当前位置:文档之家› 土木工程分包合同协议书格式

土木工程分包合同协议书格式

土木工程分包合同协议

书格式

文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

(一九七三年三月三十日重行修正)

本合同须联同英国土木工程师学会(I.c.E)的合同通则一并使用.

该合同的印本格式可径向伦敦SwiPgPu塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工

协会出版部索取。

释义

兹有工程总承包人注册商标

住址作为一方(以下简称总包

人),分包人注册商号住址作为另一方(以下

简称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包

合同,其详细条款载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其

中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为

承担总包合同工程的一部份,现于年月

日双方同意如下条款.

1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的

意义:

"总包合同"指其内容援引,载明于附表一内的合同.

"分包合同"指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类其他

文件的标准印刷条件.

"分包合同工程"系附表二内注明的文件上所叙述的工程.

"总工程系指总包合同内所确指的工程.

"雇主","工程师","工程师代表","建筑工场""临时工房"和"工地"各名词分别

按总包合同内特定的含义.

"价款"指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更换调

整根据分包合同应予付给的款额.

总则

2.(1)分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总

包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理.(2)按第四条规定,分包人应提供

劳务,材料,建造工场, 临时工房以及为了履行,完成,养护分包工程所需的暂时或

水久性质的一切设备.(3)除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合

同的部分或全部利益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人.

必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规定

属于他名下的若干款项.

3.(1)本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总

包合同规定的总包价款,以及工程数量单内估算的单价等除外)分包人如需要时,可

以径自出费向总包人索取一份总包合同的原抄本.(价款不包括在内)(2)除分包

合同另有规定外,分包人应如实履行,完成,养护其分包工程,务求不至因其关联方

面的节略而构成总包人的失职,无法履行总包合同规定的义务;分包人(除另有规定

外)应负起并执行分包合同在总包合同相关联的所有义务与责任.本条内并无任何可

资构成分包人与雇主间合同关系默契的解释.(3)由于分包人方面损害分包合约致

造成总包人不能尽其责任,招致索赔,求偿,诉讼,损失,费用等情,分包人应予赔

偿.(4)此处分包人须确认:由其损害,违反分包合同势将导致总包人犯损害,违

反总包合同的过失,从而对总包合同及其他负有损失的责任,此种损失与费用必须双

方同意认为是由于分包方失职造成的可能导致的后果.

4.(1)(关于提供和使用施工中架搭脚手架从略)(2)总包人应在工

地提供第四附表内指定的建筑工场及其他设施以利于履行完成分包工程……(其他

从略)

工地施工与通道

5.(1)分包人按分包工程在工地施工时,必须遵循总包人同样的工作时间,

对施工规定的所有合理的规章制度,材料到达和运离工地的时间等.(其余从略)(2)

总包人为使分包人能按分包合约顺利施工,必须使分包人能进入工地的一部份或几个

部分,并使用该进入工地便道.但分包人不能认为因此而占有控制工地的任何部

分.(3)分包人应允许工程师,及其代表,雇员,总包人在施工钟点内方便进入分

包工程处所,工地场所,以便进行材料的准备贮放.

开工与完工

6.(1)分包人必须在接到总包人书面指示十天以内进入工地开始履行分包工

作,辛勤以赴,不得耽误.但遇到情况完全出乎分包人控制之外或经由总包人指示批

准者除外.

但在本条本款约束下,分包人仍应在第三附表内所规定时间内完成分包工程任

务.(2)在执行分包工程中,由于下列各点所造成的耽误:a.由环境造成或突

发事件(分包人对合约失职除外)使总包人得以延期完成总包工程.b,由于受命

作分包工程的更改,调整一一但不能引用(a)款.c,由于总包人破坏分包合约.

遇到上列情况,分包人有权要求延期完成任务,以昭公平.

此处必须明确,本分款(a)引用的任何情况,在分包人有权延期完成任务一则,

必须在如此的前提下进行,即分包人必须在发生阻障之初十四天内以书面通知总包人,

并且所需延长的期限不应逾越总包合约内载明赋予的延长期限.(3)凡附表三内指

明的几个分包工程部分所需几个不同完成的期限,在本条各款含意之内,它们必作为

整体的分包工程看待.(4)本条并无任何牵制分包人在接获总包人书面通知(如

(1)分款提出的)以前任一时间到场开工以完成任务的含意.

指示与决定

7.(1)分包人在第八条约束,必须于接获总包人的书面通知指示后遵从工程

师及其代表有关工程改动的指示和决定进行工作,该项改动不论是否载明于总包合同

内,都应遵从.由于遵从按照该项改变工作则分包人向总包人收费,得享有如同总包

人按总合同向雇主方面收费的同等权利.再则,倘如工程师的指示和决定根据总包合

同认为缺效或不当,分包人在执行其义务后(按第14条)得以向总包人索取其额外

合理的费用.但由于分包人对分包合同失职导致的费用不在此列.(2)总包人对于

分包工程具有发施号令与裁定的权力,尤如在总包合同规定下工程师对于总包工程的

权力一样,分包人有遵照执行的同等义务.并具有在总包合同规定下如同总包人同等

的权利.所谓总包人的权力包括在任何情况下得以使用的权力,不论在总包合约规定

下工程师曾否使用该项权力.

8.(1)分包人务须按照下列情况更改,增添,节除其分包合同的工程:a,根

据总包合同所规定的工程师指示,并经总包人以书面通知加以证实的事项,或b,由

于雇主和总包人协商同意,经由总包人以书面通知的事项.c,经由总包人以书面

通知分包人的事项.

本条所指工程师在总包合同下发出对分包工程的任何有效指示而构成分包工程的

改动,必须由总包人(按a款)证实者才能作为分包工程的改动依据.工程更改(2)

凡直接发自雇主,工程师有关分包工程改动而未经证实的指示,分包人不应予以遵从,

倘若分包人接有此类直接的指示,必须立即通知总包人的代理人员或总包工程的领

班.倘如接获的是直接的书面指示,也须缴付给他.分包人只有在接获总包人的书面

指示下,才应遵从办理,该项书面指示总包人必将尽速送到.(3)除上述情况外,

分包人对分包工程不得作任何更改和变动.

工程更改部份的估价

9.(1)所有分包工程,经授权更改部份的估价应按本条,并根据附表三内所

列款额加以增,减调整办理.(2)关于受权更改工程的估价应按照分包合同内类似

工程的单价垒算,倘其中无此单价,或其中单价不适于引用,另估的价额必须公平合

理,所谓估价的公平合理应参照总包合同内相同更改工程的估价为准.(3)分包工

程经授权更改亦即构成总包合同工程内容的更改,这项更改须由工程师加以检验测量,

应认为分包合同内的价格须视检验测量结果作为更改工程价格计算的依据.工程师检

验,测量时总包人应允许分包人到场参加,在总包合同下进行此种检验测量亦包含分

包合同工程更改的部份,亦应据此估价.(4)除本分包合同附件"工程数量清单"明

显载明有相反的规定外,该单内载明的工程数量并不作为对分包人完满地完成工程数

量的限制.但实际完成较单内规定的超额部份须加以检验测量,照例估价,其性质与

工程受权更改的完全相同.务须对附表(3)内原定价款作必要的增删.

通知与索赔

10.(1)在总包合同3条涉及的总体利益不受损害的前提下,按总包合同规

定总包人必须向工程师或雇主递交统计报表,帐目,通知;同此.分包人也应向总包

人递交书面的统计报表,帐目和通知以便于后者履行合同义务,上述书面文件务须尽

早递交俾使总包人有充分时间并及时地遵守履行合约职责.

此项约定旨在于分包人常以不了解(他应该了解的)情况为由.要取得原谅.须

知此种统计报表,帐目,通知以及他的报告正是总包人所需要的.(2)分包人遵循

执行本分条规定时,总包人如遇到有鉴于分包人在执行分约工程中付出的艰巨劳力,

遭遇的人为障碍,克服困难的环境,应采取一切合理的步骤向雇主处取得可以索赔的

经济利益,分包人须在充分时间内向总包人提供所有情况与协助,以便总包人向雇主

索取此项利益,总包人在收取雇主给予的此种经济利益时,须按比例公平合理分配其

部份于分包人.但分包人在执行分包工程中所遇的情况,障碍,环境与执行工程无关

的,总包人不负此种责任,因为分包人自已提出的足够偿付工程价款应该认为是正确

和满足的.(3)倘如由于分包人方面违反本条(1)款内规定的理由,而总包人难

于从雇主处追回总包合约内规定的款项,于是在不损害总包人的补救办法下,总包人

得以由于这种违反规定从应属于分包人的款项中扣除部份数目.

工场物料财产

11.(1)总包合同载明提供建造工场, 临时厂房,材料物料一则,这种财产

在某种情况下是应归属于雇主的,为了进行分包工程关系,该建造工场, 临时厂房,

材料,物料是由分包人提供的,但为了执行总包工程,该财产在归属雇主之前,须由

分包人直接交总包人,再在施工中由总包人分发转交分包人使用以明手续.(2)(关

于工厂厂房方面其它规定与()填无关.此处从略)

赔偿

12.(1)分包人于执行,养护,完成其工程中.凡造成他人(包括总包人的

雇员,代理人)的身体伤害.财产损失,完全负有对总包人赔偿之责,这些受到损害

人如向总包人索取所有的代价,费用,开支亦须由分包人付给.

但倘如根据总包合同规定,总包人得以从雇主处索取该项赔偿时,总包人就无上

述权利.

倘如前述的伤害,损失是全然由于总包人及其雇员,代理人的过失忽略等原因导

致的,分包人就无须担负赔偿之责.(2)在总包合约规定由总包人负责赔偿的情况

下.分包人得以据此向总包人索取赔偿到规定程度不得超过.

保险

13.(1)除附表五第一部份内另有说明外,分包人必须对该表内规定的人员,

为他们可能遭遇的危险,进行人身保险,该保险期始自他们进入工地施工之时到他们

履行义务终了止(按14条规定)(2)附表五内第二部份所列的保险单,总包人必

须维持其有效期直至总包工程全部完成止或总包人所冒工程的风险终了为止.倘如该

保险单内规定在一定时期一定情况下属于分包人的工程建筑工厂、临时工房,材料或

其物品遭到损坏而可以索赔的话,分包人应该取得该赔款或其损失的价值,按该两项

价值较少的付给,并应申请该遭到毁坏或受损可以换新或修理的价款数目.除上述情

况外,在总包工程按总包合同规定完成以前,分包人应自负分包工程的风险.或者倘

如总包工程规定并非分段完成的,须等到分包工程所属的最后一段完成,在此以前分

包人须自费担负弥补分包工程中发生的损失和损害.(3)在充分完成该义务以前任

何时期内签约任何一方务须凭借本条的规定.力求实现并维获保险事宜.任何一方如

要求另一方出示相应的保险单及其付费收据,应按照办理.否则另一方可以代为进行

保险,并从对方帐内扣除该项费用.

养护与缺陷

14.(1)倘如在总包工程完成以前分包人已完成其本身工程或则根据总包同规

定总包工程须分段完成的,而分包工程列于其中最后的工段,在此最后工段完工以前,

分包人应养护其工程使之处于完整状态并应修补(无论何种原因产生的)其缺陷并弥

补其未臻完善之处以待总包工程或最后工段完满结束为止.并按照13条内,除上述

的缺陷或不够完善之处确由于雇主,他的雇员,代理人的错误与疏忽,或总包人方面

的雇员,代理人的错误与疏忽引起的以外,分包人不得对该项增加的工作要求额外付

款.(2)在总包工程完工以后或者属于最后工段的分包工程完成后,分包人应维护

其工程,并应修补其缺陷,弥补其不够完善之处,这情形如同总包人根据总包合同规

定的有责于同一时期,同一条件下进行这项弥补的工作一样.

在本分条款规定下,倘若系出于总包人及其雇员,代理人的疏忽,错误的缘因,

致使分包人担负修补工程缺陷,弥补其不够完善之处,则总包人就不能引据总包合同

赋予他的相应权利,他应该偿付分包人为了进行修补缺陷,弥补不够完善处的合理价

值.

付款

15.(1)在执行分包工程期间,分包人应按时在总包人提出的七天的时间以

内.具备书面通知递交总包人,其中载明按分包合同要求做好的工程予以报价以及按

分包合同内规定的时期内送到工地的材料价款.该项书面通知的格式和内容须遵从总

包人合理提出的制图,并做好工程部份的报价,须按分包合同内载明的单价计算.(如

其中未载明单价的,则参照价款计算).(2)总包人应按时根据总包合同规定迅速

申请付款,在申请书内要提到根据总包合同以及分包人已按照上述条款履行义务因而

申请应得的价款数目和运到工地的材料费.(3)总包人自雇主处领取所有关系分包

工程的付款,应在他领款七天以内按分包合同内载明的单价计算其数目(或参照价款

计算)付给分包人,但须按照附表(3)内指明的比率扣除留置款.一直扣到附表(3)

内(如有载明的话)指明的留置款期限到达为止.(4)在总包合同规定下的付款实

际是从总包工程的留置款的前半部或后半部项下拨付.(总包工程是分段完成的,而分

包工程又是属于最后一工段的)总包人一经收到此款就应于七天之内将分包合同保留

的留置款内前半或后半部拨款交付给分包人.(5)在分包人根据第14条规定完满

结束其任务的三个月以内或者在总包人根据其总包合同规定全部取得付款的14天之

内(按照两者中较早的为准)一一此处假定分包人递送最后帐目的时间已逾一个月一

一总包人应将价款及其他属于分包人的款项付给分包人,其中应扣除后者已经收到款

项.

遇到如此情况:倘如总包人在其合同约束下受命于雇主,或促使分包人为完整或

FIDIC土木工程施工合同范本

编号:FS-HT-05018 FIDIC土木工程施工合同FIDIC Civil Engineering Construction Contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

FIDIC土木工程施工合同 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1在本合同中,下列名词及术语,除上下文另有要求外,均应具有本款所赋予的含义: (a)(i)“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人,但不指该当事人的任何受让人(除非得到承包人同意)。 (ii)“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人,但不指该当事人的任何受让人(除非得到雇主同意)。 (iii)“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人,但不指分包人的任何受让人。

(iv)“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务,并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 (b)(i)“合同”指合同条件(第Ⅰ部分和第Ⅱ部分)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书,中标通知书、合同协议书(如果已签订)及其明确列入中标通知书或合同协议书(如果已签订)中的其他文件。 (ii)“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 (iii)“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸,计算书和性质类似的技术资料,以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 (iv)“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 (v)“投标书”指承包人根据合同规定为实施并

(完整版)交通工程施工合同-

交通工程施工合同 篇一:道路工程施工合同书(范本) 问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。 一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容: 二、合同工期 1、开工日期:年月日 2、竣工日期:年月日 3、合同工期:天。 四、甲、乙双方一般权利和义务: 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务: ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划; ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务: ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额: ¥:,大写:(不含税金)。2、工程款支付:为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款。 3、违约责任:若一方违约,则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。 甲方(签章):乙方(签章): 合同订立日期:年月日 工程验收表 工程预算表 工程结算表 篇二:公路工程施工合同范文 公路工程施工合同 发包人:*****置业有限公司 承包人: 一、工程项目 1.1工程名称:*****道路工程 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)

建设工程施工分包合同协议书

编号:_______________ 建设工程施工分包合同 总包人: ______________________ 分包人: ______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 总包人(全称): 分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称: 分包工程地点: 分包工程范围: 分包工程承包内容:现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式: 二、 工期 合同工期总日历天数为: 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 (1) 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定(有关总包合同的商务条件内容除外 )。 (2) 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ,由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为

分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许,分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系,如分包人与发包人发生直接工作联系,将被视为违约,并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作,总包人随时可以向分包人发岀指令和决定,分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名: (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后,以书面形式交给分包人,确有必要时,项目经理可发岀口头指令,并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名:。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场,否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理,应至少提前7天以书面形式通知总包人,并征得总包人同意,后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时,分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作,否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 (3)开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 (4)为分包人提供现有施工场地和通道,满足施工运输的需要。 (5)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作

土木工程合同

合同编号:_________土木工程合同 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 签订日期:______年_____月_____日 第1 页共114 页

土木工程合同 雇主:______ 承包人:_____ 工程项目及相关文件:_____ 上述双方经友好协商,达成如下合同条款: 第一部分共同条件 定义与解释 定义 第一条本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语,除文中另有要求者外,应具有此处为其所规定的含义: (1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人,但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。 (2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司,并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。 (3)“工程师”是指第二部分中指定的工程师,或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。 (4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理,或任 第 2 页共 114 页

何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员,其职权应由工程师书面通知承包人。 (5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。 (6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。 (7)“合同价格”是指投标书所列明的,但经根据下文所载规定予以增减的金额。 (8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物,但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。 (9)“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。 (10)“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改,以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。 (11)“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所,以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。 (12)“经认可”是指业经书面认可,包括对先前的口头认可所作 第 3 页共 114 页

《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)(以下简称《施工合同》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《施工合同》的组成 《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《施工合同》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《施工合同》的性质和适用范围 《施工合同》为非强制性使用文本。《施工合同》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《施工合同》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

道路交通工程专用合同书

**市公路局 道路交通工程专用合同书 工程名称: 工程地点: 合同编号: 建设单位: 施工单位: 签订日期:年月日

市公路局道路交通工程专用合同 发包(以下简称甲): 承包(以下简称乙): 本工程于年月日根据有关规定通过公开招标的法确定乙承建,按照《中华人民国合同法》和《建设工程施工合同示文本》,结合市有关规定以及工程的具体情况,经甲乙双协商一致,签订本合同书。 一、工程项目 1.工程名称: 2.工程地点: 3.设计标准: 二、承包容 三、合同价款:合同价款为中标价人民币¥:元 (大写:)。 四、施工工期 1.总工期个日历天。 2.开工日期:年月日 3.竣工日期:年月日

五、甲工作 1.甲应在发布开工令前天负责办妥下列工作: (1)向乙提供施工设计图纸肆份及有关技术资料; (2)负责组织施工、设计等有关部门进行技术交底; (3)办妥征地及报建手续,办妥施工必须地场地可证并负责其费用; (4)提供有关地质资料、地下埋设物情况,确保建筑物定位、定点和水平标高基线等事项。 2.甲委托监理本工程。监理单位委派的总监理工程师,姓名:。 3.甲委派同志为常驻工地代表,经常联系解决工程事宜。 六、乙工作 1.施工区临时设施、道路、水电管线的修建安装。 2.编制施工组织设计和案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并在开工前三天送交甲代表。 3.乙按时向甲报送施工计划和已完工工程报表(包括形象进度、工作量和工程量),如不按时报送,甲不予支付工程进度款。 4.提供和维修工程必须的标志、照明、围栏、看守和其它必要的安全措施,抓好安全生产,如在施工中发生安全责任事故,由乙完全负责。 5.施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物、道路需要保护的,

工程施工分包协议书--最新版

工程分包协议书 合同编号: 甲方(发包人): 乙方(承包人): 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目的施工任务交给乙方完成,经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称: 1.2. 工程地点: 1.3. 承包形式: 1.4. 承包范围: 1.5. 工程期限:年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级:合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务: 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作; 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行; 3.1.5. 制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施; 3.1.6. 向乙方提供施工图两份,并组织图纸会审和技术交底; 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认; 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作; 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议; 3.1.10. 根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重,任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行

土木工程分包合同协议书修订版

土木工程分包合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

工程分包合同格式? (一九七三年三月三十日重行修正) 本合同须联同英国土木工程师学会? (I.c.E)的合同通则一并使用. 该合同的印本格式可径向伦敦SwiPgPu? 塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出版部索取。 释义? 兹有工程总承包人注册商标 住址 作为一方(以下简称总包人),分包人注册? 商号住址 作为另一方(以下简?

称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款? 载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的? 价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同? 工程的一部份,现于年月日双方同意如下条款. 1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的? 意义: “总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同.

“分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类? 其他文件的标准印刷条件. “分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程. “总工程系指总包合同内所确指的工程. “雇主”,“工程师”,“工程师代表”,“建筑工场”“临时工房”和“工? 地”各名词分别按总包合同内特定的含义. “价款”指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更? 换调整根据分包合同应予付给的款额.

总则? 2.(1)分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总? 包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理. (2)按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场,临时工房以及为了 履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备. (3)除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利? 益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人.

建设工程分包合同协议书范本

建设工程分包合同 甲方:________________________________ 乙方:________________________________

签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日

发包方:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,甲方将该工程泥水工、木工、外架工、钢筋工制安工程承包给乙方,双方达成如下协议: 第一条工程承包的工作内容 (一)泥工工程内容 1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部泥水施工内容(不含室内装修)。 2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内从桩基开始,该工程一切混凝土砂浆搅拌、浇注、养护由乙方负责。 3、以该工程的滴水面为参照物,滴水面以内砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥、砂、砖二次搬运、施工脚手架的安拆,由乙方负责。 4、乙方自己提供泥水工种所需要的塔吊、搅拌机、振动棒及泥水工一切的操作工具和机械设备,乙方自行负责设备的安拆、操作、维修保养。 5、乙方在修建中须清理完每层楼的建筑垃圾,再进入下道工序。 6、甲方提供该工种所需主材(沙石、水泥、砖、瓷砖)。 (二)木工工程内容 1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部木工工程施工内容。 2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内的现浇混凝土的木模制作、安装、加固、拆模由乙方负责,回库材料必须按甲方指定位置堆放。 3、该工程木工工种所涉及的主材(模板、杉杆、方条)、耗材(钉子、铁丝)、二次搬运由乙方负责。

土木工程分包合同实用版

YF-ED-J4375 可按资料类型定义编号 土木工程分包合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

土木工程分包合同实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 工程分包合同格式 (一九七三年三月三十日重行修正) 本合同须联同英国土木工程师学会 (I.c.E)的合同通则一并使 用. 该合同的印本格式可径向伦敦SwiPg Pu 塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工协会出 版部索取。 释 义

兹有工程总承包人 注册商标 住址 作为一方(以下简称总包人),分包人 注册 商号 住址 作为另一方(以下简 称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同工程的一部份,现于

年 月 日双方同意如下条款. 1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的意义: “总包合同”指其内容援引,载明于附表一内的合同. “分包合同”指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类 其他文件的标准印刷条件. “分包合同工程”系附表二内注明的文件上所叙述的工程. “总工程系指总包合同内所确指的工程.

工程分包合同协议书

工程分包合同协议书 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则 并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围: 四、工期:开工日期:年月日 竣工日期:年月日工期:天 五、合同价款:本工程采用()方式计价,每吨()元/吨。 合同总价款为 六、质量要求: 本工程质量达到标准,如达不到本标准,应按甲方要求进行返工自理,并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任: 1、甲方责任: ⑴负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式()份。 ⑶及时供应合同规定的材料。

⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任: ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求,确保工程如期完成。 ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。 八、材料供应: 1、主材由()方负责提供。 2、辅材由()方负责提供。 九、材料消耗: 工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之()计算,废料归()方。 十、施工与验收: 1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。 十一、结算方式: 签订合同,甲方即向乙方交付()元预付款,工程进行过半时甲方支付()元,工程完工,甲方支付()元工程款。 十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误,每延误一天,赔付方工程总价款()%的损失费。 十三、其它: 1、本协议一式()份,正本()份,副本()份。 2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

土木工程合同书

甲方:________实业发展有限公司 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下 补充协议: 一、工程造价 1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年 ______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材 料结算价值。 4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 ______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双 方确认价进行工程结算。 5.乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含, 不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6.由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取 总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7.工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设 计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1.甲供材料有:钢筋、商品砼。 2.甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3.甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

土木工程施工分包合同条件(FITIC)

FIDIC 土木工程施工分包合同条件 FIDIC 国际咨询工程师联合会 土木工程施工分包合同条件 (第1版1994年) 第一部分通用条件 第二部分特殊应用条件编制指南 附报价书及协议书格式 (与1992年再次修订重印的《土木工程施工合同条 件》1987年第4版配套使用) 刘英刘尔烈李长燕译 何伯森周可荣张水波校 中国建筑工业出版社 FIDIC授权书 FIDIC authorizes Prof.Bosen He, Chairman, Management Engineering Department, Tianjin University.Tianjin City, P.R.China,to translate into Chinese and to publish the following FIDIC documents: Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction 1994 (for use in conjunction with the Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction,4th edition 1992 reprint) The responsibility for the quality of the Chinese translation remains with the Translators and Revisors The English version of the Conditions of Contract is the official version and copies of that copyrighted version can be obtained from FIDIC.FIDIC accepts no responsibility for the Chinese translation.

交通工程施工合同书通用范本

内部编号:AN-QP-HT930 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 交通工程施工合同书通用范本

交通工程施工合同书通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程内容 桥梁工程内容包括土石方、砌石、桥墩等所有下部结构和桥面、扶手等所有上部结构。 二、承包价格 本工程承包价格为元(大写:)。

工程分包协议书范本通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程分包协议书范本通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(承包人): 乙方(分包人): 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、分包工程范围: 三、工程单价: 四、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。 五、工期要求:按业主要求工期: 开工日期________年___月___日,竣工日期________年___月___日,合同总工期为_____日。 六、安全要求:乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故。 七、结算方式:工程竣工验收三十日内,乙方提交结算材料,甲方予以审核结算。 八、付款方式:甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。 九、指令和决定 1、就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 2、就分包工程范围内的工作,分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。 十、承包人驻工地代表

土木工程承包合同模板

××市建筑工程有限责任公司第六公司 甲方:××市建筑工程有限责任公司××项目部 乙方: 为确保施工质量,按期限完成施工任务,经甲、乙双方协商,在遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则下甲方将模板分项(分部)工程发包给乙方,为了明确双方职责签定本协议书。 第一条:工程名称:××发电有限责任公司16#住宅楼 第二条:工程地点:××市××路460号 第三条:承包内容及承包方式 ××发电有限责任公司16#住宅楼工程所含全部模板工程量,实行单项人工费承包。 第四条:承包价款及结算方式 (1)承包价款: 以面积(㎡)为计算单位,每平方米模板人工费单价为7.50~8.00元。 (2)结算及付款方式: 每月25日结算,按分项(分部)工程完成的工程量由施工员、质检员出具验收单,报财务核查,项目经理审核后结算予付款。予付款支付按结算的工程量产值或人工费的80%予付,下余的20%待验收后无质量问题及材料、设备、施工工具无超用、损坏丢失证明方可付清(证明由工地施工员、质检员、保管员出具)属质量保修范围施工项目,应暂扣总价5%保修金,保修金待保修期满后无质量问题一次付清保修费。 第五条:双方责任 甲方责任: 1、全面负责工程进度、质量、安全、生产管理与监督工作。 2、统筹安排现场平面布置,为乙方提供生产、生活场所等临时设施。

3、负责工程中所有材料及主要机械设备供给使用。 第1页共9页 乙方责任: 1、乙方施工人员必须严格遵守项目部制定的各项规章制度。 2、乙方必须服从甲方的统筹安排,服从项目部技术人员质量要求和施工操作规程顺序,施工过程各分项依技术交底为准。 3、乙方对所施工的项目,应作好自检、互检、交接检工作。 4、乙方指派专人负责现场管理,协同项目部施工员、技术员、质量检查员、安全员搞好现场材料、质量、安全、设备等各项管理工作。 5、乙方指派的人员必须履行以下职责 混凝土班: 1)按照规范要求和施工工艺,技术方案,组织人进行施工,严控混凝土的配合比、水灰比,每盘过磅,按顺序投料,保证混凝土内实外光。按时养护。 2)负责班组人员的调配和班组之间的衔接工作,并对班组工人进行安全交底,技术交底,严格要求工人按施工工艺要求施工。 3)监督班组人员正确使用好劳动保护品,严格检查操作地点必须安全,振捣器。绝缘是否良好。 4)混凝土在浇捣过程中,若出现跑模,支撑不稳时通知木工班即时处理后再施工。 钢筋班: 1)熟悉施工图,按图纸要求及施工技术和验收标准组织工人施工,钢筋半成品的堆放、装卸、运输要严防变形,钢筋架设位置数量,尺寸连接要准确,绑扎要牢固。 2)负责班组工人的调配和质量自检、互检、交接检工作的落实,并对班组人员的安全交底,技术交底及质量全面负责。 3)监督班组人员正确使用好劳动保护品,钢筋冷拉时要有专人指挥,搬运钢筋要严防碰撞电线,使用的机械设备要专人操作,严禁违章作业。 4)精心制作,注意节约,作到看图仔细,编制料表正确,防止下料过长或过短,保持施工现场材料的堆放整齐,杜绝施工现场钢筋料乱堆放。

fidic施工分包合同条件

fidic施工分包合同条件 篇一:FIDIC条款《土木工程施工分包合同条件》摘要 FIDIC编制的《土木工程施工分包合同条件》是与《土木工程施工合同条件》配套使用的分包合同文本。分包合同条件可用于承包商与其选定的分包商,或与业主选择的指定分包商签订的合同。分包合同条件的特点是,既要保持与总包合同条件中分包工程部分规定的权利义务约定一致,又要区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异。 一、分包工程的合同责任 分包工程属于总包合同内承包商对业主承担义务承包范围内的工作,双方在合同中约定相互之间的权利义务,但它又是承包商与分包商签订合同的标的物,分包商仅对承包商承担合同责任。由于分包工程同时存在于总包、分包两个合同内的特点,承包商又居于两个合同当事人的特殊地位,因此承包商会将总包合同中对分包工程承担的风险合理地转移给分包商。 1.分包工程的合同价格 承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时,通常要求对方就分包工程进行报价,然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中指明的价格。 2.分包合同的订立 在邀请分包商报价及签定合同时,为了能让分包商合理

预计分包工程施工中可能承担的风险,以及分包工程的施工满足总包合同要求顺利进行,应使分包商充分了解在分包合同中应承担的义务。承包商除了提供分包工程的合同条件、图纸、技术规范和工程量清单外,还应提供总包合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节。承包商应允许分包商查阅总包合同,或应分包商要求提供一份总包合伺副本。但以上允许查阅和提供的文件,不包括总包合同中承包商的工程量报价单及报价细节。因为在总包合同中分包工程的价格是承包商合理预计风险后,在自己的施工组织方案基础上对业主进行的报价,而分包商则应根据对分包合同的理解向承包商报价。此外,承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调的责任,应收取相应的分包管理费,并非将总包合同中该部分工程的价格都转付给分包商,因此分包合同的价格不一定等于总包合同中所约定的该部分工程价格。 3.划分分包合同责任的基本原则 (1)保护承包商的合法权益不受损害。分包合同条件中包括了以下条款: 1)分包商应承担并履行与分包工程有关的总包合同规定承包商的所有义务和责任,保障承包商免于承担由于分包商的违约行为,业主根据总包合同要求承包商负责的损害赔偿或

交通工程施工合同

交通工程施工合同 发包方:湛江市粤西建筑工程公司海南分公司 承包方:海南国路达交通工程有限公司 根据<中华人民共和国合同法>及国家有关的法律、法规的规定。以甲方与总承包单位(中交第四航务工程局有限公司海口市粤海片区市政工程项目经理部)签订的<交通工程施工合同>,施工图纸为依据,鉴于乙方具有交通工程的丰富经验,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方友好协商达成一致,订立本合同,以资遵守。 第一条:工程名称及工程量 1、工程名称:海口市粤海片区天翔路交通工程 2、工程地点:海口市滨海大道新海村 3、工程量:按天翔路交安工程施工图纸 第二条:承包范围 以甲方提供的天翔路市政交通工程图纸,所包含的范围作为乙方承包范围。包括但不仅限于以下工程内容,路口红绿灯,闯红灯电子警察,电子监控、网络租赁费、标志标线、大小型标志牌、沉沙井、栏杆隔离带(标志牌基础除外)。 第三条:承包方式 由乙方包工包料,包质量、安全,包通过甲方及建设单位、设计单位、监理单位、质量监督站、海口交警等部门的验收。包风险、包保修包承包固定单价等方式。第四条:工期 1、本合同签订后,乙方应根据设计图纸规格型号、数量、质量要求,进行材料 设备订购开始施工,总工期45天。即土建完工,该项目工程也同时竣工。交

工日期以交警部门签字接收为准。 2、如遇下列情况,由双方代表签证,工期应延迟。否则视为乙方放弃权利、工 期不给于延迟。 (1)设计变更或不具备条件而影响到本交通工程进度的。 (2)不可抗力(地震、台风、暴雨)因素。 第五条:质量要求及验收标准 1、本交通工程所有交通设备或设施的品牌、图案、规格设置必须符合设计图纸 及国家现行有关的规范与标准的技术要求,交通设备设施等进场材料应具备有产品合格证、并经甲方及有关单位验收及通过,同时必须满足正常条件的使用质保期限要求。使用质保期限自交交警部门接收日期之日起计算,若乙方提供的交通设备或设施不能满足要求,乙方应无条件退换、返工。由此给甲方造成的损失由乙方负责。 2、验收标准:本交通工程必须按设计图纸或交警部门同意以及国家现行规范与 标准执行,最后经过相关单位验收合格。 3、本交通工程完工前,乙方应向甲方提供所有相关材料、设备设施合格资料、 自检记录、隐蔽记录及其他复检的检测报告等工程验收资料(以中交第四航务工程局有限公司为施工单位,最终由甲方汇入天翔路施工资料内)经甲方与监理单位审定合格后,由监理单位及监督单位进行复检,合格后再报相关单位验收。 4、本交通工程最终经有关部门验收合格后、交警部门的验收交接手续由乙方负 责。其他部门的验收手续由甲方负责办理。 第六条:工程价款及付款方式 一、本交通工程采用固定清单单价的计价方式(见附表)不含税。具体结算

土木工程分包合同格式(合同范本)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 土木工程分包合同格式(合同范 本)

土木工程分包合同格式(合同范本)说明:本合同书适用于合同双方同意签署协议后,约束合同双方的履行责任,合作终止以及相关业务明确规定,如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 (一九七三年三月三十日重行修正) 本合同须联同英国土木工程师学会(I.c.E)的合同通则一并使用. 该合同的印本格式可径向伦敦SwiPgPu塔夫顿街罗姆尼大厦土木工程包工 协会出版部索取。 释义 兹有工程总承包人 注册商标 住址作为一方(以下简称总包 人),分包人 注册商号 住址 作为另一方(以下

简称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包 合同,其详细条款载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其 中有关总包人的价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为 承担总包合同工程的一部份,现于 年 月 日双方同意如下条款. 1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的 意义: "总包合同"指其内容援引,载明于附表一内的合同. "分包合同"指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类其他 文件的标准印刷条件. "分包合同工程"系附表二内注明的文件上所叙述的工程.

××高速公路交通工程机电项目分包协议模板合同

精心整理 ××高速公路隧道机电施工工程 分包合同 合同编号: 工程名称:××高速公路JD2标隧道机电系统工程 发包方:××××公司 承包方××××公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,为明确双方在施工过 ×× 23日开工至2006年9月1日完工。 二、如遇下列情况,经发包方现场代表核准并同意后,工期相应顺延: a、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改 变或由于施工无法进行而影响进度。 b、人力不可抗拒因素而延误工期(承包方应充分考虑到天气因素并采取相应措施,下 雨非属人力不可抗拒因素)。 第五条工程质量 一、经业主批准的施工图设计文件和有关变更文件是承包方进行工程施工及安装的依 据。 二、工程施工及安装工艺应符合相应的国家标准和行业标准。

三、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的相关工程规范、规程和标准 进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。 四、承包方必须对工程的施工质量负一切责任。 第六条工程价款的支付与结算 一、开工后3天内,承包方向发包方提出申请,发包方支付工程总价的30%。 二、工程量完成80%后承包方提出申请,发包方支付工程总价的60%。 三、工程完成后承包方向发包方提交完工验收申请,待发包方会同监理确认完成实际工 作量后,发包方支付至实际完成工程量总价的90%工程款。如2006年12月31日前本安装工程因其它因素(非承包方因素)未能进行完工验收,则视为完工。 四、通过完工验收后10天内,发包方支付至剩余的10%工程款。 五、本合同造价结算方式:工程量结算以实际发生为准。 第九条完工后现场处理 1)在执行合同期间,承包方必须清理现场不必要的障碍物,将多余的材料适当存储 或运走,必须清扫现场中的残余物、垃圾或临时工程设施,并将合同中不在需要 的承包方设备运走。 2)如因清理不及时或其残余物造成路面污染,由此引起的经济赔偿责任由承包方承 担。 第十条争议的解决 执行合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁 第十一条合同的签署与附则 1)本合同所有附件以及为完成合同产生的有关补充协议,均为本合同不可分割的部

相关主题