光伏合作框架协议新
In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit.
甲方:__________________
乙方:__________________
签订日期:__________________
本协议书下载后可随意修改
协议编号:YH-FS-250052光伏合作框架协议新
说明:本服务协议书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。
甲方:
地址:
乙方:
地址:
为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发,经双方友好协商,就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、_______有限公司_______光伏发电项目符合产业发展规划,是优化能源结构,促进节能减排的需要。经双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴,并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目,并建立长期稳固的合作关系,在合作中实现互利共赢。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20mw,
项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在_______注册项目公司。(具体建设规模及投资规模,根据项目备案文件确定。)
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源,争取______省、市、区等相关扶持政策,并提供项目申报审批方面的优质服务。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变,使本协议书相关条款无法实施的,则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务,不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后,在项目的具体实施过程中,甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于__________年_____月_____日签订。签订地点:_________。
七、本协议一式_____份,双方各执_____份,经双方代
表签字盖章后生效。
甲方:(盖章)
法定代表人/授权代表:
_____年_____月_____日
乙方:(盖章)
法定代表人/授权代表:
_____年_____月_____日
FS数据中心监制
Supervised by FS text Center
产品购销合同 甲方(买方): 乙方(卖方): 第一条合同总则 1、根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。 第二条产品价格 1、合同总价为人民币元整(¥元),产品的名称、品牌、规格、型号、单价、金额(详见附件 一《产品报价表》): 2、产品单价全部以人民币计算。除本合同作特别说明外,单价均包括所订产品的制作费、包装费、包装物的回收费、运输费、保险费、保管费、税金、检测、售后服务等一切费用。 第三条质量标准 1、产品质量以国家最新颁布的标准为准则,严格按照《中华人民共和国产品质量法》及有关法律、法规规定执行。 2、除另有规定外,乙方提供的全部产品,均应按双方约定和产品本身性质所要求的包装标准进行包装,该包装应清晰标识品名、品牌、型号、规格、生产批号、产地、制造商等,并应适应于远距离运输、中转搬运以及储存和保管(如有特殊包装和保管要求须注明)、能够防潮、防震、防锈和防粗略装卸,确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏等一切损失均由乙方承担。 3、乙方保证所供产品是全新的,完全符合国家、行业有关质量标准和合同规定的品牌、质量、规格和性能的要求,并有产品合格证或产品质量保证书,严禁提供假冒伪劣产品。如乙方违反本条规定,甲方有权依据本合同第九条第3款的规定,立即解除本合同,且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。 第四条交付方式 1、送货地点:桂南项目仓库;到货时间:2013-3-28。 2、乙方须按甲方的要求及采购《订货单》的规定送货前24小时与甲方沟通送货事宜,甲方做好材料收货准备后,乙方再将产品运输至甲方指定卸货地点。否则,甲方有权拒收产品,产生的一切后果由乙方承担。 3、产品的运输方式由乙方根据产品本身性质决定,应当保证产品运输安全和快捷,运输所需的一切手续和费用均由乙方办理和支付,无论是乙方自行运输还是交由第三人运输,在产品交付之前所有权不转移,产品毁损、灭失的风险均由乙方承担,交付之后由甲方承担。 4、产品经甲方验收合格后方视为交付,乙方须提供齐全的付款资料(包括合法的销售发票、入库证明等),甲方自收齐相关付款资料并确认无误之日起45个工作日内,采用银行转帐或支票形式进行付款。 第五条验收标准 1、产品到达目的地,甲方负责召集仓库管理员和乙方代表到现场按双方确认的样板标准及最新国家、行业标准进行验收,对于技术性材料回货还要求使用部门或专业技术部门到现场进行品质确认,此初步验收过程不排除因产品隐蔽质量瑕疵卖方应当承担的责任。 2、产品验收后才被发现的包装、品种、型号、规格、质量、安全隐患等瑕疵,乙方应承担瑕疵保证责任。甲方如就产品质量问题提出异议并要求乙方承担质量责任的,乙方应在接到通知后二十四小时内给予答复并及时处理。属于乙方产品质量问题的,乙方同意接受甲方选择的拒收、退货、重新加工、更换、折价或折量等处理方案并承担违约责任,由此给甲方造成损失的,乙方同意赔偿甲方的实际损失。甲方有权直接从应付款中扣除;不足部分,乙方应当在甲方书面通知后7个工作日内支付。
进口仪器设备采购合同 供方(乙方):合同编号:[2018]CS 需方(甲方):西南大学需方用户单位: 需方就所需进口仪器、设备(包括相关硬件、软件、集成系统在内,以下统称货物/产品)按照采购程序进行采购(采购项目编号:,分包;项目名称:)后,确定供方为中标(成交)供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国 合同法》等有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,供、需双方协商一致,签订本合同。 一、商务条款 1.1 货物清单 1 申购号经费号 中文名称 制造厂家 英文名称 品牌型号生产国别 单位数量单价小计 规格技术参数: 合同总价(大写): (小写:) 除1.2价格条件约定外,合同总价已包含但不限于货物、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收(试剂耗材消耗)、免费保修期内的售后服务、强制性第三方监督检验机构的验收检验及技术资料等费用。 1、采购内容与本合同各项文件发生抵触的,按本合同第7.1条执行。 注: 1.2价格条件:(DDP、DAP、DAT、CIP等)西南大学项目现场。1.3 外贸代理 1.3.1需方委托经需方招标的外贸代理公司(以下简称外贸合同买方)签订外贸合同, 供方委托(以下简称外贸合同卖方)签订外贸合同。若外贸合同卖方在外贸合 同执行中给需方及外贸合同买方造成任何经济及名誉损失,均由供方承担。 1.3.2需方委托外贸合同买方办理中国境内的货物进口批文、免税手续并代理进口业务。 供方联系人:,电话: 。 1.4付款方式 1.4.1付款安排:需方通过外贸合同买方根据需要及时向外贸合同卖方开立100% L/C(信 用证),其中 90% 货款凭装运单据议付,余款 10% 货到验收合格后 7 个工作日内凭需方验收 报告单议付。 1.4.2质保金:合同生效后,供方支付合同总额10% (计人民币大写元整,小写¥)的款项给需方作为质保金,自验收合格之日起一年后,货物无遗留问题无
【关键字】合同 关于单证的问题: 1.如果监管条件没有B,可以不做出口报检,但如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个,则还是需要出口报检,填写报检单时无需选择通关单,报检后也不会出具通关单,那么出口报关时也不需要提交通关单 2.如果监管条件没有B 要看合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书没有没有的话就不需要报检商检费是0 3.如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个,则还是需要出口报检收取报检费 4.监管条件是J,需要金产品出口证这个不需要申请 5. 14001 (商品编号) BRIEFCASE (商品英文名称) TEXTURED COWHIDE LEATHER, SIZE: L* W* H, PACKING: 1PC/BOX, 10PCS/CARTON (商品英文描述,与合同上商品描述一致) QUANTITY: 800 PCS (商品销售数量,需与与合同商品销售数量完全一致) PRICE: USD14 (商品单价,需与合同商品单价完全一致) 6. POCIB里面业务办理时间不受单据上的日期影响。 7. 学生投保日期写错了,写成昨天了,有没有办法修改 答:不需要修改,不影响流程。 8. 商检费算不算还要看证书 如果监管条件没有B,可以不做出口报检,但如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个,则还是需要出口报检 9. 普惠制产地证/一般原产地证是出口商必须的合同中也会有规定的需要计算预算费用里可以提醒一下 10. POCIB里面做不了2种结算方式,只能选一种 11. 普惠制产地证书/一般产地证也要先去检验检疫局申请光填写是不行的 12. 合同签订完了就可以付款,至于是先付款在发货,还是先发货再付款,就看双方怎么谈了 13. 在POCIB中,如果进口国为美国,需申请一般原产地证书;其他国家可申请普惠制产地证,具体按合同“DOCUMENTS”中规定来办理。 14.下面这个原产地证为什么通不过? 合同填的时候最后没有点,所以产地证上也不能有点 这个括号,前面和后面都不要有空格 15.押汇 操作步骤: 1.在My City中,点击“银行”的建筑物进入。 2.点击“押汇”按钮,点“开始办理此项业务”。 3.点击“选择合同”按钮,选择所在的合同编号。 4.点击“添加单据”按钮,选择单据“出口押汇申请书”及“交单”业务需提交的单据。 5.点击“办理”按钮,提示成功。 此步骤所需的“出口押汇申请书”需在“业务履约”的“单据中心”里添加并填写完整。在POCIB 系统中,办理押汇需要等待几分钟处理完毕。 交单后不能再押汇
一、合作各方: 甲方: 地址: 法定代表人: 乙方: 地址: 法定代表人: 二、合作内容 1.甲方与乙方合作,积极响应国家节能减排政策号召,进行分布式光伏电站项目或其它屋顶光伏电站示范项目的申报、建设、运营维护等工作。 2.在本协议下,乙方将向甲方男方提供的建筑物共计栋,建筑物屋顶面积总计 平方米。乙方承诺期对本协议项下的建筑物拥有完全的、排他的、不受任何限制的所有权。上述建筑物屋顶应经甲方确认适合进行屋顶光伏电站建设。 3.在甲方最终确认乙方所提供的建筑物屋顶适合进行光伏电站项目建设后,甲方或甲方的关联公司将作为本协议光伏电站项目的业主负责项目电站的申报工作;乙方配合项目申报,并在电站建设过程中提供便利条件。 4.项目申报获得政府部门的项目建设批准文件后,甲方负责项目的建设并在政府批准文件规定的时间内建设完成。 5.甲方在屋顶光伏电站项目建设、运营过程中应采取措施充分保护本协议下的乙方建筑物屋顶结构,并负责修复施工可能造成的破坏、渗漏等。甲方在施工过程中应采取措施充分消除或减少对乙方业务的影响。 6.屋顶租赁期为二十年,自项目申报成功之日起算起。甲乙双方一致同意,上述租赁期限届满后,屋顶租赁期限自动延长五年。 7.甲乙双方应在本协议签订之后的三十个工作日内进一步签订关于本协议项下光伏电站项目的《能源管理协议》,乙方通过能源合同管理协议获取节能收益分成作为屋顶租赁回报。并且应
同时就乙方所提供的的建筑物屋顶签订《屋顶租赁协议》,乙方应协助甲方就其租赁的乙方建筑屋顶进行相关的租赁登记备案,以确保甲方对乙方建筑物屋顶的合法使用。若本协议项下的光伏电站项目未申报成功,则上述《能源管理协议》与屋顶租赁协议》自动终止。 8.合作协议签字后十个工作日内,甲方向乙方支付人民币元作为项目合作定金。合作协议有效期为协议签字之日起至年月日止,在协议有效期内乙方不得将协议项下屋顶区域租赁给他人用于光伏电站项目或者其他任何用途,除非甲方向乙方发出书面通知放弃对本协议项下屋顶的优先使用权,乙方有权利不予返还定金。甲乙双方均不得擅自解除本协议。项目申报成功且建设完成后五个工作日内,乙方将定金返还给甲方。至年月日止项目申报不成功时,甲方应及时书面告知乙方,乙方在收到告知后五个工作日内将定金返还给甲方。在年月日前,若非甲乙双方的原因导致本协议下的屋顶范围无法用于光伏发电站项目的,则乙方应在上述事项发生后的五个工作日内将定金退还给甲方。 9.本协议项下光伏电站所有权归甲方所有,乙方承诺不以任何方式干扰或者妨碍甲方对上述光伏电站的所有权与甲方对本协议项下乙方建筑物屋顶的正常使用。 三、各方义务与责任 1.如果本合同中的任何条款因违法法律或政府规定而完全或部分无效,该条款的无效不影响本合同其他条款的法律效力。 2.双方都应对合作过程中获得的对方商业秘密承担保密义务,并不得用于违背公平诚信原则之用途。 3.若乙方在本协议的有效期限内将本协议下的乙方屋顶范围租赁或者以其他方式给他人用于光伏发电项目或者用于其他任何用途的,则视为乙方违反了本协议的约定,乙方应向甲方返还定金。 4.若甲方在本协议的有效期限内擅自解除本协议或者以其他方式拒绝履行本协议项下的义务,则甲方无权要求乙方返还定金。 四、其他
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同 合同编号: 分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人: 承包人: 合同签订地: 年月日
第一部分:合同协议书 )与(以下简称“承包人”)于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(¥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务,经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程,承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作,电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书; (2) 合同条款及合同附件; (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(¥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后,30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人(或代理人)承包人法定代表人(或代理人)签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人:联系人: 电话: 电话: 传真: 传真: 日期:年月日日期:年月日
安装合同样本 采购方(甲方):__________________供应方(乙方): __________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。 ●一、工程项目1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。2.交货及安装工程地点:承 包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。 ●二、系统总造价及其支付(一)系统总造价1.本监控系统含税总造价(含感应卡费用) 为人民币 _______ 2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。(二)工程款支付甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;2.工程全部完工,测试成功即付总工程款的_______ %3.通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%。 ●三、工期1.本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进 场,到_______年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。 ●四、供货及安装1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。2.乙方工程使 用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。 ●五、维修保养1.本监控系统保修期为_______年,自工程完工并通过甲方及有关部 门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;年限材料费维护服务费第一年免免第二、三年收取材料成本费 2000元/年 2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免
第四节合同中的价格条款 一、价格术语的含义和作用 1国内外贸易在标价方法上的区别 (1 )国内贸易 (2 )国际贸易 2价格术语(Price Term )的含义 在国际贸易中用几个特定的英文字母来表示买、卖双方交货的地点、费用、责任、风险的划分以及货物所有权转移界限的贸易用语。 3价格术语的作用 1)表明了买卖双方交货的地点 2 )明确了双方责任和费用的负担 3)划分了风险和货物所有权转移的界限 4)标明了价格构成的因素 5)决定了合同的性质 二、有关价格术语的国际贸易惯例 (一)国际贸易惯例的含义及特点 含义: 国际贸易惯例(In ternatio nal trade customs )是在长期的国际贸易实践活动中逐渐形成的具有较普遍意义的一些习惯性的做法、解释和规则。
2. 特点: (1)广泛的国际性 (2)普遍的适用性 (3 )非强制的规范性 (4 )发展中的完善性 3. 性质: “国际贸易惯例不是法律,但往往具有法律的性质和作用” 4. 对待惯例的态度:学习、了解、掌握,并会在实际工作中运用,为保护自身的贸易利益服务。 (二)有关价格术语的国际贸易惯例 1. 《1932年华沙-牛津规则》P20 国际法协会专门为解释CIF合同而制定的。 1928年波兰华沙指定,1932年在英国牛津作了修订。共21个条款。 虽然只有21条,但其中中文逐条解说却有300多页。一一《1932年华沙-牛津规则逐条说》 2. 《1990年美国对外贸易定义修订本》P20 是由美国的几个商业团体制定的。1919年时提出:“美国出口报价缩写条例”,后来在1941 年美国第27届全国对外贸易会议上作出了修订,出台了《一九四一年美国对外贸易定义修订本》1990年再次被修订,命名为《1990年美国对外贸易定义修订本》。对6种价格术语进行了解释。 (1) EXW Ex Works 产地交货 (2) FOB Free on Board 在运输工具上交货 (3) FAS F ree Alo ng Side 在运输工具旁边交货 (4)CFR Cost and Freight 成本加运费 (5)CIF Cost, I nsura nee. Freight 成本、保险费、运费
地面光伏电站 EPC工程总承包合同 合同编号: 工程名称: 签订日期: 签订地点:
第一部分协议书 发包人: 承包人: 担保人: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、行政法规的规定,发包人与承包人就光伏电站工程EPC总承包事宜,在平等自愿、协商一致的基础上达成以下协议,以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称: 2.项目规模(设计容量): 3.工程地点: 4.建设场地简述: 5.工期:年月日开工,年月日通过工程试运和移交生产验收并签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》,自签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》之日起6个月内完成工程竣工验收并签发《工程竣工验收鉴定书》。 7.开工条件: 7.1项目已经按有关规定得到核准或备案; 7.2项目所需的安全手续已经相关主管部门批准; 7.3项目的初步设计和概算审查工作,按有关规定取得批复; 7.4施工组织设计大纲已经有权机关审查通过。 7.5其他条件 7.6上述条件需要承包人办理的,如暂时不具备,经发包人同意后,可以提前开工,但是承包人必须在开工之日起7日内办理完毕。 第二条工程总承包范围 1.EPC工程总承包的范围,包括但不限于:光伏发电工程范围内的设计、物资供应、建筑工程、安装工程、安全防范工程、消防工程、环境保护工程、水土保持工程、站内外调试、启动试验、移交生产、竣工验收、光伏电站工程合规性工作(核准、土地、接入、报建、质监、并网许可、各专项验收、竣工验收等手续办理)和质保服务等为满足光伏电站合法运营的一切手续办理及工程施工。 2. 鉴于总承包人是业内有丰富经验的承包商,对光伏电站的工程范围有充分的了解,熟知工程施工中的风险和规避措施,为发包人建设和交付符合国家设计标准及规范,满足安全、
编号:_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日
发包方(甲方): 承包方(乙方) 按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议: 1、工程概况 1.1工程名称:********** 1.2工程地点:********** 1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式: 包工不包料(含装卸费) 1.5工期: 开工日期:年月日 实际施工天数:天 1.6工程质量:合格 1.7合同价款(人民币大写): 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算,材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。 3.2 安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金,不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方
18MW光伏发电项目 输配电工程EPC总承包合同
_____________有限公司____年月日
目录 第一章、定义............................................ - 1 -第二章、工程概况........................................ - 2 -第三章、工程范围........................................ - 2 -第四章、工程分包........................................ - 2 -第五章、合同价款........................................ - 3 -第六章、双方权利和义务.................................. - 5 -第七章、图纸及技术文件.................................. - 8 -第八章、材料和设备供应.................................. - 8 -第九章、工期要求........................................ - 8 -第十章、组织施工和工程进度.............................. - 9 -第十一章、工程质量、验收标准及验收流程................. - 10 -第十二章、质量与检验要求............................... - 10 -第十三章、工程变更..................................... - 13 -第十四章、安全文明施工................................. - 14 -第十五章、监理......................................... - 14 -
联合经营合同 为了充分发挥商业工作促进生产,引导生产,保障供应,繁荣经济的作用,搞好_________回收和供应工作,支援“四化”建设,经双方协商同意,签订联合经营合同,共同遵照执行。 第一条联合经营单位: ____________________________________________称 (甲方) ____________________________________________称 (乙方) 第二条联合经营企业名称: _________市物资回收公司_________路_________联合经营店 第三条组织领导: 甲方出_________名,乙方出_________名(各街道办事处出_________名),组成联营企业经营管理委员会,设正主任一名,付主任若干名,委员会的职责是: 1.对联营店实行领导和监督。 2.决定联营店正、付经理及主要人员的选配和调整。 3.研究决定联营企业的重大经营问题。 4.联营店的正、付经理均由乙方担任。 第四条甲乙双方的工作职责: 甲方: 1.根据业务经营的需要,提供_________专项经营的流动资金。 2.掌握经营政策和价格政策。 3.进行日常业务辅导。 乙方: 1.全面负责回收网点,存放货场和各种加工运输工具的安排。 2.合理调整和使用人员。 3.组织好日常购销业务工作。 第五条经营范围: 1.有权接收规定划区内代购点和自营户的收购业务。
2.有权经营地区的购销业务。 3.经过批准,有权与省内外开展旧_________的经营业务。 4.认真贯彻执行合同法,对外签订的合同,须经市工商行政管理局签证后生效。 5._________. 第六条价格权限: 1.联营企业成立物价评议小组,在市物资回收公司物价科的管理指导下进行工作。 2.执行全市统一规定的收购价、交换价、销售价。 3.在执行统一销售价的基础上,联营店可根据市场的行情变化和地区差价,有权在不超过_________的浮动范围内,自行调整价格。 4.在_________地区开展业务,应服从当地价格管理,不得采取高价吸引开展业务。 5.市区不得采取违犯统一价格的手段,吸引代购点和自营户的回收业务。 第七条财务管理 1.建立完整的财务核算制度。 2.按照上级规定,按月、季度编报进、销、费用、利润、计划,报有关领导部门。 3.严格执行财经纪律,按国家财税部门规定,支付各项费用。 4.帐目清楚,核算准确。 5.定期向管理委员会提报工作情况资料。 第八条人员及盈亏分配: 1.联营店的工作人员,要本着精简节约的原则从实际出发,合理定员。如业务发生变化需要增加时,必须管理委员会批准,原则上从待业青年中挑选。 2.甲方派驻联营店的辅导员,其工资和一切待遇,仍由甲方负责,派驻人员,不得从联营店索取额外利益。 3.联营店工作人员平均每人月工资不得超出_________元,要根据任务轻重,贡献大小,确定合理差距。 4.联营店的工作人员的劳动保护用品按工作情况需要参照国营企业标准执行。
砌体、抹灰劳务分包工程施工合同 甲方: 重庆 (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方通过内部招标,确定乙方作为劳务分包合作方。甲、乙双方经充分协商,甲方将承建的重庆精神卫生中心重性精神病综合楼工程的砌体、抹灰、外墙面砖、楼地面、屋面工程的劳务施工分项工程承包给乙方,为了明确甲乙双方各自的责任、权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,并结合本工程的具体情况,双方就合同承包范围内的工程劳务分包施工事项协商达成一致,订立本合同,达成条款如下: 1.工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 2.工程承包范围及承包方式 2.1 承包范围: ○1、本工程施工图范围内全部砌体、抹灰工程。 ○2、各种砖的润砖,现场二次转运、多次转运,包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输(各种砖、砌块均以立方米计); ○3、配合其它工种留槽留洞及抹灰前的补槽补洞,(包括其它设备、水电等安装后的槽、洞封补)。 ○4、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运,并按指定场地堆码以及定额规定的工作内容; ○5、砂石的筛选、装车、下车,搅拌机前后台运输、搅拌;砂浆的运输,即到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容(并包括水泥、白灰膏的搬动); ○6、所有墙体钢丝网的安装。 ○7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日作到工完料尽、场地清,达到现场文明施工管理要求; ○8、工具及机械费:斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制、打磨机械以及砌体所用的一切工具等,均由乙方承担。
○9、构造柱、过梁、导墙、压顶等浇砼。 2.2 承包方式:按合同承包综合单价包干承包。乙方根据甲方的要求包工施工的全部过程,包质量、包工期、包安全、包文明施工及各种相关的施工技术措施。 3.工程合同工期 开工日期:2013年4月28日 竣工日期:2013年7月15日 劳务承包范围内的项目合同工期总日历天数75 天。 4.质量及适用规范、标准 4.1本工程质量标准:按国家现行施工验收规范与质量评定标准,达到优良工程。 4.2适用规范、标准:执行国家现行施工验收规范与质量评定标准及相关的规范规定标准。 5.工程合同价款 5.1 合同综合单价: 砌体工程每立方米单价为元/m3,质量安全奖为_元/ m3,工期奖为__元/ m3 抹灰工程每平方米单价为元/m2。质量安全奖为_元/ m2,工期奖为_元/ m2 外墙工程每平方米单价为元/m2,质量安全奖为__元/ m2,工期奖为_元/ m2(含基层处理、打粑、底糙、找平、墙面砖) 5.2价款的结算: ○1、如工程质量未达优良,只按基价结算,不能获得质量安全奖;如工程质量达到优良,施工期间无经济损失1000元以上的安全事故,按基价的100%结算,并全额获得质量安全奖。 ○2、施工合同内任务工期能按本合同及项目要求工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。
实用文档 合同编号: XXXX分布式光伏发 电系统项目承包合同 发包人: 承包人:合 同签订地: 第一部分:合同协议书 本协议由(以下简称“发包人”)与无锡汇金创科智能化工程有限公司(以下简称“承包人”)于(年月日)商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于 包人以人民币圆整(¥ 分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采 购(不含组件和逆变器)、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等,经发包人和承包人充分协商一致,特签订本合同,以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购(不含组件和逆变器)、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等,承包人负责申请电力接入和相关验收工作,并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书; (2)合同条款及合同附件; (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币 (¥4、安全目标 元)。 杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备的损坏事故;杜绝负主要责任的重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后,120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验 收条件。 发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人(或代理人)承包人法定代表人(或代理人)
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目 设计、采购、施工合同 合同编号: 项目名称: 项目地点: 总发包方: 总承包方: 合同签署时间:年月日 合同签署地点:
公司 MW屋顶 分布式光伏发电项目 发包方:(以下简称甲方) 总承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。 一、工程概况 1.1.工程名称: 1.2.工程地点: 1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。 1.5.光伏电站总装机容量: MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准) 1.6.乙方承包范围: 1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计; 1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。 1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等; 1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。 1.6.5.负责本工程的调试,试运行,和协助各相关单位完成项目的并网验收,取得并网验收的各项文件,确保项目正式商业化运营; 1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。 二、承包方式 本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。 三、合同及施工期限 3.1.合同期限:合同有效期自签订之日开始,合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。(工程质保期为项目竣工验收后壹年) 3.2.项目工期:项目工期为60日历天(含前期备案、后期并网时间,其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成),具体开工日期以甲方书面通知为准。 四、工程质量:合格,并达到甲方要求验收通过。 4.1项目验收标准:北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系
********* 项目可行性研究报告编制合同 ****公司合字[20**] 号 甲方:******* 有限公司 乙方:******** 环保设备工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》及**省有关基本建设设计管理条例的有关规定,甲、乙双方就********** 项目可行性研究报告编制一事,经双方友好协商,签定本合同。 1.工程概况 1.1项目名称:********** 项目工程可行性研究报告。 1. 2 工程地点:**省***市**县 1.3工作内容:根据项目的污染现状,结合当地社会经济发展情况,编制污染治理可行性研究报告。 1.4编制要求:编制的可行性研究报告符合环保工程可行性研究报告的格式深度要求,并通过有关部门的评审。 2.合同金额和付款方式 2.1经双方共同协商,上述可研报告编制费为人民币伍万元整(Y 50000.00 元)。 2.2付款方式:可研报告交付时甲方支付全部编制费。 3.编制进度 20**年**月**日前完成所有可行性研究报告。 4.方责任与义务 4.1甲方责任与义务 4.1. 1合同签定后2日内向乙方提供有关基础资料;
4. 1. 2按照合同要求及时支付乙方款项; 4. 1. 3负责可行性研究报告评审会议的组织并承担相关费用。 4. 2乙方责任与义务 4.2. 1根据有关格式深度要求和甲方提供的基础资料进行编制,对所提供 的可研文件承担责任;提供可行性研究报告六份。 4 . 2. 2按照合同规定的进度完成编制工作; 5.违约责任 5.1由于乙方原因,达不到合同要求,乙方承担返工费用;因甲方原因达不 到合同要求,由甲方承担返工费用,且工期相应顺延。 5.2由于甲方改变计划,引起不能继续履行合同时,无权索要已付款项。 5.3由于乙方原因不能继续履行合同时,乙方无条件返还已收款项。 5.4如一方未能履行合同,视同单方面违约,另一方有权根据情况终止合同, 并按合同法向违约方索赔。 6.附则 6.1本合同一式四份,甲、乙各执两份,均具同等效力。 6.2本合同自双方代表签字,加盖双方公章后生效。 6. 3本合同签定后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以 签定补充协议,作为对本合同的补充。 6. 4其它未尽事宜,由双方协商解决。 6. 5本合同争议时,甲乙双方应及时协商解决。
肥料销售合同范本 肥料销售合同范本 在当今社会,人们对合同愈发重视,很多场合都离不了合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是整理的肥料销售合同范本,欢迎阅读与收藏。 肥料销售合同范本1 供方: (甲方) 需方:(乙方) 合同签订地: 一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量 二、质量要求及技术标准:DAP:参照国标GB10205—20xx; NPK:参照国标GB15063—20xx。 三、交(提)货地点、运输方式及到达站和费用负担:甲方批发部交货; 四、乙方对甲方产品质量和数量如有异议,应在收货后十天内以书面形式向甲方提出,并提供货运记录等相关的书面材料。 五、合理损耗计算方法:甲、乙双方按“国家统配化肥调运交接办法”协调处理。 六、包装标准:50Kg/包或40Kg/包,内塑外编,双层包装。 七、价格:本合同第一条约定了单价的,按约定执行;没有约定
单价或单价约定不明确的,按订货确认函价格执行。 八、付款时间及方式:款到发货以银行认可的方式付款,乙方没有按照本条约定支付货款的,甲方有权单方解除合同或延期发货。 九、乙方应以书面形式向甲方申报发货流向计划,以便甲方申报发货计划。 十、乙方20xx年度在指定区域的目标销量应达到1000吨以上,并在冬储期间履行冬储甲方产品的义务。乙方在甲方约定的区域内享有该品牌的独家经销权。 十一、在乙方销售区域,如遇工商、技监、农业等相关市场执法部门的检查及地方开展打假活动,由乙方负责协调理顺关系和组织人员配合地方职能部门开展打假活动。若因甲方产品质量不合格给乙方造成的损失和责任由甲方承担。 十二、在合作期间(合同一年一签,从合同生效之日起到 20xx 年11月25日止),如果乙方未按照本合同条款履行义务,甲方有权随时通知乙方终止合作关系。 十三、在合同履行过程中如发生纠纷,由履行合同的双方协商解决,如协商不成而发生诉讼,则由原告方所在地人民法院管辖。 十四、本合同经甲、乙双方代表签字并盖章后生效。传真件具有同等法律效力。 十五、其他约定事项:合同第一条约定的价格均为暂定价格,具体结算价格,按订货确认函约定的相关价格政策执行。 十六、本合同未尽事宜,合同双方协商解决。
分布式光伏发电项目EPC总包合同
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目 设计、采购、施工合同 合同编号: 项目名称: 项目地点: 总发包方: 总承包方: 合同签署时间:年月日 合同签署地点:
公司 MW屋顶 分布式光伏发电项目 发包方:(以下简称甲方) 总承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包,经发包人和总承包人充分协商一致,以综合单价¥元/Wp,总价¥总价¥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款(合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准,总价=装机容量×综合单价)。 一、工程概况 1.1.工程名称: 1.2.工程地点: 1.3.工程内容:本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统,包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积:公司厂屋顶总面积约为㎡,实际使用面积根据光伏装机容量确定。 1.5.光伏电站总装机容量: MWp(具体装机容量以系统设计施工图容量为准) 1.6.乙方承包范围: 1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数,对分布式光伏并网发电工程深化设计; 1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。 1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设,包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架(含基础)的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱(柜)的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等; 1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求;负责停车场棚和发电设施的整体施工,并对此承担质量保证责任。 1.6.5.负责本工程的调试,试运行,和协助各相关单位完成项目的并网验收,取得并网验收的各项文件,确保项目正式商业化运营; 1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。 二、承包方式 本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。 三、合同及施工期限 3.1.合同期限:合同有效期自签订之日开始,合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。(工程质保期为项目竣工验收后壹年) 3.2.项目工期:项目工期为60日历天(含前期备案、后期并网时间,其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成),具体开工日期以甲方书面通知为准。 四、工程质量:合格,并达到甲方要求验收通过。 4.1项目验收标准:北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系
光伏合同范本(精选4篇) 光伏合同1 发包人(甲方): 承包人(乙方): 一、基本内容 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。 1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工) 2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。 二、工期 开工日期: 并网日期: 竣工日期: 三、合同价格和付款方式 合同价格 本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货
物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。 四、施工质量和质量检查 1、工程质量 (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。 (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。 2、质量检查: 五、解决争议的办法 (1)调解要求停止施工,且为双方接受。 (2)、法院要求停止施工。 六、违约 甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任: (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。