广东省建设工程
标准施工合同
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
第一部分协议书
发包人：(全称)
承包人：(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程规模：
结构形式：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：天。
拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价（大写）：
（小写）：。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间：年月日
订立合同地点：
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：
法定代表人: 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
第二部分通用条款
按广东省住房与城乡建设厅制订的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）通用条款执行。
第三部分专用条款
1. 定义
1.53 所采用的书面形式包括：
□文书；
□信件；
□电报；
□传真；
□电子邮件；
□其他；
2. 合同文件及解释
2.2（10）组成合同的其他文件：
4. 语言及适用的法律、标准与规范
4.3约定适用的标准、规范的名称：
5.施工设计图纸
5.1 施工设计图纸由发包人提供
(1)施工设计图纸提供的时间：
(2)施工设计图纸提供的数量：
5.2施工设计图纸由承包人提供
(1)施工设计图纸提供的时间：
(2)施工设计图纸提供的数量：
6. 通讯联络
6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1) 各方通讯地址和收件人：
发包人
通讯地址：收件人：邮政编码承包人
通讯地址：收件人：邮政编码监理单位
通讯地址：收件人：邮政编码造价咨询单位
通讯地址：收件人：邮政编码
(2) 视为送达的其他方式：
7. 工程分包
7.5 (1) 指定分包工程：
(2) 分包工程价款的支付方式：
13. 交通运输
13.1道路通行权和场外设施的约定：
13.2场外施工道路的约定：
13.4超大件和超重件运输的约定：
14. 专项批准事件的签认
14.2 (1)专项批准事件的监理工程师
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
(2)专项批准事件的造价工程师
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
(3)专项批准事件的建造师的：
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
19. 发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：
(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：
(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：
(4) 提供有关资料的时间：
(5) 办理有关所需证件的约定：
(6) 现场交验的时间：
(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：
(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：
(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物
保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：
(10) 接受已完工程支付工程相关价款的约定：
委托给承包人员负责的部分工作有：
19.3 提供施工场地的时间
19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定
(1) 提供的时间：
(2) 提供的份数：
19.5 支付期及支付方式的约定
(1) 工程价款支付期限
□按合同通用条款规定期限支付。
□其他：
(2) 工程价款支付方式
□按协议书所注明的银行账号转账。
□支票支付。
□其他方式：
20. 承包人
20.2 承包人完成下列工作的约定
(5) 向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：
20.4 承包人完成设计的约定
(1) 承包人负责的设计有：
(2) 承包人提交设计图纸的时间：
22. 发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
(1) 发包人任命（）为发包人代表。其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
(2) 发包人对发包人代表权利做如下限制：
23. 监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1) 监理单位：法定代表人：
(2) 任命（）为监理工程师。其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
23.3 （11）发包人对发包人代表权利做如下限制：
24. 造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1) 造价咨询单位：
(2) 任命（）为造价工程师。其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
24.3 （4）需要发包人批准的其他事项：
25. 承包人代表
25.1 发包人任命（）为发包人代表。其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
26. 指定分包人
26.1 依法指定的分包人及其有关规定：
（1）实施、完成任何永久工程的分包人：
（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：
28. 工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
(1) 履约担保的金额：（大写）（小写）
(2) 提供履约担保的时间：
□签订本合同时。
□其他时间：
(3) 出具支付担保的银行：
28.2 履约担保退还时间的约定：
28.4 发包人提供支付担保的约定
(1) 支付担保的金额：（大写）（小写）
(2) 提供支付担保的时间
□签订本合同是。
□其他时间：
(3) 出具支付担保的银行：
28.5 履约担保退还时间的约定|：
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：
31. 不可抗力
31.1 (4) 不可抗力的其他形式：
32. 保险
32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：
□合同通用条款第32.2款的第（1）项；
□合同通用条款第32.2款的第（2）项；
□合同通用条款第32.3款的第（3）项；
□合同通用条款第32.4款的第（4）项。
32.8 内容和责任等事项的约定：
33. 进度计划和报告
33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：
34. 开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。
□按合同通用条款规定的42天。
□其他时间：
35.暂停施工和复工
35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：
36. 工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为（）天。
(1) (工程名称)单位（位）工程的工期约定为天。
(2) (工程名称)单位（位）工程的工期约定为天。
38. 提前竣工
38.1 计划竣工日期：
42. 质量目标
42.1 工程质量目标：
45. 安全文明施工与环境保护
45.1 安全文明施工的内容：
45.5 治安管理的约定：
46. 测量放线
46.1 施工控制网资料提交的时间：
46.2 测量放线误差的约定：
48. 发包人供应材料和工程设备
48.1 发包人是否供应材料设备
□发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
□发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备已览表”，作为本合同的附件。
48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：
49. 承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购的材料和工程设备：
49.2 承包人供货与清点要求：
49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：
50.材料和工程设备的检验试验
50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：
51.施工设备和临时设施
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：
53.隐蔽工程和中间验收
53.1 中间验收部位有：
55. 工程试车
55.1 是否需要试车
□不需要试车的，本条不适用。
□需要试车的，试车的内容和要求：
56. 工程变更
56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：
58. 竣工验收
58.10 单位工程和工程部位的验收
□合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。
□合同工程由单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：
(1) （工程名称）工程，计划竣工时间为，
其范围包括：
(2) （工程名称）工程，计划竣工时间为，
其范围包括：
58.11 合同工程需在施工期运行的约定：
59. 缺陷责任与质量保修
59.6 缺陷责任的约定：
59.8 工程质量保修的约定：
63. 暂列金额
63.1 合同工程的暂列金额为元。
65. 暂估价
65.3 非招标专业工程的暂估价金额为元。
66. 提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖的约定：
□没约定提前竣工奖的，本款不适用。
□约定提前竣工奖的，没日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是
元。
66.2 误期赔偿费的约定：
(1) 每日历天应赔付额度为元。
(2) 误期赔偿费最高限额是元。
67.优质优价奖
67.1 优质优价奖的约定：
□没约定优质优价奖的，本款不适用；
□约定优质优价奖的等级：
67.2 优质优价奖的集体与支付：
□国家级质量奖，合同价款的3%，即元；
□省级质量奖，合同价款的2%，即元；
□市级质量奖，合同价款的1%，即元。
68.合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整因素包括：
□工程量的偏差；
□工程变更；
□物价及后继法律法规的变化；
□费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
□工程造价管理机构发布的造价调整；
□其他调整因素：
72. 工程变更事件
72.4 工程变更、导致综合单价调整的方法：
□按合同通用条款的规定调整。
□按以下方法调整：
73. 工程量的偏差事件
73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：
□按合同通用条款的规定调整。
□按以下方法调整：
73.3 工程量的偏差，导致错失项目费调整的方法：
□按合同通用条款的规定调整。
□按以下方法调整：
75. 现场签证事件
75.3 现场签证报告确认约定的时间：
76. 物价涨落事件
76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法
□合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。
□物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：
(1) 固定系数a为；
(2) 人工权重系数b为；
(3) 机械台班权重系数c为；
(4) 钢筋权重系数d为；
(5) 其他资源的权重系数:
76.2 调整合同价款日期
□招标工程的递交投标文件截止日期：
□非招标文件的合同订立时间：
78. 支付事项
78.2 计算利息的利率
□按照中国人民银行分布的同期同类贷款利率。
□其他为。
79. 预付款
79.1 预付款的约定
□没约定预付款的，本款不适用。
□约定预付款的，预付款的金额为元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。
79.2 预付款支付申请的约定：
(1)
(2)
79.4 预付款抵扣方式
□预付款按期中应支付工程款的 %扣回，直到扣完为止。
□其他方式：
80. 安全文明施工费
80.1 安全文明施工的内容和范围
(1) 安全文明施工的内容和范围
□按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□合同双方其他要求：
(2) 安全文明施工费的总金额元。
80.2 安全文明施工费得预付金额、支付办法和抵扣方式
□按合同通用条款的规定。
□其他：
81. 进度款
81.1 支付期
□已月为单位。
□已季度为单位。
□以形象进度为准，具体为：
(1)
(2)
□本期间支付或扣留（扣回）的其他款项：
81.2 期中付款的最低限额为元。
82. 竣工结算和结算款
82.1 结算的程序和时限：
□按合同通用条款的规定办理。
□不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：
84. 质量保证金
84.2 质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额
□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3%。
□其他为。
(2) 质量保证金的扣留
□按合同通用条款的规定，从每次应自负给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。
□其他方式：
84.3 质量保证金的返还时间：
85. 最终清算付款
85.1 最终结算申请报告
提交份数：
提交期限：
86. 合同争议
86.4 争议调解或认定机构
□按合同通用条款的规定。
□不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
（1）
（2）
（3）
86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：
□向（仲裁机构）申请仲裁。
□向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91. 保密要求
91.1 提供保密信息的期限：
94. 合同份数
94.1 提供合同文本
□按合同通用条款的规定，由发包人提供。
□不按合同通用条款的规定，提供方式为：
94.2 合同副本的份数份，其中发包人份，承包人份。
【合同标题】广东省城市绿地养护工程施工合同 【合同分类】建设工程施工合同 【发文字号】 【发布机构】 发包人（全称）：____ 承包人（全称）：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本养护工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、绿地概况 养护工程名称：____ 。 养护工程地点：____ 。 绿地面积（平方米）：____ 。 行道树数量（株）： ____ 。 资金来源：____ 。 二、工程承包范围 养护施工工作内容：____ 。 三、合同期 合同期自____年____月____日起____年____月____日止。 四、质量标准 质量标准：按照DB44∕T269-2005 中____级养护标准执行。 五、合同价款 金额（大写）：____元整。。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及其优先支配地位的次序如下： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、城市绿地养护质量标准、规范及有关技术文件 7、竣工∕设计图纸 8、工程量清单 9、养护施工报价单或预算书 双方有关绿地养护施工项目洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照合同约定的日期进场开展养护施工。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效
本合同双方约定自____年____月____日合同开始生效。 发包人（公章）：____ 发包人（公章）：____ 住所：____ 住所：____ 法定代表人：____ 法定代表人：____ 委托代理人：____ 委托代理人：____ 电话：____ 电话：____ 传真：____ 传真：____ 开户银行：____ 开户银行：____ 账号：____ 账号：____ 邮政编码：____ 邮政编码：____ 电子邮箱：____ 电子邮箱：____
广东省建设工程 标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效
订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址： 法定代表人: 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 第二部分通用条款
合同编号：YT-FS-6770-43 广东省建设施工合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
广东省建设施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书. 一,工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源: 二,工程承包范围 承包范围: 三,合同工期 工程合同工期总日历天数:_____天. 拟从年月日开始施工,至 1 年月日竣工完成. 四,质量标准
工程质量标准: 五,合同价款 合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . . ; 六,组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致. 七,词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同. 八,承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务. 九,发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039358 广东省建设施工合同(合同示
广东省建设施工合同(合同示范文 本) 发包人:(全称) 承包人:(全称) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书. 一,工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源: 二,工程承包范围 承包范围: 三,合同工期 工程合同工期总日历天数:_____天. 拟从年月日开始施工,至 1 年月日竣工完成. 四,质量标准 工程质量标准:
五,合同价款 合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程) ; □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . . ; 六,组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致. 七,词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同. 八,承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务. 九,发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2 十,合同生效 订立合同时间: 订立合同地点: 年 月 日
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
工程编号： 合同编号：JSL080630 广东省建设工程施工合同 工程名称：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）改造工程 工程地点：汕头市金砂东路（金环路—衡山路）路段 发包人：汕头市城市管理局 承包人：广东长泰建设有限公司 签定日期： 广东省建设厅制
目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (1) 五、交通组织 (2) 六、质量标准 (2) 七、合同价款 (2) 八、组成合同的文件 (2) 九、词语含义 (2) 十、承包人承诺 (2) 十一、发包人承诺 (3) 十二、合同生效 (3) 第二部分通用条款 (4) 第三部分专用条款 1．定义 (5) 2．合同文件及解释 (5) 3．语言及适用的法律、标准与规范 (5) 4．通讯联络 (5) 5．工程分包 (6) 14．发包人 (6) 15．承包人 (7) 17．发包人代表 (8) 18．监理工程师 (8) 19．造价工程师 (8) 20．承包人代表 (8) 23．工程担保 (9) 26．不可抗力 (9) 27．保险 (10) 28．进度计划和报告 (10) 31．工期及工期延误 (10) 36．质量目标 (10) 41．发包人供应材料设备 (10)
45．隐蔽工程和中间验收 (10) 47．工程试车 (10) 48．竣工资料 (10) 49．竣工验收 (11) 50．质量保修 (11) 54．预留金 (11) 56．提前竣工奖与误期赔偿费 (12) 57．合同价款约定与调整事宜 (12) 60．工程变更价款的确定 (13) 61．物价和后继法律法规引起的调整 (13) 62．支付事项 (13) 63．预付款 (13) 64．安全防护、文明施工措施费 (15) 65．进度款 (15) 67．竣工结算与结算款 (15) 68．质量保证金 (16) 69．合同争议 (16) 76．合同份数 (16) 第四部分附件 附件一：房屋建筑工程质量保修书 (18) 附件二：廉政合同 (21)
The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 广东省建设工程施工合同样本 (合同示范文本)
广东省建设工程施工合同样本(合同示范文 本) 说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。 当前建筑行业经历的快速的发展进入稳定期,对于建筑工程质量的要求质量更为严格,建筑工程施工合同是怎样的 广东省建设工程施工合同范本（一） 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 广东省室内装饰装修工程施工合同(合同示范文本) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract
广东省室内装饰装修工程施工合同(合同 示范文本) 广东省室内装饰装修工程施工合同 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 丙方：广东省装饰行业协会家居装饰工程监管专业委员会 广东省装饰行业协会室内环境监测工作专业委员会 说明 1、此合同文本适用于广东省行政区域内工程款在四万元以上的室内装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。 2、本合同乙方应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的室内装饰装修工程的施工资质或行业协会核发的
相应资格。 3、本合同丙方主要为甲乙两方提供的咨询、组织、协调及监督服务。丙方应为广东省装饰行业协会或经广东省装饰行业协会认可的具备法人资格的建筑、装饰相关行业协会或其直属机构。 4、本合同解释权归广东省装饰行业协会。 5、为防止仿冒伪造，请到http://biz.doczj.com/doc/c81157763.html,或http://biz.doczj.com/doc/c81157763.html, 网站下载合同的正式版本。 广东省工商行政管理局审查备案 广东省装饰行业协会编制 粘帖印花税票处 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条工程概况 1.1施工地点：。
协议编号：LX-FS-A94167 广东省室内装饰装修工程施工合同 标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
广东省室内装饰装修工程施工合同 标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 广东省室内装饰装修工程施工合同 合同编号：_____ 甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____
营业执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 行业准入证号码：_____ 工程设计师：_____ 身份证号：_____ 施工负责人：_____ 身份证号：_____ 丙方：_____ 社团登记证号码：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____
工程编号： 合同编号： 广东省建设工程施工合同 范本 2006年 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 广东省建设厅制
目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包范围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (2) 五、合同价款 (2) 六、组成合同的文件 (2) 七、词语含义 (2)
八、承包人承诺 (2) 九、发包人承诺 (2) 十、合同生效 (3) 第二部分通用条款 一、总则 1．定义 (5) 2．合同文件及解释 (8) 3．语言及适用的法律、标准与规范 (9) 4．通讯联络 (9) 5．工程分包……………………………………………………………………………
6．现场考察 (11) 7．投标文件的完备性 (11) 8．文物和地下障碍物 (12) 9．事故处理 (13) 10．专利权 (13) 11．联合的责任 (13) 12．保障 (14) 13．财产……………………………………………………………………………
二、合同主体 14．发包人 (15) 15．承包人 (16) 16．现场管理人员任命和更换..........................................................................................18 17．发包人代表 (19) 18．监理工程师 (19) 19．造价工程师 (21) 20．承包人代表 (22) 21．指定分包
人 (23) 22．承包人劳务 (24) 三、担保、保险与风险 23．工程担保 (25) 24．发包人风险 (26) 25．承包人风险 (27) 26．不可抗力 (27) 27．保险 (28) 四、工期 28．进度计划和报告……………………………………………………………………………
工程编号： 合同编号： 省建设工程施工合同 本 2006年 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
省建设厅制 目录 第一部分协议书 一、工程概况 (1) 二、工程承包围 (1) 三、合同工期 (1) 四、质量标准 (2) 五、合同价款 (2) 六、组成合同的文件 (2) 七、词语含义 (2) 八、承包人承诺 (2) 九、发包人承诺 (2) 十、合同生效 (3)
第二部分通用条款 一、总则 1．定义 (5) 2．合同文件及解释 (8) 3．语言及适用的法律、标准与规 (9) 4．通讯联络 (9) 5．工程分包 (10) 6．现场考察 (11) 7．投标文件的完备性 (11) 8．文物和地下障碍物 (12) 9．事故处理 (13) 10．专利权 (13) 11．联合的责任 (13) 12．保障 (14) 13．财产 (14) 二、合同主体 14．发包人 (15) 15．承包人 (16) 16．现场管理人员任命和更换 (18) 17．发包人代表 (19)
18．监理工程师 (19) 19．造价工程师 (21) 20．承包人代表 (22) 21．指定分包人 (23) 22．承包人劳务 (24) 三、担保、保险与风险 23．工程担保 (25) 24．发包人风险 (26) 25．承包人风险 (27) 26．不可抗力 (27) 27．保险 (28) 四、工期 28．进度计划和报告 (30) 29．开工 (31) 30．暂停施工和复工 (31) 31．工期和工期延误 (32) 32．加快进度 (34) 33．竣工日期 (35) 34．误期赔偿 (35) 五、质量与安全
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广东省建设工程标准施工合同年版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：（全称）_________________________________________________________________ 承包人：（全称）_________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 —、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：_______________________________________________________________________
工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准：
合同总价（大写）：; （小写）：。 项目单价：口详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量活单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支
广东省建设工程标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致。 七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人: 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 第二部分通用条款 按广东省住房与城乡建设厅制订的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）通用条款执行。 第三部分专用条款 1. 定义 所采用的书面形式包括： □文书； □信件； □电报； □传真； □电子邮件； □其他； 2. 合同文件及解释
广东省建设工程标准施工合同（2009 年版）范本 工程编号： 合同编号： 广东省建设工程 标准施工合同 2009 年版 工程名称：xxx工程施工总承包 工程地点：广州市白云区黄石街马务村内 发包人：广州市白云区建设工程管理中心 承包人： 广东省建设厅制
目录
第一部分协议书 发包人:（全称）广州市白云区建设工程管理中心 承包人:（全称） 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律 、 依照《中华人民共和国合同法》 法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项 达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：xxx工程施工总承包 工程地点：广州市白云区黄石街马务村内 工程内容：按招标人提供的施工图纸和工程量清单及招标过程中所发出的 相关文件所包含的全部内容对xxx馆改造及配套工程进行改造，包括对两栋 旧厂房进行改造，并在两者之间新建三层连廊，主要建设内容为室内装修、 新建工程、结构补强加固、外立面装饰工程、电气工程（含自动报警系统）、 给排水工程（含消喷淋系统及室外水）、通风空调工程、电梯工程及智能化 工程等配套工程。 工程规模：总建筑面积合共11248平方米，地上5层，建筑物最高米，具体 内容以本项目工程量清单、招标图纸及有关资料为准。 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围及承包方式 承包范围: 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包文明施工、综合单价包干、 项目措施费包干。
三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从2012年月日开始施工，至年月日竣工完成。 实际开工日期以发出的开工令为准。 四、质量标准 要求符合《工程施工质量验收规范》标准，质量达到合格标准。 五、合同价款 合同总价（大 ：； 写） （小 写） ：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义 相同。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。 (1)协议书 (2)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、 现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件） ； (3)中标通知书 (4)招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说 明等） (5) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适 用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招
合同编号： 广东省建设工程施工合同 年 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 广东省建设厅制 珠海市工商行政管理局印
第一部分协议书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）：； （小写）：元。 项目单价：□√详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于即日后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱:
广东省室内装饰装修工程施工合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
广东省室内装饰装修工程施工合同 完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：_____ 甲方(发包人)：_____ 法人执照号码：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 委托代理人：_____ 身份证号：_____ 联系电话：_____ 乙方(承包人)：_____ 营业执照号码：_____
广东省建设工程施工合同样本(合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020520
广东省建设工程施工合同样本(合同示范 文本) 当前建筑行业经历的快速的发展进入稳定期,对于建筑工程质量的要求质量更为严格,建筑工程施工合同是怎样的 广东省建设工程施工合同范本（一） 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地
三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。 四、承包范围及内容 1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，±0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。 2、配套附属工程，另行按实计算。 3、水、电由甲方负责。 4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。 五、材料材料及工程质量要求 1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、 2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。
广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案 件的暂行规定 篇一：广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见-地方司法规范 综合法律门户网站 广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题 的意见 为了正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》、最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》等有关规定，结合审判工作实践，提出如下意见： (一)当事人约定工程款实行固定价，而实际施工的工程量比约定的工程范围有所增减的，可在确认固定价的基础上，参照合同约定对增减部分进行结算，再根据结算结果相应增减总价款。不应撇开合同约定，对整个工程造价进行重新结算。 (二)当事人已对政府投资项目进行结算的，应确认其效力。财政部门事审计部门对工程款的审核，是监控财政拨款与使用的行政措施，对民事合同当事人不具有法律的约束力。发包人以财政部门或审计部门未完成竣工决算审核、审计为由拒绝支付工程款或要求以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据的，不予支持。但双
方当事人明确约定以财政部门、审计部门的审核、审计结果作为工程款结算依据或双方当事人恶意串通损害国家利益的除外。 (三)建设工程施工合同无效，但按照《解释》第二条的规定可参照合同约定计算工程价款的，如承包人存在延期完工或者发包人存在延期支付工程款的情形，当事人应参照合同约定赔偿对方因此造成的损失。 (四)没有证据证明当事人已同意不计算结算前的违约金和垫资款利息，一方当事人在结算完毕后再主张结算前的违约金和垫资款利息的，可予支持。但如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间有约定的，应从约定支付之日起计算诉讼时效期间；如果当事人对违约金和垫资款利息的支付时间没有约定的，应从工程结算之日起计算诉讼时效期间。如双方未自行结算需委托中介机构进行造价鉴定的，从收到中介机构的鉴定报告之日起计算诉讼时效期间。 (五)发包人在工程款结算后不按期支付工程款，承包人请求发包人按照合同约定支付逾期付款违约金的，应予支持。 当事人未结算需委托中介机构进行造价鉴定，如果双方在合同中约定了工程预算价或支付工程进度款的时间和数额的，在中介机构作出造价鉴定报告前，对超出合同约定的价款部分不计算违约金，但可按中国人民银行同期同类贷款利率计算未付工程款的利息；如果双方在合同中未约定工程预算价，也未约定支付工程进度款的时间和数额的，在中介机构作出造价鉴定报告后，按合同约定计算违约金。 (六)人民法院在审理20XX年1月1日以前受理的建设工程施工合同
第二部分通用条款
第二部分通用条款 一、总则 1 定义 定义下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义： 1.1 合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合 同文件由第2.2 款所列的文件组成。 1.2 协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规 定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协 议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发 出之日起30 天内签订。 1.3 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立 的，通用于建设工程施工的条款。 1.4 专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程 实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用 条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要 求。 1.5 中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。 1.6 承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完 成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向 发包人提交的技术、经济文件。 1.7 标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的 和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术 方面问题做出的补充、修改和批准文件。 1.8 施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包 人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有施工图纸（包括任何补充和修 改的施工图纸、配套说明和有关资料）。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 广东省建设工程施工合同(标准 版)
编号：FS-DY-30371 广东省建设工程施工合同(标准版) 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共合国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下： 一、工程概况： 工程名称：原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程 工程地点：原阳县城关镇振华学校院内 工程内容：土建、安装 二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期： 承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格 合同价款：单平方造价为850元每平方米。 本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。
工期：4个月(120天) 三、合同履行条款 甲方责任与义务： 1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。 2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。 3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。 4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。 5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。 6、按合同约定及时拔付工程款。 乙方责任与义务： 1、开工后积极组织人员，机械设备进场。 2、配备合格施工、技术、管理人员。 3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产