当前位置:文档之家› 和装修公司签了合同,不想做了,是不是得赔违约金-装修公司没资质

和装修公司签了合同,不想做了,是不是得赔违约金-装修公司没资质

和装修公司签了合同,不想做了,是不是得赔违约金?装修公司没资质篇一:装修纠纷:装修公司无资质签订的《建筑装饰工程承包合同》无效

装修律师:装修公司无资质签订的《建筑装饰工程承包合同》无效

张雷律师按:建筑装饰工程承包方必须具备进行工程相应的资质,在没有资质的情况下与他人签订的《建筑装饰工程承包合同书》系无效合同,一方拒不支付工程款,承包方如何维权?以一起典型案例,予以说明。

案例评析

XX年10月18日,装修公司与业主公司签订《建筑装饰工程承包合同书》约定由装修公司为业主公司进行沐浴城改建工程(以下简称系争工程),预算价款为500万元,承包方式为装修公司包工、包料,工期自XX年08月20日至XX 年12月10日止。合同约定,因业主公司原因造成停工、误工等造成两个工作日以上延期的,工期顺延,并由业主公司补偿经济损失。

关于工程价款的支付和结算双方约定:自施工合同签订日起,业主公司每日支付工程款中人工费万元;从XX年11月01日起,业主公司每日支付工程款中人工费1万元;在施工总量达到150万元时,业主公司另行支付工程款总额的

10%(10月25日前);在施工总量达到300万元时,业主公司再支付工程总额的15%(11月15日前);在竣工验收完毕后时,业主公司必须支付150万元,作为工人撤散,材料供应商安定等费用(12月10日前);剩余款项自XX年12月10日开始,业主公司每周支付1万元;从施工合同签订之日起至XX年01月底累计支付工程决算总价的80%,于XX年04月28日之前累计支付总造价的95%,此工程竣工一年后付清余款(保修金5%返利给业主公司);装修公司承诺对此项目最终决算价下浮2%。关于违约责任,装修公司与业主公司

约定,由于责任方原因导致停工、窝工、等工,责任方承担对等费用,并按合同决算总价5%作为赔偿金。

(张雷律师:合同双方着重约定了付款方式,该条款约定的绝对日期和相对日期对施工方较为重要,如果业主业主公司迟延付款,则装修公司可以停工并顺延工期。因此,工期是装饰装修案件中比较重要的因素,可能产生顺延,也可能产生迟延竣工等情况,是把双刃剑,同时约束着双方当事人。)

XX年08月至09月,装修公司进入工地进行了施工。XX 年10月15日,业主公司实际负责人周先生在一份现场签证单上签名,表示对工程款按实结算。XX年11月01日,装修公司向业主公司发出工程联系单,认为业主未按合同履行付

款义务,造成装修公司拖欠材料款、无法支付工人工资,工程进度缓慢。装修公司要求业主公司在XX年11月02日前必须按合同支付工程款55万元,窝工损失费万元,业主公司应承担工期顺延的责任。装修公司保留向业主公司追讨25万元违约金的权利。

(张雷律师:在合同履行过程中,业主公司未按时向装修公司支付工程款,业主公司对此应承担过错责任。装修公司要求业主公司支付其已经确认了的工程款、材料款及人工费符合法律规定。)

XX年04月,系争工程所在地房屋的产权人客车公司与业主公司因租赁合同发生纠纷,法院将业主公司经营场所查封,系争工程未能竣工。此后法院判决客车收回包含系争工程的房屋,客车公司补偿业主公司700万元。

(张雷律师:本案中,装修公司可否因系争工程所在房屋被客车公司收回,而要求追加客车公司为本案被告并承担连带责任?因业主公司的房屋被法院查封,是否顺延工期,是否可以主张业主承担责任。)

XX年05月14日,业主公司的工地代表在《系争工程费用汇总表》签字确认。该汇总表载明:系争工程主体结构和装饰工程金额1,868,元、拆除工程210,049元、合同外现场签证工程178,015元、现场半成品钢件及原钢材料50,元、现场其他材料280,050元、总费用合计2,612,781元,人工

费为371,元。

XX年02月装修公司诉至法院,要求判令:1.解除装修公司与业主公司于XX年10月18日签订的《建筑装饰工程承包合同书》;2.业主公司给付装修公司已经发生的工程款和材料款2,612,781元、人工费371,元、赔偿金250,000元,共计3,234,元。另法院查明装修公司没有进行系争工程相应的资质。

(张雷律师:业主公司与案外人的租赁合同纠纷中,生效判决虽然确定业主公司将包含了系争工程在内的房屋归还客车公司,但客车公司对业主公司亦作出了相应的补偿,装修公司要求追加客车公司为被告并承担连带责任无法律依据。装修公司基于与业主公司之间的承包合同法律关系主张权利,与合同关系之外的民事主体无涉。虽然业主公司对总工程量的价款进行了确认,但装修公司并无相应的资质,所以签订的合同并不能具体适用。)

最后,法院认为装修公司与业主公司签订的合同,因装修公司无相关资质而无效,违约金条款也应属无效。判决装修公司与业主公司于XX年10月18日签订的《建设装饰工程承包合同书》无效;业主公司支付装修公司工程款、材料款2,612,781元、人工费371,元;其余诉讼请求(赔偿金),不予支持。

(张雷律师:因为合同无效,所以合同中的违约金条款,

损害赔偿条款都是无效的,装修公司不能据此主张业主方赔偿违约金。客车公司的介入,导致合同无法继续履行下去,装修公司本应当享有合同解除权。但因为合同无效,所以解除权也就不存在了。)

XX年06月25日

篇二:装修合同违约

篇一:装修纠纷:业主签订装修合同后,另请其他装修公司,需承担违约责任装修律师:业主签订装修合同后,另请其他装修公司,需承担违约责任

张雷律师按:《上海市家庭居室装饰装修施工合同》是装修行业常用的一份标准文本,约定了较为详细的造价、工期、质量、违约责任等重大条款。签订合同后,双方均应当按照合同的约定严格履行合同义务。任何一方违反合同约定,均要承担违约责任。以下面一则案例,予以评析。

案例评析:

XX年05月16日,周先生和某装修公司签订了《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份,约定由装修公司对周先生所有的松江某室房屋进行装修。承包方式为部分承包,总价款3万元,工期从XX年07月22日至09月22日。合同第九条特别约定,合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款15%支付违约金,办理终止合同手续。(张雷律师:该合同是标准的示范文本。

一般而言合同签订后,只要没有《合同法》第五十二条规定的五种无效情形,都是有效的合同。本案值得注意的是,合同约定了单方终止合同的违约责任,是合同总价的15%,也即在一方没有任何合法理由,单方终止合同的情况下,需支付对方违约金4500元。)

该份标准的《装修合同》在“使用说明”部分第三条指出,业主与分公司(分部)签订合同时,应验看其《营业执照》及企业资质证书,并加盖该分公司(分部)的上级公司(具有法人资格单位)的合同专用章。但该份《装修合同》的签字部分,装修公司仅仅加盖了“装修公司三分部”的公章,没有加盖公司章。而三分部则是装修公司的内部分支机构,不具有法人资格,没有营业执照。

(张雷律师:装修公司的分部签订的合同是否具有法律效力?这个问题不能简单的以是谁的公章为认定标准。装修公司可以通过事后追认的方式认可合同的效力。)

合同签订后,周先生因为和开发商产生了房屋纠纷,所以拖延到XX年01月05日才办妥了房屋的交接手续。期间装修公司一直通过手机短信等方式催促周先生,要求履行合同。周先生没有支付任何一笔工程款,装修公司也一直没能够进入到房屋内施工。后来,周先生另行聘请了其他的装修公司负责装修。

(张雷律师:双方虽然均没有履行合同,但合同的效力

并不取决于合同是否履行。周先生另行聘请其他装修公司负责装修的行为,导致本案装修公司无法再到该房屋内进行装修施工,周先生的行为已经构成了明显违约。)

装修公司见此情形,不得已起诉到人民法院,要求1、解除双方签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》,2、周先生按照合同约定支付15%的违约金4500元。装修公司称其理由是,装修公司为了履行涉案合同进行了备货,并准备了相应的人力,存在实际损失,因此需要赔偿。

(张雷律师:周先生的单方违约行为使得装修公司获得了单方解除合同的解除权,同时依据合同约定可以追究周先生的违约金责任。该违约金的计算不需要以实际损失作为依据,只要是合同约定了15%的金额,周先生就应当赔偿。)周先生抗辩称:签订合同时装修公司利用他没有装修经验欺诈他,没看清楚内容就签字了,合同应属无效合同。另外他也没有交纳任何款型,合同没有履行,装修公司没有任何损失。所以不同意支付违约金。

(张雷律师:具有民事行为能力的成年人签订合同时要仔细审查合同内容,以未看清楚内容为抗辩理由当然会被法院驳回;同时合同虽然没有履行,但装修公司为履行合同必然要进行人力、物力方面的准备;并且如果合同得到履行完毕,装修公司还存在着可得利益的收入,故以合同未履行为抗辩理由显然也不能成立。)

最终法院判决周先生向装修公司支付违约金4500元,合同予以解除。(张雷律师:业主选

择装修公司前一定要慎重,多比较、多询问。一旦签订合同后,就要按照合同的约定履行,不能擅自违约,否则会承担没必要的违约责任。)

XX年06月25日篇二:工装装饰合同(有违约金)

装饰工程合同书

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同,以资双方共同遵守:

第一条:工程概况

1、工程名称:工程地点:

2、工程内容及做法:(详见装饰装修工程预算及施工图纸)

3、工程承包方式:经双商定采取承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料。

第二条:工程期限

一、本工程以双方签订合同当日起,年月日至年月日止,共计天。

二、在施工期间,如遇下列情况,经发包方确认后,工

期相应顺延:

1、施工场地水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2、凡发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延;

3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

4、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

5、增加工程量、修改设计图纸、项目内容,所造成的工期亦相应顺延;

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第三条:工程总造价

本工程预算总造价为(¥),此工程总造价为包工、部分包料,结算时按实际工程量的减增结算,若在预算基础上增加项目则另加上增加的总价,增加项目的单价根据双方在变更时所协定的书面造价结算。

第四条:工程付款方式

工程款的支付方式:转帐方式或现金支付

本工程自签订合同即日起,甲方应在天内付首付工程款人民币作为前期的开工准备;以后根据工程需要及进度要求

拔款,当工程进展到一半完成工程的一半以上的第天时,甲方第二次付总工程价款的 %,即人民币(¥)元,余下的工程款待工程完工验收使用后,甲方在天内一次性付清人民币(¥)元。如果甲方不按合同按时拨付工程款所造成的损失(如:工期工期延长、工人窝工材料损失等)由甲方承担。

其他付款方式:1、施工过程中增加工程项目的款项,以该项目完工验收核算的工程量为准,验收之日100%支付;

2、主材代购部分材料款的支付:除需要提前支付主材代购费全款外,需要按照实际定货时间提前一周付。

第五条:工程内容、质量及要求

本装修工程装修的内容如下:

1、景观装饰、墙面装饰、天花吊顶、包门套、展柜、装饰柜、贴墙纸、贴地砖及墙砖。

2、卫生间改造、水电安装、防水处理、防火处理。

以上装修内容详附预算表,如果乙方不按合同装修,所造成损失由乙方承担。

第六条:工程验收

1、在工程完工后,甲方与乙方共同验收,并双方签字确认,视为本工程验收合格。

2、本工程经验收后,甲方方可使用,不经验收甲方即使用则视为本工程验收合格。

3、装修工程期间施工造成的质量事故和缺陷由乙方负责,对已验收合格的工程所造成的损坏不属于乙方保修范围,如需乙方维修,则乙方收取维修中的合理费用。

第七条:双方的权利、义务、责任

甲方:

1、甲方按合同的要求及进度拨付工程款,如不按时拨付工程款所造成的工程施工出现的后果由甲方承担,并支付违约金每天为工程总价的___%,从签订付款的日期计算起,结算时结清。

2、甲方为乙方提供水电便利以便开展施工,水电费用由甲方负责。

3、甲方在接到乙方有关的工程签约单、变更设计等,应在复、逾期则视为同意、有效。

4、甲方在乙方施工过程中,变更设计项目或材料,由此所需的材料费、人工费按协商书面价格作为增加工程项目结算。

5、甲方接到乙方递交的竣工报告后,在天内组织验收,并提出更改意见以便乙方完善工程,工程使用后,如果不按合同支付工程余款,则每天付总造价的 %作为违约金。

6、工程完工后,在保质期间出现质量问题,乙方有义务进行维修。

7甲方委派商调解。

8、在施工过程中,甲方有权监督及协助施工和制止出现的违反法律、法规的行为和有义务保障乙方的利益不受侵犯。9、在签订合同后,如果甲方单方违约,则赔偿乙方的损失,已装修的按预算支付工程款外,另支付总工程款的____%作为违约金。

10、甲方负责提供合格的施工场地,清除工场障碍物,理顺和申报各方面有关手续并处理清楚可能引起的相关法律问题。

乙方:

1、乙方以包工,部分包料的方式承包本工程的设计施工。

2、乙方签订合同后,自行组织本工程的施工进度、机械器具、技术及施工图纸、材料计划等,按照合同的要求合理安排进行装修。

3、在施工过程中,乙方遵守甲方的有关规章制度,文明施工。

4、乙方施工中如果出现质量问题,由乙方自行承担解决。

5、乙方在完工后自理装修垃圾及剩余材料。

6、乙方如单方毁约,则赔偿甲方总工程款的____%作为违约金。

第八条:附则

1未尽事宜,双方互相再协商,本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。

2任何一方违反合同,双方应当协商解决,如协商未能解决可向当地人民法院起诉,为执行本合同所产生的身份证协议和其它文件,均作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。 3本合同经双方代表签字,加盖公章或合同章即生效,工程竣工验收合格,双方结清工程款后合同即自行终止。

甲方(签字):乙方(签字):

开户行:开户行:

帐号:帐号:

签约日期:年月日签约日期:年月日篇三:装修纠纷:装修合同一旦提前解除,已施工部分如何结算?

装修律师:装修合同一旦提前解除,已施工部分如何结算?

张雷律师按:别墅装修总价不菲,装修公司为促成交易,一般会在预算总价的基础上给予一定优惠。可一旦双方发生争议提前解除合同,已经施工部分的工程价款还按照优惠率结算吗?以下面一则案例予以说明。

案例评析

XX年04月20日兰香女士(化名)与盛某达装修公司(以下简称装修公司)签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份,约定装修公司以部分承包的方式承接兰香女士位于松

江区泗陈公路**弄**号别墅的装饰装修工程。

(张雷律师:装修方式主要有包工包料、包清工、部分承包三种,本案中所涉及的是部分承包,这种形式是指装饰公司负责施工和辅料的采购,而主材由业主自己采购,特别是洁具、灯具、地板等,由于款式、喜好等差异,施工方无法代替业主,但是木材、黄沙、胶等辅材可由施工方采购,此方式可减少业主管理费的支出,装修公司能在材料差价上得到一些实惠。)装修公司预算总价为807,888元,后兰香女士、装修公司双方协商,装修公司在此基础上给予优惠,最终确定闭口价为700,000元。同时合同约定:第三条第5项约定:在施工过程中,甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行施工。凡甲方私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容,增加施工项目所引起的一切后果,由甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。第五条约定分期支付工程价款:合同签订当日付款30%;隐蔽工程通过验收付款35%;油漆工进场前付款30%;竣工验收通过当天付款5%;第七条第2项约定:因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方50元。第九条第2项约定:施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,并由责任方按合同总价款15%赔偿,解除本合

同。该合同对其他相关事项亦作了相应约定。(张雷律师:该份装饰装修施工合同对价款、施工期限、价款支付方式、违约条款等约定明确,是承揽人与定做人之间平等协商的真实意思表示,且不违反法律、法规的强制性规定,是合法有效的。)

依据合同,兰香女士分三期支付装修公司工程款,合计458,500元。

XX年7月13日,兰香女士、装修公司签订《合同补充协议》一份,就相关装修项目的费用承担问题进行了补充约定。XX年12月4日,兰香女士、装修公司双方再次签订《别墅新施工计划安排》,就各装修项目的施工期限问题进行了详细约定。

施工过程中,兰香女士、装修公司因部分施工项目、用料、增加项目价款及支付等问题产生纠纷,双方虽多次以信函等方式以求协商解决,但终未能达成一致意见。XX年8月13日兰香女士诉至法院,请求判令:1、解除双方于XX年4月20日签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》;(XX 年9月16日庭审中装修公司表示同意解除该合同。)(张雷律师:依法成立的合同,对当事人具有法律拘束力,当事人协商一致,可以解除合同。现兰香女士起诉要求解除合同,装修公司在庭审中表示同意解除,故双方签订的合同于XX年9月16日解除。合同解除后,尚未履行的,终

止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。)后兰香女士追加诉请,请求判令:2、装修公司返还兰香女士工程款119,346元(按每一项目的实际施工数量,并考虑优惠率予以打折计算)。

(张雷律师:装修公司在预算总价807,888基础上给予优惠,最终确定闭口价700,000元。这是装修公司为促成双方交易,并有利于整个合同的签订和履行而采取的让利措施。现双方提前解除合同,装修公司预期利益没完全实现,兰香女士要求就每一单项参照整体优惠比率打折计算,有失公平。对于施工数量,在合同没有完全履行的情况下,按照实际履行的施工数量结算是合理的。)

同时兰香女士还要求判令:3、装修公司支付兰香女士违约金105,000元(兰香女士称违约金是基于装修公司违约导致提前解除合同而给兰香女士造成的损失赔偿金,该损失包括因装修至今尚未完工,致使兰香女士无法正常入住及使用所产生的损失;兰香女士已经购置的家具、电器无法搬入别墅,商家要求收取仓储费而产生的损失,但并没有提供书面证据)。(张雷律师:实际施工过程中存在多次变更和增加施工项目的客观事实,而双方没有提供工

程项目变更单,也没提供证据证明对此造成工期顺延问题双方作过明确约定,由此可见,导致合同解除的原因多样

化,并不能单纯的归责于任何一方。

诉讼中,仅仅提出问题,没有相关证据是很难得到法院支持的,在此也提醒装修公司或业主,在施工过程中的任何变动和争议,要及时做书面确认,确保日后发生纠纷时有据可循。)庭审中,装修公司提出:1、二楼休闲区原来预算是两个拱形门套,后来封掉一个门洞,由此产生的封门洞费用1,000元应该由兰香女士承担。2、影视厅护墙板与原设计图纸相比,增加的线条费用5,000元要求兰香女士予以承担。

对此,兰香女士称:1、两扇拱门是设计师基于美观而设计,实际施工中发生该设计存在安全隐患,为安全起见才变更为一扇门,此系装修公司设计不当造成。2、影视厅护墙板与设计图纸并无区别,不存在增加线条之说。

(张雷律师:封门洞费所产生的费用,如果经过双方质证确定该变动是由于设计与实际的差异而产生的安全问题所致,并非按照业主的要求更改,那该项费用不应由业主承担。

影视厅护墙板线条费,如果根据图纸和现场情况比对,无法证明线条增加,装修公司又不能提供其他证据加以证实,是无法争取到该项费用的。)

法院最终判决解除双方签订的合同;返还兰香女士若干元(按每一项目的实际施工数量计算,没有打折计算);没

有支持兰香女士的违约金请求。

XX年06月24日

篇三:装修公司的违约责任区

兔狗家装官:

装修公司的违约责任区

合同不嫌细、条款无小事,与装修公司过招时合同该详细的一样都不能少,尤其在动工权限、工程质量、隐蔽项目施工、用材等方面最不能掉以轻心,白纸黑字才能为维护自我权益、避免无效纠纷做好第一道屏障,装修合同签订时一定要明确装修公司的违约责任区。

接下来就和小编一起看看装修公司的违约责任区有哪些吧。

、私自拆改!

装修公司未经业主同意以任何理由拆改房屋的,都应该赔偿给业主因此造成的全部损失。

兔狗家装官:

2、工程质量不符协定!

工程质量如果不符合合同所写规定,业主有权要求装修公司在合理的限制时间内无偿修理或返工,并承担工程逾期交付的赔偿责任。

3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工!

没有通过业主验收认可的水电工程、地板

/

墙面/吊顶基层处理等隐蔽项目,装修公司不应继续施工,否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。

兔狗家装官:

4、逾期了!

装修公司原因超过约定期限不能完成工程的话,装修公司应按照逾期天数赔付违约金(具体数额看双方事前协商),逾期若干天(事先协定)仍不能完工,业主可以要求终止合同并索赔。

5、拿伪劣材料忽悠我!

提供假冒伪劣材料、因装修公司引起室内空气污染监测超出约定标准的,均由装修公司赔偿损失和负责治理。

以上就是装修公司常见违约责任的盘点了,正准备装修的业主可要仔细研究研究,尽量细化合同,以避免日后出现家装纠纷,辨不清责任。当然小编希望大家都能开开心心完成装修,不会出现这些令人烦恼的纠纷。

篇四:装修公司常见的违约责任区

装修公司常见的违约责任区你必须知道

在做装修时,大部分人会认为选择装修公司会比较有保障。是不是全程交给装修公司就可以高枕无忧了呢?其实不是,如果想要避免日后发生装修纠纷,首先我们就要对于装修公司签订的装修合同十分清楚。明确双方的违约责任区,

才能知己知彼。下边就为大家盘点一下装修公司常见的违约区有哪几点。

1、私自拆改

装修公司未经业主同意以任何理由拆改房屋的,都应该赔偿给业主因此造成的全部损失。

2、工程质量不符协定

工程质量如果不符合合同所写规定,业主有权要求装修公司在合理的限制时

间内无偿修理或返工,并承担工程逾期交付的赔偿责任。这是装修公司违约常见的案例之一。

3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工

没有通过业主验收认可的水电工程、地板/墙面/吊顶基层处理等隐蔽项目,装修公司不应继续施工,否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。

4、逾期了

装修公司原因超过约定期限不能完成工程的话,装修公司应按照逾期天数赔付违约金(具体数额看双方事前协商),逾期若干天(事先协定)仍不能完工,业主

可以要求终止合同并索赔。

5、拿伪劣材料忽悠业主

提供假冒伪劣材料、因装修公司引起室内空气污染监测超出约定标准的,均由装修公司赔偿损失和负责治理。

装修公司与材料商合作协议

地板企业与装饰公司合作协议 甲方:天津市时代天禾装饰工程有限公司 乙方:天津* * 地板有限公司 甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神,按《合同法》有关条款规定,经双方友好协商,就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料),合作经营事宜达成一致意见,并签订如下合作协议: 一、合作材料:“地板(含安装)及辅料” 二、合作期限为年,自年月日起至年月日止。 三、合作方式为:______。 1、甲、乙双方总部直接签署合作协议,建立合作关系; 2、甲方分公司或分店与乙方天津总代理签署相关合作协议; 四、产品价格: 1、乙方向甲方提供材料的价格为:______。 (1)供甲方价格表(详见附件一)

(2)材料现行市场最低限价的80% (3)市场标价的60% 2、乙方必须严格执行甲方的价格制度,不得低于甲方材料现行市场最低限价销售,否则视为无效合同,因此而造成的后果,由乙方自负; 3、乙方保留对向甲方供应材料价格的调整权,并在调整价格前以书面形式通知甲方,同时将该材料的最新价格提供给甲方。新产品新定合作协议。 五、结算方式为:______。 (1)月结 (2)季度结 (3)半年结 (4)年结 六、甲方权利、义务: 互相遵守诚信、平等、互惠、互利原则。 七、其他条款: 1、本协议未尽事宜,双方可协商解决,签署补充协议作为附件;补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力; 2、凡因执行本协议过程中发生的争议,如经协商不能解决时,可提交河西区人民法院,采取法律诉讼解决;

3、本协议附件为本协议不可分割部分,与本协议具有同等法律效力; 4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。 甲方:乙方: 地址:地址: 授权代表:授权代表: 电话:电话: 传真:传真: 日期:日期:

装饰公司劳务合同范本

装饰公司劳务合同范本 装饰公司劳务合同范本1 发包方(甲方) 承包方(乙方) 兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包内容:工作量清单。 4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。 5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。 6、质量要求:GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》、 DB31/30-20xx《住宅装饰装修验收标准》。 7、工期要求:年月日至年月日。 二、甲方工作: 1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作: 1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定: 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺 延。 4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定: 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

与装修公司合作协议87816

合作协议书 甲方(供方):苏州恩斯特机电设备有限公司乙方(需方):江苏好得家装饰工程有限公司 (商业机密切勿外流)

甲乙双方基本信息 甲方(供方): 地点:苏州 电话:传真: 业务担当: 投诉电话: 乙方(需方): 地点: 电话: 负责联系人: 手机: 甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则,就甲方与乙方所经营的产品等合作事宜达成如下协议: 第一节、甲方权利、义务 第1条甲方有义务将甲方产品信息、营销方案、市场信息提前与乙方进行沟通,以便维护乙方的第一知情权和优先选择权。 第2条甲方有权要求乙方按照合同约定支付货款。 第3条甲方有义务采取有效措施,杜绝其工作人员以公司或私人名义向乙方工作人员(包括项目经理和设计师)私下直接或间接给予返利、赠送礼金、贵重礼品、有价证券,

或采取其他变相手段提供不当利益。如果乙方人员私下向甲方或甲方业务人员索贿 如:礼金、贵重礼品、有价证券等,甲方有义务拒绝支付并向乙方进行投诉。 第4条甲方有权对乙方营业场所及其产品的销售方式提出改进建议。 第5条甲方应协助乙方进行各种与甲方提供产品有关的促销活动。 第6条甲方提供给乙方的宣传资料应真实可靠,若存在虚假宣传或侵犯他人知识产权的,甲方承担一切责任及经济损失。 第7条若甲方提供的产品配件是第三方的产品,甲方保证已获得使用许可,该使用不侵犯第三方的合法权益。否则因此而产生的一切责任均由甲方承担。 第二节乙方权利、义务 第1条乙方应按合同规定向甲方支付货款。 第2条乙方有权对甲方产品信息、营销方案、市场信息具有第一知情权和优先选择权; 在合同约定条件内及市场同等交易、合作条件下,乙方有优先选择权,对于甲方生 产或经销的新产品,甲方同意给予乙方享有首销权或同期销售权。 第3条乙方有义务第一时间向甲方提供客户信息,并在其客户群中对甲方产品进行宣传。第4条项目经理及相关专业人员第一时间配合甲方做好技术交底工作。 第5条负责甲方施工的监理与协调工作。 第6条以上事项未尽事宜,双方友好协商解决。 第三节合作方式及结算方法 第1条合作方式 1)由乙方提供信息(姓名、电话、楼盘、面积、户型图纸、特殊需求),甲方人员负责联 系,并将其信息归档报备。 2)由乙方提前向客户推荐甲方相应产品,并通知甲方,甲方自主谈判签约,并将其合同文 本传真与乙方报备。

装修公司正规合同完整版

装修公司正规合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

装修公司正规合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方(甲方):____ 承接方(乙方):____ 工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。 第一条:工程概况 1. 工程地址:_____ 2. 居室规格:房型___ 层(式) ___

物业与装修公司合作协议范本

编号:YB-HT-025838 物业与装修公司合作协议 Model cooperation agreement 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

物业与装修公司合作协议范本 甲方: 代表: 地址: 电话: 乙方: 代表: 地址: 电话: 为现实资源共享,和谐共鸁,本着有效利用客户资源、增进合作交流原则,根据国家有关法律、法规的规定,甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上,就彼此长期合作事宜达成以下协议:

一、合作范围 甲方经营管理范围内所辖物业项目。 二、合作方式 甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地,广告宣传等配套服务。保障乙方业务的顺利开展;乙方向甲方支付一定费用作为报酬,积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作,并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。 三、合作期限 1、______年______月______日起至______年______月______日止,共计______个月。 2、协议期满,本协议自动终止。 3、双方如需续订协议,应在本协议期满______个工作日内向对方提出书面意见。 四、合作费用 1、甲方向乙方收取每户______元装修管理费(签订半包或

全包协议的户主)。 2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置,并允许乙方派谴相关人员,在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置,乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等,所有费用将由乙方负责。 五、权利和义务 1、甲方权利 (1)对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。 (2)对乙方进行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。 (3)装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。 2、甲方义务 (1)在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。 (2)在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。

装修公司用工合同范本

装修公司用工合同范本 篇一:装修公司用工合同书 装修用工合同 甲方:乙方:性别:年龄:身份证号:住址:甲方因工作需要,按照国家有关劳动法律法规、规章规定,聘用乙方施工队为我公司员工,工种为:。双方根据“平等自愿,协商一致”的原则,签定本合同,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。 第一条合同期限。 合同期限,自年月日起,至年月日止。 第二条双方权利义务。(一)甲方全面负责施工工程,制定施工工程计划、方案、进度、质量、安全、文明施工,对工程施工进行监督、检查及管理。 (二)乙方应当遵守甲方的规章制度,应按甲方的要求,按时完成规定的

工作数量,达到规定的质量标准。 (三)甲方提供装修材料,工具。 (四)乙方应当提高自身的劳动技能,提高安全意识,严格遵守劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。(施工期禁止饮酒,严禁熬夜但不仅限于此) (五)施工过程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按时完工或者工程未达到规定的质量标准,由乙方承担由此对甲方造成的损失及相关费用。 (六)施工过程中,由于乙方的操作过失,造成装修材料损坏的,应由乙方赔偿甲方的材料损失。 (七)施工过程中,由于乙方的过失或者违章作业,造成自身伤亡或者他人伤亡的,由乙方承担责任。 (八)甲方因生产、工作需要,经与乙方协商同意,可安排乙方加班加点。 (九)乙方因事不能上班的,必须向甲方请假,并经过甲方同意。

(十)甲方负责为乙方交付意外伤害险。 第三条劳动报酬。 (一)劳动报酬每月固定工资元 (二)施工提成元/㎡ (三)施工人员薪酬压一个月。离职后发放(需提前一个月提出离职申请)。 第四条续订、变更、解除、终止劳动合同。 (一)本合同期限届满即终止。如双方协商同意,可以续订合同。 (二)如甲方因生产经营情况变化,调整生产任务,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经合同双方协商同意,可以变更劳动合同的相关内容,并由双方签字。 (三)如甲方订立劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经当事人双方协商不能就变更劳动合同达成协议的,甲方可以解除劳动合同。

装修公司战略合作协议

装修公司战略合作协议 甲方:南昌轩怡建材有限公司 乙方: 甲乙双方基于优势互补,实现共赢的理念,为了推动双方客户量增长,促进合作双方的共同发展,更好地为广大客户服务,甲乙双方本着平等互利,共同发展,优势互补的原则,经友好协商,在合作意向上达成一致,结为战略合作伙伴,甲方向乙方客户提供优惠折扣条件。乙方以协议规定的方式,向甲方提供客户资源,为充分保证双方的权益,现就双方合作的具体事宜及双方的权力与义务达成如下协议: 第一条:甲方的职责 1、甲方给予乙方客户战略价折,特价款折。 2、甲方确保给予乙方客户的折扣为本品牌最低折扣。 3、甲方按照公司标准服务为乙方提供的客户进行标准周到的服务。 第二条:乙方的职责 1、乙方免费向甲方提供客户资源。 第三条:商业秘密 1.甲乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密,未经对方事先同意,不得向其他人披露。 2.除本协议规定之工作所需外未经对方事先同意,不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、其他资料。 3、甲乙双方不得将对方提供的客户资料未经对方事先同意擅自提供于第三方。第四条:声明 1.甲乙双方之间结为战略合作伙伴关系。 2.甲乙双方信息资源互享,各自保证其信息来源的真实性、准确性与时效性。 3.甲乙双方在市场的推广和宣传过程中同行共勉、紧密合作。 4.甲乙双方就各自的经营和提供的服务内容承担责任,享有收益。 5.本协议期限满,双方优先考虑与对方续约合作。 6.双方的合作关系是互利互惠的,所有内容与服务提供均为相互免费。 第五条:协议执行期限 本协议商定合作方案的执行期限为年月日至年月日。 第六条:协议的终止 本协议因以下任一原因即可终止: 1.本协议期限届满。 2.双方协商同意终止本协议。如有任何一方欲终止此合同,需提前一个月通知对方。 第七条:争议的解决 如甲乙双方在本协议的条款范围内发生纠纷,应尽量协商解决,协商不能达成一致意见时,提请双方认可的第三方调解或仲裁解决。 第九条:本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后立即有效。本协议及其相关附件具有同等法力 甲方盖章:乙方盖章: 代表签字:代表签字: 日期:年月日日期:年月日

材料商与装修公司合作协议

合作协议 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神,按《合同法》有关条款规定,经双方友好协商,就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料),合作经营事宜达成一致意见,并签订如下合作协议: 一、合作材料:____________________ 二、合作期限为___年,自____年___月___日起至____年___月___日止。 三、合作方式: 甲方授权业务代表与乙方签署相关合作协议,建立合作关系。 四、产品价格及生产安装周期: 1、甲方向乙方提供材料的价格为装饰公司统一供货价(详见附件一); 2、乙方必须严格执行甲方的价格制度,不得低于甲方材料现行市场最低限价销售,不得高于材料供货价的1.6倍销售,否则视为无效合同,因此而造成的后果,由乙方自负; 3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权,并在调整价格前以书面形式通知乙方,同时将该材料的最新价格提供给乙方。 4、甲方提供材料生产周期为35天(复杂花型、材料生产周期45天),因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素造成的工期延误除外。 五、结算方式: 主材款由甲方与装饰公司按实际发生材料量的订单价格结算,安装完成后甲方及时将结算详单回执乙方,以便进一步办理相关手续。结算周期不得超过一个月。 六、甲方权利、义务: 1、权利: (1)对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为,甲方有权向乙方提出警告,直至终止协议;

(2)对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为,甲方有权向乙方提出索赔; (3)对于乙方攻击、贬低甲方产品,损坏甲方品牌形象的行为,甲方有权要求乙方做出合理解释,情形严重的,终止合作协议;造成甲方损失的,甲方有权追究乙方的法律责任; (4)如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失,甲方有权追究乙方的法律责任。 2、义务: (1)甲方应向乙方提供产品目录、产品色卡、价格表等文件、资料;甲方应指定专人与乙方进行接洽(详见附件一); (2)甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准; (3)甲方在产品装卸、运输及安装过程中,应遵守双方约定的要求,并遵守乙方作业环境的要求; (4)甲方应对所供产品的安装承担保修义务,保修期为一年,自安装之日起算,甲方在其所供产品保修期内出现质量问题,由甲方向终端用户履行保修责任及义务。 七、乙方权利、义务 1、权利: (1)乙方可以指定下属分公司(分店)与甲方进行合作; (2)乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品,有权向甲方提出索赔; (3)乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定,提出赔偿(由乙方或客户原因引起的工期拖延除外)。 2、义务: (1)乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品; (2)乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜; (3)乙方按终端用户需求,应提前七天向甲方订购所需产品,按甲方制定的标准文本进行填写,注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额等; (4)对于终端用户订购的产品,乙方应在安装前提前3天告知甲方安排安装。

家装劳务合同样本

家装劳务合同样本 劳务合同是民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议,通常意义上是指雇佣合同,以下是家装劳务合同样本,请看:家装劳务合同样本【1】发包方:___________建筑施工有限责任公司?(以下简称甲方) 承包方:_______________________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从______年_____月起至___________年_______月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____ %返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字

装修公司合作协议书

合作协议书 甲方(供方): 乙方(需方): (商业机密切勿外露) 甲乙双方基本信息 甲方(供方): 地点: 电话: 乙方(需方): 地点: 电话: 负责联系人: 手机: 甲乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则,就甲方与乙方所经营的产品等合作事宜达成如下协议: 一、甲方权利、义务 第1条甲方有义务将甲方产品信息、营销方案、市场信息提前与乙方进行沟通,以便维护乙方的第一知情权和优先选择权。 第2条甲方有义务采取有效措施,杜绝其工作人员以公司或私人名义向乙方工作人员(包括项目经理和设计师)私下直接或间接给予返利、赠送礼金、贵重礼品、有价证券,或采取其他变相手段提供不当利益。如果乙方人员私下向甲

方或甲方业务人员索贿如:礼金、贵重礼品、有价证券等,甲方有义务拒绝支付并向乙方进行投诉。 第3条甲方有权对乙方营业场所及其产品的销售方式提出改进建议。 第4条甲方应协助乙方进行各种与甲方提供产品有关的促销活动。 第5条甲方提供给乙方的宣传资料应真实可靠,若存在虚假宣传或侵犯他人知识产权的,甲方承担一切责任及经济损失。 第6条甲方对乙方提供信息负有保密责任。 二、乙方权利、义务 第1条乙方应按合同规定向甲方收取提成。 第2条乙方有权对甲方产品信息、营销方案、市场信息具有第一知情权和优先选择权;在合同约定条件内及市场同等交易、合作条件下,乙方有优先选择权,对于甲方生产或经销的新产品,甲方同意给予乙方享有首销权或同期销售权。第3条乙方有义务第一时间向甲方提供客户信息,并在其客户群中对甲方产品进行宣传。 第4条项目经理及相关专业人员第一时间配合甲方做好技术交底工作。 第5条负责甲方施工的监理与协调工作。 第6条乙方有义务和责任对甲方产品进行优先推荐权及唯一推荐权,不可推销与甲方相同相似产品。 三、合作方式及结算方法 第1条合作方式 1)由乙方提供信息(姓名、电话、楼盘、面积、户型图纸、特殊需求),甲方人员负责联系,并将其信息归档报备。 2)由乙方提前向客户推荐甲方相应产品,并通知甲方,甲方自主谈判签约,并将其合同文本传真与乙方报备。 3) 甲方可以派技术合作人员(设计师、项目经理)身份配合销售。 第2条返点比例 1)中央空调:成交价格的5 %提成; 2)新风系统:成交价格的10 %提成; 3)净水系统:成交价格的10 %提成; 4)中央除尘系统:成交价格的10 %提成。 第3条结算方法 1)甲方签约的客户:自收到客户的第一笔款项(合同金额的70%),即将总金额的返点返还于乙方。 2)若乙方与客户交易报价高于甲方报价,多余部分金额扣除税金后返还于乙方。 四、以上事项未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方单位(盖章)乙方单位(盖章) 甲方代表(签字)乙方代表(签字) 签约日期:签约日期:十你若真见过那些强者打拼的样子,就一定会明白,那些人之

装修公司与施工队签定合同范本

装修公司与施工队签定合同范本 发包方(以下简称甲方):徐州丰隆建筑装饰工程有限公司 委托代理人(姓名): 联系电话: 承包方(以下简称乙方): 委托代理人:联系电话: 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的宿州中山医院装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条:甲方工作 1、甲方负责与业主洽谈装修; 2、甲方负责设计方案; 3、甲方负责施工现场的施工进度,工艺说明,巡视督导,验收等方面; 4、负责工程测量,预算,设计,导购,现场管理; 5、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

第二条:乙方工作 1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度,同一着甲方工服,施工现场必须在明显位置悬挂施工安全措施标识牌,施工工程进度表; 2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,如乙方不按图纸及工艺施工,造成的损失由乙方负责; 3、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 4、乙方应处理好业主的关系,不得和业主争吵,有问题须及时向甲方反映,总包单位及时协调;乙方负责施工现场安全; 5、安全文明施工要求,施工过程中出现工伤事故由乙方全部承担及经济责任; a)、现场施工人员严禁在楼内开火做饭,不许赤身、穿拖鞋等不文明现象,如检查发现罚款50元/次; b)、施工人员必须按要求佩戴安全帽及安全带; c)、施工人员不得酒后上岗,发现责令停止工作并扣除罚款100元/次; d)、临时用水用电不得私拉乱接,用电隐患引起的火灾且后果自行承担; e)、施工人员不得乱丢烟头,吸烟到指定场所吸烟; f)、施工人员不得在施工现场随意大小便,发现扣除罚款30元/次; g)、施工人员杜绝粗言秽语及不文明举动,严禁打架斗殴如发现扣除罚款200元/次;情节严重应移交公安机关处理; h)、现场施工人员严禁向窗外抛洒废料及相应建筑垃圾,如发现扣除罚款100元/次; 6、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场;

装修公司劳务合同范本(标准版)

装修公司劳务合同范本(标准版) 发包方:___________建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:_______________________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将 ________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从_______年_____月起至_______年_____月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____ %返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%. 五、乙方的职责

1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方:_______________________ 乙方: ________________________ 甲方代表:__________________ 乙方代表:__________________

装修公司合伙协议书

合伙协议书 合伙人1、姓名_____________ ,身份证:______________________________________ 合伙人2、姓名_____________ ,身份证:______________________________________ 合伙人3、姓名............ ,,身份证:...................................... 经三人友好协商,达成合伙协议: 第一条合伙宗旨:公正公平、互助互利、团结一致、共创辉煌 第二条合伙名称、主要经营地:_________________________________ 第三条合伙经营项目和范围:家装、工装设计及施工 第四条合伙期限,自年月日起,至年月日止,共年。 第五条出资金额、方式、期限。 (一)合伙人,出资人民币元,所占股份比例%合伙人____ ,出资人民币___ ___ 元,所占股份比例% 合伙人—一,出资人民币元,所占股份比例%(二)本合伙出资共计人民币元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第六条盈余分配与债务承担。 合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。 (一)盈余分配:以所占股份比例为依据,按比例分配。 (二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以所占股份比例为依据,按比例承担。 第七条入伙、退伙、出资的转让。 (一)入伙。 1.新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意; 2.承认并签署本合伙协议; 3.除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。 匚)退伙。 1.①需有正当理由方可退伙; ②不得在合伙不利时退伙; ③退伙需提前60天告知其他合伙人并经全体合伙人同意; ④退伙后以退伙时的财产状况进行结算; ⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿; 2.当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙: ①死亡或者被依法宣告死亡; ②被依法宣告为无民事行为能力人;

与装修公司合同

兰舍硅藻泥特约经销协议书 甲方:吉林省兰舍硅藻新材料有限公司 乙方: 经双方友好协商,本着平等互利、共赢发展的原则,就硅藻泥合作事宜达成如下协议。 一、经销事项 甲方授权乙方经销甲方“兰舍硅藻泥壁材系列产品”,乙方不得经销同类其它产品。 1、乙方须按甲方指定的市场统一指导价格销售,不得随意变价,如 因市场原因价格变动,甲方会提前通知乙方。(价格表见附件1)2、乙方在合同有效期内完成所签订任务。 注:上月未完成的计划差额计入下月任务,依此类推。 二、利润、订单、施工、结算 1、乙方与甲方统一标价销售,甲方给予乙方返利如下: 2、乙方在与客户达成意向签订合同收取定金后,与甲方签订单合同。

3、甲方在收取乙方与客户合同金额80%后,给客户安排施工,乙方 须将工期提前一周通知甲方,施工完毕两个工作日内,乙方给甲方结算余款,返利直接扣除,双方一次性帐清。 三、甲方权利和义务 1、甲方有权根据市场情况调整产品价格,但须提前通知乙方。 2、甲方免费为乙方提供展板、图册、宣传资料、特约经销铜牌。为 乙方设计人员培训产品知识。 3、如果乙方连续三个月不能完成合同月度任务,甲方有权中止合作。 4、甲方有权监控乙方的价格执行及市场销售情况。 5、甲方有义务按照合同约定对向乙方订单及时施工,保证工程质量 及进度售后服务。 6、甲方有权采取任何措施保护产权利益,包括知识产权、商标的保 护等。 四、乙方权利和义务 1、乙方有义务为甲方培训提供条件(招集设计师统一培训) 2、乙方有义务维护好市场秩序,保证市场价格的稳定,维护双方的利益。 3、乙有权享受甲方举办的各种促销宣传活动,同时有义务配合。4、乙方有义务维护甲方市场形象,不得做有损甲产品形象的宣传。5、乙方有义务保守甲方商业机密,不得向第三方泄露合同内容。 五、争议解决 1、在销售过程中如遇甲方店庆等活动,按非正常价格销售时,甲方 通知乙方,销售奖励制度视活动价格双方共同商议;

装修公司之间的合作协议

装修公司之间的合作协议 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着平等互利,共同发展,优势互补的原则,经友好协商,在合作意向上达成一致,结为战略合作伙伴,为充分保证双方的权益,现就双方合作的具体事宜及双方的权力与义务达成如下协议:一、利润分配 1、甲方收取工程合同总价的25%乍为运作资金,乙方收取工程合同总价的5%乍为维修资金,剩余利润甲乙双方各占50% 2、广告部分及从采购部分。 3、各自承担工程合同总价5%隹护费,甲方工地完工一年由甲方付给乙方。 四、乙方权利与义务 甲乙双方签订合同之后,乙方须配合甲方工作,大致内容陈列如下: 1、组织施工队伍,对甲方已签合同并交给乙方施工的工地按照合同期限安排施工。 2、工程质量和所用材料按照甲方要求执行。 3、配合甲方完成业主方检查及验收工作。 4、承担所施工工地的一切安全问题。 5、对所施工的每一个工地,所有开支和明细每星期向甲方汇总一次。 6、乙方在施工过程中,如发现甲方的设计、预算等有疑问,应及时向甲方反馈。 五、甲方权利与义务 1、负责每个项目的勘察,设计,预算,签约等工作。 2、把每个需要乙方施工项目的设计图纸,预算及合同复印一份交给乙方。 3、确保资金到位,以免影响工程进展。 4、处理好业主方之间的关系,以免影响乙方施工带来的不便。 5、甲方提供主要材料供货渠道,及时跟乙方协商。 6、施工过程中如果遇到乙方不能解决的问题,甲方需要出面协调解决。 六、该合同终止及终止后的事项 1 、该厂因以下事由之一得终止:

装修公司劳动合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-6759-78 装修公司劳动合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

装修公司劳动合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方 法定代表人(主要负责人)或委托代理人 注册地址 经营地址 乙方性别 居民身份证号码 或者其他有效证件名称证件号码 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 在临居住地址邮政编码 户口所在地省(市)区(县)街道(乡镇) 签订日期:年月日 根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律 法规规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法

公平、诚实信用的原则,签订劳动合同,并承诺共同遵守: 第一条合同类型和期限 甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限: (一)固定期限,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共_____个月。 (二)其中试用期自年月日起至_____年_____月_____日止,共个月。 (三)乙方应在年月日前到岗。 注:《劳动合同法》调整了《劳动法》关于劳动合同终止的规定内容。取消了劳动合同的约定终止,规定劳动合同只能因法定情形出现而终止。也就是说,劳动合同当事人不得约定劳动合同终止条件;即使约定了,该约定也无效。 规定到岗时间的理由在于:《劳动合同法》规定劳动关系的建立日为用工之日(一般情况以到岗为准),劳动者签订合同后一直不到岗,企业不能随便解除合同,法律风险和成本很高,应约定到岗时间,以便后

材料商与装修公司合作协议范本

材料商与装修公司合作协议范本 甲方: 地址: 乙方: 地址: 甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神,按《合同法》有关条款规定,经双方友好协商,就甲方向乙方供应材料,合作经营事宜达成一致意见,并签订如下合作协议: 一、合作材料____________________。 二、合作期限为___年,自____年___月___日起至____年___月___日止。 三、合作方式 甲方授权业务代表与乙方签署相关合作协议,建立合作关系。 四、产品价格及生产安装周期 1、甲方向乙方提供材料的价格为__________________。 2、乙方必须严格执行甲方的价格制度,不得低于甲方材料现行市场最低限价销售,不得高于材料供货价的_______倍销售,否则视为无效合同,因此而造成的后果,由乙方自负。

3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权,并在调整价格前以书面形式通知乙方,同时将该材料的最新价格提供给乙方。 4、甲方提供材料生产周期为________天,因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素造成的工期延误除外。 五、结算方式 主材款由甲方与装饰公司按实际发生材料量的订单价格结算,安装完成后甲方及时将结算详单回执乙方,以便进一步办理相关手续。结算周期不得超过____个月。 六、甲方权利、义务 1、权利 (1)对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为,甲方有权向乙方提出警告,直至终止协议。 (2)对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为,甲方有权向乙方提出索赔。 (3)对于乙方攻击、贬低甲方产品,损坏甲方品牌形象的行为,甲方有权要求乙方做出合理解释,情形严重的,终止合作协议;造成甲方损失的,甲方有权追究乙方的法律责任。 (4)如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失,甲方有权追究乙方的法律责任。 2、义务 (1)甲方应向乙方提供产品目录、产品色卡、价格表等文件、资

楼盘与装修公司合作协议

装饰与房地产开发公司战略合作协议 甲方: 乙方: 依照《合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,为实现资源共享,和谐共赢,甲乙双方经过充分协商,本着强强联合,互惠互利的宗旨,在友好、平等、自愿,协商一致的基础上,就彼此长期合作事宜达成以下合作协议: 一:合作范围 甲方经营管理楼盘项目内设计施工装修 二:合作时间 2017年12月18日——2019年12月31日 二、合作方式 甲方为乙方提供合作项目所属小区基本信息,以及营销场地,广告宣传等配套服务,保障乙方业务的顺利开展。乙方为甲方免费提供合作项目户型设计方案及专业家装咨询,并免费提供一栋别墅,两套方案,两套单元房,每套两个方案,风格是新中式和现代。

三、合作内容 甲方为乙方提供的项目与内容: 1、甲方为乙方提供楼盘所有的户型图与水电安装图; 2、甲方为乙方提供售楼处、交房处排放乙方广告展架位、宣传单页等其他广告位。 3、甲方为乙方提供交房期间30米宣传位; 4、甲方为乙方提供交房期间室内装修咨询处; 5、甲方负责向业主推荐乙方公司,协助乙方承揽业务,但甲方仅承担推荐义务,除此以外的其他事项由乙方直接与业主洽谈,甲方无任何理由担保义务及不负责承担其他任何直接或连带责任; 6、甲乙双方公众微信号等其他网络宣传方式互相宣传。 乙方为甲方提供的项目与内容: 1、乙方为甲方提供户型方案效果图,甲方用于展示给业主或有意项购本楼盘住宅的人群,甲方不得向外流失或作为他用,乙方依法享有户型方案效果图的全部版权; 2、乙方为甲方提供售楼处户型方案效果图展板; 3、乙方为甲方提供交房期间领钥匙业主小礼品及手提袋; 4、乙方营销场地提供甲方宣传广告展、宣传单页等广告位。 四、其他条款:

装饰公司员工劳动合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 装饰公司员工劳动合同

编号:FS-DY-13223 装饰公司员工劳动合同 甲方(用人单位): 地址: 法定代表人(委托代理人): 乙方(劳动者)姓名: ____性别:____民族:____文化程度:____籍贯:____省____市____县(区)____乡(镇)____村(街) 身份:农业人口(____);非农业人口(____)身份证号码:现在住址: 甲方因业务扩展需要,招(雇)乙方为本公司职工。根据《中华人民共和国私营企业暂行条例》、《私营企业劳动管理暂行规定》和有关劳动法规,甲乙双方在自愿基础上,经平等协商,同意签订本劳动合同第一条合同期限 本合同期从____年____月___日起至____年___月___日止,____年。其中试用期从____年____月___日起至_____年____月_____日止,共____个月。第二条工作任务甲方安排

乙方从事____工作。乙方同意按甲方工作需要,在____岗位,承担____任务,担任____工种。乙方应完成岗位所规定的数量指标和质量指标:第三条工作安全、卫生条件 1. 甲方必须执行国家有关劳动安全与卫生的法规标准,采取劳动保护措施,改善劳动条件,建立安全工作规章制度,保证安全生工作和职工健康。2甲方不得安排未成年工(16岁以下)不宜从事的工种。第四条劳动管理 1.甲方必须严格执行劳动政策和有关劳动管理的法律规定,并根据国家有关规定建立、健全劳动制度及各项规章。 2. 甲方有监督乙方遵章守纪、安全工作、职业道德及工作任务完成情况的权利。 3. 乙方应严格遵守公司纪律和规章制度,不得把公司的各种机密和与公司利益有关的文件泄露给他人,若发现并对本公司已造成客户流失经济损失的,应根据后果及责任大小给予赔偿。工作中应服从甲方管理,积极完成所从事的工作。第五条工作时间和劳动报酬 1.甲方应实行每日8小时工作制每月有薪假为3天,因工作需要确需延长工作时间的,经双方协调而定。

装修木工劳务合同完整版

编号:TQC/K329装修木工劳务合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

装修木工劳务合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 甲乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。 一、工程名称和地址:十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。 二、工程承包范围:办公楼: 1. 平顶铝扣板吊顶300*300卫生间;600*600办公室。

装修公司用工合同书

装修用工合同 甲方:山西华天易美装饰工程有限公司 乙方:性别:年龄:身份证号: 住址: 甲方因工作需要,按照国家有关劳动法律法规、规章规定,聘用乙方为我公司的装修施工工队,双方根据“平等自愿,协商一致”的原则,签定本合同,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。 第一条合同期限。 合同期限,自年月日起,至年月日止。 第二条双方权利义务。 (一)甲方全面负责施工工程,制定施工工程计划、方案、进度、质量、安全、文明施工,对工程施工进行监督、检查及管理。 (二)乙方应当遵守甲方的规章制度,应按甲方的要求,按时完成规定的工作进度,达到规定的质量标准。 (三)乙方提供装修材料,乙方自备工具。 (四)乙方应当提高自身的劳动技能,提高安全意识,严格遵守劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 (五)施工过程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按时完工或者工程未达到规定的质量标准,由乙方承担由此对甲方造成的损失及相关费用。 (六)施工过程中,由于乙方的过失或者违章作业,造成自身伤亡或者他人伤亡的,由乙方承担责任。 (七)甲方因装修工作需要,经与乙方协商同意,可安排乙方加班加点。 第四条续订、变更、解除、终止劳动合同。 (一)本合同期限届满即终止。如双方协商同意,可以续订合同。 (二)如甲方订立劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经当事人双方协商不能就变更劳动合同达成协议的,甲方可以解除劳动合同。 (三)有下列情形之一的,劳动合同即告终止: 1.乙方已达到法定退休年龄的;

2.乙方死亡; 3.乙方被批准自费出国留学或出境定居的; 4.甲方被依法撤销、解散、歇业、关闭、宣告破产; 5.本劳动合同约定的终止条件已经出现。 (四)有下列情形之一的,甲方可解除劳动合同: 1.乙方严重违反劳动纪律及甲方依法制定的规章制度的; 2.乙方严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的; 3.乙方的行为按照国家的法律、法规规定被追究刑事责任或送劳动教养的。4.乙方不能胜任工作; 5.劳动合同期虽未满,但甲方因施工质量发生严重问题,确需按规定裁减有关人员的; 6.甲方破产或濒临破产处于法定整顿期间,确需按有关规定裁减人员的。 第五条违反合同承担的责任。 (一)一方违反合同,承担违约责任。给对方造成直接经济损失的,应当根据后果或责任大小,予以适当赔偿。 (二)劳动合同期未满,又不符合双方可以解除劳动合同或双方约定的其他可以终止、解除劳动合同条件,在未经对方同意而解除劳动合同的一方,按实际造成的损失赔偿。 (三)乙方对在合同期间得到的有关甲方公司的商业信息进行保密,不得将其泄露给任何第三者。乙方泄露,给甲方造成损失的,应该承担赔偿责任。 第六条争议解决。 (一)双方履行本合同如发生争议,应协商解决。 (二)在争议解决过程中,双方都应继续履行合同,保持施工连续,并保护好已完工程。 第七条其他。 (一)经协商一致,双方可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。 (三)本合同一式两份,双方各执一份。 (四)本合同经双方签订之日起生效。 甲方(盖章):乙方(签名或盖章): 签订日期:____年___月___日

相关主题