埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 JB4315-86起重机电控设备 JB2299-78矿山工程起重运输机械产品涂漆颜色和安全标志 第八条、交货和运输方式：卖方送货到买方指定场地，运输方式汽运。
起重机安装合同（范本） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间：年月日
起重机安装合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方需委托乙方进行起重机安装。为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商一致，特签订本合同并共同遵守。 一、合同执行的法规 1、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号） 2、《特种设备注册登记与使用管理规则》（质监锅发 [2001] 57号） 3、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号） 4、《特种设备使用安全规则》（TSG 08-2017） 5、《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSGQ7016-2016） 6、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007） 二、工作内容 乙方负责以下设备的安装工程，包括安装告知、设备安装、设备标识维护、设备安装后自检，并协助甲方取得使用许可。 安装地点： 设备名称： 设备代码： 使用登记证编号： 型号： 配置： 三、工期及进度要求
1、开工日期：年月日；完工日期：年月日； 2、乙方根据甲方设备部件的进场进度计划制定安装计划，安排、组织人员、机械进行安装作业，由于甲方原因导致计划推迟，工期可顺延。 四、承包方式 合同范围内工程项目采用固定总价的方式包干。 五、工程价 工程不含税总价为人民币元（大写：），含 %增值税价税合计为元。合同价包括完成该项工程的人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明措施费、乙方人员及乙方机械保险费、税金等费用。不包括安装过程中的维修费、配件费、所安装起重机所需的油料、电力、试吊所需的试吊物、以及监管部门收取的费用。 六、结算及付款方式 1．合同签订后，乙方向甲方开具合同额20%的预付款保函，甲方在10日内支付相应金额的预付款。 2．安装完毕后，乙方向甲方开具合同额90%的发票，甲方在30日内支付70%的进度款。 3．试验合格并取得国家监管部门的使用许可后，乙方向甲方开具合同额10%的发票，甲方在30日内支付10%的进度款。 4．支付方式：银行转账、银行承兑汇票。 七、双方责任 甲方责任： 1．甲方在实施期间应协助乙方完成合同的工作，负责统筹和协调乙方无合同关系的第三方应配合的工作。 2．甲方提供安全可靠、可行的场地道路及组装、吊装场地，并对乙方要求的吊装场地进行必要加固。