-燃气工程分包合同
-燃气工程分包合同
工程名称：
工程地点：
甲方：
乙方：
年月日
燃气工程分包施工合同
总承-燃气工程分包合同；
分包单位（以下简称乙方）：；
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规,甲、乙双方经过友好协商,甲方同意将总承包的燃气工程发包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务,本着紧密配合、互惠互利的原则,甲、乙双方达成以下合同条款,共同执行。
第一条工程概况
工程名称：；
工程地点：；
工程承包方式及范围：
1、工程承包方式
（1）本工程采用单户大包方式,即依照图纸及工程规范所述的红线内外的一切燃气工程,包括室内外燃气抄表、报警、切断等。乙方要代甲方签署监理合同,代甲方支付监理费、燃气开户费（费用由甲方负责）,乙方要负责按甲方要求申办开工许可证并负责相关费用,乙方负责支付质检费、管网测量费、市政管网接驳费、不可预见的红线内外市政管道占用道路、绿化费、城市道路占用挖掘费、临时占用绿地费、绿化补偿（赔偿）费、智能报警系统及智能抄表系统等相关政府部门收费、其他不可预见的费用等（即除监理费、燃气开户费外的一切费用均包含在合同中,由乙方负责支付）,乙方要负责协调同质检站、燃气监理公司、燃气管道公司的关系,确保一次性通过验收入伙时顺利通气。
（2）本工程采用按单户总价一次性包干,固定不变,除甲方要求的变更都不做调整的方式。即包人工、包材料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工、包所有相关税费、包所有的工程资料、包施工方案、包报建通过、包深化设计、包验收合格、包一次性竣工验收合格及取得“竣工验收合格证明书”、包验收合格后向燃气管道气公司等相关智能部门移交、包开户点火。
（3）为完成本燃气工程所需的各种费用（包括政府相关部门）
2、工程承包范围
乙方承包全部燃气工程按施工图、审图意见、国家及地方相关规范、规定施工所完成的一切工作内容,具体承包的范围包括但不限于下列项目：
（1）燃气开工前报审、施工组织和管理,包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。
（2）室内外燃气管道、阀门及设备安装；其中室外燃气含土建工程及与市政管道的接驳,室内燃气含入伙点火工作。
（3）燃气智能报警系统及智能抄表系统。
（4）所有孔、洞的施工、封堵（含防火、防水封堵）和修复工程,外墙支架洞的防水处理。
（5）所有材料设备的运输,包含垂直运输、水平运输和二次运输的材料包扎、装卸、转运、堆置和分配所涉及的一切工作内容。
（6）本次承包范围内配套燃气工程。
（7）所有的施工机械设备,包括水平运输机械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。为完成燃气工程所必须的工序或附属手续、材料。
第二条、质量标准
工程质量标准：按照国家及地方验收标准达到一次性验收合格。
第三条、合同价款
1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格,固定不变。
2、合同总价款暂定为（只做为付款依据,实际按每户单价包干）：
金额（大写）元整（人民币）
（小写）元（人民币）
工程每户单价（小写）元整（人民币）：其中自动抄表元/户包干,报警系统元/户包干,自动切断元/户包干,此三项户数如有调整按实际施工数量结算,本工程承包范转内其它工程元/户包干,不予调整。
3、本合同每户包干单价不因政府政策变动和材料价格波动或其他任何原因而调
整,为交“钥匙”价。
4、变更及签证等价款的确认：本工程承包范围内（为达到验收目的甲方要求的
变更不另增加费用）工作内容都不存在变更或签证,如甲方为达到美观等其它方面要求变更或签证的计价办法为：投标中有预算单价的按照投标单价执行,投标单价中没有的按《2003深圳市安装工程消耗量标准》、年月信息价及相关资料计算,如信息价上没有的材料须报甲方认厂、认价。
第四条、合同文件组成及解释顺序
合同文件能相互解释、互为说明,组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、合同变更和补充协议；
2、本合同条款；
3、更改通知、招标文件以及经甲、乙双方签字盖章认可的施工图；
4、明确双方权利义务的会议纪要、决议；
5、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；
6、投标文件。
第五条、标准、规范、图纸、通知
1、适用标准、规范
（1）本工程的施工必须符合现行国家、行业及省市地方标准、规范、行业通行做法或部门具体规定的要求。
（2）国内没有相应标准、规范的,由乙方提出施工技术措施和施工工艺,经监理、甲方书面认可后执行。
2、图纸
（1）本合同中所指图纸依据为：经甲乙双方盖章的机械工业部深圳设计研究院、燃气公司审批通过的工程施工图、审图意见及工程变更通知单。（2）签订合同后,甲方向乙提供套施工图纸。乙方需要增加图纸套数的,由其自行负责。
（3）甲方有权向乙方发出保证工程正确实施,完成以及缺陷修复所需的补充图纸和技术资料,乙方必须无条件执行。
3、通知
乙方在收到甲方监理指令、通知或者其他文书之日起超过日仍未回复,只要有监理单位证明,即视为默认同意。
第六条、甲乙双方的责任和义务
1.甲方的责任和义务
（1）凡涉及工程进度、工期、验收、工程量、工程造价、结算或者付款事宜的书面文件,除监理单位签章外均须由甲方负责人、双方预算工程师、双方项目经理共同签字并加盖公章后,方可生效。
（2）甲方应在本工程开工前完成以下工作：
a提供施工用水用电接驳点；
b组织监理单位、乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
（3）按本合同规定支付工程形象进度款和办理工程结算款。
2.乙方的责任和义务
（1）乙方委派和为全权代表,其中任何一人均有权单独就本合同所涉及的乙方权利和义务行使承认、放弃或者变更权利。
（2）乙方必须遵守国家政策法律、法规及地方有关规定。乙方必须按照甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守或表现不良的人员,被撤换人不得重新在本工地工作,撤换和新人到岗必须在日内完成。
（3）按照国家及地方有关规定,乙方特殊工种和人员必须持证上岗,否则引起的法律后果由乙方承担。
（4）乙方承包范围的工作内容,乙方必须处理好与政府相关部门的协调工作,并办理施工所需一切手续,承担与之相关的一切费用。
（5）乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当自行承担损害赔偿责任。
（6）乙方在进场前应向总包单位支付该合同工程范围总造价的 %作为总包管理费,由甲方从工程款中扣除。
（7）乙方必须按甲方、监理审定的总平面布置图在指定区域内搭设工程施工所需要的临时设施；工程施工中或者完工后甲方认为不需要的临时设施,乙方必须负责自费拆除和清理出场。
（8）竣工验收和乙方退场时,必须清理现场,保证施工场地达到工完场清的要求。（9）无论双方配合情况如何,不论是否结算完毕,乙方必须按照甲方要求出具办理竣工验收、房地产权利证书所需要的一切文件及从事其它配合事宜。
（10）燃气工程竣工资料由乙方负责收集、整理,归档并通过政府相关部门验收
合格,包拿到燃气系统验收许可证等所有与燃气有关的许可证。
（11）乙方负责一次性验收通过,并承担一切费用。
（12）乙方必须对本工程所涉文书、图纸、资料等承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向第三方发表或者披露。
（13）负责整个燃气工程调试、培训、并确保整个燃气工程顺利投入使用。（14）无条件配合建设方、监理单位及总、分包单位进行施工；无条件配合、协助与本工程有关单位进行与乙方所安装的所有设备有联锁、联动控制的施工。否则,由此引起的责任由乙方负责。
（15）乙方未依约履行上述各项义务,自愿向甲方承担违约责任；对甲方造成损失时,自愿向甲方承担全部赔偿责任。
（16）按照国家及地方有关规定,承包特殊工种和人员必须持证上岗,否则引起的法律后果由分包人承担。
第七条、施工准备工作
1.施工组织设计
（1）乙方必须在签订合同后日内向甲方和监理单位提供《施工组织设计》施工进度计划。
（2）乙方提供的《施工组织设计》,经甲方和监理单位审核批准后仅作为乙方施工的指导性文件,不作为结算依据,投标文件也不作结算依据。此外甲方和监理单位有权根据施工的实际情况对已经审批的《施工组织设计》进行修改。
（3）乙方必须严格按照经审定的施工计划组织施工。
2.进度计划
（1）工程施工过程中,乙方必须按照甲方和监理单位的要求,按时提交周施工计划、月施工计划、阶段施工计划和总体施工计划并经其审批后执行。
（2）工程施工计划的格式和细节应符合甲方监理单位的要求。
（3）甲方和监理单位有权要求乙方对进度计划进行修改,乙方必须积极配合。如果甲方和监理单位认为工程的实际进度与已经批准的最新进度计划不符时,可要求乙方提交符合要求的计划,以确保工程在本合同工期内竣工。
3.施工准备
（1）乙方必须提供一切必要的仪器设备及专业技术人员,并根据甲方书面给定的
原始基准点、基准线和控制标高,对工程进行准确放线、准确测量。
（2）一切与施工相关的材料、设备和临时设施,只要运至施工现场,必须按甲方的要求堆放,未经甲方书面同意,不得外运。
第八条、工期
1.工期
本工程竣工之日为年月日,从本合同签订之日算起,到期工程竣工验收、市政碰口、入伙通气后甲方书面评定合格为止。施工进度计划（包括周、月、阶段、总体进度计划）每延迟一天罚款元,但罚款总额不超合同总造价的 %。
2.节点
本工程必须于合同订明的节点时间、各阶段节点时间以及经甲方审定的进度控制节点时间内完成。
第九条、材料
1.材料设备的供应、验收及检验
（1）本合同签订后日内,分包人必须按工期要求向总承包人提供半月、月、阶段和总体材料设备采购计划。
（2）分包人应接收设计变更之后天内提交调整后的甲供材料和设备的总需求量表及供应计划。
（3）本工程所有材料设备由甲方委托乙方采购,乙方必须保证所采购的材料设备符合国家标准、燃气集团统一规定。材料设备价格、人工费、机械费、材料送检费、保管费、辅材费、税金以及其它所有费用已经包括在总承包价款内。
（4）本合同签订后天内,乙方将所购材料设备的品牌、规格、型号编成明细表格交甲方审核。
（5）乙方采购供应的所有材料设备,甲方统一安排送检,由乙方履行送检义务,乙方在甲方和监理单位监督下开展送检工作。凡因送验不及时而影响施工,由此产生和一切责任包括但不限于工期延误、将不合格材料用于工程后的拆除和返工等责任,均由乙方承担。
（6）乙方必须保证采购材料设备的质量,甲方有权对乙方购入现场材料设备进行随机抽样送检,送检材料及设备的检测费用由乙方承担。
2.用于本工程材料质量的特别约定
（1）严禁乙方采用非国家标准材料和设备；
（2）乙方用于本工程的材料与设备没有出厂合格证明和经送检或复检后检验报告中指明是不合格的,均不得使用；
（3）乙方所采购的材料、设备必须经甲方认质、认品牌后方可进场。
第十条、借工及借料
1.借工
（1）总承包人完成本合同规定以外的工程内容,需要借用分包人人工的,分包人必须按照总承包人要求时间、地点和人娄进行配合。当次借用人工按累计小时计算。
（2）借工每小时单价：不分任何工种,统一按元/小时（已含管理费和税金）单独结算借工费用。
（3）借用人员仍由分包人统一管理,安全施工。借工过程中发生的一切责任事故及损失由分包人自行承担。
2.借料
（1）总承包人因工程需要,向分包人借用材料,分包人必须无条件配合。
（2）若属于借用周转材料,不得向总承包人收取任何费用,总承包人使用后及时归还。
第十一条、质量、安全、文明施工和竣工验收
1.工程质量和检验
（1）质量要求：按照国家现行的检验评定标准经过甲方评定,达到合格等级。（2）质量检察验收与控制：不允许出现分包单位。
（3）工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时,以要求更严格者为准。
（4）质量奖罚
分部分项工程,经一次返修后工程质量达到合格的,该项工程造价按本合同要求计价不下浮；经2次及以上返修才达到期合格的,每返修一次该分部分项工程结算造价下浮3%.
2.安全文明施工
（1）乙方应当按照国家及地方标准组织施工,遵守有关工程建设安全生产及文明施工的管理规定,强化安全文明生产意识、积极消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员、甲方和监理单位的监督检查。如发现事故隐患,甲方和监理单位有权责令限期整改；如发现违章指挥或者违规作业,甲方和监理单位有权责令立即停止。
（2）乙方施工过程中所发生的一切损失和事故责任均由其自行承担。
3.成品保护
（1）建立成品保护责任体系
a乙方项目经理：项目经理进行全面管理。首先根据各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和成品保护奖罚制度,以此作为管理体制的依据。通过教育强化工人的成品保护、并分区、分段指定成品保护责任人,明确责任范围。乙方项目经理还要负责科学合理安排、组织施工程序。本项目承建燃气安装工程和其他各专业分包工程需在主体、砌筑工程进行中组织协调,配合预理或预留洞,并及时办理隐蔽检查。
b乙方工长：各工长直接对项目部负责,依据成品细则,对操作者或成品、半成品施工过各跟踪检查。并根据奖罚制度进行处理。负责对进入施工现场的易损材料、构配件、零件进行合理的存放,采取适当的保护措施。对上道工序产品进行保护,本道貌岸然工序产品交付前进行保护。
c乙方操作工作：操作工人负责在施工过程中对成品和半成品的保护。（2）半成品、成品保护措施
a乙方对于施工场地管理范围内的所有成品、半成品有保管责任,因乙方管理不善造成工地内成品、半成品的损坏、污染、遗失,乙方必须及时修复并负全部责任。
b在施工中,由于乙方原因造成其他承包商安装的成品、半成品或材料、设备及设施受损,一切费用和补救措施由责任方承担（以上乙方负责查找原因,如找不到原因应由乙方负责）,但乙方如未能采取有效的保护措施则应承担相应的责任。
c乙方在进地任何与其他承包商设备、管线有直接联系的安装、调试活动前
三天,书面通知监理工程师、甲方和相关各方,以便其做好保护和保管工作,因我们不及时通知而造成的所有损失,乙方无条件予以赔偿。
d乙方对自身的成品、半成品的保护遵循有关的规程、规划和设备说明书要求,注意材料、设备存放的防火、防潮等。避免由于存放和维护措施不当而造成材料、设备的变形、变质、失效、损坏。
4.验收和竣工验收
（1）隐蔽工程乙方自检后通知监理、甲方验收。未经监理、甲方验收,不得进行下一步工序及覆盖工作。
（2）管道试压前天,由乙方书面通知甲方,甲方参与试压工作。
（3）乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于验收前天向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到报告后尽快组织有关部门验收,并在验收收后提出修改意见,乙方按修改意见进行修改,并承担由乙方原因造成的修改费用。
第十二条、合同价款和工程款项支付
1.合同付款
（1）本合同总价款是依据现行的标准和规范、工程施工图、设计变更、审图意见、经甲方和监理单位审定的施工组织设计等,完成工程承包范围内的全部工程项目所需的一切费用。合同总价款包括但不限于以下内容：a本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费、设备进退场和安拆费、边坡处理费、建设费、城市管理费、城市环保相关费、城市卫生费、室内环境检测费、工程排污费、施工和生活用水电费、道路占用费、成品及半成品维护费用经及施工过程中对本工程范围内及周围建筑物（构筑物）、道路、地下管线管渠（电线电缆、光纤光缆、煤气管道和给排水管等）设施的保护及修理和其他可能发生的一切费用。
b台风、防洪、排洪、排水、抽水、降水等因素以及雨季、夜间及正常施工所需措拖的设计、施工、安装、运行、维护、维修和保养等一切费用。
c所有垃圾渣土等,乙方运送到工地以外的合法堆卸地点,无论距离远近,运输中所发生的运费、装卸费、环保费、城市卫生费等费用。
d乙方负责所有材料设备的运输、装卸、搬运、二次及多次运输、损耗、保
管等费用。
e各种材料设备、样品和试件的试验费用、检测费用,以及为此而提供样品、试件等和一切费用。
f工程材料设备与施工图纸要求不一致引起工艺变化,从而导致施工人工费、机械费、材料增加的费用。
g不论何种原因导致乙方停工、窝工、机械停滞等所产生的一切费用及损失。
h按国家规定缴纳的营业税、城市维护建设税和教育附加等税费,及合同执行中政府规定的或增加的应由乙方支付的各种税费和罚款等。
i乙方为实施本工程而投保的施工人员工伤保险和第三者意外伤害险等各项保险费用。
j出现几年内未发生过的国家规定的不可抗力事件而给工程造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。
（2）本合同总价款一次性包定,不做任何调整。下列原因不得增加工程费用（注：签证在隐蔽验收之前或三天内上报甲方,过期视为放弃, 以下不做签证）：
a 凡是在施工图（含甲方直接分包的专业工程,以甲乙双方盖章认可的为准）范围内,即使是出现图纸错误、矛盾、标注不清或者设计修改通知和审图意见不详细或者各专业之间相互矛盾以及图纸和设计修改未涉及到,只要按施工行业惯例应当完成的工作,乙方均应充分考虑,并且承诺不得以此为由增加工程费用。此外,如果施工图纸出现上述问题,正确的施工执行方案的决定权在甲方,乙方必须服从。
b乙方对施工图未进行认真会审,在施工过程中发现铁件、套管、预留孔洞事先没有预埋、预留应及时提出由相关单位进行整改；燃气敷设管道标高和走向有误,事后需采取补救措施才能满足工程需要,由此产生的人工费、材料费、机械费及其它所有费用均由乙方承担（甲方自身原因要求改动除外）。
c乙方承包范围内工程,如因甲方或者工程施工需要出现设计图纸变更或修改,只要乙方尚未施工到该部位,若没有材料变更或工程量增加,则不属于工程变更范围,乙不得以此为由增加工程造价；若有材料变更或工程量增加可办理签证增加或减少工程量。
d采用新技术、新工艺、新措施、新材料未经甲方同意而增加的费用。
2.工程款支付条件与变更的处理
（1）合同签定后乙方进场施工样板房、户外管、户内管、设备安装调试完成后天内支付合同价%。
（2）工程竣工验收完成取到验收合格证、市政碰口、入伙通气点火后且在结算完成后日内支付至结算总价%的工程款；预留结算总价的%作为工程保修金,一年期满后,如无质量问题甲方一次性无息按实返还。
（3）乙方须于合同约定的所有节点工期完成后的日内向甲方和监理单位报送节点工期内完成工程形象进度报表、质量安全报表和同步的工程资料；工程款支付申请表；工程款发票。甲方和监理单位在收到乙方上述资料后进行审查工作,以确定是否符合工程款支付条件,上述资料必须经监理单位、甲方现场工程师、预结算工程师和项目经理签字确认无误,方为有效。乙方未按照规定提供上述资料或提供资料有误,甲方有权拒付。工程量确认后甲方支付工程进度款。
（4）因工程变更增加的费用,须经监理、甲方现场代表、预结算工程师、甲方项目经理共同签字并加盖公章后生效,且变更费用甲方在竣工结算后支付,乙方须无条件按甲方要求进行施工,不得以“变更”为由要求中途支付“增加的费用”。第十三条、竣工验收和结算
1.竣工验收
乙方向甲方提交工程竣工验收报告及全部验收资料后日内,除其管理及维修人员、维修用机械化设备和材料外应当全部退出工地现场,满足文明施工和工完场清的条件,由乙方组织验收,并保证一次验收通过。
2.竣工结算
甲方依据施工过程中签收乙方的施工资料确认最终结算金额。
第十四条、违约及争议
1.违约
（1）甲乙双方违反本合同的责任或者义务性条款,均属违约,违约方除向守约方承担前述规定的责任外,还自愿支付违约金万元/次（本合同对违约金有特别规定的,适用特别规定）。违约金总额不足以赔偿对方损失的,违约方还须全额赔偿。
（2）乙方在本合同生效后天内不能进场有效的组织前期施工准备,当作有
意施延工期的违约行为。甲方有权没收履约保证金并解除合同。若在施工过程中,乙方单方面解除合同,乙方自愿向甲方支付违约金人民币万元。
（3）为保证工期,乙方不得以任何原因停止工程施工,除非甲方连续个月未依约付款（但工程质量问题、工期达不到甲方要求和虚报工程量等乙方原因造成甲方拒付除外）,否则乙方自愿向甲方支付万元的违约金/次。
（4）合同约定应由乙方完成的工作,如果乙方拖延或者拒绝,甲方有权责令其完成。乙方在收到甲方书面指令之日日内仍未执行的,甲方有权委托他人完成,由此产生的所有费用由乙方承担,并且乙方自愿支付元/次的违约金。
（5）甲方和监理单位根据施工组织设计对乙方的分段工期、工程质量、人员及机械配备进行监督检查。如果在天内甲方和监理单位就同一事实向乙方提出整改超过次（不含本数）,而乙方仍不能达到合同规定的要求,乙方自愿支付元/次的违约金。
（6）如果因乙方工程质量和工期延误导致甲方向购房业主赔偿时,乙方自愿按照甲方已付金额全额赔偿。
（7）业主入伙前日内,乙方保证无条件与甲方和物业管理单位签署三方保修合同,承诺按照甲方或者物业管理单位要求全面履行保修义务；同时乙方委派和为工程保修负责人。凡因乙方维修不及时或者达不到业主要求导致委托第三方的维修费用全部由乙方承担；以上所有费用直接从乙方保修金中扣除,保修金不足部分,甲方享有追索权。
（8）发生重大伤亡事故（死亡1人以上或造成全部经济损失伍拾万元以上）或者其它伤亡事故或者质量事故,乙方作为第一责任人,应当及时汇报,负责处理,并承担一切损失和费用。
（9）乙方应在工程验收合格后日内甲方提供套竣工资料,否则,乙方自愿向甲方支付违约金元。
（10）项目技术负责人和项目相关施工员必须按时参加每周甲方或者监理单位组织的工程会议。迟到15分钟内,乙方自愿支付违约金元/次；迟到15分钟至1个小时,乙方自愿支付违约金元/次；迟到1个小时以上,视为未出席会议；如未出席会议,则乙方支付违约金元/人次。此外,如甲方
有重大事情,乙方必须随叫随到。以上规定以会议纪要或者签到记录为准,若有违反或者冒签,只要有监理单位证明,则乙方必须支付违约金。
（11）不服从监理、甲方指令,每次罚款人民币元/次。
（12）乙方依约应支付的违约金,甲方有权从履行保证金扣收,亦有权直接从工程款中扣除。
2.争议
（1）履行本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商不成,任何一方均有权向合同签订地――深圳市福田区人民法院起诉。
（2）.争议处理期间,如未涉及合同约定的解除事由,为了保证工程进度和工期,乙方仍应继续施工,履行本合同剩下义务。
第十五条、不可抗力
不可抗力
总承包人、分包人约定的其他不可抗力：
（1）战争；
（2）级以上的大风；
（3）级以上的地震；
（4）持续降水24小时且降雨量为mm以上；
（5）摄氏度以上并持续2天的高温天气；
第十六条、工程质量缺陷保修
本工程保修期为年；在保修期间,乙方接到甲方通知后,应在小时内赶到现场处理,否则,甲方有权委托他人处理,由此产生的一切费用由甲方在质量保修金中直接扣除,乙方无异议。
第十七条、履约保证
乙方于本合同签字盖章的同时,交纳现金元,作为其履约保证金。乙方如无违约情形,待全部工程完工且经甲方验收合格后天内无息返还％,其余％待工程竣工验收合格后天内无息返还。
第十八条、合同的解除
1.解除合同条件
（1）乙方有下列情形之一,甲方有权单方面解除本合同。
○1在甲方要求的时间内,无正当理由而不能按计划正常开工拖延10天以上。
○2不能组织连续、有序的施工,总体或节点施工进度比甲方计划拖延30天以上,甲方发出书面通知后,3天内仍未采取有效的赶工措施。
○3未获甲方书面同意,擅自分包工程的任何部分。
○4转包工程。
○5发生4级以上（含本数）重大伤亡事故1次及以上。
○6发生4级以上（含本数）重大工程质量事故及以上。
○7具有其他严重违反合同的行为。
2.解除合同时乙方的有关义务
（1）乙方应在收到甲方解除合同书面通知后天内乙方的管理和施工人员全面撤离现场,并将其编制的全部施工文件、记录和甲方颁发的设计文件、指令、通知等文件和档案资料,整理移交甲方。否则,不予进行结算。并且甲方有权委托他人清理乙方在现场的材料、设备和临时设施等,所发生的一切损失和费用由乙方承担。
（2）工程结算：
A、乙方如未施工,则履约保证金不予返还；如果已经施工则应将已完成并经甲方验收合格那部分工程的工程量,列出详细结算清单,提交甲方审核,其单价按正常价格的60％计算。
B、由于乙方责任造成任何工程缺陷的修复费用、工期延误导致甲方赔偿其他分包商的损失、甲方另外委托单位施工的损失、延期入伙导致甲方赔偿业主的损失以及造成甲方的其他一切损失,均由乙方的工程结算款中扣除,不足部分,甲方有权向乙方追索。
C、因乙方违约导致甲方解除合同,乙方的工程造价按本合同结算价下浮％结算,但未通过甲方验收合格的工程量不予结算。并且,工程结算款再办清结算手续后第个月支付至%,余%待接替乙方的施工单位与乙方办完交接手续后再支付给乙方,乙方无异议。
第十九条管理和廉政协议
监理例会管理：乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会,因
故不能参加的应提前4 小时向甲方提出书面申请并在获得甲方批准后方可缺席（未经申请批复且迟到5 分钟以上者视为缺席）,否则乙方向甲方支付违约金500 元/人次。乙方应在甲方组织的会议期间,遵守会议纪律：不得吸烟、不得私下谈话、不得接听电话、手机设为振动档或关机、不得迟到（超过约定时间不入会议室即为迟到）、不得早退（未到主持人宣布散会离开即为早退）、不带记录本和笔、不签签到表,否则由乙方支付甲方违约金100 元/人/条/次。
廉政管理：为加强工程项目建设期间的廉洁合作,确保项目高效优质按期竣工,甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
1. 甲方责任
（1）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。（2）甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
（3）甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报乙方单位领导。
（4）甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
（5）对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。
2. 乙方责任
（1）乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。
（2）乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报甲方单位领导。
（3）乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
（4）乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承担合同总价的1%的违约金,并对本方知情不报人员进行相应处罚。
（5）如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员,被司法机关立案查
处的,甲方有权取消或终止工程合同的履行,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
第二十条、合同终止
工程通气后,结算价款支付完毕,保修期满。本合同即告终止。
第二十一条、合同份数及生效
1.本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。
2.双方法人或法人代表签字、盖章,且在收到乙方履行保证金后此合同生效。以下无正文。
总承包方（公章）：分包方（公章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
时间：时间：
附件1：报价清单
附件2：工程质量缺陷保修书
建设方（全称）：
甲方（全称）：
乙方（全称）：
为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用,建设方和甲方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质理条例》,经协商一致,签订工程质量缺陷保修书。甲方在质量
缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担保修责任。
一、工程质量缺陷保修范围
质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量缺陷保修范围,双方约定如下：
二、工程质量缺陷保修期
质量保修缺陷期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修缺陷期。
双方约定本工程质量缺陷保修期如下：
地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为年；
电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为年；
供热和供冷系统工程为个采暖期、供冷期；
装饰装修工程为年；
其他项目保修期约定：
三、工程质量缺陷保修责任
1、属于保修范围内的项目,在保修期内,乙方应在接到保修通知之日后7天内派人修理。甲方不在约定期限内派人修理,如果乙方不按期或按要求维修则建设方可委托其他人员修理,但费用从该缘来居高低压配电分包工程的保修款中扣除。
2、发生紧急抢修事故的,甲方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
四、工程质量缺陷保修费用
工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承
担。
五、工程质量缺陷保修金
工程质量缺陷保修金一般为施工合同价款的5%左右,甲方与乙方约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的5%,具体为：
币种：人民币
金额：竣工实际结算总价款的5%作为工程质量缺陷保修金
质量缺陷保修金银行利率为：不计利息
六、工程质量缺陷保修金的支付
甲方在该工程保修期满后,将保修金扣除相关费用后支付给乙方,但并不免除乙方在保修期内的保修责任。
七、其他
建设方甲方约定的其他工程质量缺陷保修事项：
本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由建设方、甲、乙方三方共同签署。
建设方：（公章）：
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
编号：燃气工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
燃气工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行燃气工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条承包范围 按甲方提供的总体规划及建筑单体图纸、说明书及资料，乙方负责完成 的一切用气场所的室内外燃气管网设计、安装工程。 第三条承包方式 1、本工程由乙方以包设计、包安装（包工包料）、包监理、包道路开挖补偿、包规划测量费、包管道接驳作业费、包安全、包验收合格、包通气、包点火、包税金的方式大包干，不含增容费。 2、住宅按元/户。 3、住宅外用气场所燃气工程的结算办法：本项目住宅外用气场所（包括但不限于会所、酒店、学校饭堂、员工饭堂等）工程量的计算，以足够供应场所所需管道直径的支管起计（不计干管分摊），根据施工图纸、现场签证、设计变更按实结算。
执行年《定额》，计费程序执行文件，工程类别按类收费，预算包干费按％计（设计费、监理费用不能另计），执行有关文件，总价下浮。甲方现场签证人员为。 4、以上单价在本合同期内不因设备材料市场价格的变化而提高费用，按实际完成户数及工程量结算总价款。 5、乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。 第四条工期 1、工程开工前日，甲方向乙方发出开工通知书；开工前日，乙方必须提供施工图。 2、乙方应于完成全部管道安装工程，并通过竣工验收及取得有关主管部门的竣工验收合格证并交付甲方。 3、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：（1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工； （2）不可抗力因素。 第五条工程质量及验收标准 1、按《中华人民共和国城镇燃气设计规范》等国家现行有关施工与验收规范、标准及省、市现行验收规范和执行，管道安装应符合天然气管道安装标准。 2、由甲乙双方会同质量监督部门，以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，国家施工验收规范和质量检验标准为依据进行验收。 3、乙方在每种类型楼宇燃气管道设备安装时，应先做一间样板间，经甲方确认后方能按样板间要求全面进行安装。 4、乙方向甲方申请组织有关人员进行初步验收，甲方应在接到通知后三天内验
民事诉状 原告：********，住所地，*******，法定代表人：**，职务：董事长 联系电话： 被告：***，住所地，西安泾河工业园长庆东路东段 法定代表人：*** 职务：总经理 联系电话： 诉讼请求 1、请求法院依法判令被告支付工程款812158.8元 2、请求法院依法判令被告支付拖欠工程款的利息损失156821.7元（2016年1月6日至2019年8月19日的利息按照同期银行贷款利率计算，2019年8月20日至2020年4月20日期间的利息按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场利率计算），及自2020年4月21日起至实际支付之日按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场利率计算的利息； 3、请求法院依法判令被告承担本案的案件受理费、保全费。 事实与理由 2014年3月24日，原被告双方就玫瑰苑1#、2#、3#、10#、15#、20#楼幕墙工程签订了编号为XAXJ-JWHT-201426DE的《建设工程施工合同》，合同暂定总价8797366.36元人民币。2014年11月22日原被告双方签订《玫瑰苑1#、2#、3#、10#、15#、20#楼幕墙工程补充协议》，确定编号为XAXJ-JWHT-201426DE 的《建设工程施工合同》包干总价为7926633元。 该工程于2015年12月24日竣工验收合格，合同履行过程中，
2015年8月7日双方以《工作联系单》形式确认对玫瑰苑1#、2#、3#门厅幕墙施工项进行甩项，并明确甩项部分工程款为339856元。2014年11月10日被告确认工程变更，增加费用10971元，故该工程最终结算价款为7616910元，被告已支付工程款6704751.2元。（玻璃变更品牌以《联系函》形式减掉10万元未计算） 按照《建设工程施工合同》约定，被告应在工程竣工后支付至结算价款的95%，两年质保期届满后支付5%质保金，该工程质保期于2017年12月23日届满，被告现应支付工程款比例为100%。截止2020年3月20日，被告尚有912158.8元工程款尚未支付，被告长期拖延支付工程款，已严重影响原告的生产经营，为维护原告合同权益，特诉至贵院，请法院依法判如所请！ 此致 ***区人民法院 原告：***************** 2020年3月20日
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
燃气施工合同 甲方 乙方 根据《中华人民共和国合同法》以及燃气施工有关法律法规，经甲乙双方友好协商，制定本合同。 一、工程基本概况： 1、工程名称：燃气入户工程； 2、施工地点：新乡地区； 3、工程内容：从主管道地面接口到各户的工程安装； 4、工程量： 5、施工工期： 二、双方的责任与义务： 1、工程所需的主副材料（管道、支架、撑杆、螺丝等）由甲方提供；甲方所提供的材料要保证质量，因材料质量问题所造成的事故和经济损失，以及给乙方造成的误工费由甲方承担； 2、甲方负责协调与当地政府和居民的关系，协助解决乙方住宿、用水、用电等问题，确保乙方正常施工；因与当地政府和居民关系协调不当，不能正常施工，给乙方造成的误工费由甲方承担；因乙方自身原因不能正． 常施工所造成的损失甲方不负责； 3、甲方要及时安排技术人员对乙方完成的工程进行验收，自乙方申
请之日起，甲方十五天内对乙方已完成的工程进行验收； 4、甲方要尽快做好对乙方的技术培训，明确施工要求和验收标准， 及时指出乙方施工中存在的问题和不足； 5、乙方要向甲方提供与施工有关的证件（如焊工证等），证件与施工人员必须相符； 6、乙方要保证工程质量，根据甲方施工标准和要求进行施工，并先 行自检，自检合格后申请甲方对工程进行验收；甲方对乙方工程第一次验收不合格，乙方返工整改后可以申请甲方第二次验收，第二次验收仍然不合格，甲方将乙方工程款结清后，解除合同，乙方自行退场； 7、工程所需的工具，耗材由乙方自行承担； 8、乙方要在保证工程质量的前提下，加快施工进度，并妥善处理与 当地居民的关系，遵守当地的风俗习惯，确保施工顺利进行； 9、乙方要按要求用一穿着工作服，进入施工场地必须佩戴安全帽， 施工场地必须放置安全警示标志，乙方要为施工人员购买人身意外险，要确保一切施工人员和设备的安全，如发生事故由乙方自行承担。 三、付款方式： 1、每户安装费平均价格为 2、以村为单位，每完成一个村，甲方付给乙方总工程款的60%，甲 方验收合格后，再付给乙方总工程款的35%，剩余5%为质保金，一年内不出现属于乙方责任的安全质量问题，甲方将5%质保金付给乙方；乙方户名： 乙方账号：
合同编号： 范县产业集聚区濮王产业园天然气管网安装 工程施工合同 建设单位：范县天然气有限公司 承包单位：濮阳市华隆建设集团市政有限公司 监理单位：濮阳市诚德咨询造价有限公司 年月日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工相关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程批准文号： 资金来源：企业自筹。 工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）的要求。 开工时间： 竣工时间： 二、工程承包范围 范县产业集聚区濮王产业园天然气管道、设备的安装、管沟的开挖、清沟、回填、夯实及警示带的敷设、标志牌的埋设及安装完毕后的吹扫、试压、置换工作。 三、发包人的主要工作 3.1负责筹集工程资金，依照合同约定的金额及工程进度向承包人支付工程款。 3.2负责外部关系协调（征地、拆迁工作），负责办理管道沿线的征占地、拆迁及穿越手续。 3.3负责工程所需主要设备材料的采办（见合同附件1：《发包人
供应材料设备一览表》）,负责按计划和施工进度供应，负责将设备材料送到双方商定适合的地点。 3.4开工前三日内，发包人组织进行图纸会审和设计交底，并将水准点、坐标控制点位置提供给承包人，及时解决图纸或安装中可能出现的各种问题。 3.5 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 3.6 隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查，发包人及监理没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 3.7 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付合用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 3.8 因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。 四、工程监理的主要工作 4.1本标段项目总监是： 现场施工监理是： 未经发包人同意不得更换。 4.2按照ISO9002审查承包人的质量管理体系，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计。 4.3质量控制
承包合同纠纷起诉状 篇一：承包经营合同纠纷起诉书 承包经营合同纠纷起诉书 一、请求事项： １．履行经营承包合同； ２．赔偿违约造成的经济损失。 二、事实理由及证据： １９８７年１月，双方经过协商同意签定一份经营承包合同，发包方为××省××公司法人代表刘经理；承包人是公司职工靳××；承包期限规定从１９８７年１月至１９９０年１月。根据合同第六条经营自主权规定：包括业务经营权，财务管理权，劳动工资奖金分配权等。自合同生效后，月月有盈利，全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。但在本年１０月，发包方以商店内有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题，列举了我四条罪状，作出片面的处理决定，他们撕毁合同，解除我的承包人职务。对此，我申诉到上级省主管公司，未能合理解决，特依法提起诉讼。 篇二：工程承包合同纠纷起诉状范本 民事起诉状 原告：XXX 男汉族XXXX年XX月XX日出生 身份证：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
现住址：XXX市XX区XXX街XX号院X号楼X单元XXX室电话：XXXXXXXXXXX 被告：XXX 男汉族XXXX年XX月XX日 身份证：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 现住址：XX县XXX乡XXX村X组 电话：XXXXXXXXXXX 诉讼请求： 1、依法判令被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元（）。 2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息给原告。 3、本案诉讼费全部由被告承担。 诉讼理由： XX年12月11日，原、被告双方签订合同，原告承揽被告的XX县医院污水池防腐衬里工程。约定价格每平方米，面积按实际工程量计算。原告按照合同约定，当日进入现场开始施工并按时保质的完成了工程。被告先后支付了叁万元工程款给原告后，其余工程款贰万陆千元至今未付。原告多次向被告追讨所欠工程款，均遭到无理推诿或恶意回避，拒不支付所欠工程款给原告。 原告认为，被告拒绝还款的行为已严重侵犯了原告的合法权益，故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定特向贵院提起诉讼，请求贵院判决被告立即给原告
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
天然气建设工程施工劳务分包合 工程承包人： 劳务分包人： 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于施工总承包合同(以下称为"总包合同")，承包人、分包人双方就分包工程施工过程中的权利、义务和经济责任进行明确，经双方充分协商同意签订本合同（以下简称“分包合同”），共同依照执行。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：曲靖市天然气管道安装工程 工程地点：曲靖市 提供分包劳务内容：以上分包工程范围内的所有劳务工作。 2、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量标准的约定条款、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，必须达到质量评定合格等级。总（分）包方组织验收。分包人应按照总（分）包合同有关质量标准的约定条款、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量。 3、工程承包人义务 3．1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 3．2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用： 3.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 3．4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档
案资料的收集整理及交工验收； 3．5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 3．6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备； 3．7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬； 3．8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 4、劳务分包人义务 4．1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 4．2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 4．3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4．4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 4．5按工程承包人统一规划堆放材料、工机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 4．6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 4．7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人原因发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款； 4．8劳务分包人提供工机具，并符合安全操作规程； 4．9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 4．10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，
燃气工程施工分包合同 发包方（甲方）：合同编号： 承包方（乙方）：签订地点：湖南省长沙市 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，结合工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 1工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点: 1.3工程内容：主燃气管线及开梯支管市政燃气管道的土石方开挖、冋填、道路恢 复及附属设施安装。 1.4承包方式：包工包料包设备。 1.5承包范围：配合市政燃气管道安装的土石方工程，包括燃气管沟的防护、切缝、开挖、按指挥部要求填沙、余土外运及恢复、隐蔽工程损坏恢复、围挡设置；负责办理政府相关手续及费用支付；沿线单位和居民的协调、道路指挥部对工程质量验收。 1.6结算标准：以此单项工程的土方部分结算为基础，在此基础上优惠20%后为土方分包工程的结算造价。 1.6.1结算工程量：以甲方、乙方、星沙新奥燃气有限公司三方确认为准。 1.7材料价格：结算标准已综合考虑，合同期内不再进行任何调整。 2工程期限 2.1工程开工日期为年月日,竣工日期为年月日，合同工期总日历天数为天。如遇特殊原因无法完工的，双方协商顺延工期。 2.2延期开工：乙方不能按时开工，应在开工日期 3日之前，向甲方施工现场负责人提出延期开工的理由和要求。甲方施工现场负责人在 2日内答复乙方。甲方施工现场负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。由于不能按期开工，给甲方造成的损失由乙方承担。甲方以书面形式通知乙方后可推迟开工日期。 2.3暂停施工。甲方施工现场负责人在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要 求后24小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成工程，
合同范本之建设施工合同上诉状
建设施工合同上诉状 【篇一：建设工程纠纷上诉状】 民事上诉状 上诉人：yy hotel 被上诉人：wl建筑装饰工程有限公司 上诉人不服s市ja区人民法院（2012）xxx号《民事判决书》，特提出上诉。 上诉请求: 一、撤销原审（2012）xx号《民事判决书》，改判对被上诉人（原审原告）的诉讼请求不予支持。 二、判令由被上诉人承担本案全部诉讼费用。 事实与理由: 、原审判决对工程造价金额的认定完全错误。 系争《建筑装饰工程施工合同》属固定总价合同（闭口合同），根据原、被告双方签署的《建筑装饰工程施工合同》第6条第6.1款约定：在工程报价书所列范围内，工程价格为720万元人民币；甲方（即上诉人）变更范围的，应按实结算”。再根据该合同附件二的补充约定第十条：对工程报价书已经列出的项目数量如有增加的？？方（即被上诉人）应书面通知甲方。甲方应及时通知乙 确认此等数量及价格。方其是否
因此，凡在工程报价书所列范围内的所有项目，包括未经上诉人同意的新增项目，均应按720万元人民币的固定总价进行结算，不应再另行对其造价再进行审计。 被上诉人提出的所谓新增项目”既未通知我方，更未征得我方同意，属擅自增加工程内容。直到最后的工程结算时才将增加的项目体现在 《工程结算书》中，对此我方当即就表示不予认可。根据合同约定及法律规定，被上诉人擅自增加的工程当然不能列入造价范围。 然而，原审法官单方面听信无司法鉴定资格的人员“ mqh”的意见， 在造 价认定上突破了双方当事人合同中对720万元固定总价的约定，属于以司法手段践踏当事人的意思自治，严重破坏了《民法通则》及《合同法》意思自治的基本原则。 二、审价机构进行司法审价所依据的主要证据均未经过质证 根据审价报告，审价所依据的主要证据一是图纸，二是签证单。 1、审价报告依据的图纸”是一个含混的概念，涉嫌暗箱操作。 审价报告中依据的图纸到底是什么图纸？这不但在审价报告中未予明确，在庭审时也未说清楚。更关键的是，上诉人从未见过审价机构所称的所谓图纸，这份不明不白的图纸”最终成为审价机构计算工程 量的主要依据。 2、签证单的原件均未经上诉人确认过。 从委托审价机构进行审价一开始，上诉人就一再强调，绝大部分签证单我方从未确认过，因此所有的签证单都必须提供原件供我方核对，但审价机构在未经我方确认的情况下，就直接根据被上诉人提供的签证单的复印件作为审价的依据，对此我方在庭审时提出不予以确认这些签证单的真实性。在庭审过程中被上诉人也始终未当庭出示过这些签证单的原件。 3、所有签证单所涉的工程量均未进行审价，而审价机构直接将其纳入总造
合同编号： 专业分包合同 承包人： 分包人： 签订时刻：年月日 签订地点：
工程专业分包合同 承包人(全称)： 分包人(全称)： 鉴于: （以下简称为“发包人”）与承包人差不多签订施工承包合同（以下简称：总包合同），承包人就承包工程中的专项工程部分对外发包，分包人有意承包。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承包人与分包人遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，就专项工程分包事项进行了充分协商，达成了以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一部分专用条款 1.分包工程概况 1.1分包工程名称： 1.2分包工程地点：
2．分包范围与分包方式 2.1分包范围：施工图纸范围内全部工程的施工。包括辅材的采购与检验试验，分包工程施工，成品爱护，竣工清理，竣工验收，售后服务，以及承包人代表书面指令施工范围和合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求规定所涉及的其他工作与服务。 2.2分包方式：包工包料，包小型机械设备和施工工具 3．合同工期 开工日期：年月日 完工日期：年月日 合同工期总日历天数为：天 4．质量标准 分包工程质量标准：，以上质量标准不应低于总包合同规定之标准，否则以总包合同规定之标准为准。 如分包工程质量达不到标准，分包人向承包人交纳分包工程总造价的10%作为质量违约金。假如因质量问题造成承包人的全部直接损失和间接损失超出前述10%的对应款项，分包人还应就超出部分的损失额向承包人全额赔付。 5．合同价款 5.1本合同价款为人民币（大写）：（￥：）元。 双方同意本合同价款系依照下列第_______种方式确定的： （1）固定总价。 （2）固定单价。
工程施工劳务合同 甲方： 乙 方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则，双方就燃气管道工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程内容： 2. 劳务承包单价金额及劳务承包项目：单价见附件一，工程数量按竣工图实际工程量结算。 劳务承包项目：开挖沟槽（埋深达到验收要求）、余土外运（残土不落地）、排管（按图纸要求的口径铺设）、进户、抽水缸安装、井室安装、阀门安装、警示带（金属示踪带）、警示带上敷设红砖、管道保温聚氨酯保温管壳的安装、保温沟砌筑及盖板安装、保护罩安装、牺牲阳极、测
试桩安装、填砂（按路面要求回填）、测绘（对每一个配件都要测到位）、管道气密性试验及强度试验、并网接头等全部工作量。 二、合同工期： 1. 合同工期：年月日至年月日 2. 在施工中，若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成的工期延误等，按建设单位对甲方有关规定，并在对甲方实施后，甲方对乙方实施。 3. 如在施工中，乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工，造成建设方对甲方工期延误进行罚款，甲方有权对乙方所承包的工程进行分割，并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。 三、工程质量： 1．乙方必须按照设计图纸、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。 2．乙方必须服从建设单位监理、质检、甲方现场管理人员的质量管理。 3．全部工程质量合格率100%。 4．由于乙方原因未达到上述标准造成工程质量不合格，甲方不予验收，并有权责令其返工，所有费用由乙方自行承担，直至达到质量要求标准，返工费用及违约责任全部由乙方承担，工期不予顺延。如建设单位对乙方承担项目工程质量进行罚款，由本协议中的乙方全部承担。 四、安全施工与检查 1．乙方必须制定安全措施，严格按有关安全操作规程及标准进行
渝利铁路重庆北站D529人和-头塘线天然气管道 迁改管沟土建劳务分包协议 甲方：中铁十二局集团电气化工程有限公司渝利项目部 乙方：赤壁市营里建筑工程有限责任公司 项目名称：渝利铁路重庆北站D529人和-头塘线天然气管道迁改（管沟土建） 签订地点： 签订时间：年月日
甲方：中铁十二局集团电气化工程有限公司渝利项目部 乙方：赤壁市营里建筑工程有限责任公司 依照铁道部、重庆市政府关于铁路道路建设大中型项目中管网迁改项目有关要求，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就渝利铁路重庆北站D529人和-头塘线天然气管道改线管沟土建工程签订本劳务分包协议，双方共同遵照执行。 一、项目名称：渝利铁路重庆北站D529人和-头塘线天然气管道迁改管沟土建工程。 二、项目地点：重庆市渝北区 三、协议范围：重庆北站重庆燃气集团D529人和-头塘线天燃气管道穿越新建渝利铁路重庆北站需迁改，为保障迁改顺利进行，确保工期。特委托乙方完成该迁改项目管沟土建工程的人工劳务、机械施工及零星材料购置等工作。工程内容为：挖填D529管道管沟1处，改线1300米，斜井2座（3米*3米*35米1座及3米*3米*15米1座），井口房2座。（工程所需主要材料由甲方提供） 四、工期要求：为满足渝利铁路重庆北站D529人和-头塘线天然气管道改线需要，本项目要求2012年5月25日前完工达到投入使用条件。如遇不可抗力原因或非乙方原因，乙方尽力协调解决未果后及时告知甲方，因此导致的工期延误，双方同意顺延完工日期，乙方不承担因此原因导致的工期延误违约责任。 五、质量等级：按现行国家土建标准和天燃气行业颁发的有关质
施工合同纠纷起诉状 题要 1.题目起诉状。 2.起诉原告的被告的个人信息。 3.案由。 4.诉讼请求是什么。 5.说明事实与理由是什么。 6.总结然后提出要求赔偿的事项。 实践中，要是因为建设施工合同而产生纠纷的，建议当事人最好及时向法院提起诉讼，以免超过了诉讼时效，在实体上败诉。那么这个建设工程施工合同纠纷起诉状该怎么写呢?请跟随小编一起在下文中进行了解。 ▲建设工程施工合同纠纷起诉状 原告：北京**新兴建筑材料有限公司 法定代表人张红英，职务董事长 住北京市丰台区东大街东里**号楼**室，邮编：*** 电话：****** 被告：北京**房地产开发有限公司 法定代表人隋心梅，职务总经理 住北京市通州区梨园镇工业区***号，邮编：*** 电话：****** 案由 建设工程施工合同纠纷 诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款62259.24元，延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元; 2、以上金额截至2007年8月15日，逾期支付，则以62259.24元为基数，按每日0.024%支付逾期利息; 3、本案的诉讼费用由被告负担。 事实与理由 原告与被告于2008年10月12日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从2008年10月12日至2008年11月30日。合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起 18个月，项目最后的结算金额为1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24，保修期至2010年6月1日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。 原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。 此致 北京市通州区人民法院 具状人：北京**新兴建筑材料有限公司
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 工程名称： 工程地点： 甲方： 乙方： 年月日
燃气工程分包施工合同 总承包单位（以下简称甲方）：；分包单位（以下简称乙方）：； 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规，甲、乙双方经过友好协商，甲方同意将总承包的燃气工程发包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，本着紧密配合、互惠互利的原则，甲、乙双方达成以下合同条款，共同执行。 第一条工程概况 工程名称：； 工程地点：； 工程承包方式及范围： 1、工程承包方式 （1）本工程采用单户大包方式，即依照图纸及工程规范所述的红线内外的一切燃气工程，包括室内外燃气抄表、报警、切断等。乙方要代甲方签署监理合同，代甲方支付监理费、燃气开户费（费用由甲方负责），乙方要负责按甲方要求申办开工许可证并负责相关费用，乙方负责支付质检费、管网测量费、市政管网接驳费、不可预见的红线内外市政管道占用道路、绿化费、城市道路占用挖掘费、临时占用绿地费、绿化补偿（赔偿）费、智能报警系统及智能抄表系统等相关政府部门收费、其他不可预见的费用等（即除监理费、燃气开户费外的一切费用均包含在合同中，由乙方负责支付），乙方要负责协调同质检站、燃气监理公司、燃气管道公司的关系，确保一次性通过验收入伙时顺利通气。 （2）本工程采用按单户总价一次性包干，固定不变，除甲方要求的变更都不做调整的方式。即包人工、包材料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工、包所有相关税费、包所有的工程资料、包施工方案、包报建通过、包深化设计、包验收合格、包一次性竣工验收合格及取得“竣工验收合格证明书”、包验收合格后向燃气管道气公司等相关智能部门移交、包开户点火。 （3）为完成本燃气工程所需的各种费用（包括政府相关部门）
110千伏XX变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合同 承包人：XX市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点： 110千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部 分） 第一部分协议书 承包人(全称)：XXX市XX输变电工程公司 分包人(全称)：XXX省XXX市南方送变电有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1.工程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1 架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1 本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2 本工程架空部分的基础工程； 1.1.3 架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4 桩基检测费； 1.1.5 材料卸车保管费等； 1.2 电缆部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.2.1 双回路砼电缆沟1884米,每隔25米设臵一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8线埋管634米,每隔20米设臵一个直通工作井； 1.2.3 新建双回8线顶管305米； 1.2.4 新建管(顶管、埋管)沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90°工作井4个； 1.2.6 新建中间接头井4个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标志桩等； 1.3 安全措施费及文明施工费（￥36,560元，已包含在工程限价内）； 1.4 为完成工程发生的有关费用； 1.5 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供￥1,398,535元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 二、分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：￥5,109,100.00元 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011年11 月1日开工； 竣工日期：本分包工程定于2012年6月30日竣工；
燃气管道安装工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就户内管道燃气安装工程事宜协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：户内管道、盘杠焊接、PE管热熔连接燃气安装工程。 2、工程地点：以甲乙双方签订的约定的地点为准。 3、工程量：工期及工程量以甲方签发的《户内管道燃气工程施工派工单》为准。 4、工程内容：管道燃气户内安装、盘杠焊接、设备的安装、管沟的开挖、PE管热熔连接。具体工程内容以甲乙双方签订的《管道燃气工程施工派工单》为准。 5、工程形式：清工承包形式。 第二条工程单价 以每个小区单项工程完成结算。 1、镀锌管丝扣连接：每户单价一至七层（含七层）元/户；八层至十八层（含十八层）元/户；十八层至二十八层（含二十八层）元/户；二十八层以上另行协商定价。 2、钢管焊接：室外焊接及丝扣连接（安装室外明管）元/米。
3、以上价格为税后价。 4、工程总价款按照实际施工的工程量和约定的工程单价进行计算。 第三条质量标准 工程质量符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》和施工图的要求。 第四条甲方的权利与义务 1、甲方提供所有施工设备材料包含辅材。落实施工现场的库房、水、电、沟通等事宜。并及时准备施工所需材料、设备等。 2、甲方接到乙方《工程急需材料报告单》后，两天内将所需材料备齐，并通知乙方办理领料手续。 3、甲方指派为现场代表，协助工地各方面的关系，以便工程顺利实施。 4、因甲方材料不及时或短缺，或因材料原因返工、修改等费用增加的，按每人每天人工工资加每人每天生活费用，由甲方承担因此增加的全部费用。 第五条乙方责任与义务 1、严格按照图纸施工。乙方收到由业主方（用户）、监理方、甲方共同签证的《图纸交底记录》后，才可进场施工。否则，产生的一切损失由乙方自行承担。 2、若现场与图纸不符需要变更时，乙方应及时通知甲方，由甲方及时会同建设方和设计方确定施工方案，并共同签署《变更记录》
燃气工程施工合同协议 书 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
燃 气 安 装 施 工 合 同 单项工程施工协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，本着公平、诚信的原则，现委托乙方采取包工、包机械设备的方式进行施工，为了明确工程内容及双方责任，确保工程优质，按期完工。甲乙双方就县燃气工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本协议各项条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立以下条款共同遵守执行：
一、工程名称：天然气小区安装、公建用户安装工程 二、承包范围：具体工程量在工程竣工时按实际测量。 三、结算方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程与乙方进行结算： ①老区（含排管集中挂表整体配套安装低层）按元/户，空装户按 元/户（含立管安装、穿墙打孔、支架安装、套管安装、户内球阀、燃气表及表箱安装、管道试压等达到点火条件）； ②新区（整体配套安装高层）不挂表按元/户，挂表按元/户（含 立管安装、穿墙打孔、支架安装、套管安装、防水及封堵、管道安装试压至钢塑过渡上部球阀位置等达到点火条件），含刷漆。 注：以上工程主材辅材，均由建设单位提供，适用于镀锌管丝接安装。 零散户要有零散户安装单、领料单、实际用料清单，上报方可结算 四、付款方式 1、乙方每月24号向甲方上报已验收双方确认工程量清单及工程退料清单申请付 款，次月1号前拨付工程进度款。 2、甲方按乙方所完成之实际施工进度付款，老区安装、补装户安装达到点火条件付款 60%；新区室内立管安装、防水完毕自检达到验收条件付款60%；新区室内立管安装管道安装试压至钢塑过渡上部球阀位置达到点火条件验收后付每单项工程总款80%，余款年底一次性结清。 3、质保金：质保金工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并 通过竣工验收一年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费由乙方承担，工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日派人修理，
建设施工合同起诉状 民事起诉状 原告 法定代表人系经理 被告 法定代表人系经理。 诉讼请求 1、请求判令被告返还原告已经支付的钱款万元。 2、请求判令被告赔偿原告的电费支出元 （自年月起暂计算至年月）。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由 年月日原告接取业主A置业有限公司X配电房工程。 年月日，原被告双方签订《设备销售安装合同》一份约定被告承建X配电房工程并按照“图审图纸”要求施工，以及负责图纸范围内的设备提供、运输、安装及安装时的安全问题，费用合计元，交货期限为原告最后认定的技术要求之日起30天内，交货方式为被告负责运输交货。 年月日，被告向原告出具《承诺书》一份，该《承诺书》说明：因被告方原因工程处于半停工状态，现特别以书面形式承诺，至年 月日前完成合同约定内的剩余工程量并严格按照图纸和电力局验收要求，且质量达到合格，如未按承诺内容和期限完成，愿意承担从该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止给原告和A置业有限公司由此引起的一切相关经济损失和一切法律责任。 年月日，原被告签订《协议》一份，《协议》内容如下：双方确认因被告原因造成年 月日双方签订的《设备销售安装合同》下的工程处于半停工状态，且被告已经采购或安装的设备未符合电力局的验收标准，被告认可系因其单方面原因造成了工程无法竣工并通过验收。双方约定于年 月日解除双方之前签订的《设备销售安装合同》，且被告自愿承担因解除合
同或未按照合同约定内容履行合同而给原告和业主A置业有限公司造成的自该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止产生的一切经济损失和法律责任。 截止至年月份，原告因被告先行为所遭受损失如下1、原告已向被告支付钱款万元，因被告原因合同已解除，该部分已支付货款应予全额返还；2、由于被告未按合同及时完工，自年月自年月产生用电费用 元，该笔费用由业主A置业有限公司支付，原告与A置业有限公司之间有电费清算协议，将由原告负担该笔电费。 原告认为其与被告之间签订的《设备销售安装合同》、《协议》以及被告出具的《承诺书》系真实的意思表示，合法有效应受法律保护。现被告未按约承担相应责任的行为严重侵犯了原告的合法权益，故原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定诉至贵院，望判如所请。 此致 XX人民法院 具状人： 年月日 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
110 千伏XX 变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合 同 承包人：XX 市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点：
110 千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分） 土建部 分） 第一部分协议书 承包人（全称）：XXX市XX输变电工程公司 分包人（全称）：XXX省XXX市南方送变电有限公司___________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局（以下简称为"发包人"与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为"总包合同"，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1. 工 程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2本工程架空部分的基础工程；
1.1.3架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4桩基检测费； 1.1.5材料卸车保管费等；1.2电缆部分专业工作主要包括（但不限于）：
1.2.1 双回路砼电缆沟1884米，每隔25 米设置一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8 线埋管634米，每隔20米设置一个直通工作井; 123新建双回8 线顶管305米; 124 新建管（顶管、埋管）沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90 °工作井4 个； 126 新建中间接头井4 个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标 安全措施费及文明施工费（Y 36,560 元，已包含在工程限价内）； 为完成工程发生的有关费用； 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供Y 1,398,535 元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：土5,109,100.00 元 工期 开工日期：本分包工程定于2011 年11月1日开工；志桩 1.3 1.4 1.5