当前位置:文档之家› Cg、园建工程施工合同

Cg、园建工程施工合同

珠投合[2005] Cg

编号:

园林建筑工程施工合同

工程名称:

工程地点:

发包方(甲方):

承包方(乙方):

签约地点:

签订日期:年月日

园林建筑工程施工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在

平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。

第一条工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

第二条承包范围

1、按甲方提供的工程施工图纸,规定内容为:

2、乙方承包园林建筑工程、园建小品及其配套的水电安装工程,并应根据甲方的设计意念进一步深化施工图纸,深化设计必须满足施工图纸要求。原则上,乙方应在其承包范围内深化设计,设计图必须经甲方认可。

第三条承包方式

(一)本工程以包工包料、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包保修、包通过有关部门的验收的方式由乙方承包。工程量以施工图纸、图纸会审与变更、现场签证为基础按实际完成工程量计算。

(二)结算办法

工程量按照甲方确认的设计图纸、设计变更及现场签证进行计算,单价按招标价,没有招标价的项目按定额计算,套用定额及收费按下面执行:

1、园林建筑部分执行,不计预算包干费,总价下浮 %。

2、水电安装部分执行,利润和其他措施项目费用按中间值计算,不计预算包干费,总价下浮8%。

3、市政部分执行,利润和其他措施项目费用按中间值计算,不计预算包干费,总价下浮8%。

4、土建部分执行,利润和其他措施项目费用按中间值计算,不计预算包干费,总价下浮8%。

5、以上1至4项的主要材料价格及独立费按合同附件中的主材及独立费中标价格进行结算;若该附件未列入的主材,按进行结算,如该文件未有的材料,其价格须由乙方报送甲方房地产经营管理中心门确定后方能作为结算依据,经甲方审核确定后的主材价格或独立费不下浮。

6、甲方现场签证人员为现场监理,工程设计管理中心经理及甲方房地产经营管理中心人员、设计部人员。

7、甲方认为部分价格比较昂贵的装饰材料或灯饰可采取由甲方自行采购的方式,甲方供材结算方法如下:甲供材料不参与取费,乙方仅按照甲方自行采购的材

料总价的1.5%收取采保费。采保费计入独立费不参与下浮并计取税金。甲方供应的材料在乙方签收后,由乙方负责保管,如发现已遗失或损坏,该部分费用在工程款中抵扣。

8、乙方报送的结算金额必须真实准确,若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3%,则甲方可按照超过部分的10%在结算金额中扣罚。

第四条工期

(一)工期自《单位工程开工报告》批准之日起至乙方竣工并通过本合同约定的全部验收之日止,共计日历天。

(二)如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延;否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延:

1、因甲方原因影响工程项目进度,如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工;

2、不可抗力因素。

第五条工程质量及验收标准

1、工程质量标准为合格。因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,按违约处理。

2、验收的依据和标准:以甲乙双方确认的施工图纸及说明,有关设计变更和技术交底及会议纪要,国家颁布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准。本合同执行的规范有。

3、乙方进场的主要材料必须经过甲方验收合格后方可使用,装饰材料根据样板进行验收。未经甲方验收的主要材料,乙方擅自使用的,乙方必须承担返工及另行购料安装所引起的一切费用。对甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。

4、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验。如检验结果达不到国家标准,乙方必须立即停工并在两日内办理材料、设备退场及退货,并承担相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的,乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格,检验费用由甲方承担,造成工期延误的,工期顺延。

5、分项工程施工前,乙方必须先进行样板施工,经甲方验收合格后方可大面积施工。

6、工程竣工验收前,乙方应根据相关规定向甲方移交竣工资料一式四份。(工程变更不大的,由乙方在施工图上加上注明并加盖竣工章),提交给甲方存档。工程变更较大的,由乙方重新绘制竣工图及提供有关工程验收资料。

7、工程完工后2日内,乙方应书面通知甲方进行竣工验收。双方在现场核点工程数量及检查工程质量,经双方办理验收签证手续后,乙方按规定办理工程移交工作。

第六条工程总价款及付款方式

(一)工程总价款

工程预算总价为人民币元(大写:),按本合同约定的结算办法进行结算。若本工程分期施工的,则按分期价款及付款方式执行。当工程项目变更较大时,甲乙双方应及时对工程预算总价款进行调整,并以调整后的工程预算总价款作为付进度款的依据。

(二)付款方式

1、本合同签订后,乙方大部分材料、设备及主要人员进场后十个工作日内,甲方向乙方支付工程预算总价款/分期工程预算总价款的15%作为预付款。

2、当工程形象进度达到50%时,经双方签证确认后十个工作日内甲方向乙方付至工程预算总价款/分期工程预算总价款的40%。

3、工程全部完成后并经甲方确认后,甲方向乙方付至工程预算总价款/分期工程预算总价款的70%。

4、甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的十个工作日内甲方向乙方付至工程结算总价款/分期工程结算总价款的95%。

5、余款作为保修金。甲方在保修期满10个工作日内会同甲方确认的物业管理公司组织复检并办理保修终结手续,甲方在按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方无息结清。

6、以上付款,甲方将以转帐支票或电汇的方式支付,若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的,则按开票银行同期贴现利息补息。

7、每笔付款前,乙方须提供工程所在地合法有效的等额发票。

8、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量,甲方不予结算。

第七条保修期

1、保修期为两年,从通过本合同约定的全部验收之日起计。

2、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以维修完毕。否则,甲方有权另派施工队伍施工、维修,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。

第八条双方义务

(一)甲方义务

1、委派现场代表(甲方工程设计管理中心经理)负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与工程的初验、

各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供现场施工用水、用电(水电费由乙方承担)。

3、提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。

4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,接乙方书面通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

5、接乙方书面竣工验收通知后5个工作日内进行竣工验收。

6、对于工程变更申请,应在收到乙方书面材料起3个工作日内进行审批或确认,办理有关的签证。

7、接乙方提供工程进度报表后3个工作日内审批并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。

8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

9、按相关规定办理施工所需证件、手续,提供有关的资料,包括:

10、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的一个月内完成结算。

(二)乙方义务

1、委派现场代表负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、乙方应根据甲方提供的图纸深化设计,并根据甲方确认的施工图纸,按照本合同的约定完成承包范围内的施工工作,并按甲方要求的格式书面提请办理验收和确认手续。

3、工程项目开工前应将完整的施工方案、开工报告、工程主要负责人名单报甲方确认、备案,如乙方更换工程主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。

4、工程项目开工前3个工作日内必须编制完整的施工组织设计,报甲方审批后方可开工。

5、乙方材料进场前,须提前1日书面通知甲方,进场时经双方共同验收并作书面记录。

6、施工过程中如发现设计错误或不合理时,应立即停工并书面通知甲方。否则,扩大损失的自行负责,并承担恢复原状、赔偿甲方由此造成的损失等违约责任。

7、于每月号前及达到合同约定的付款条件时,乙方须按甲方要求的格式提供相应的工程进度报表给甲方确认。达到本合同约定的付款条件的还应向甲方发出书面付款通知,若乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间。

8、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。

9、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系,保证施工场地的清洁卫生符

合相关环境卫生管理的规定,做到工完场清。

10、工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。

11、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在工程结算款中扣除。

12、乙方进场施工时,应与总承包单位签订有关的协议或合同。

13、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。

14、甲供材料损耗率必须在定额范围内(具体定额范围在附件中约定),超过部分由乙方负责。

15、图纸外(现场变更、临时工程等)的工程签证,属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证,非隐蔽工程应于完成后2个工作日内办理签证。签证时,乙方应至少提前4个工作小时通知甲方,经甲方项目工程设计管理中心、房地产经营管理中心及乙方共同现场验收签证,并在签证单中签名确认方为有效。甲方、乙方双方各执2份,作为工程结算依据。

不按以上要求的事后补签,甲方可不予以认可及结算,后果由乙方自己承担。

16、分项工程施工完成,乙方进行自检合格后应以书面形式(按甲方要求的格式)通知甲方验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。甲方验收合格后,乙方方可进行下一道工序的施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新报验。

17、乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起3个工作日内与甲方核对工程价款,于竣工验收后的二个月内完成结算。

18、乙方不按上款约定履行义务的,视为乙方同意以甲方结算金额作为本工程的最终结算金额。如工程的最终结算金额少于甲方已支付的工程款总额,则乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内将甲方已支付的工程款总额和工程的最终结算金额之间的差额退回给甲方。

19、乙方须按本合同附件二《施工单位进场须知》的规定进行各项工作,否则视为乙方的工作不符合合同的要求或未达到合同约定的条件,由此造成的一切后果由乙方自行承担。

第九条违约责任

1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收,否则视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合合同约定的要求,乙方必须承担违约责任。若事后甲方提出复查,复查合格时费用由甲方承担,复查结果不合格时,复查及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。

3、甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的1‰向乙方支付违约金。

4、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的,每逾期一日,按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。逾期超过日,甲方有权解除合同,乙方除应向甲方支付上述违约金外,还应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。

5、本工程质量达不到优良的,乙方应按工程预算总造价的5%向甲方支付违约金,并赔偿甲方由此遭受的损失。

6、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。

7、若乙方擅自中途更换施工主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

8、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定,造成甲方损失的,乙方应予以赔偿。

9、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿。乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的,乙方应当返还因虚报所获得的工程款,并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。

10、甲方根据合同约定解除合同的,乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。

11、乙方不按时进场开工,在甲方发出书面通知后的日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同。乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或其它损失的,乙方应予赔偿。

12、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。

13、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的,每逾期一日,按工程预算总价款的1‰向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起5日内支付。

14、甲方在乙方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料后,未按合同约定的时间和乙方核对工程价款的,每逾期一日,按工程预算总价款的1‰向乙方支付违约金。该违约金应在收到乙方通知之日起5日内支付。

15、乙方应向甲方支付的违约金,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

第十条转让条款

未经合同其他方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第十一条合同终止

(一)因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可以继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。

4、合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。

(二)有下列情形之一的,合同权利义务终止:

1、本合同已按约定履行完毕;

2、本合同经各方协商一致而终止;

3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十二条保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后,未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

2、一方违反上述约定的,责任方应按工程预算总价款的10%向合同其他方支付违约金,违约金不足以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。

第十三条不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同其他方提供经不

可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的,不能免除其违约责任。

第十四条适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十五条争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十六条其它

1、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,另签订补充协议。

2、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保修期届满,结清余款之日起自行终止。

3、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等的法律效力。

5、其他约定:

甲方:乙方:

地址:地址:

法定代表人法定代表人

(或授权签约人):(或授权签约人):

投诉监督电话:投诉监督电话:

附件(共件)

1、附件一:廉洁协议

2、附件二:施工单位进场须知

3、附件三:

附件一

廉洁协议

甲方:

乙方:

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,结合工程建设的特点,甲乙双方订立协议如下:

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在建设工程承发包,合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的,须事先按行政隶属关系上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等,或给甲方工作人员报销其个人费用,或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所,或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方造成的损失均由乙方承担。甲方有权按合同终止和解除条款执行。

十一、本廉洁协议作为合同的附件,与合同具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。

十二、本协议一式份,甲、乙双方各执份。

甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

(或授权签约人):(或授权签约人):

地址:地址:

电话:电话:

签约日期:签约日期:

附件二

施工单位进场须知

一、进场管理

1、独立发包工程的施工单位进场,要接受总承包单位统一管理,遵守安全文明施工及成品保护规定,签署保证协议,并按相关规定向总承包单位交缴押金。

2、总承包单位需提供以下条件:临时办公点、工人宿舍、材料堆放用地、施工用水用电接驳点(费用由分包单位支付)。

3、项目部负责总承包与独立分包单位之间的协调。

二、施工方案

1、施工单位开工前应编制《施工方案》,报项目部审批。

2、经审批的施工方案是组织施工和工程监理的依据,不得随意修改,需变更时应提出申请,按程序重新审批。

3、对于不编制施工方案而自行施工,或不按施工方案施工的,造成的损失和工期延误等责任由施工单位承担。

三、场地移交

1、工程开工前,施工单位应按项目部要求办理场地移交手续,并记录移交日期。

2、如果整体场地不具备移交条件,可分段办理移交手续。

四、开工报告

1、当现场具备开工条件时,施工单位应向项目部提交《单位(项)工程开工报告》,办理开工审批手续,未办理开工手续的工程不得擅自开工。

2、合同工期应以《单位(项)工程开工报告》批准日期作为开工日期,且作为工期计算依据。

五、施工质量管理

(一)材料进场报验

1、材料、设备进场使用前,施工单位应填报《材料、设备报验单》,附上《产品合格证》、《质量检验报告》等产品质量保证资料,进口材料、设备应有海关商检证明及中文说明书,经项目部现场验收合格后方准使用。

2、主要装饰材料、构配件应按确认的样板验收合格后方能使用。如未确认样板,应由施工单位按设计要求提交样板和有关厂家资质证明及报价资料,经项目部办理审批手续后方可订货。

(二)施工样板报验

1、凡重要分项及涉及装饰效果的工程全面施工前,施工单位均应制作“施

工样板”,报项目部验收。施工样板经验收合格后方可全面组织施工。

2、施工单位应随《施工样板报验单》同时提供小样图,提前三天报项目部

验收。

3、具体单位工程由项目部在施工单位进场后进行交底,明确需做“施工样

板”的分项工程。

(三)分部、分项(隐蔽)工程验收

1、分部、分项(隐蔽)工程完工,经施工单位自检合格后,填写《工程质

量报验单》,并附质量保证资料及自检资料向项目部申请验收。

2、隐蔽工程应执行分层报验制度。

3、未经验收或验收不合格者,不准进入下一道工序施工。

六、进度管理

1、施工单位应按合同要求编制施工进度计划报项目部审批,并按计划组织

施工;独立发包工程进度计划应纳入总进度计划。

2、当工期拖延三天以上时,施工单位应分析原因、制订赶工计划;项目部

将按照合同对施工单位实施工期违约处罚。

3、施工单位在工程进度达到合同规定的进度控制点后,应在二天内向项目

部报送《进度控制点时间签证表》或《工程形象进度确认表》,办理进度签证手续。

4、如因甲方原因发生工期顺延,施工单位应在事发二天内向项目部报送《工

程延期申请》,办理签证手续,逾期不予确认。

七、图纸外工程量签证

1、图纸外工程量签证必须以《工程通知单》或工程变更、设计变更作为依

据。

2、如因变更造成已施工而必须返工的工程量,须按规定验收合格后方可办

理签证。因图纸修改超出招标范围内的主材,其单价须由乙方在施工前提供三家报价报送甲方审核部门确定后方能作为结算依据,乙方未及时在施工前报甲方审核的,以甲方审定的价格结算。

3、对于隐蔽工程施工单位应在隐蔽前半天通知项目部验收,并将《工程量

签证单》送项目部;对于非隐蔽工程施工单位应在工程完成后二个工作日内将《工程量签证单》送项目部,逾期不予办理。

4、因图纸修改造成已备材料不能使用的,须在两天内将材料清单报项目部

审查。

八、工程款的支付

1、合同规定按工程形象进度支付工程进度款的项目,应以经过确认的《工

程形象进度确认表》作为进度款支付依据,经审批后由项目部办理付款。

2、工程的竣工图纸及资料已审核并按规定办理竣工验收手续后,施工单位

将《工程结算书》报送项目部,《工程竣工验收意见表》办理会签后,与《工程结算书》一起送房地产经营管理中心审核,再由项目部办理请款、付款。

九、工程验收

(一)验收条件

1、单位(项)工程已按批准的设计文件及承发包合同内容完成。

2、质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及合同条款有关规定。

3、竣工资料完整,且审查合格。

(二)竣工初验

1、单位(项)工程达到验收条件,施工单位自检合格后,应提前20天向

项目部提交完整的竣工资料并提出初验申请。

2、项目部办理审批手续后组织有关人员初验,并提出限期整改意见。

3、施工单位应对初验提出的问题按期完成整改。

(三)竣工验收

1、施工单位对初验提出的问题整改完成后,向项目部提出竣工验收申请,

工程竣工日期以《单位工程竣工验收证明书》签证日期或通过政府相关专业验收及取证日期为准。

2、因施工单位原因未及时办理工程竣工验收及其质量等级不满足合同约定

时,项目部将追究施工单位质量及进度违约责任。

3、预算总造价在十万元以内的单位工程,可不办理竣工初验手续,直接办

理竣工验收。

(四)政府主管部门专业验收

凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程(如消防、化粪池、垃圾站、小区道路、园林绿化、路灯等),按谁施工谁负责办理验收手续的原则,由施工单位向政府主管部门申请专业验收,项目部组织相关部门参加。

十、工程结算

1、工程竣工验收后两周内,施工单位须向项目部提交结算书及完整的竣工

结算资料,并在收到甲方核对工程价款通知书三日内与甲方核对工程价款,并于竣工验收后两个月内完成结算。

2、工程竣工验收后,独立发包单位离场前,由项目部协调总承包单位将独

立发包单位进场时预交押金进行结算。

3、由于施工单位原因未及时办理工程结算的,以甲方审定造价作为结算依

据。

十一、监理用表

施工过程中使用的监理用表,施工单位可直接向项目部索取样本复制使用。

建设工程施工合同(住房和城乡建设部)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

古建筑施工承包合同

篇一:古建筑施工合同 建筑工程 工程名称: 合同价格: 施工协议书武阳丽园小区四角亭景观工程190000.00元(十九万元整) 发包方(以下简称甲方):承德博堃建筑安装有限公司 承包方(以下简称乙方): 经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽园小区景观工程,签订以下协议: 一、工程内容: 平米等工程(详见施工图纸)。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期: 1、开工日期:本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。 2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 三、工程合同价款: 经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。 四、承建方式 1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承 建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。 3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。 五、工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款: 1、本工程无预付款。 2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:支付次 数分三次支付。 1、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给 该项工程款合同金额60%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。 2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。 3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主 认可的签证、变更)10%。 4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质 保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。 3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为 3.41%)。六、工程质量要求: 1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求 及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方

公园建设工程施工合同协议书范本模板

编号:_____________公园建设工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

建设单位:________________________________(简称甲方) 施工单位:________________________________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工,本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式: 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方,工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期:自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况,工期顺延。 (1)、施工图未及时交给乙方,乙方按图纸交接时间计算工期。 (2)、工程量增加。 (3)、非承建方原因,施工期间一周内累计停水、电达8小时以上,工期顺延。 (4)、甲方资金到位,未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算: 1、工程量均按实计算,工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行,乙方适当让利,综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式: 1、全额垫资付款方式:甲乙双方签订合同后,乙方垫资工程建设,自完工日起甲方三年内付清工程款,工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%,第二年同月支付总工程款的30%,第三

房建工程合同范本

编 号 房建工程合同范本 甲方: ____________________________ 乙方: ____________________________

房建工程合同范文一 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 甲方将号可建住宅工程施工委托给乙方组织施工。为明确甲乙双方的责任, 以上。 3 、新建住房水电安装和铝合金门窗安装。 4 、新建住房、卫生间、厨房、房间里的卫生间贴砖,外墙瓷砖内外粉 刮、 面墙做瓷砖采用宜良水泥、砂浆标号#75 。 5 、女儿墙高度80 公分,房项项层和卫生间做好防水工程。 三、工程承包方式:根据双方协商全包干,扫地做屋。在施工过程中,从 一楼算起,途中如遇 切责任由乙方承担。依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,双方在平等、自愿、公平 和诚实信用的原则下,结合本工程的具体情况达成以下协议条款: 、工程内容: 每平方米单价元整。 、工程范围: l 、昆钢新建住房钢筋混凝土砖混。 2 、柱子钢筋18 圆,楼顶,楼梯,圈梁钢筋18 圆,板筋10 圆,挑梁筋22 圆,钢筋采用昆钢生产的钢筋,砼采用C30 商品砼。地梁钢筋22 圆,孔桩钢筋18 圆,每棵孔桩 3 米 砌砖、粉墙、 到一切因素,

四、付款方式: 合同签订后甲方根据工程情况付款70% 。注:(押金金额为. ,期限为一年)盖好一层算一层,房屋下沉、地基出现任何问题由乙方负责。 五、质量要求: 1、乙方应严格按照甲方要求进行采购材料,乙方采购窗/ 平方、门在之内、地板砖/ 块、 墙砖0./ 块、楼梯扶手/ 米,甲方陪同一起去选购,差价由甲方负责,把好材料质量关,严禁不符合质量要求的材料进入现场。 2、乙方应严格按照甲方要注的质量标准和施工验收规范进行施工,保证一次性验收合格。 3、在施工过程中由乙方造成的质量问题,由乙方承担全部的损失及一切费用,甲方不承担责任。 六、施工工期: 20xx 年月日到20xx 年月日完工。 七、安全文明措施:1、施工中乙方应严格遵守昆明市建筑施工安全文明卫生管理的有关 规定及生产法律、法规的规定。 2、乙方应严格搞好治安防范,对进场员工严格管理。施工期间,若操作导致的一切事故 与甲方无关,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由手乙方对施 工 管理疏忽造成的施 工人员以及施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。 3、施工中乙方对进场道路采取保洁措施,施工现场随时打扫干净,保证文 明卫生施工。

房屋建筑施工合同书(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 房屋建筑施工合同书

编号:FS-DY-20405 房屋建筑施工合同书 发包人(全称):______ 承包人(全称):______ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对______(工程全称)签定工程质量保修书。 第一条工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: _____________

____________. 第二条质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: ⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; ⒈ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年; ⒈ 装修工程为____年; ⒈ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年; ⒈ 供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期; ⒈ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年; ⒈ 其他项目保修期限约定如下:_________ ____________. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条质量保修责任 ⒈ 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保

花园工程承包合同(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 花园工程承包合同(合同范本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

花园工程承包合同(合同范本) 甲方:___________________________合同编号:___________________ 法定代表人:_____________________签订地址:___________________ 乙方:___________________________签订日期:______年____月___日 法定代表人:_____________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以供双方共同执行。 第一条工程概况 1.工程名称:____花园工程。 2.建设地点:_________________。 3.工作内容:____平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签

审的施工图及图纸会审所涉调整内容(略)。 第二条工期 1.该项目工程总工期____天。开工时间从甲方批准开工报告次日起计。 2.如遇下列原因工期顺延: (1)未及时签审施工图纸和施工组织计划; (2)设计变更; (3)甲方未能按期提交施工场地; (4)连续____小时遇雨和停水、停电; (5)甲方未按合同规定时间拨付工程款项; (6)遇不可抗力因素。 3.竣工验收: (1)甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算; (2)若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同前项。

园林建设工程施工合同——【工程类合同范本】

园林建设工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》和《湖南省建筑市场管理条例》及有关法规,为了明确甲乙双方在施工中的权利和义务,经双方充分协商一致,同意签定本合同。 第一章总则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、设计单位: 二、工程范围 1、 2、 3、 以上范围内需施工的区域,经甲方签字认可后,按设计图纸和变更施工。三、工程内容 本工程施工范围为铺装工程、景观及绿化工程、景观照明工程等。 1

四、承包方式 本工程采用设计图纸、设计变更、工程联系单、现场经济签证等,包工包料,经甲方在工程联系单上签字后施工,经甲方代表验收后按实经审计结算。 五、工程结算 1、铺装工程及园林景观土建工程套用1999年《湖南省建筑工程单位估价表》,按湘建价(2002)第578号文三类工程标准取费(其中按定额规定需单独取费的土方部分按费率中间值取定); 2、园林景观及绿化工程套用1997年《湖南省仿古建筑及园林工程单位估价表》,按湘建价(2002)第578号文二级企业标准取费; 3、水电安装工程套用2002年《湖南省统一安装工程单位基价表》,按湘建价(2002)第578号文三类工程标准取费; 4、部分施工内容不能套用以上三种定额时,则套用1995年《湖南省市政工程定额》,按湘建价(2002)第578号文费率中间值取定; 5、人工工资:按元/工日计算,其中计时工按元/工日(施工期间若有新的调整文件,则人工工资按新的调整文件执行); 6、主要材料及设备价格、苗木价格:以施工同期《长沙建设造价》上的发布价格为参考依据,经双方协商后定价; 7、施工期间若有定额或其他除人工工资方面外的政策性调整文件,不予调 整,仍按本合同约定执行; 2

建房主体工程施工合同书标准版202范本(一)

编号:JZ-202152678 建房主体工程施工合同书标准版 202范本(一) Any party has no right to terminate this contract without another party's agreement. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签约地点:____________________ 签约时间:_____年____月_____日

建房主体工程施工合同书 建房主体工程施工合同书 甲方:乙方: 经双方协商,甲方将xxxxxxx 的住宅楼主体工程建筑以包工不包料的形式发包给乙方施工。 一、甲方工作责任: 1、赶在乙方施工以前做好“三通一平”及运料到工地,及关系协调。 2、负责调直钢筋及大钢筋变勾(由钢材店负责)。 3、负责铁钉、铁丝及搭工棚用的'水泥瓦、水管。 二、乙方工作责任: 1、按甲方设计图纸,进行施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验,确保工程质量好。 2、工程技术质量如有不合格,需要返工,所返工料等损失由乙方自行负责。 3、施工安全由乙方全权负责。 4、工程承包内容主体工程从0.00以至天面斜盖顶为主体工程。 5、包工价格按每层楼投影面积每平方米玖拾捌元(98元/㎡)计算。封闭栏杆同样按平方计价。基础地梁每米长按60元计算,铺地台每平方米12 元,

不包回填土。化粪池1000元,楼上水池1200元,以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、浆桶等)。 6、乙方按图施工完成后,甲方指挥失误,或不如意,须变更的甲方另付工钱。 7、乙方不得任意浪费甲方材料,不准有盗窃甲方材料行为,一经发现按偷一罚十处理。 8、主体工程完成后,乙方负责清理房内所有杂物。 三、乙方进场三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活费给乙方,每施工完成一层楼面,按每层楼工程款的80%支付工钱给乙方,余款待主体工程完成验收合格后十天内一次性付清给乙方。 以上条款,双方如有未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,完工帐清自动失效。 甲方:乙方:

房屋建筑工程承包合同

农村房屋、桥梁建筑工程承包合同 甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。 一、工程概况: 1、甲方准备在戴村镇南山村新建建筑面积为平方米的房屋一栋及钢筋混凝土桥梁一座。经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑及桥梁工程(房屋从道地、主体结构开始到外墙贴砖完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从2010年8月2日开始动工,至2010年月日竣工;工程建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、建筑承包采用包清工的方式。乙方负责房屋及桥梁建筑时所需的建筑设施(比如:升降机、脚手架、跳板等),钢管租赁费由甲方支付,甲方负责建筑材料的供应,但乙方需节约使用;用水用电由甲方免费提供;工程开工,从协议签定之日开始,历时天内完成;房屋建筑总承包费用金额共计元整,其中房屋正负〇〇以下的基础、架空层、道地的全部工程项目,以及桥梁的扎钢筋、浇混凝土等合计为元整(包含饭钱和点心费),房屋正负〇〇以上的工程项目按实际面积元/平方米计算。另加饭钱和点心费贰仟元整。 3、付款方式:乙方人员进入甲方工地开工三天内,甲方应向乙方支付预付款壹万元人民币;待工程完工后,经甲方验收合格,留贰

仟元人民币作为保修金一年以后付,余下款项一次性付清。 二、质量要求: 工程验收标准,甲方按照下面的规定执行:施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。 三、安全问题: 乙方应购买施工人员的意外人身保险,工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切经济和法律责任,甲方不负任何经济和法律责任。保险费甲乙双方各半负担。 四、施工过程中的未尽事项,甲乙双方协商解决为主,万一协商解决不成,由法院裁决。 五、本合同一式二份,双方各执一份。本合同自2010年__月__日签定之日起生效。 甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章): 二〇一〇年月日

恒大园建工程承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 恒大园建工程承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 为适应市场经济,开拓建筑市场,明确双方权利义务,确保工程质量,现甲方与乙方在公平、诚信、平等的原则下,经过充分协商一致,订立如下条款,以便甲、乙双方共同遵守: —、工程概况: 1、工程名称: ________________________________________ 2、工程地点: ________________________________________ 以上合同暂定总造价为(人民币:) 二、合作方式: 由乙方白筹人、财、物及技术力量包工包料对进行具 体施工,保证工程项目通过建设方的工程检查、竣工验收、办理移交手续,负责工程项目维修及保养。甲方对乙方施工过程进行监督,对乙方在施工过程中提供施工技术咨询服务。 三、甲方权利与义务: 1、指导工程质量管理,配合乙方搞好经营管理工作。如乙方需 甲方派遣相关的工程技术人员至施工现场,乙方应负责承担相关工程技术人员的全部费用。甲方负责提供乙方施工所用的水、电及场地等。 2、甲方提供乙方办理建设单位、建设主管部门及社会管理部门 的有关手续,工程相关税费由乙方按照有关规定负责全部费用,由甲方负责统一缴纳。 3、配合乙方处理工程质量、安全事故,接受管理部门检查,所有相

关费用由乙方负责。 4、所有应收工程备料款、预付款、进度款、结算款等全部工程款项,由建设方单位汇入甲方帐户后,甲方不能挪用该工程款,甲方 收到建设单位工程款后6天内在扣除乙方应负的管理费、税金及其他约定可予先行扣除的费用后须汇入乙方指定帐户(开户行:户名:帐号:)。 四、乙方权利与义务: 1、乙方对本工程独立核算、白负盈亏;工程施工过程中所需的 资金(包括垫资部分),全部由乙方白筹白负,甲方根据乙方施工进度按月结算已完成工程量的80%的进度款。乙方提交进度款申请表由甲方签收后,甲方负责组织相关部门在三个工作日内进行审核,如甲方不能在三个工作内审核完成,视为审核通过。审核通过后6天内付清进度款,如甲方不能按期支付进度款,乙方有权停止施工(施工中所用材料及设备归属权为乙方),由此产生的一切经济损失及法律责任由甲方承担。 2、按时以本协议定额向甲方交缴该工程管理费。 3、对甲方负责,加强项目管理,确保工程质量、进度,做到安全生产、文明施工,承担该项工程一切经济责任。杜绝安全事故及各种纠纷的发生,乙方保证承担雇员在施工过程中出现的安全事故责 任,若违反条例造成的法律责任和经济损失均由乙方负责。 4、未经甲方书面授权委托,乙方无权以甲方名义对外签订任何法律

北京市园林绿化建设工程施工合同完整版

北京市园林绿化建设工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

北京市园林绿化建设工程施工合同 完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 bf--XX--0204 北京市园林绿化建设工程施工合同 工程名称 发包方 承包方 合同编号 北京市工商行政管理局 北京市园林局 二○○五年三月 发包人(全称):

承包人(全称): 承包人资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf-99-0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同: 一、工程概况 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:

房建工程施工专业分包合同范本(2021)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 房建工程施工专业分包合同范本 (2021)

房建工程施工专业分包合同范本(2021)说明:本合同书适用于合同双方同意签署协议后,约束合同双方的履行责任,合作终止以及相关业务明确规定,如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 甲方(承包人): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 乙方(分包人): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 第一条、建设工程概况 1、工程名称:

2、工程地点: 3、工程规模: 面积_______________结构_______________层数 _______________跨度_______________ 4、工程类别: 5、分包范围: 6、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。 7、工期要求:按业主要求工期: 8、分包合同总价款:大写______________________________,小写_______________元。 9、工程期限: 计划开工日期:________年___月___日,计划竣工日期:________年___月___日,合同总工期为_____个日历天。 10、组成分包合同的文件包括: (1)本合同; (2)中标通知书; (3)分包人的报价书; (4)总包合同文件(除合同价款以外);

房屋建筑工程施工合同(包工)

房屋建筑施工合同 业主方(甲方):身份证号:(以下简称甲方)承建方(乙方):身份证号:(以下简称甲方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定,遵循平等、公平和诚信的原则,甲乙双方就该建筑工程等事项协商一致,将制订如下合同: 工程地点:***********号。 工程规模:五至七层一梯两户私房住宅楼。 工程结构:全框架(按八层下基础) 承包价格: 1.整个工程包括桩基、基础,包人工不包料价格每平方米人民币: ,甲乙双方无任何理由更改。 2.计算工程面积:阳台按实际建筑面积计算,壹楼层高五米以下按占地面积计算,若超出五米则补人民币整。所有出檐不计算面积,飘窗不计算面积,楼梯间按实际建筑面积计算。 工程时间: 开工时间:。 竣工时间:。 一、工程承包形式及范围: 1.甲方以包人工不包料(包干)的形式给乙方承建,建筑主料由甲方选定提供。 2.主体工程乙方必须按图纸规范施工,含(南边)外墙钢砖,

楼梯扶手为不锈钢,楼梯间贴 ,钢砖、大理石由方提供,乙方负责安装。 3.附属工程:化粪池、散水波、房屋南北方排水沟、顶层屋面做油(三油两布)、屋顶安装防雷网、屋顶女儿墙(1.2米)卫生间厨房排污管及外墙下水管。屋前(南边)墙面贴钢砖,东、西边粉刷,屋后(北边)喷砂及贴2米地脚钢砖,甲方负责提供材料,安装及人工均由乙方负责。 4.墙体红砖封隔,混合砂浆粉刷(M7.5水泥砂浆)由乙方负责。 5.施工期间水电费由方承担。 6.各层的层高按甲方设计图纸要求施工,必须确保。如特殊原因壹楼层高需更改,乙方必须无条件执行甲方意见。 补充: 。 二、施工方式: 1.乙方自带建筑所需的一切设备(钢筋工自带机械设备,木工自带模板,泥工自带工具,架子工自带脚手架等等),且必须按建筑规范施工。 2.施工机械必须安全可靠。 3.施工时按国家建筑要求实施,每层平板混凝土厚度为10CM,顶层屋面混凝土厚度要确保12CM。 4.搞好建筑施工的安全及安全设施,如果出现任何问题或事故,一概由乙方负责。 三、付款方式:

房屋建筑维修加固工程施工合同范本

房屋建筑维修加固工程施工合同 发包人(全称):______________________________ 房屋建筑抗震加固工程施工合同-12 —房屋建筑抗震加固工程施工合同(示范文本)CH-01-0802制定四川省建设厅四川省工商行政管理局二OO八年七月发包人 (全称):承包人(全称):柠 承包人(全称):______________________________ 房屋建筑抗震加固工程施工合同-12 —房屋建筑抗震加固工程施工合同(示范文本)CH-01-0802制定四川省建设厅四川省工商行政管理局二OO八年七月发包人 (全称):承包人(全称):柠 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程抗震加固施工事项协商一致,订立本合同。房屋建筑抗震加固工程施工合同-12-房屋建筑 抗震加固工程施工合同(示范文本)CH-01-0802制定四川省建 1 .工程概况房屋建筑抗震加固工程施工合同—12—房屋建筑抗震加固工程施工合同(示范文本)CH-01-080 2 制定四川省建设厅四川省工商行政管理 1.1 工程名称: 1.2 工程地点:__________________ ___________ 房屋建筑抗震加固工 1.3 承包范围:根据经审查确认的维修加固设计施工图纸明确的工程范围屋顶维修、楼梯和基础加固、门窗更换和水电维修工程。 2.合同工期房屋建筑 合同工期:总日历天数上0 _____ 天(合理工期)。房屋建筑抗震加固工程施工合同—12—房屋建筑抗震加固工程施工合同(示范文本)CH-01-0802制定四川省建设厅四川省工商行政管理局二OO八年七月发包人(全称):承包人(全称):

房屋土建工程施工合同

房屋土建工程施工合同 甲方: 乙方: 为确保工程质量圆完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程结构:路面3层,地下室1层,底柱,均为全 框架; 2、建筑面积:3548平方米,最后按建筑实际面积为准,楼顶有飞边,现浇混凝土水池一个及石棉瓦隔热层(临街面 3层)、1层浇柱子。 第二条:承包方式 1、包工不包料,甲方负责采购施工所需的建筑材料, 乙方负责施工,并负责所有施工用具设备; 2、施工费用:按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币 260元(大写:贰佰陆拾元整),每一层按房屋占地面积算, 两面挑出部分不算(按水平面积计算); 3、工棚、化粪池、隔热层不计工价,飞边按每平方米 200元算; 4、工程承包内容:土建工程水、电安装及房屋装修;

5、基础甲方用挖机开挖、乙方修整,甲方负责回填。 6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。 7、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。 8、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。 第三条:工程工期 1、甲方规定动工时间为20 年月日至月中旬,乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。 第四条:工程质量 1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成,并达到符合国家施工规范。 2、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸可根据现场科学,合理放线,具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理,甲方请设计人员何鑫参与监督施工质量,每道施工需经甲方设计人员验收合格后乙方方能进行下一环节施

建设工程施工承包合同模板文件

建设工程施工承包合同

工程项目名称:中国新干(国际)箱包皮具产业园一期B01~B06厂房发包人(全称):江西博派投资股份有限公司 承包人(全称): 合同订立地点:新干县江西博派投资股份有限公司 合同订立时刻: 2011年9月26日

建设工程施工承包合同 发包人(全称):江西博派投资股份有限公司 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则,发包人与承包人就中国新干(国际)箱包皮具产业园一期B01~B06厂房工程施工承包经协商达成一致,订立本合同。 1工程概述 1.1工程名称:中国新干(国际)箱包产业园一期B01~B06厂房。 1.2工程地点:新干县洋峰路北,洋峰路与城东路交汇处。 1.3设计单位:南昌市建筑设计研究院有限公司。 1.4工程结构:独立基础、钢筋混凝土框架结构。 1.5工程规模:本合同工程B01-B02、B03-B04、B05-B06三栋联体厂

房建筑面积均为10378.38平方米(合计建筑面积31135.14平方米);独立基础、钢筋混凝土框架结构;柱网8*8/8*9米(详细数据以施工图为准)。 1.6工程承包范围: 工程承包范围包括:基础工程、主体结构、楼地面、砌筑、屋面和室内防水、外装饰及室内初装修、建筑给排水、建筑电气安装工程、防雷接地(室外道路工程、室外雨污水工程、消防、电梯、设备、绿化、智能化工程、门窗若有则除外),以上详细施工内容见发包人提供并明确范围的施工图纸。 2承包方式 2.1 承包方式:按发包人提供的施工图纸实行工程总承包,包工包料,包质量、包安全。包工期、包竣工验收、包风险(物价上涨、材料设备改型)。 2.2本工程按平方造价包干进行工程总承包,每平方米包干价为元/ 平方米(含税),建筑面积依照工程设计图纸按国家及吉安市现行建筑面积计算规则进行计算。前述包干价差不多包含了设备费及设备采

园林建筑工程合同条款完整版

园林建筑工程合同条款完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

园林建筑工程合同条款完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程,签订以下协议: 一、工程内容: 包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期: 1、开工日期:本项目工程工期从________年____月____日起至________年____月____日止,共个日历天。 2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款: 经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。 四、承建方式

房建施工合同范本

房建施工合同本 篇一:房屋建设施工合同本 房屋建设施工 合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民国合同法》,《中华人民国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。 一:工程慨况 该工程位于 砖混一层,建筑面积为平方米,以及室装修。二:承包方式 甲方以包工包料的方式承包给乙方。 三:合同价款 金额(大写):万元(人民币)。 四、工程承包围 按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工容。主要分土建部分和室装修部分如下:

围墙、大门(大门:防盗门宽米、门顶用三角破面琉璃瓦),由甲乙双方协商后,决定甲方增加一万元工程投资,承包给乙方。土建部分:基础为50公分浆砌石基础;宽40公分地圈梁(配筋为:16型螺纹钢8根、阔筋为:8号,间距20公分);高80公分浆砌石;正负零圈梁(配筋为:16型钢筋6根、阔筋为:8号,间距20公分);基础主柱子配筋为:分别16型螺纹钢8根、阔筋为:8号,间距20公分;构造柱配筋为:分别16型螺纹钢6根、阔筋为:8号,间距20公分;屋面为现浇板(配筋为:10号钢筋、8钢筋,间距为15公分)。坡屋面 材料由甲方负责提供,由乙方负责安装。严格按照施工图要求施工。 装修部分:装修标准为中等装修,包工包料。主要由:外墙四面贴外墙砖(颜色由甲方自选决定)。外门为防盗门、室门为实木门;窗户材料为罗普斯金铝合金;室电线全部用铜芯线;灯具用吊灯; 汉式客厅屋顶为吊顶、地板用强化木地板; 藏式客厅为藏式屋顶、地板用强化木地板; 小孩卧室两间,屋顶为吊顶、地板用强化木地板; 厨房屋顶为旺鹏胶旺鹏、地板用防滑瓷砖(颜色由甲方自选决定)、四周墙面用白色墙砖; 卫生间(浴室)屋顶为旺鹏胶旺鹏,安装浴霸、座便器,

园建工程分包合同

园建工程劳务分包合同 发包方(以下简称“甲方”): 承包方(以下简称“乙方”): 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项,达成如下协议: 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 第二条:承包范围: 1、图纸承包范围内的园建工程施工。甲方根据工程实际情况,有权对承包范围中的部分内容进行调整,乙方应服从甲方的调整决定,此种调整将按实际增减工作量根据投标报价及合同签定的原则进入结算,乙方无权因此索要额外的费用。无论甲方有否作出范围调整决定,均不能免除乙方工期上的责任。 2、承包范围内施工图设计所包含的园林小品、水景以及广场道路等园建工程的基底夯实、各种垫层、基础、找平层、保护层、结构及面层铺装等工作的劳务及材料供应(甲分包及甲供材料除外,甲分包项目以及甲供材料清单见附件二)。 第三条:合同价款 合同价款(暂估):(大写)元 ¥:(小写)元 第四条:工程工期.

1、进场日期:年月日;竣工日期:年月日。乙方应在合同规定工期内完成全部工程的施工以及竣工验收工作。乙方不得以任何借口延误工期。因甲方及不可抗力(如洪水、地震等自然灾害)造成的工期延误除外。 2、合同附表中乙方所列的驻地代表及管理人员必须24小时驻扎现场,甲方有权更换不称职的管理人员; 3、合同附表中乙方所列劳动力计划,甲方认为必要时,即可要求乙方进行调配,乙方应在甲方提出后1日内按要求调配劳动力;该表中列示的劳动力数量,并不一定是乙方完成本合同工程最高数量,乙方应根据实际工程进度需要,调配劳动力数量,如乙方劳动力不足甲方要求的数量,甲方有权按100元/人·日对乙方进行处罚(如乙方最终能按时保质保量完成工程施工,则该项罚款取消)。 4、上述人员调配不会免除乙方工期上的任何责任,乙方也不能以此为由向甲方要求任何额外费用; 5、工期调整:如因甲方及不可抗力等造成的工期延误,单次停工时间2日以内,累计停工时间在10日以内的不予调整;如因乙方自身原因造成的停工及返工等工期延误,不予调整(如因不符合安全文明施工要求、上级有关部门责令整改停工的和质量不符合图纸、规范等要求、甲方及监理责令停工等情况); 6、因乙方原因造成工期延误,甲方有权按每延期一天处以结算总价的%处罚。 第五条:双方驻工地代表 1、甲方驻工地代表: 2、本项目甲方经营主管: 3、乙方驻工地代表: 第六条:工程款支付 1、本工程预付款:; 2、每月25日乙方上报施工进度,经甲方审核后,次月月底前支付已核准完成工程产值的70%做为上月工程进度款; 3、工程完成后,乙方在15日内上报竣工结算,待甲方整体工程竣工验收合格并办完竣工验收手续后付至乙方全部完成工程产值80%; 4、结算完成后,甲方支付乙方至结算额的95%,留结算额5%作为工程质保金;

园建工程施工合同

合同编号: ×项目 园建工程合同 发包方: 承包方: 签订日期:

阳光交易告知书 为保障公平、公正的商业环境,维护合作双方的共同利益,×地产提倡阳光交易。若各单位在与×地产集团、所属项目公司及各相关部门业务往来中,发现×地产人员存在贪污、索贿、受贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法违纪违规行为,欢迎向×地产监察部门进行举报。具体举报方式如下: 举报邮箱: 来信来访举报: 地址: 邮编: 项目园建工程合同

发包方:(以下简称“甲方”) 承包方:(以下简称“乙方”) 甲方确定乙方为项目园建工程的承担施工单位。现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本合同所涉事宜协商一致,在甲方注册登记地订立本合同,以资双方共同遵守。 第一部分:专用条款 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程承包内容 按甲方确认的园建工程施工图纸、设计变更通知、图纸会审纪录及甲方要求结合现场具体情况承包以下范围及内容: 4.工程承包方式及计价方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包,包干总价包人工、包材料、包机械、包安全文明施工、 包材料或成品检验检测、包验收、包成品保护、包保修、包施工用水电、包措施费、包利润及税金等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体工 程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内,除甲方认可的设计变更及现场签证以外, 不随其他任何因素变化而调整。 4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内,由乙方向税收部门缴 纳。

4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计,均不得另行调整造价,任何未填报的 费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的,乙方必须经 甲方书面确认工程量,增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取: (1)《预算清单》中有相同清单子目,按《预算清单》综合单价,不因任何因素而调整; (2)《预算清单》中有类似清单子目,参考类似清单子目综合单价。若只是主材种类不同,则只调整主材差价,其它费用不调整,即综合单价=类似清单子目综合单价+ (现种类主材材料价-原子目种类主材材料价); (3)《预算清单》中没有的清单子目,综合单价双方在施工前协商确定。 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸 甲方向乙方提供一式三套施工图纸。 6.工程质量标准 工程质量标准:合格 7.工程总承包暂定价:¥元(大写人民币元整) 8.工程款支付办法 8.1.工程结构整体完成(包括水电管线预埋、园建小品结构与基础工程及所有铺装混凝土 垫层全部完成),并且在该节点之前的园建专项质量评估超过80(含80)分,经甲方及 监理单位确认后30天内,甲方支付乙方工程总承包价30%的工程款,计¥元 (大写人民币元); 8.2.所有土建饰面工程完成(包括地面铺装、墙饰面等工程),并且在该节点之前的园建专 项质量评估超过80(含80)分,经甲方及监理单位确认后30天内,甲方支付乙方累计 到工程总承包价60% 的工程款,计¥元(大写人民币元); 8.3.工程完工且在该节点之前的园建专项质量评估超过80(含80)分,经甲方及监理单位 验收合格后30天内,甲方支付乙方累计到工程总承包价85%的工程款,计 ¥元(大写人民币元); 8.4.工程竣工验收合格并且双方结算完成后30天内,甲方向乙方支付累计到结算总造价95% 的工程款;

相关主题