当前位置:文档之家› 总包管理配合协议

总包管理配合协议

总包管理配合协议

总包单位(以下简称甲方):

业主指定分包单位(以下简称乙方):

为了更好的完成(工程名称)的建设任务,双方本着平等互利的原则、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规的有关规定,甲方受业主委托为乙方提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。经甲乙双方的友好协商达成如下协议:

一、施工总平管理

1、乙方进场前,必须向甲方提交进场施工计划,其中包括进场施工人员数量、进场机具的规格数量,进场时间,办公场地及施工场地的要求等。

2、甲方负责进行整个工程施工总平面的布置,包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备(塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械)的调度。乙方未经许可,不准搭建临时房和其它设施。乙方的材料与设备的进出场道路的使用要由甲方统一安排。

(1)乙方现场临时建筑布置统一由甲方规划,临建布置实行三分开原则:即办公室、生产区和生活区的相互隔开。乙方的材料加工区应由甲方统一规划,指定区域由乙方负责围护保管。

(2)临时仓库:利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库,由甲方统一规划后,提供给乙方,作为材料的周转场地。其周转量仅为三天的施工量,如因特殊原因必须加大材料进场量和场地,乙方必须事先通知甲方得到许可后方可进场,且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由乙方单位自行解决。

(3)乙方办公室:临时办公用房由甲方根据现场的实际情况统一搭设。乙方根据工作需要,向甲方提出所需办公室数量,甲方按租用及搭设成本向乙方计取租金。

3、临时供水系统

甲方在楼层中每层楼面都设临时用水源,供乙方使用。临时供水系统布置必须满足施工区要求。根据项目情况提供施工用水接驳点,立管由甲方完成并留接口,立管至乙方工作面的施工用水管道由乙方自行安装;乙方施工用水费用由乙方承担。甲方应在接驳的水管设置计量装置,乙方按照计量数据向甲方交纳水费(含损耗)。

4、临时供电系统

在楼层施工中,每层甲方应设置不少于三个配电箱。为了确保用电安全和各路线的负荷平衡,乙方在使用电源之前,必须书面向甲方提供具体的用电量。从配电箱中引出的分电箱由乙方自行解决。甲方应在接驳的电箱上设置计量装置,乙方按照计量数据向甲方交纳电费(含损耗)。

5、垂直及水平运输

在主体施工阶段,甲方的总平垂直运输布置必须得到业主和监理认可。进入装修阶段若使用到正式电梯,由电梯安装单位负责安排人员操作,并且纳入总包管理,由总包统一调度使用,费用由使用单位负责。

甲方设置于现场已有的起重机械或施工电梯等垂直运输机械,乙方可以在甲方协调下无偿使用。但地面或楼面的水平运输由乙方自行解决。为工程设备的安装就位,如甲方现有起重机械或机具设备无法满足需要,而需由乙方另行制定方案报甲方审批,费用由乙方自行承担。

6、临时消防设施

由甲方负责在每个楼层按消防要求设置灭火器及其它消防设施,统一由甲方管理,要求乙方设立若干兼职消防员,进行有关消防知识培训,以便能正确使用消防设施。

同时乙方要建立动火证制度,要执行动火监护的有关规定和申报制度。乙方要根据自身施工特点制订有效的防火、防毒、防爆的措施。

7、垃圾清运

乙方应把自己施工范围内的垃圾运到甲方指定的地点,由甲方负责统一外运。甲方设立专业作业队进行每天完工后清理工作,如发现乙方有乱堆放建筑垃圾或作业面未按要求清理干净的现象,经甲方书面通知乙方未清理,则甲方自行安排清理作业面,所发生的人工费、机械费及相关费用将在乙方工程款中扣除,情节严重的将在例会中通报批评,视情节予以处罚(如加倍扣款)。

8、脚手架使用

甲方负责主体脚手架的搭、拆,其搭拆方案及时间必须考虑到乙方对脚手架的使用要求,尤其是外幕墙施工脚手架。乙方可经协调后无偿使用甲方搭设的脚手架。

二、进度管理

1、甲方须对工程的整体进度负责,熟悉乙方所承包工程的具体要求,尤其对互相影响进度的分项工程应提前做出协调安排,要求乙方提供专业承包工程的施工组织设计与进度计划,由甲方进行汇总分析,将乙方进度管理纳入项目总进度计划管理,对不能满足总工期实现的分项工程关键线路进行合理调整,以确保工程总工期。

2、乙方分包工程必须按照由业主、监理单位和甲方确认的进度计划进行施工。乙方的施工不得影响甲方及其它分包单位的正常施工,如因乙方原因导致工程工期延误,乙方承担违约责任,并赔偿由此给甲方或业主所带来的一切损失。

3、甲方应根据业主对工期的要求合理安排乙方的施工条件,全力配合乙方施工。若由于甲方原因造成乙方的工期延误,甲方承担违约责任。并赔偿由此给乙方或业主所带来的一切损失。

三、质量管理

1、分包工程质量

乙方分包工程质量必须达到施工合同所约定的质量标准。若由于甲方原因使分包工程未达到质量目标,则由甲方承担分包工程质量违约责任。

2、工程预埋件

甲方负责协调处理各分包工程所需的预留预埋工作;甲方在各分项工程施工过程中须与乙方协调,以了解乙方在该分项工程上的特别要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次浇筑混凝土前请乙方配合确认;经确认的部位出现质量问题由乙方承担相关责任。

3、补洞填实:甲方负责对专业承包工程完工后的填补与修复工作(如用水泥砂浆等材料填实、为外露的电线、管道批灰等必要工作),以满足工程整体的质量要求。

4、产品保护

(1)施工期间,乙方对自行施工部位陆续完成的工程负有实施产品保护的责任,要求乙方对其自己的产品,特别是贵重物品应保管好。

(2)乙方施工完毕并经验收移交后,相应的产品保护工作由甲方统一负责。

(3)甲方组织各指定分包人联合签订安全或产品保护公约,共同遵守。

四、文明施工与安全管理

1、文明施工

(1)甲方应编制工程项目文明施工管理实施细则,乙方应严格按该细则组织施工,并由甲方组织各方人员成立专职“现场安全文明施工管理班组”,由甲方统一指挥,负责现场文明施工工作;由于乙方不服从甲方的文明施工要求引起的责任由乙方承担,甲方有权按经业主、监理认可的处罚约定对乙方进行经济处罚。

(2)甲乙双方均应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放材料设备,甲方应随时将施工垃圾清运出施工现场,使生活生产设施保持整洁和卫生;

(3)甲乙方双方均应严格执行环境保护规定,防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民;

2、安全生产

(1)乙方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位,凡乙方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与甲方、业主及政府部门的要求不符,均视为乙方违约,由此造成的违约责任均由乙方承担;

(2)乙方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民共和国国家和政府(含地方政府)、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动;

(3)乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任;一切因乙方原因造成的任何安全事故及由此给业主、甲方及其它分包单位造成的损失,概由乙方承担经济责任及法律责任;

3、消防保卫

(1)乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。

(2)乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查;对甲方所签发的隐患整改通知,乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方的要求,甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

(3)乙方需配备至少一名专(兼)职保卫人员负责本单位保卫工作;

(4)凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、法律责任及善后处理等由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方可对其进行经济处罚。

五、施工界面划分

详见总包施工合同中“总分包承包范围界定”及分包工程合同中关于施工界面的划分条款

六、双方其他权利义务

(一)甲方权利义务

1、甲方需设立专门的总包管理机构,按合同约定配置组织架构、专业技术及管理人员。

2、负责对乙方承包工程项目的质量、安全、进度及安全文明施工的管理和协调;

3、做好乙方进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作,并要求分包单位遵守业主及甲方的各项规章制度;

4、协调乙方使用现场现有的安全(临时)通道与场地、合理的施工作业空间,正常施工照明及安全围护,但乙方专用的安全(临时)通道及专用的安全围护由乙方自行负责。

5、向乙方提供其所需的坐标点、标高、定位点线等。

6、协助业主向政府部门办理有关报建手续。

7、协助业主汇总乙方编制的符合政府规定及甲方管理要求的分包工程的竣工资料。

8、协助业主接洽政府部门对施工现场的检查。

9、协助业主招标专业分包单位。

10、协助业主监督检查分包工程质量并参加业主组织的对分包工程的验收。

11、对乙方工程进度款进行审核,若乙方在现场施工中存在问题,甲方有权暂缓审批乙方的工程进度款。

(二)乙方权利义务

1、乙方必须严格遵守消防、安全、文明施工、成品保护、环境保护等管理的有关规定和制度。

2、乙方应向业主、监理、甲方提交施工组织设计及施工方案,经批准后实施。乙方对自身施工范围工程的质量负责,对自身施工区域内施工方法的合理、安全、消防等负责任。

3、乙方应符合项目所在地施工的各项规定,并提供其企业资质与安全年检证明及业主要求的其它相关资料。

4、乙方有义务向业主提供或协助甲方向业主提供完整的符合当地政府要求的分包工程竣工备案资料及竣工图(4套)。

5、对现场的结构尺寸、预留洞进行检查、校对并及时将存在的问题书面反馈给甲方;乙方不得在现场随意剔槽开洞或拆改,如果必须现场剔槽开洞或拆改,乙方须事先得到甲方同意,并按甲方同意的剔凿开洞或拆改方案施工,施工完毕后应及时通知甲方进行修补。

6、负责自身承包范围内的成品保护工作直至移交验收,同时不得损坏其它分包单位的材料、成品及半成品,否则,承担相应的责任及费用。

7、乙方需做到每日工完场清,并负责将自身的施工垃圾运至甲方指定地点。

8、乙方对甲方的现场总协调管理应积极响应,并与其它专业施工积极配合。

9、乙方的工期需满足业主及甲方总的工期进度要求,并根据现场实际情况

随甲方总的进度计划的调整而调整。乙方不得因进度计划调整或施工区域调整而引起的窝工或加人加班而向甲方提出索赔。

10、履行本协议的全过程中,由于乙方的原因,致使甲方或其它专业分包单位蒙受损失,由乙方负责赔偿。(赔偿费用由业主从乙方工程款中直接扣除并支付给受损失方。)

七、施工协调会议

1、甲方须对整个项目(包括业主指定分包工程)负责,应迅速将业主或监理单位发出的工程指令中有关分包工程的部分传送给各相应的分包单位,并确保该类指令迅速得到执行。

2、甲方将建立每周1-3次的工程例会,每月一次月计划会议和每季度一次季计划会议。施工高峰期间,甲方还将建立每日碰头会制度。乙方应提前一周在例会上提出对安全、道路运输、场地使用、楼面占用、大型机械吊运等要求,同时甲方将在此类会议后三天之内,将会议纪要副本提交业主和监理单位。

3、无论业主、甲方、设计方及监理方召集的与乙方承包范围有关的会议,乙方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题,否则,因乙方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由乙方自行承担。

八、特别条款

1、未经甲方及业主批准,乙方不得以任何方式于现场竖立各种标牌、标识;

2、除本协议约定甲方应提供的条件外,乙方使用甲方其它物资材料必须提前申请,并办理相应的使用手续,若未提前申请而擅自使用的,甲方有权要求业主将该费用在乙方工程款中直接扣除并转付给甲方。

九、纠纷的解决

双方在本协议履行中发生纠纷,应友好协商解决。经双方协商不能达成一致时,可申请监理单位或业主进行调解,经调解无效时可向工程所在地法院起诉。

十、协议的生效与终止

本协议自各方签字盖章之日起生效,双方履行完各自义务后自动失效。

十一、协议份数

本协议一式六份,效力相等,甲乙双方各两份,业主、监理单位各执一份。甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代理人或委托代理人:法定代理人或委托代理人:

联系电话:联系电话:

签约日期:签约日期:

总承包配合管理协议书

东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目 管 理 与 配 合 协 议 书 总承包方: 分承包方: 签约地点: 签约时间:

管理与配合协议书 结合本工程的具体情况,以及业主、总承包方、分承包方签订的《东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目消防专业分包工程合同》和业主与总承包方签订的《东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目总承包工程合同》,本着互惠互利、密切配合的精神,为保证工程质量、保证施工进度按期完成、保证安全文明施工符合标准,总承包方和分承包方就消防专业分包工程施工管理、配合服务等事项协商一致,订立此协议书,以资双方共同遵守。 一、分包工程名称:东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目消防专业分包工程 二、工程地点:东莞市横沥镇中山东路怡景湾商住小区 三、承包范围:按照图纸所示的消防工程的全部内容及所有有关项目的设计、深化设计、生产、供应、运输、卸货、更换缺陷、试验、检测及保修、报审、备案、验收等工作内容及相关费用。 四、承包方式:甲方指定分包 五、分包合同价款: 六、合同工期:2015年月日至2015年月日,共个日历天。 七、总承包方与分承包方的权利义务 (一)总承包方 1、总承包方项目经理 姓名: ;职位:;电话:;授权范围:负责东莞市横沥镇怡景湾商住小区项目施工总承包工程中与安装工程有关的一切事宜;但本工程合同的签订、变更、解除,进行贷款、融资,提供担保、保函、信用证需事先另行书面授权。 2、总承包方的工作 (1)向分承包方提供施工场地时间:依进场通知书为准。 (2)组织会审图纸的时间:依据进场通知书,进场后一周内,具体时间以技术要求时间确定。 (3)向分承包方进行设计图纸交底的时间:依据进场通知书,进场后一周内。 (4)总承包方向分承包方免费提供现场现有的脚手架和垂直运输机械(塔吊、施工电梯);

配合费协议书

协议书 甲方(即总包单位): 乙方(即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议: 第一条配合费标准: 1、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元(大写:),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外,乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用,否则,本协议自动失效. 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包 单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: 1、生活、施工用水用电供应,水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位

无偿使用; 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的安全及文明 施工、成品保护、现场安全保卫负责. 4、在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、 配合工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工 作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面. 及作业时间;负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点,总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务: 1、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.

配合施工协议

配合施工协议 甲方(全称):签订时间: 乙方(全称):签订地点: 为保证店塔电厂铁路专用线施工期间运营安全及设备使用安全,保证施工工程质量,提高施工进度,加快专用线开通,结合现场具体情况,经甲乙双方充分协商,达成此配合施工协议: 一、工程名称:神华神东电力有限责任公司店塔电厂铁路专用线工程 工程地点:陕西省神木县店塔镇店塔站(铁路专用线) 二、根据店塔站运营实际情况,铁路专用线施工属临近既有线施工,为避免因施工影响行车安全,双方协商同意将施工至开通期间的日常配合、信号仿真试验、信号模拟实验、施工质量验收、信号设备器材检测,LKJ数据核查及修改、插入试验、设备开通连锁试验等相关工作由绥德电务段组织完成。 三、配合作业范围:乙方负责日常施工配合、信号仿真试验、信号模拟试验、施工质量验收、信号设备器材检测、LKJ数据核查及修改、插入试验、设备开通连锁试验等。 四、为确保乙方能够尽快实施施工配合及相关作业,避免因配合作业不到位影响工程进度。根据现场实际情况,经双方协商,甲方向乙方支付作为施工配合、验收、器材检测、LKJ数据核查及修改等相关费用。 五、配合施工期限:年月日至年月日 六、自合同签订后10日内,甲方负责本委托施工合同的工程款的拨付。 七、安全施工 1. 乙方应遵守工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受铁路安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 2. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。 七、争议 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向西安铁路运输法院起诉。 八、本合同双方签字盖章后生效,合同文本一式陆份,甲乙双方各执叁份。

房建工程总承包管理配合协议书(完整版)

房建工程总承包管理配合协议书 为切实加强总分包管理,保证大学城项目工程建设有序进行,按照《工程施工总承包管理办法》(以下简称“总承包管理办法”)及其他相关管理办法,房建七标段施工总承包单位______________(以下简称总包单位)与专业分包单位(以下简称分包单位)签订如下协议: 专业分包工程施工内容 专业分包施工工程内容为业主指定分包的专业工程施工任务,具体以业主与专业分包单位签订的施工合同规定的内容为准。 总分包单位的权利义务 基本规定 总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务,分包单位必须无条件接受,并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。 总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。 双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利,并承担相应的义务和责任。 总包单位一般义务 井架、塔吊等垂直运输工具 总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械,包括机驾人员的操作,但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单位负责。但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的,总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 施工脚手架、排栅 在施工脚手架尚未拆除前,总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。

但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求,在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工,需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的,总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 轴线与标高 总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点,包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线,以供分包单位作施工定位和高程使用。 施工场地管理 分包单位进场施工前,应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求,以便于总包单位合理安排施工场地。对于临建设施,总包单位按《项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求,并对现场场容场貌进行管理,分包单位不得私自乱搭乱建。 施工临时道路管理 现场施工临时道路布置由总包单位统一规划,必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》(穗建筑[1999]175号)规定,主干道及排水沟统一铺设、统一维护,确保施工道路畅通排水无阻。 施工用水、用电管理 总包单位应在每个施工(区域)楼层设置供水龙头,以方便于分包单位用水方便。 总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵,同时派专人管理。 总包单位在各楼层均安设分电箱,以确保分包单位用电。 总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。需要使用水电的分包单位进场后,向总包单位办理用水用电手续后,自行挂表使用,每月按规定向总包单位交纳水电费。 为了防备电网供电故障或电力供应不足,分包单位自行准备发电机以作临时供电用。 场地清理管理 分包单位应做好各自的剩余建筑材料、建筑垃圾的清理工作,建筑垃圾必须及时清运至总包单位的指定集中地点,由总包单位统一外运。由于分包单位未能及时按要求清运,影响总包或其他分包单位施工及现场安全文明生产,总包单位

分包配合费协议书

外墙保温及涂料配合费协议书 甲方: 乙方: 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标,乙方中标施工,为了确保整个二标段工程能保质按期完成,经甲乙双方商定,就施工配合费用双方达成如下协议: 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责,与甲方无关,且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因,给甲方整个工程造成影响,乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外,还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式: 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价(597.3万元)的 2%计取; 2、施工配合费:按乙方中标价(597.3万元)的1%向甲方缴纳; 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内,故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险,乙方按中标价(597.3万元)的1.63‰返还甲方; 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价(包括乙方的施工内容)的3% 代缴,如业主在支付工程款时扣回此费用,乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式:乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求: 1、乙方施工工期:开工日期为2012年11月25日,竣工日期为2013年1月4日,总工期为40天(不受天气、气候及其他外界任何因素影响)。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备(如塔吊、施工电梯),乙方可以在甲方的协调下使用,场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责,超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金; 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用,如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责,超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金; 4、甲方提供施工及生活用水、用电(一级配电箱)的接口,由乙方自

建设工程联合施工协议书(一)

建设工程联合施工协议书 甲方: 乙方: 甲方成功承接工程,针对本工程项目的实际情况,甲、乙双方联合经营该项目的施工任务,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经过双方友好协商达成如下协议,以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则,对工程合作经营,双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务,充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工内容: 4、合同造价: 5、承包方式: 6、施工工期: 7、质量标准: 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续,完成施工任务,办理工程结算和回收工程款。

2、乙方参与该项目全过程的经营活动,并向甲方交纳合同价款%的应急储备金,在本协议签订后日内付清,整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供,若乙方无法提供,则由甲方自行解决,产生的费用由乙方负担,在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用:项目部派驻管理人员(项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员)工资标准按 照万元/月包干,工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干,该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时,甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后,将其作为最高额控制支付对外债务。支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付,确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。 第四条项目部组成和管理 1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部,该项目经理部即代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,其成员在工程管理中紧密合作。 2、项目经理部机构的设置按照十一冶建设集团有限责任公司《施工项目管理手册》的要求配置。 3、包括乙方派出人员在内的项目经理部全体成员必须遵守甲方的各种规章制度,项目经理部所有施工人员和管理人员必须佩戴统一制作的有标识的上岗证,办公场所和现场布置使用甲方规定的统一标识。

(word完整版)甲指分包总包管理配合协议—最终版

总包配合管理规定 为了更好的完成**工程的建设任务,双方本着平等互利的原则,总包受业主委托为分包提供指定分包工程范围内的总包管理及配合服务。经各方的友好协商达成如下规定: 一、施工总平管理 1、分包进场前,必须向总包提交进场施工计划,其中包括进场施工人员数量、特种作业人员名单及证件、进场机具的规格数量,进场时间,办公场地及施工场地的要求等。 2、总包负责进行整个工程施工总平面的布置,包括临时设施的规划、布置和现场大型机械设备(塔吊、施工电梯等大型垂直运输机械)的调度。分包未经许可,不准搭建临时房和其它设施。分包的材料与设备的进出场道路的使用要由总包统一安排。 (1)分包现场临时建筑布置统一由总包规划,临建布置实行三分开原则:即办公室、生产区和生活区的相互隔开。分包的材料加工区应由总包统一规划,指定区域由分包负责围护保管。 (2)临时仓库:利用楼层地下室或陆续建成的建筑物内作为临时仓库,由总包统一规划后,提供给分包,作为材料的周转场地。其周转量仅为三天的施工量,如因特殊原因必须加大材料进场量和场地,分包必须事先通知总包得到许可后方可进场,且此周转场地内的围护、保管以及产品保护由分包单位自行解决。 (3)分包办公室:临时办公用房由总包根据现场的实际情况统一搭设。分包根据工作需要,向总包提出所需办公室数量,总包按租用及搭设成本向分包计取租金。 3、临时供水系统 总包在楼层中每层楼面都设临时用水源,供分包使用。临时供水系统布置必须满足施工区要求。根据项目情况提供施工用水接驳点,立管由总包完成并留接口,立管至分包工作面的施工用水管道由分包自行安装;分包施工用水费用由分包承担。 4、临时供电系统 在楼层施工中,每六层提供一个二级配电箱。为了确保用电安全和各路线的负荷平衡,分包在使用电源之前,必须书面向总包提供具体的用电量。从配电箱中引出的分电箱由分包自行解决。总包负责公共部位的照明,分包施工照明由分包自行负责,且用电设施符合总包要求。分包施工用电费用由分包承担。 5、水电费的记取:分包应在进场之前按其施工合同额的1%向总包方缴纳水电费,或施工过程中总包方为分包单位指定用电用水接驳点,施工用水用电挂表据实计量,工程结算时水电费以多退少补的原则据实收取。过程中如发现分包单位未按总包指定接驳点用水用电,每发现一次罚款500-1000元。 6、垂直及水平运输 在主体施工阶段,总包的总平垂直运输布置必须得到业主和监理认可。进入装修阶段若使用到正式电梯,由电梯安装单位负责安排人员操作,并且纳入总包管理,由总包统一调度使用,费用由使用单位负责。

总包分包配合费协议

工程施工配合费协议 总包单位(甲方): 西安山河建筑有限公司 分包单位(乙方): 陕西建工安装集团有限公司 为保证 阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程的安全、顺利施工,结合本工程具体情况,经双方友好协商达成以下协议。 第一条 总包配合服务费 ??、本工程配合费经双方约定为 元( )。 ??、经双方同意,乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。 第二条 甲方义务 ??、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 ??、甲方应提供办公室、会议室,并配备会议桌椅等办公设施。 ??、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 ??、甲方应提供工地内垂直运输,提供零星水泥、钢筋等辅助材料。 ??、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口,不再收取电费、水费; 从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。 ??、甲方应提供标高、定位线等。 ??、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 ??、甲方应按设计图纸及相应变更,对施工内容优先安排施工,并及时移交乙方。 第三条 乙方义务 ??、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。 ??、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理,并派 同志负责协调、配合双方的工作。 ??、乙方应服从监理单位管理。 ??、乙方应精心施工,保证安全,杜绝安全事故。 ??、乙方应注意其他部分工程的成品保护,破坏无偿修复或赔偿。 ??、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。

??、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 ??、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点,甲方负责清运。 第四条 安全责任 ??、如阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程发生安全事故,由双方协商解决或参照国家法律或行业规定执行。 第五条 争议或纠纷 ??、本协议在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方协商解决。 ??、协商调解不成时,可向工程所在地申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。注:本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份,甲乙方各执一份。 甲方代表人(签章): 乙方代表人(签章): 年 月 日

施工配合协议书

8888工程建设单位指定分包工程 施工配合协议书 总包单位(全称): 分包单位(全称): 发包单位(888888888)指定 一、双方责任、权利 1、总包单位责任和权利 1.1、向分包单位提供(不少于每两层一个)相应的施工用水、用电接驳点,且用电负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路、计量装置由分包施工单位自行负责安装、拆除并承担其所发生费用; 1.2、总包单位负责修建和维护的道路提供给分包单位使用并负责管理;保持道路畅通,负责安全保卫工作; 1.3、向分包单位提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线、控制标高; 1.4、提供现场材料、机具转堆场地;施工现场所有临时设施调配权。施工场地(包括人员、材料、设备、机械、环境)的管理权。 1.5、做好各专业工程施工完毕后的一次性砂浆抹灰面层修补、含塞洞和塞缝安装固定工作,但该工作不影响已完成的分包工程的施工质量。如因分包工程施工单位施工质量不合格,返工后造成需二次修补时,所发生的费用由分包单位负责。 1.6、提供分包单位使用工地现有的水平、垂直运输设施。以保证其它施工需要,不提供专业工程需要的特殊设施。 1.7、对分包单位的施工进度进行管理。包括对分包单位专业工程实际进度是否满足工期总控计划及节点控制计划的意见权。 2、分包单位的责任和权利 2.1、接受并服从总包单位对专业工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、产品保护或照管、竣工资料的管理。协助甲方对自己施工区域的场地做好管理配合工作。 2.2、分包单位方报审的进度计划需首报总包单位,以核查该进度计划是否满足工期总控计划及节点控制计划,同时,分包单位报审一份配合服务计划。 2.3、接受总包单位对专业工程的施工进度、文明施工和安全生产、产品保护或照管的检查或监督,当总包单位提出建议时,应及时洽商及解决。 2.4、接受总包单位对专业工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议,当总包单位提出建议时,应及时洽商及解决。 2.5、自行负责材料、设备、机械的照管责任,时间从材料或设备进入该仓库起,

施工配合费协议书

总、分包配合服务协议 总包单位: 分包单位: 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》,总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任,经总、分包双方得友好协商达成如下协议: 第一条总包单位得工作: 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理,为分包单位提供正常得施工环境;总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前,按分包单位得要求完成有关得土建项目施工,提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 (包括但不仅限于以下所列项目): 1、生活用水用电供应,水电费由分包单位负责; 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架, 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位,如总包单位现有

得起重机械或者机具设备无法满足需要,而需另外制订方案,原则上由 各指定分包自行承担,或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后,总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护;在交叉施工过程中,米取措施保护分包工程成品,分包工程得成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙; E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口; C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责,熟悉分包工程得具体要求,尤其就是对影响土建施工进度计划,进行汇总分析,并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后,总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议,并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地(如现场已铺设得脚手架等),负责安排作业面

配合协议示范文本

项目施工配合协议书 甲方:********建设投资集团有限公司 乙方: 1、为项目的建设单位,为该项目建设工程的发包方。项目名称: 项目地点: 2、甲方与建设单位于 2015 年 07 月 08 日签订《建设工程施工合同》(编号: HM-GC-2015-3),该合同约定甲方的承包范围 为。 3、乙方与建设单位于年月日签订《建设工程施工合同》(编号:), 该合同约定由乙方的承包范围为。 4、甲、乙双方法律关系:甲方、乙方均为项目建设单位直接发包的工程 承包方,双方法律地位平等,相互独立,相互平行。 5、甲方率先进入该项目场地进行施工,并出资铺设水、电线路,提供其他施工必需设 备,完成施工前期的准备工作,使该项目现场具备进场施工条件,为后进场的乙方提供方便和服务。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿和诚实信用原则,甲、乙双方就该项目建设工程施工配合事宜,协商一致,订立本协议。 一、相关费用 1.1配合费:本协议配合费是指施工现场所产生的甲、乙双方之间的配合费用,即甲方 先进入施工现场为后进场的乙方提供水、电线路以及其他设备设施的使用,并向乙方收取一定的费用。(注:该配合费不包括乙方在施工中实际使用水电的费用) 1.2乙方应于本协议签订后3日内向甲方一次性支付上述配合费元整。 1.3水电费用:乙方应向甲方支付实际水电使用费,电费按每度元结算,水费按每 吨元结算;相关水电计量表由乙方安装,水电费用每月结算一次。 二、安全施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定,严格

按照安全标准组织施工。 安全生产标准:省级文明工地 在工程施工过程中,因甲方原因引发的安全生产事故,由甲方承担全部的安全责任; 因乙方原因引发的安全生产事故,由乙方承担全部的安全责任。甲方、乙方相互之间对安全事故不承担连带责任。 三、文明施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定,加强科学管理,坚持文明施工。 文明工地标准:省级文明工地 若因甲、乙双方中任何一方原因导致该项目文明工地评审不达标的,该方应向对方支付违约金元。 在施工期间,任何一方因噪音、污水排放、创卫、治安、计划生育等工作违反相关主管部门要求的,由该方承担全部责任。 四、纠纷处理 对各自施工过程中产生的工伤、工资、材料款等纠纷,甲方、乙方应各自及时、妥善处理,不得影响对方正常施工,否则,应赔偿对方的因此而造成的经济损失。 对上述纠纷,甲方、乙方各负其责,相互之间不承担连带责任。 五、其他约定 在履行本协议过程中发生争议的,由甲、乙双方协商解决;协商不成的,向本协议签订地人民法院起诉。 本协议自甲、乙双方签字盖章后立即生效,并由该项目建设单位盖章确认。 本协议一式五份,甲方、乙方各执二份,建设单位备案一份。 甲方:*****建设投资集团有限公司 授权代表人: 乙方: 授权代表人:

项目总承包战略合作协议

项目总承包战略合作协议 甲方: 乙方: 签订时间: 总建筑面积万平方米,土建结构、机电给排水、室内外装饰装修、电梯、消防、空调、市政园林 等至交钥匙。 第三条合作目标 1、强强联合,合作共赢。

2、甲方和乙方彼此确定为战略合作伙伴。在双方意向合作的区域范围内,甲方优先向乙方提供一定规模且稳定增长的业务量;乙方优先将优秀的项目管理人员、劳务班组、机械设备、技术研发 等资源投入甲方项目。 第四条合作方式 除政府或法律法规另有规定外,在双方意向合作的范围内,乙方在提供的项目管理团队满足甲方要求的前提下按照本条的计价方式,直接参与竞价。 乙方承诺参与甲方发出邀请的本协议范围内所有项目投标,按照本协议、甲方制定的要求及 180%; 2 3 5%质保 1.3 2、项目按照以下原则进行合同价款调整: 2.1人工费、规费按照青岛市建设工程定额管理研究站发布的调整办法进行调整。 2.2暂估价材料及设备按照施工过程中双方确认的实际价格进行调整。 2.3钢材、砼、水泥、木材、砌块、电线、电缆等按照采购期青岛市工程造价信息的价格进行调整。 2.4洽商变更按实际发生进行调价。 2.5现场签证则按甲方确认的实际价款进行结算。

2.6工程施工期间工程所在地造价管理部门发布的其他造价调整办法按时调整。 3、总包服务费:消防、人防、电梯专业由乙方签合同,施工现场由总包方统一协调管理,乙方记取2.5%配合费(不含设备费用)。总包负责提供施工现场所需的水电接驳、道路、脚手架、垂直 运输机械等。 具体项目施工合同由具体负责该项目开发的项目管理团队与乙方洽谈,具体以各项目施工合 同为准。 双方一致同意,在相互信任前提下共同探索更加合理、简化、高效、互利双赢的项目招标投 乙方承诺,落实甲方工程质量第一优先的要求,遵守甲方的工程管理制度全面加强项目质量 管理。 安全管理 乙方承诺,完全响应甲方的安全管理要求,加强三级安全管理体系,争创安全文明工地,并 在项目施工期间不发生死亡及重伤事故。 工期管理

配合费协议书

协议书 甲方(即总包单位): 乙方(即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议: 第一条配合费标准: 1、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元(大写:),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外,乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用,否则,本协议自动失效。 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: 1、生活、施工用水用电供应,水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿 使用;

3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的安全及文明施 工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程 的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合 工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面。 及作业时间;负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点,总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务: 1、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。 第四条纠纷解决办法:

施工配合费协议书

施工配合费协议书http://biz.doczj.com/doc/c515942209.html,work Information Technology Company.2020YEAR

总、分包配合服务协议 总包单位: 分包单位: 为了更好的完成工程,本着平等互利的原则、依据广东省有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》,总包方为业主直接发包的分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任,经总、分包双方的友好协商达成如下协议: 第一条总包单位的工作: 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产的统一协调管理,为分包单位提供正常的施工环境;总包单位统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前,按分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施(包括但不仅限于以下所列项目): 1、生活用水用电供应,水电费由分包单位负责; 2、总包单位设置于现场已有的起重机械、人货电梯、脚手架,各指定分包方可以在一定的协调下无偿使用。但地面或楼面的水平

运输由各分包单位自行解决。为工程设备的安装就位,如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要,而需另外制订方案,原则上由各指定分包自行承担,或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后,总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护;在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工的工程有关的配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙; B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口; C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 等类似与施工相关的工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责,熟悉分包工程的具体要求,尤其是对影响土建施工进度计划,进行汇总分析,并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后,总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议,并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。

施工配合协议书

施工配合协议书 甲方:黔西南州宏源物业有限公司(以下简称甲方) 乙方:黔西南州新空间装饰有限责任公司(以下简称乙方) 甲方将对乙方在兴义供电局 改造工程进行监督并协助乙方与兴义供电局相关部门的协调工作,根据有关法律、法规,在自愿平等、协商一致的基础上,特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 (一)、甲方: 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。 2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要 求,不得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导,有权 在乙方施工过程中,随时进入现场进行安全检查,并责令对安全问题进行整改。同时,有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作,忽视施工质量,甲 方有权立即停止其工作,并根据情节轻重给以处罚。

5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技 术交底,并做好记录及相关资料,办理开工许可证并协调好相关部门作好开工前准备。 7、对乙方在施工地以外所产生的环境污染进行清理,如有 设施设备造成损坏,有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 (二)、乙方 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。 2、在进行安装、调试、高空等工作时,必须认真执行国家 有关的安全生产法律法规和行业技术规范。 3、除不可抵抗的自然因素外,由于乙方的责任造成的一切 安全事故和损失,全部由乙方负责。 4、应当设立安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理 人员,并对施工进行全过程的安全监督监察,负责安全生产问题的落实、监督、整改。 5、必须接受甲方对施工作业地点的安全检查,对于甲方在 安全管理、工程质量等方面提出的问题,必须落实责任人、整改时间和整改措施,认真进行整改,整改后满足

总承包管理配合协议书(电梯)_修正版

广州大学城建设项目广州大学生活区房建项目 总承包管理配合协议书 合同编号:为切实加强总分包管理,保证大学城项目工程建设有序进行,按照《广州大学城房建工程施工总承包管理办法》(以下简称“总承包管理办法”)及其他相关管理办法,房建七标段施工总承包单位广州房实工程总承包有限公司(以下简称总包单位)与专业分包单位广州日立电梯有限公司(以下简称分包单位)签订如下协议: 一、专业分包工程施工内容 专业分包施工工程内容电梯安装,具体施工内容以业主指定的工作内容为准。 二、总分包单位的权利义务 1、基本规定 1.1、总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对 分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务,分包单位必须无 条件接受,并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。 1.2、总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。 1.3、双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利,并承担相应的义务和责任。 2、总包单位一般义务 (1)井架、塔吊等垂直运输工具 总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械,包括机驾人员的操作,但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单 位负责。但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的,

总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 (2)施工脚手架、排栅 在施工脚手架尚未拆除前,总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。 但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求,在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工,需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的,总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 (3)轴线与标高 总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点,包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线,以供分包单位作施工定位和高程使用。 3、施工场地管理 分包单位进场施工前,应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求,以便于总包单位合理安排施工场地。对于临建设施,总包单位按《广州大学城建设项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求,并对现场场容场貌进行管理,分包单位不得私自乱搭乱建。 4、施工临时道路管理 现场施工临时道路布置由总包单位统一规划,必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》(穗建筑[1999]175号)规定,主干道及排水沟统一铺设、统一维护,确保施工道路畅通排水无阻。 5、施工用水、用电管理 (1)总包单位应在每个施工(区域)楼层设置供水龙头,以方便于分包单位用水方便。 (2)总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵,同时派专人管理。 (3)总包单位在各楼层均安设分电箱,以确保分包单位用电。 (4)总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。需要使用水

施工总包单位与分包单位的配合费协议书

施工总包单位与分包单位的配合费协议书 ?施工总包单位与分包单位的配合费协议书?1)协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求;? (2)总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责;? (3)提供必需的测量定位;? (4)按施工图(含分包工程施工图)、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋(线管须穿通铁丝),并做好标识,修补分包工程施工损坏内外墙。 ? (5)在分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件;? (6)督促分包单位清理施工场地;? (7)总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施,包括但不仅限于以下所列项目? (8)及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件;? (9)施工、生活用水用电供应(施工用水应接至施工现场),水电费由分包单位负责;? (10)提供办公和生活、加工用场地等;?

(11)提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用,如需拆除应报甲方批准。 ? (12)总包单位应对本工程(包括指定分包工程)的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 ? (13)在交叉施工过程中,采取措施保护分包工程成品,分包工程的成品遭到破坏(除当场抓住破坏者外),由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任;? (14)总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。 ? (15)总包单位须对工程整体进度负责,熟悉各甲方指定分包工程的具体要求,尤其是对影响土建施工进度计划,进行汇总分析,并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 ? (16)甲方分包单位进场后,总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程??施工过程中及完工后,甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。 ? (17)总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令,并负责督促指定分包执行。 ?

施工配合协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工配合协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方:黔西南州宏源物业有限公司(以下简称甲方) 乙方:黔西南州新空间装饰有限责任公司(以下简称乙方) 甲方将对乙方在义义供电局__________________________ 改造工程进行监督并协助乙方与义义供电局相关部门的协 调工作,根据有关法律、法规,在自愿平等、协商一致的 基础上,特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 (一)、甲方: 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主管部门 的相关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求,不 得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导,有权在乙方 施工过程中,随时进入现场进行安全检查,并责令对安全问题进行整改。同时,有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作,忽视施工质虽,甲方有权 立即停止其工作,并根据情节轻重给以处罚。 5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,

施工总承包总包与专业分包协议书

总包对分包的管理协议 总包方:总包(以下简称甲方) 分包方:限公司(以下简称乙方) 乙方与业主单位签订的合同名称为_《项目1#楼中央空调安装(一标段)施工合同》_,1#玻璃幕墙工程合同价款为9500000元,甲方为落实总包管理及配合责任与义务,经业主、甲乙三方共同协商一致:在业主与甲方签订的《闽商国贸中心项目施工合同》(合同编号:MSZY-GC2012005)合同约定:发包人单独发包项目的总包服务费及其他相关费用按单独发包项目工程总造价(不含设备费)的2%计取,即业主方按乙方工程总造价给予甲方2%总包管理配合费的基础上,乙方另外支付甲方乙方分包工程总造价1%的总包管理费,以便业主、甲乙三方更好的合作。空调安装所涉及印花税、营业税、保险等各种规费由乙方承担。依照《中华人民共和合同法》、《中华人民共和建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方为了密切配合工作,认真落实合肥市政府关于建设工程施工现场的管理办法和各项安全法规,按期完成所承担的施工任务,预防和控制各类事故发生,保持文明安全工地,经双方共同协商,约定甲乙双方共同遵守的工作职责如下: 一、乙方进入工地后,甲方负责为乙方提供现有的电源、水源、垂直运输工具、脚手架(不包括乙方自行搭设的脚手架)等。 二、乙方水电费付款方式: 1、甲方暂按乙方每月完成产值的千分之七收取乙方水电费,乙方每月以现金的方式上缴甲方水电费;最后按照业主上缴水电费总金额根据各家的产值分摊所发生的水电的费用(千分之七额外多出的费用);如一旦发现乙方存在偷电、不按规范用电等行为,一次性

视情节严重情况,将处以2-5万元作为违约金在5日内支付甲方,否则甲方有权停止供电。

相关主题