水电班组施工协议
甲方：有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，生产线项目。工程水电消防工程施工协商如下：
一、工程名称：生产线项目。
二、工程地点：经济开发区
三、工程质量：工程质量验收合格为止。
1、乙方应严格按照设计图纸、设计变更、图纸会审、施工规范及操作规程施工。具体要求乙方详见施工验收规范质量评定标准、福建省的有关规定及施工员的技术交底要求，坚决杜绝与工程相关的质量通病；
2、对质量等级评定由建设单位、监理部门、质监站及有关部门评定为准，且所施工的项目必须一次性通过验收，若工程质量达不到合格要求，所造成返工及材料的浪费由乙方承担，通过整改还达不到合格要求，甲方有权责令乙方退场，所完成的工程量按60% 结算；
3、施工过程中乙方必须服从项目部管理人员的指挥，严把质量关。乙方应配备至少一名专职质检员进行自检、互检并配合现场质检员、施工员进行复检工作。
四、承包方式与结算方法
承包方式为：包工不包料，五金仓库按建筑面积按每平米方30 元结算(工作至亮灯为止)。工作内容按设计施工图纸要求施工，包括水电预埋、安装；排水管道、给水管道；强、弱电布设；接地及避雷的施工；工地的临时用电施工；阴井、检查井、水表井、所有室内外土方均不包括在内；施工项目所使用的机具及设备由乙方自备，甲方只提供配电箱到位；
五金仓库、1#车间、2#车间消防工程施工管道每米30元，(包括所有支架、上漆)消防弱电一个点130元/点，室内、外消防栓箱每个130，水泵接合器300元/个，湿式报警阀1500元/组。
五、付款方式
工程施工按完成工作量的80%预付；以后按月施工进度完成工作量的80%预付；工程全部完成竣工验收后付90%工程款。余款待工程保修期满一年后10天内付清
六、安全生产、文明施工管理
1、乙方施工人员进场后必须进行班组书面安全教育，组织学习安全操作规程和项目部的一切安全规章制度，并由职工签字后上报项目部安全员备案后方可安排上岗作业。
2、乙方进场施工人员必须持有三证即：身份证、暂住证、计划生育证，不得容留社会闲杂人员及窝藏犯罪人员，若发生此现象所产生的一切后果均由乙方自行负责。
3、乙方班组长要对每一位职工进行现场安全技术交底，积极开展“三上岗、一讲评”活动，并及时做好记录。必须设立一名兼职安全员协助现场安全员做好安全教育、安全检查活动、定期不定期地检查施工现场的安全防护设施。
合同格式合同编号：水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪新城 发包人： 承包人： 合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪开发区 工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1 电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱 的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电表箱的安装。弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。设备控制箱至设备的电缆、电线及配管已计算。 2.2.2 给排水安装工程 室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
工程施工内部承包合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、工期：按甲方与建设方的工程合同。 5、质量等级：工程质量必须达到合格标准。并满足甲方与建设方合同约定的质量标准。 6、协议价款：工程承包价款为万元（大写：）。 7、承包方式：所有施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。 一、甲方的职责和义务： 1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交底工作，负责施工中的协调和技术指导。 2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。 3、负责乙方施工进场前的协调工作。
4、负责由于建设方或其他施工的原因，给乙方人员造成伤亡或事故的协调工作。 5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。 6、负责工程所需材料、设备的采购和供应。 7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整改要求，并视情节轻重予以处罚。 8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。 二、乙方的职责和义务： 1、必须自觉遵守甲方有关规章制度，服从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以处罚。 2、必须按安全操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。 3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。根据其进度要求，编制施工组织方案。 4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。 5、严把质量关，认真组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方承担。 6、负责参加施工技术交底会、协调会、施工现场会。及时催收工程款。 7、乙方必须为自己聘用人员购买保险，并安排施工人员的住宿。施工过程中所造成的所有伤亡及安全事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。
消防水电安装工程施工合同书 工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承保范围: 1、现开工的2栋宿舍楼设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。(如施工图纸变更,按变更后的内容施工)。 2、承包方式:本工程采取乙方包工包料(含主材和辅材),进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。并通过南阳市相关职能部门验收等全部手续完善。
3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。 四、承包工程保证金 1、进入工地时缴纳工程安全质量保证金伍拾万元(5万元),主体封顶后全额退还。 五、质量标准及质量验收: 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定,本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用; 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后,甲方再行与乙方办理结算手续。 4、严格按设计施工图纸进行施工,材料严格按设计要求进行采购; 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收,验收合格后方可进行使用。 六、工程资料:资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册,工程完工后完整的交给甲方。 七、质量保修:按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。 八、工期:开工日期:以现场通知为准。完工日期不得晚于装饰工程15日,超出日期按日千分之一向甲方缴纳滞纳金。
消防施工合同 发包方：（以下简称发包人） 承包方：湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司（以下简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，达成如下协议，供双方共同遵守： 第一条工程概况 1、工程名称：罗甸县城西生态移民安置区项目13#~22#消防工程（以下简称本工程） 2、工程地点：罗甸县 3、建设规模：约56568.13㎡（以实际完成工程量为准） 第二条工程承包范围及内容： 根据发包人提供的经消防机构审核合格的设计图纸中所包含的：自动喷淋系统、室内、外消火栓系统（含灭火器配置）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘门系统、应急照明及安全疏散指示、设计图中所含与消防相关的配套设施以上消防设备采购及安装调试。（注：施工图中已经由前期承包人施工完成的工程量除外，具体工程量以现场移交清单为准）
第三条合同价款的确定 计价方式： 1、根据竣工图以及经设计、业主、审计、监理签字确认的设计变更、现场收方单及签证单结算进行结算，计价方式按贵州省安装工程计价定额2004版总价下浮15%作为合同价款（新增部分不作下浮）。承包人自行承担建安税、企业所得税、个人所得税、营业税、印花税、国家及地方政府要求的各种附加税等等国家税务部门、政府部门规定缴纳的税费；承包人自行负责消防工程的资料、验收、实验、二次搬运、施工措施、安全防护、专项验收、协助提交工程备案资料，并承担相关费用（税费按国家税务部门相关规定执行）。 2、主材单价按照施工同期贵州省建设工程造价信息执行，若造价信息上未有的主材单价应按多方市场询价后经业主、监理、审计签字确定主材单价作为结算依据。 第四条工程款支付方式 1、进度款：每月25日承包人自行申报当月工程进度，在经业主、监理、审计审核后，发包人支付消防工程进度款的前提下，每月按审核确认工程量的70%支付工程进度款，工程完工发包人支付工程进度款后支付致已经审核工程进度款80%；验收合格发包人付款支付至已经审核工程进度款90%；工程结算后取得验收合格证书，发包人付款后支付至工程结算的95%；质保期（按国家相关规定执行）完后发包人支付剩余5%的工程款。付款前承包人必须将受湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司委托的收款账户、开户行、开户名等以书面形式告知发包人，且承包人保证告知的开
水电消防工程承包合同 发包人（以下简称甲方）： 住址：承包人（以下简称乙方）： 住址： 经甲乙双方充分协商，甲方愿将_________ 项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在 合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。 1、工程概况 2、工程名称： 3、工程地点： 4、承包方式： 5、承包范围： 6、工程量计算： 7、承包价格： 8、付款方式：前期预埋________ /tf,砌墙________ 加，消防_________ 加，给排水_________ 加，穿线_______ 元/tf，避雷 _____ 元/tf，外落水到总款的%，剩余%为质保金。 9、质量保证： 1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔 2）因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用 10、工程期限： 计划开工期限_______ 年____ 月____ 日，计划完工期限_______ 年____ 月____ 日，总历时____ 日
11、双方职责： （1）甲方职责： ①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。 ②到付款节点时及时支付工程款。 ③提供施工所需的水电及消防料。 （2）乙方职责： ①按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。 ②安全作业，增强安全意识，确保每个工人的人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。 ③必须持证上岗，严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。 ④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。 ⑤必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。 ⑥按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。 ⑦工程竣工时，整理好所有资料，报甲方备案和验收。 12、违约责任：甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 13、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 14、本协议的最终解释权归甲方所有 15、协议生效条款（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
消防工程施工协议书精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
消防工程安全生产协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方就有关事宜协商达成以下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程结构： 工程价款： 二、承包范围： 1、承包范围： 2、承包方式：固定价。 (1)乙方提供劳务、技术工人、施工机械，负责相应施工人员的管理和确保工程质量、安全生产与文明施工。 (2)除电焊条、切割片、铅油、麻丝、钻头五项附材料外，所有安装主、附材料及现场用水、电等有甲方负责无偿提供乙方。 (3)乙方负责安装调试直至交工验收合格为止。按甲方与业主签定的保修协议进行回访。
(4)甲方承担一切验收和技术指导，乙方不承担验收过程中的任何费用。 三、工程约定： 本协议工程为年月日至年月日止。(可根据业主要求随时调整) 四、质量约定： 工程施工质量必须符合国家现行消防施工验收规范以及业主、监理单位和甲方要求，达到消防验收标准。 五、双方责任： 1、甲方责任： (1)负责开工前施工场地具备施工条件，并在开工后继续协调解决有关遗留事项。及时提供乙方施工材料，保证乙方合理作业时间，确保工期要求。 (2)负责总承包管理，定期对工程进度、质量、安全施工情况进行检查，提出整改意见。 (3)负责编制总体网络计划，材料报验、隐蔽记录及各种竣工验收资料，工程验收竣工资料的汇总及工程月报量或决算。 (4)负责协调乙方与业主及其他分包单位的关系。 (5)按合同约定期限支付工程款。 2、乙方责任：
综合业务用房建设项目 水 电 工 程 承 包 合 同 发包人； 承包人： 合同签订日期；
水电单项工程承包合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）： (以下简称乙方) 有效证件： 承包人住址： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙 双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下： 一、工程概况及承包工作内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、结构类型：混凝土框架结构 4、建设地点： 5、建筑面积（水电安装）：以土建竣工实际面积为准 6、总建筑面积：以土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数（附名册） 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围： 1.给排水安装：给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3.弱电安装：电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。 4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。 5.水电测试、试通水、试通电等。 6.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。 （三）乙方承包工程相应的单价（包工包料）：合计元/㎡ 总价万元，结算面积以建筑施工图面积结算。 1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。 2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。 3.辅材指：氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各
消防工程施工合同 发包方（甲 方）： 承包方（乙 方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1工程名称：××项目消防工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：按甲方提供的××项目消防工程经消防主管部门审查合格后的施工图纸及经甲方确认的经消防部门审查合格后的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防部门审查批准的的自动报警系统设计的施工图，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 2) 消火栓系统：包括整个综合楼室内外消火栓系统。包括室外地上消火栓、消防水泵接合器 3) 喷淋系统：包括整个综合楼自动喷淋系统（宾馆部分喷淋系统按图纸施工）。
4) 自动报警及联动控制系统：包括整个综合楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播及背景音乐。 6）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 7) 移动灭火器设备配置。 8) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 9)切断非消防电源线路。 10)消防水池水位报警系统、线路等。 11)消防设备的监控及反馈系统。 12)气体灭火的设计、施工。 13）地下室防火卷帘系统 14）应急疏散指示照明系统 15)消防工程范围内所有预留预埋及洞口修复由乙方自行负责。 上述消防设计图纸，由甲方负责报送消防主管部门审查批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防主管部门审查和验收的，增加工程费用由乙方承担。施工前仔细阅图，缜密思考，施工过程中由于让管等原因，导致已安装管道或设备发生移位，由此增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
水电及消防安装承包合同 发包方（甲方）：XX有限公司 承包方（乙方）：XXX 根据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定，本着诚实守信、公平的原则，通过友好协商，甲乙双方关于________________________________ 小区 水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下： 一、工程名称：_______________________________________________ 水电消防安装工程。 二、工程位置：巴州区印盒路。 三、承包内容：（材料及工资） 1、设计施工图中给水加压泵之后的所有给水管道、建筑主体内的所有排污管道。 2、施工图纸内的防雷工程。 3、施工图纸中配电柜之后的所有电气工程。 4、所有的水、电、消防工程按图施工。 四、工程价款及支付方式 1、本合同工程建筑面积约50000平方米 2、计价方式：按四川省2009年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地最新颁布的调差文件执行。 3、乙方完成本合同总工程量以施工队伍垫资到土0到四楼时，甲方按已完成的工程量的80%拨付工程款，以此类推；本工程竣工验收合格后，下余工程款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。 五、质量标准
本合同本工程质量必须达到“合格”质量标准。按国家相关标准进行验收评定。 六、双方职责 （一）甲方职责 1、负责施工场地三通一平, 即：水通、电通、路通、场地平整, 并承担费用。 2、提供全套施工图纸。 3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。 4、负责办理好乙方工程竣工结算手续。 5、派驻工地质量监督代表, 负责对工程的质量、进度监督检查、隐蔽工程作好记载, 签证及分项验收；协助工程竣工验收工作。 6、全部工程竣工后, 由甲方负责组织竣工验收。 （二）乙方职责 1、必须持证上岗, 严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、安全规范组织施工, 确保工程质量、安全、进度。 2、乙方自行派驻现场施工员, 履行施工技术及质量监督职责, 做好各项技术指导, 监督检查、记录、签证等工作。 3、乙方在施工中使用的水、电费由乙方自行缴纳。 4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房, 作好安全、防盗、排水工作。 5、按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。 6、工程竣工时,整理好所有资料, 报甲方备案和验收。 7、乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水, 电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
水电消防安装施工合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同. 一、工程名称： 二、二、工程地点： 三、承保范围： 1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容.（如施工图纸变更，按变更后的内容施工）. 2、承包方式：本工程采取乙方包工包料（含主材和辅材），进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过.并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担. 3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护.此项工作内容不列入工程结算、不计取费用. 四、承包工程保证金 1、工程安全质量保证金伍拾万元（50.00万元），结构封顶后全额退还. 五、质量标准及质量验收： 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关
规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准. 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用； 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后，甲方再行与乙方办理结算手续. 4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购； 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用. 六、工程资料：资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方. 七、质量保修：按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行. 八、工程安全事故 1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额伍万元（5.00万元）以下由乙方自己承担；金额伍万元（5.00万元）以上，由甲方承担70%，乙方承担30%. 九、工期：开工日期：以现场通知为准. 开工日期为日历天，年月日—年月日（因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延） 十、结算方式：按照《贵州省安装工程2004计价定额》下浮9 %后，进行结算，税金由乙方负责.（注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮.） 十一、变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙
消防工程施合同书 委托方（甲方）：库车华都大酒店综合楼____________ 承包方（乙方）：乌鲁木齐市消安电子工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安防法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《新疆维吾尔自治区安防管理条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，甲、乙双方就本消防工程施工事项协商一致，签定本合同。 第一条：总则 工程名称：库车华都大酒店综合楼________________ 工程地点：新疆库车县 _____________________________ 工程造价：本合同全部工程造价为人民币贰佰肆拾捌万元整。 工程周期：合同签订之日起天。 第二条：在组织施工过程中，乙方必须按照承诺工期完成.如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 3、因甲方施工环境发生改变。 第三条：施工准备 甲方在开工前应办妥施工前期准备工作；清除施工场地范围内影响施工的障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，临时设施用地）；解决施工用电源。 3. 2乙方在开工前应组织有关人员做好施工设计图；安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 第四条：承乜方式及物资供应 包工包料的承包方式，设备材料由乙方负责采购。并符合国家公安部
消防产品2012年度监督检验，及新疆维吾尔自治区消防产品监督检验站质量标准。 第五条：本消防工程承包项目：自动喷淋系统，消火栓系统，自动报警系统，自动排烟系统，灭火器系统。（以上工程博阿含消防设施检测费和承包合同范围内的消防产品送检费、不包括强电部分，我方设备安装到位后由强电施工人员接驳至U位我方再进行系统调试） 第六条：工程款结算 整个工程造价总金额为人民币元。 合同生效之日起七日内甲方支付给乙方合同总金额的30%即人民币 柒拾肆万肆仟元整元）。 待楼层主管道安装完毕，甲方再支付合同总金额50%勺工程进度款项，即人民币壹佰贰拾肆万整（元）。 工程全部施工完毕，经消防设施检测部门检测合格后，甲方再支付合同总金额10%勺工程进度款项，即人民币贰拾肆万捌仟元整（元）。 经有关消防部验收合格并岀具消防合格意见书后七日内支付乙方合同金额7%壹拾柒万叁仟陆佰元整（）。 将合同总额的3%即人民币柒万肆仟肆佰元整（作为系统运行质保金，自项目调试验收合格之日起，运行满壹年，将合同总金额3%勺余款一次付清。 备注：甲方未付清全部合同所约定的或实际变更的合同总价款，甲方就承担偿付合同余款的义务，而乙方也有权利一直向甲方追索合同余款，直到甲方全部付清合同总价款为止。 第七条：施工质量与设计变更 乙方确保全部设备达到设计方案、国家行业标准的要求和规定，确保设备及系统正常运行。提供给甲方的产品测试和检验均应按照国家质量标准。 在施工过程中，除甲方提出设计更改或增加外，不予调整合同价格乙方必须按照询价文件和报价文件的有关内容完成合同。在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电消防工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电消防工程承包合同 甲方： ______________________________ 乙方： ______________________________ 签订日期： ______ 年M 日 水电消防工程承包合同 发包人（以下简称甲方）： 住址： 承包人（以下简称乙方）： 住址： 经甲乙双方充分协商，甲方愿将 _________ 项目水电消防工 程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。
1、工程概况 2、工程名称： 3、工程地点： 4、承包方式： 5、承包范围： 6、工程量计算： 7、承包价格： 8、付款方式：前期预埋元/仃，砌墙元/仃，消防/ m2,给利E水___________________________ 元/仃，穿线元/仃，避雷■元/仃，外落水到总款的 %,剩余%为质保金。 9、质量保证： （1）乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔偿。 (2) 因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用。 10、工程期限： 计划开工期限年月日，计划完工期限 年M 日，总历时日。 11、双方职责： (1) 甲方职责： ①甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。
消防工程合同书 甲方： 乙方：浙江新世纪消防工程有限公司江西第一分公司 经甲、乙双方共同协商，甲方决定将汇景广场消防工程项目委托给乙方承建；为圆满完成该项目，明确工程内容及双方的责权利，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。 第一条：工程内容和承包范围 （一）工程名称：汇景广场 （二）工程地址：上饶市凤凰大道（交警大队旁） （三）建筑面积： （四）承包范围：汇景广场1#、2#、3#楼（裙楼1、2、3、4层及地下室、负1、负2层） 1、消防工程报警系统 2、消防工程自动喷淋系统 3、消防工程防排烟系统 4、消火栓系统 上述系统材料、设备的成套供应、安装及调试，系统竣工验收合格起免费保修一年。（注：不含消防水池；消防系统弱电部分安装由乙方负责，强电由甲方负责；甲方将强电送到消防控制室配电箱内和水泵房水泵控制柜内。） 第二条：工程造价及承包方式 （一）乙方按甲方提供的图纸施工，实行包工、包料，包工期、包质量及保修一年的形式，承包上述系统工程。 （二）付款方式： 1、套用江西省2004年安装定额及相关文件取费。 2、材料按江西省市场价格信息（注：以当地当月信息造价结算） （三）工程总造价暂为：元（大写：人币元）。 （四）由于甲方前期原因导致乙方增加的工作量甲方应补偿乙方相应费用，具体金额双方协商制定。 第三条：合同文件的使用文字、标准和适用法律 （一）合同语言：汉语。 （二）适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。 （三）适用标准、规范： 1、GBJ16－87《建筑设计防火规范》； 2、GB50045－95《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)
---- 合同格式合同编号： 水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆
工程地点：镇远芽溪新城 发包人： 承包人： 合同签订日期：年月日 ------ ---- 水电及消防工程施工合同发包人：（以下简称甲方） （以下简称乙方）承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪开发区 工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内 容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包
安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱 处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电
消防工程施工协议书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
消防工程施工协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：_____________有限公司，以下简称甲方 总承包方：____________，以下简称乙方 分包方：______________，以下简称丙方 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
消防、水电工程施工合同 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲、乙双方协商同意，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条、分包范围及分包方式 1、分包范围：完成施工蓝图、图纸会审及设计内所有的消防、水电专业工程设备、材料采购及施工安装。 2、分包方式：乙方包工包料 第三条、资质及许可 乙方必须提供相关的企业资质证书。合同签订前，乙方必须向甲方提供营业执照复印件、企业资质证书复印件、安全生产许可证书复印件、所有复印件必须加盖乙方单位公章并注明“此复印件与原件一致”。 第四条、合同工期 1、自甲方通知开工之日起个自然日。或随土建同步完成。
2、乙方必须严格按合同约定的工期合理安排施工，除遇不可抗力、停电、停水、工作方面无法提供外，工期不得延误。 3、因下列原因经甲方签订确认，乙方工期可相应顺延： 1）在施工过程中，非乙方原因造成停工的； 2）设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度； 3）人力不可抗拒因素（包括遇台风、暴雨等不可抗拒的自然灾害和政府行为停工指令的）； 4）需顺延工期的，乙方在三天内向甲方申请，逾期不受理，工期不顺延。 第五条、工程质量及验收标准 1、乙方必须按施工图纸及说明书、设计修改通知、国家颁发的施工规范进行施工。施工及验收规范和质量检验评定标准，按：满足设计图纸及消防、水电规范，符合《建设工程施工质量验收统一标准》及其他的国家和贵州区行业现行的相关标准、规范要求，确保工程验收合格。 2、乙方应严格按规定的要求，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表、定期提交甲方审查，所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，国家相关部门的检验报告，使用说明，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3、消防联动系统各子系统间必需自动匹配协调互相联动，包含自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门、应急照明、电梯迫降等等。当火灾发生时，感温探测器、感烟探测器接收