居间合同
甲方：
乙方：
鉴于：
1、乙方受甲方委托，为甲方取得建设项目土石方工程提供中介服务。
2、乙方将发包方介绍给甲方，使甲方获得建设项目土石方工程谈判、缔约的中介业务。
因此，经甲、乙方本着“自愿、平等、有偿服务、诚实信用”的
原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：
一、甲方委托乙方通过推荐、联络、沟通、安排等居间活动取得与发包方就
上述项目工程事宜进行商业谈判的机会，乙方并协调和促成双方缔约。
二、经乙方居间安排，甲方与工程发包方就上述项目工程承包事宜商业谈判并实地考察。甲方同意在本项目承包成功，按实际承包土石方总工程的 %作为乙方的居间报酬。
三、甲方给乙方报酬的支付时间和方式：
A、在与发包方签订《战略合作协议》当日内，甲方应支付工程总量 %给乙方；
B、自甲方进场施工后一周内甲方向乙方支付总工程量的 %；
C、其余款项自发包方向甲方发放第一笔工程进度款之日内，甲方向乙方支付剩余居间报酬。
四、如甲方公司拖欠向乙方支付，则甲方必须支付给乙方应付未付金额的千
分之三/日标准滞纳金。如在工程承包合同期间的第 24 个月不论任何原因甲方都必须将未付居间报酬余额和产生的累加滞纳金支付给乙方。如
甲方继续拖延支付，则乙方开始收取应付未付金额（报酬余额加 24 个月内发生的累积滞纳金）总额的千分之五/日标准滞纳金，直至收清为止。
五、若此次甲方项目公司承包未成功；
A，如是甲方的原因，则甲方只需支付乙方元人民币公共关系工
作支付报酬，而无须向乙方支付中介费用。
B，如是乙方原因，则无须向乙方支付中介费用。如乙方有预支则将所预支金额全部退回给甲方。
六、双方对外保密此次工程承包内容。同时本协议自生效之日起三年内不论
甲方及何时与乙方介绍的工程发包方和发包方的关联公司承包成功均有效。
七、因履行本协议产生的分歧应友好协商解决，协商不成可向合同签订地法院起诉解决。
八、本协议壹式贰份，双方各持壹份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人及法定代表人及
授权代理人：授权代理人：
联系电话：联系电话：
签约日期：
签约地址：
建设工程设计合同书正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032311
建设工程设计合同书正式模版 工程名称：_____ 工程地点：_____ 合同编号：_____（由设计人编填） 设计证书等级：_____ 发包人：_____ 设计人：_____ 发包人委托设计人承担_____工程设计，工程地点为_____，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1．2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1．3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2．1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2．2 发包人提交的基础资料 2．3 设计人采用的主要技术标准是：_____ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3．1 合同书 3．2 中标函（文件） 3．3 发包人要求及委托书 3．4 投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写） _____。 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
建筑工程中介合同协议 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
中介合同 甲方（委托人）： 联系地址： 乙方（中介人）： 联系地址： 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。 1.2“成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得报酬。
2.3乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务，协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。 3.2如果中介成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3如果中介成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付报酬。 四、中介报酬的计算方法、支付时间和支付方式 4.1本项目中介报酬为 4.2中介成功后，在甲方与建设单位订立合同五日之内，甲方必须一次性支付乙方中介报酬。 4.3甲方可以转账或现金的方式支付。 五、保密事项 6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 6.2乙方不得以其在中介过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 六、合同终止 7.1本合同签字生效后，如果月之内，乙方仍未完成中介任务的，本合同自动终止。 7.2如果中介成功，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
工程承包中介合同范本 工程承包中介合同范本 随着法律知识的普及，合同的地位越来越不容忽视，它可以保护民事法律关系。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是为大家收集的工程承包中介合同范本，希望能够帮助到大家。 工程承包中介合同1 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就xx协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程范围及内容： 工程量：x平方米 承包形式： 三、工期： 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、合同总工期为x工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特
殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到市优奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为： 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列x种方式，且本工程支付工程款一律以税票结算。 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为x，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： 工程预算价： 工程单价: 所有工程量必须在每月x日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程设计合同书范文 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
订立合同双方建设单位____，以下简称甲方;设计单位____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条 甲方的义务1甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料或经过批准的资源报告、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。 甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。 甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条
正规工程居间合同范本正式版 The ultimate goal to be reached by both parties to the contract through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
正规工程居间合同范本正式版 篇一： 甲方(委托人)：乙方(居间人)： 联系地址：联系地址： 联系电话：联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈，(以下“衡阳市天嘉置业发展有限公司”简称“天嘉置业”)向甲方提供“天嘉置业”的重要信息，并最终促成甲
方与“天嘉置业”签订消防工程合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“天嘉置业”公司进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。 3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“天嘉置业”公司单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-041899 2020年工程设计合同书详细
2020年工程设计合同书详细版 工程名称： 工程编号： 合同签约时间：年月日 委托单位：(公章)设计单位：(公章) 法人代表：法人代表： 联系人：联系人： 地址：地址： 电话：电话： 单位全称：单位全称： 账号：账号： 开户银行：开户银行： 第一条根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定，制定本合同。 第一条委托方名称：(简称甲方) 承包方名称：(简称乙方) 第二条设计依据： 第三条甲方委托乙方设计的工程项目：
设计规模： 收费标准：% 投资： 预估设计费：元(结算时按实际发生数计)。 预付设计费：元 第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料，技术要求，最终的提交时间为工程设计日开始。 第五条本工程收费标准，按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》2020年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。 第六条合同生效后，甲方不履行合同，无权请示返还预付金，设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时，应返还定金。 工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时，甲方应向乙方结清全部设计费。 第七条双方各自的责任是： （一）委托方 1。向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料，并对提供资料的可靠性负责。 2。在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时，应负责提供必要的工作条件。3。按国家有关规定，预付款单到户起五日内，办妥预付设计费的汇付手续。4。维护承包方设计和设计成果的完整；不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。 （二）承包方
建筑工程中介合同 篇一：建筑工程中介合同 中介合同 甲方（委托人）： 联系地址： 乙方（中介人）： 联系地址： 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。 “成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并
有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得报酬。 乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成合同，那么在甲方的工程过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。 如果中介成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方 因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 如果中介成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付报酬。 四、中介报酬的计算方法、支付时间和支付方式 本项目中介报酬为 中介成功后，甲方必须一次性支付乙方中介报酬。 甲方可以转账或现金的方式支付。
甲方：__________________ 乙方：__________________ 甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通____________项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议： 一、甲方义务与责任 1、本着对通____________项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通____________项目的合同签订给予配合把关。 2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。 二、乙方义务与责任 1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。 2、本着甲方对____________工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。 三、报酬支付 1、在甲方帮助乙方取得这一项____________工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费______%。 2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。 四、违约责任 （一）甲方违约责任
1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方服务（承建商）。 2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。 3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。 （二）乙方违约责任 1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。 2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。 五、保密 在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。 本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。 如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。 甲方：乙方： 见证人： 年月日
建筑工程居间合同 甲方单位： 甲方（委托代理人）： 乙方（居间人）： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该工程项目）。引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目建设方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项，（1）甲方与建设单位签订书面的合同或协议为准。（2）甲方与建筑施工单位正式合同签字盖章视为居间成功，本合同即刻生效。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。在甲方进场施工过程中，乙方有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料，负责和建设单位进行合同谈判。
2、居间成功后则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、甲方必须自己和施工单位协商合作条款，包括做好工程预算，自付盈亏，如自身原因造成的损失与乙方无关，居间费照常全部支付给乙方。 4、甲方向总包方上报工程计量和总包方每月向甲方所支付工程计量款，乙方享受知晓权，如乙方提出疑虑，甲方须向乙方出示上报工程量的相关书面材料或总包方下拨工程款的单据复印件。 5、甲方签订正式工程合同既表示乙方居间成功，甲方必须向乙方居间人出示工程合同复印件一份作为本居间合同附件。 四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式 1、工程造价万元（以工程承包合同约定的计价方式为准），居间报酬为总价的% ，即万元人民币。 2、甲方签订正式工程合同向乙方居间人支付居间费万元人民币；甲方施工人员和机械进场后（搭建项目临时设施既表示甲方入场开始施工）三日内甲方向乙方支付第二次居间费万元人民币；剩余居间费按甲方每次收到工程进度款两个工作日内按款项总额的% 支付乙方（支付凭证以银行转款单据为准）也可采用现金支付，乙方需向甲方出具收款收据，作为收到居间费凭证。 3、居间费以此类推，在竣工结算完毕，甲方取得最后一个月工程款两日内结清乙方所有居间费用。 五、居间费用承担 甲方支付的居间费是乙方在完成委托事项后应得的报酬，乙方居间成功后，甲方在执行工程承包合同中出现任何情况（包括停工退场、中止工程合同等）乙方不承担责任也不予退还居间费。 六、合同终止 本合同签订后，甲乙双方各自履行己方的责任和义务，在甲方支付完乙方所有居间费用后合同即刻终止。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程设计合同书(合同范 本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建筑工程设计合同书(合同范本) 建设单位：__________________，以下简称甲方； 设计单位：__________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称，规模，投资额，建设地点。 甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________ 二、甲方的义务 1．甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月
______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1．乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；
建筑工程居间合同 甲方(委托人):______________________________ 法定代表人:_______________________________ 身份证号码:_______________________________ 联系地址:_________________________________ 手机:_____________________________________ 乙方(居间人):______________________________ 身份证号码: __________________联系地址: _____________________手机:_____________________ 甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议: 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就xx旅游景观园建设工程项目(北京延庆，以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。 二、乙方义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程项目居间合同协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
根据"中华人民共和国合同法”第二十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定，经委托方和居间方当事人协商一致，本着诚实信用、互惠互利的原则，双方订立以下合同条款，共同遵守并执行。 委托方：****有限公司__________________________________ 居间方：__________________________________________________ 工程名称：*****项目__________________________________ 工程地点：______________________________________________ 第一条：事项确认 委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间 方为委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该项目施工合同或劳务协议的居间人。 第二条：委托方责任： 1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。委托方与建设方（发包方）签订该项目施工合同或劳务协议后，支付居间人贰拾万元人民币居间费。 2、与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。 第三条：居间方责任： 1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。 2、白行承担该工程项目活动期间的一切费用和白身的安全责任，直至委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目的承建施工合同或劳务合作协议。 第四条：委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目施工合同或劳务合作协议之日起，居间人的居间活动结束，此工程项 目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。 第五条：付款方式 1、委托人与建设方（发包方）签订合同协议后支付贰万元给居
工程中介服务合同范本 工程中介服务合同范文1委托人：(以下简称甲方) 居间人：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：委托事项及具体要求1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。 第二条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。 第三条：报酬及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。 2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。 第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。 协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一
份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日 具体合同条款如下：二、1、项目名称：2、项目地址：3、中介服务费用的计算及支付方式由甲方出面协调参与的不论任何一方公司及个人取得该土地地块，需由甲方按(约定标准)提中介费用给乙方。 4、由甲方协调参与的一方与土地所有者签订土地转让合同，在支付购地款的同时甲方需支付给乙方按实际购买土地每亩壹万元整的中介费用给乙方。 5、甲方享有要求乙方配给协调及提供相关该项目有关资料及数据，为该项目地块的获得提供必要的协助，甲方负有及时结算乙方中介服务费的义务。 6、乙方享有要求甲方及时支付中介服务费的权利，乙方有义务协助甲方与上述单位签订土地买卖合同。 7、本合同由甲乙双方签订后生效，本合同有效期为合同签订之日起至签订土地购买合同付完中介费用为止。 8、任何因本合同而引起的或与本合同有关争议，双方均应有好协商解决，协商不成时，守约的一方有权提交到当地人民法院经由诉讼程序解决。
合同编号: ___________ 建设工程设计合同书2020 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设单位（甲方）：________________________________ 地址：，码话 法定代表人：务 设计单位（乙方）：________________________________ 地址：，码话 法定代表人：务 为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据比准的计划任务书, 经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 甲方委托乙方承担程的设计项目，建筑安装面积为方米，批准总投资为元，建设地点在。 第二条甲方的义务 1. ______________ 甲方应在年日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选 址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在__________________ 年日施工图 设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3. 在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4. 在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5. 甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大
工程居间合同 甲方（委托人）: 地址： 联系电话: 乙方（居间人）: 地址: 联系电话: 甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 第一条委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位进行洽谈，向甲
方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与该项目的建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。 第二条甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料，如因为甲方提供的资质证书、营业执照等材料不真实导致居间事项不能实现的，乙方已经进行相关居间介绍的，甲方仍需向乙方支付居间费用及适当报酬。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同第四条约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则以首次未按时支付当日起每逾期一日以本合同总报酬金额的万分之五向乙方承担违约金。 4、甲方有下列情形之一的，应承担违约责任并退回居间费用并以本合同总服务报酬的30%为违约金赔偿乙方损失： ①无正当理由解除合同；
②与他人私下串通、损害乙方利益的； ③与他人私下串通，隐瞒乙方达成工程承包协议的； ④其它故意及过失影响乙方交易的。 第三条乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和勤勉义务。 第四条居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的4%。 2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后分4次付清： ①自施工许可证签发之日起15日内支付200万元； ②自预售许可证签发之日起30日内支付100万元；
工程中介合同协议书书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
甲方：（身份证号码：）（以下简称甲方） 乙方：（身份证号 码：）（以下简称乙方） 甲乙双方本着平等互惠互利，协调与合作，诚信友好的原则，就 项目，经甲乙双方商讨达成以下条件及承诺并 签订本协议： 一·甲方义务与责任 1.甲方提供该项目所知道的工程信息并协助乙方与该工程施工承包合同的 签订提供服务。 2.确保该项目立项的真实性，甲方所提供资料的真实性。 二．乙方义务与责任 1.乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。 2. 积极提供给甲方自己的真实信息与能力，劳动报酬及支付方式，指定甲 方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责 人。 3乙方是在自己认可的甲方与业主约定的合同条款下（或由甲方介绍乙方与 业主直接就合同条款达成一致的情况下）甲方帮助乙方拿到该项目，乙方 必须认可所有约定的合同条款，不得中途借故提出其他无理要求，造成损 失的由乙方全部负责。 .三．报酬支付
1.在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程结算价的 %支付给甲方。 本项目签订后，甲方所得的报酬分次付清，在工程拿到第一次工程款时（不管百分之几）支付劳动报酬的 %给甲方，在拿到第二笔工程款支付劳动报酬的 %给甲方，拿到第三次工程款时支付劳动报酬的 %给甲方。如果乙方不支付报酬，甲方有权要求在业主或挂靠单位扣除。四．违约责任 （一）甲方违约责任 1.在本合同签订前后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受介绍任何的第三方（施工队伍）给业主。 2．若协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍，视甲方违约赔偿乙方违约金50万元人民币。 3.若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻找其他合作者。 （一）乙方违约责任 1.在合同签订前，乙方越过甲方与业主或其他中介方完成该交易（包括直接或间接），则视为甲方完成工作，乙方须支付甲方本合同第三条第1所款约定的劳动报酬，甲方对该劳务报酬由无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。 2．该项目签订合同后，乙方立即组织资金及人力资源积极开展工作，乙方不得转包或者借故不能履行该项目的开工，如果乙方违约，承担一切损失并赔偿甲方违约金50万元人民币。 五．保密
中国XXXX股份有限公司 工程设计合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 2017年12月 目录 一、定义 (3) 二、双方的基本义务及责任 (3) 三、工作内容及工作要求 (3) 四、质量保证 (6) 五、违约责任 (8) 六、不可转包或分包 (9) 七、不可抗力 (9) 八、设计资料及设计文件的提交 (9) 九、合同的执行及变更 (10) 十、合同价格和支付 (10) 十一、保密、安全和保险 (11) 十二、合同履行情况的考核 (11) 十三、合同的中止和解除 (12) 十四、仲裁 (13) 十五、其他 (13) 一、定义 1、甲方:
2、乙方： 3、发包人委托设计人承担_______________________ 工程设计，经双方 协商经双协商一致，签订本合同。 二、双方的基本义务及责任 1、乙方应完成合同指定的工作，履行合同规定的义务，达到甲方的合理的满意程度。 2、作为对乙方工作的认可，甲方应当按照合同规定的时间、方式和费率支付费用。 三、工作内容及工作要求 1、工作内容 根据建设单位要求完成前期核查及设计方案，按公司及其上级公司规定完成方案评审及后续全过程设计，如根据地方政府要求完成各阶段报建设计资料，施工图交底及会审、施工技术服务（视工程复杂程度提供持续现场技术支持）、竣工验收及设计备案等工作，具体工作内容及要求如下： 2、前期服务 （1）乙方接到甲方的设计任务委托书3个工作日内完成现场勘查，提供现场勘查报告（附上整体照片，并在方案评审前报送本公司）。 （2）完成现场勘查后3个工作日内报公司评审。 （3）报建图 乙方应依据公司或其上级公司方案评审意见和当地相关部门的设计要点要求完成。需要修改图纸资料的，乙方应在3个工作日 内完成，并报送公司，如批复内容涉及规模变更或引起概算变化超5%以上的，必须重新报公司或其上级部门评审。 （4）施工图项目达到施工图设计条件后，乙方应根据项目各阶段图纸资
中介合同 甲方（委托人）： 联系地址： 乙方（中介人）： 联系地址： 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。 1.2“成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得报酬。 2.3乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务，协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。 3.2如果中介成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3如果中介成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付报酬。 四、中介报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1本项目中介报酬为 4.2中介成功后，在甲方与建设单位订立合同五日之内，甲方必须一次性支付乙方中介报酬。 4.3甲方可以转账或现金的方式支付。 五、保密事项 6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 6.2乙方不得以其在中介过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 六、合同终止 7.1本合同签字生效后，如果月之内，乙方仍未完成中介任务的，本合同自动终止。 7.2如果中介成功，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 七、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方住所地人民法院审理。 八、其他事项 9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 9.2本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人： 合同签订地： 合同签订日期：
编号：FS-HT-05018 工程设计协议书(标准版) Engineering design agreement template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
工程设计协议书(标准版) 委托人(甲方)：_____(__)发展有限公司 设计师(乙方)：_____国际(__)设计顾问有限公司 依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【_______】建设工程设计及顾问服务的相关事项协商一致，同意签订补充协议(简称本协议)如下，并共同遵守： 一、甲方委托乙方(乙方接受委托)为设计师，负责【_______】建设工程方案至施工图阶段的工程设计，并按附于本协议后的协议条件及甲方提供的设计任务书及本工程的建筑及环境规划设计法规要求执行。 二、甲方同意按本协议条件规定的设计费用金额及时间，支付设计费用。甲方在付清乙方各设计阶段的设计费用之后，即拥有本工程设计图纸的版权。 三、乙方同意若因乙方自身原因致使乙方设计进
度有拖延或设计错误，致使甲方蒙受金钱、时间或质量上的损失，则乙方必须给予甲方相应的补偿;对于此损失补偿，甲方有权在甲方向乙方的任何支付中扣除，若该赔偿不能以此方式全数扣回，甲方有权向乙方以债务方式追讨其余额部分，补偿额根据损失的程度而定，但补偿金最多与受损部分的设计费用金额相等。 四、乙方不得将本协议赋予乙方的权利让给第三者，或由第三者继承，但因某种原因，乙方的权利和义务必须转让时，要经甲方和乙方商定后才能办理，相应的费用由乙方决定并在设计费用中分摊或支付，并统一由乙方向甲方负责。否则甲方有权随时终止合同和对乙方实行罚款，罚款上限为全部设计费用。 五、双方同意如对本协议内之工程引起或涉及其他有关事项之争议，将按附列协议条件所述办理。 六、本协议一式六份，甲、乙双方各持三份，均具有法律效力。本协议自双方签字之日起生效，在双方履行完本协议所约定的全部义务后或双方协商一致同意解除本协议时，本协议自动失效。
编号：________ 建筑工程居间合同模板 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共20 页
建筑工程居间合同模板 建筑工程居间合同模板【一】 甲方（委托人）：________ 联系地址：____________ 乙方（居间人）：________ 联系地址：____________ 联系电话：____________ 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就____省____工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 第 2 页共 20 页
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金____元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单 第 3 页共 20 页