《建筑工程合同》试卷(课程代码 04231)
复查总分 总复查人
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20分)在每小题列出的四个备选项
中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.根据合同当事人双方权利义务的分担方式,合同可分为 【 】
A .有名合同与无名合同
B .要式合同与不要式合同
C .双务合同与单务合同
D .有偿合同与无偿合同
2.要式合同必须采用 【 】
A .口头形式
B .法律规定的形式
C .口头或书面形式
D .书面形式
3.甲开发某高层商住楼,与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同,后因开发商甲的资金出现问题,
经与丙开发商协商,转让了该项目的开发权,而原来签订的施工承包合同依然成立。此时,该施
工合同的主体为 【 】
A .丙与乙
B .甲与乙
C .丙与甲
D .丙或乙
4.下列关于要约与承诺的表述中,错误的是 【 】
A .要约可以撤回 R .要约可以撤销
C .承诺可以撤回
D .承诺可以撤销
5.某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告,其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、
价格与性能,则此广告属于 【 】
A .要约
B .要约邀请
C .承诺
D .合同
6.下列关于合同无效的表述中,正确的是 【 】
A .一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同
B .因重大误解订立的合同
C .以合法形式掩盖非法目的
D .违反地方性法规的强制性规定
7.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是
【 】
A .1年内
B .2年内
C .3年内
D .4年内
8.债权人的代位权,是指债权人为了保障其债权不受损害,以谁的名义代替债务人行使
债权的权利? 【 】
A .自己的
B .他人的
C .第三人的
D .债务人的
9.按照《建筑工程施工合同(示范文本)》的规定,工程预付款的比例是 【 】
A .安装工程一般不超过合同价的30%
R .建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%
C .建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%
D .安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%
10.在下列情况中,发包人不能请求解除合同的是 【 】
A .承包人明确表示不再履行合同义务的
B .已完成的建设工程质量不合格,但承包人同意修复的
C .承包人将承包的建设工程违法分包的
D .因不可抗拒力致使合同目的不能实现的
11.FIDIC 合同条件规定,控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是
【 】
A .承包商
B .业主
C .工程师
D .指定分包商
12.由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同情况下,设计人应承担的违约责任除了负责
提出补救措施,应 【 】
A .不再承担其他赔偿责任
B .返还设计合同规定的定金
C .免收直接损失部分的设计费
D .双倍返还设计合同规定的定金
13.根据FIDIC 施工合同条件的约定,在颁发工程接收证书前的任何时间内,工程师除了要求承包商
提交建议书的方式提出变更外,还可以提出变更的方式是 【 】
A .发布指令
B .发出邀请
C .发备忘录
D .业主建议
14.索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为,相对而言,更加困难一些的索赔是【 】
A .发包人向供应商的
B .承包人向供应商的
C .发包人向承包人的
D .承包人向发包人的
15.担保合同是一种 【 】
A .实践合同
B .主合同
C .从合同
D .无偿合同
16.作出仲裁裁决后,当事人一方不履行时,对方可以 【 】
A .申请重新仲裁
B .向人民法院申请强制执行
C .向建设行政主管部门申请强制执行
D .向人民法院起诉
17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”,主要适用于 【 】
A .房屋和工程施工
B .电气和机械工程
c .设备和设计 D .顾客和咨询
18.根据我国《建设工程施工合同文本》,设计变更发生后,承包人提出变更工程价款报告的时闻限
额为工程设计变更确定后 【 】
A .7天内
B .14天内
C .21天内
D .28天内
19.在下列解决合同纠纷的方式中,不以双方自愿为前提的方式是 【 】
A .协商
B .调解
C .仲裁
D .诉讼
20.合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】
A .信息收集
B .信息存储
C .信息加工
D .信息分解
专业: 姓名: 准考证号:
…………………………密………………………………封………………………………线…………………………
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中
至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未
选均无分。
21.依据合同的分类,下列合同中的归类正确的是【】
A.运输合同为无偿合同 B.工程施工合同为双务合同
C.寄存合同为实践合同 D.勘蔡设计合同为要式合同
E.赠与合同为有偿合同
22.合同纠纷仲裁解决的特点是【】
A.体现当事人的意思自治
C.执行的强制性
B.一裁终局性
D.当事人可控制性 E.独立仲裁性
23.根据我国现行《建设工程施工合同(示范文本)》中关于施工质量和检验的规定,以下说法正确的是【】
A.因承包人原因工程质量达不到约定质量标准,由承包人承担违约责任
B.因工程师指令失误发生的追加合同价款,由发包人承担
C.对于已经隐蔽的工程重新检验时,若检验合格,发包人应承担由此产生的费用,赔偿承包人损失,工期不顺延
D.隐蔽工程质量符合有关标准要求,验收24小时内,如工程师不在验收记录上签字,则视为工程师已经批准,承包人进行隐蔽或可以继续施工
E.经工程师检验合格后,又发现因承包人引起的质量问题时,承包人赔偿发包人的直接损失,但工期可以顺延
24.根据现行规定,变更后台同价款确定的原则包括【】
A.合同中已有适用于变更工程的价格,按该价格变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格变更合同价款
C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由业主提出适当的价格,经监理工程师硇认后执行 D.合同中投有适当或类似于变更工程的价格,由监理工程师根据工程所在地的市场价确定
E.合同中投有使用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,监理工程师确认后执行
25.施工合同履行过程中,发生下列哪些情况,应给承包人顺延合同工期?【】
A.发生设计变更 B.发包人延误移交施工现场
C.承包人采购的材料供货商未能按时交货
D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.一周内工程所在地区累计停电12小时
三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)
26.合同
27.不安抗辩权
28.基准日期
29.抵押
30.诉讼
四、筒答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)
31.简述定金的法律特征。
32.按照FIDIC条件规定,在合同履行中出现哪些情况或条件时,承包商可以放慢施工速度或者暂停施工?
33.通常按照工程变更所包含的具体内容,工程变更可分为哪几类?
34.风险管理的主要任务是什么?
35.按照FIDIC合同规定,当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时,应采用新的费率或价格?
五、分析计算题(本大题共1小题.30分)
36.某化工厂拟建一栋职工住宅楼,通过公开招标,选定某中外合资的建筑公司为施工单
位,并参照FIDIC施工合同条件于2007年5月20日与该单位签订了施工承包合同,合同总价为16 00万元,工期130天。监理单位为中方甲级监理公司,业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。该工程于2007年6月2正式开工,建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准,业主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同”的原则下参照国际惯例,各项工作进展比较顺利。
根据双方商定,人工费定额为40元/工日,机械台班费为500元/台班。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工人工费按每工日20元计;窝工机械设备费按台班单价的60%计;而保函费、管理费、利润损失不予补偿。
专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。
在实际施工中发生了下例事件:事件1开工时,因施工单位自有的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。
事件2基坑开挖后,遇软土层,需要进行地质复查,停工5天,窝工20个工日。
拳件3主体结构一层施工时,由于业主要求进行设计变更,工程师下达了变更指令,由此增加用工20个工日,机械10个台班,某项关键工作延误3天(不存在窝工)。
事件4主体结构三层施工时,遭遇7级大雨迫使暂停施工2天,造成人员窝工8个工日,施工机械受到损害损失5万元。
事件5主体结构六层施工过程中,由于班组违章作业,因某主梁钢筋错位出现质量事故,监理方发现后通知承包商整改,直至合格为止。承包商已执行监理方的报告,而业主代表向监理方行文讲:“项目基础工程出现质量事故,作为监理公司也有一定的责任,现通知你们被扣1%的监理费。”
事件6为确保现场文明施工,业主代表行文要求承包方需将项目多余土方运到指定地点(合同规定),若发现承包商任意卸土,卸1车罚款l万元(合同无此规定)。承包商违背这一指令任意卸土15车。当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款15万元。承包商申述不同意扣款。
问题:(1)上述1—4事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?并说明原因。
(2)1~4项事件工期索赔各是多少?总计工期索赔多少天?
(3)工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元?
(4)《建设工程施工合同(示范文本>》中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么?
(5)事件5中,监理方对于扣减监理费的处罚是接受还是不接受?理由是什么?
如果事件5造成了损失,业主应当向谁提出赔偿要求?
《建筑工程合同》参考答案
一、单项选择题
1.C
2.B
3.A
4.D
5. B
6.C
7.A
8.A
9.C 10.B
11.C 12.C 13.A 14.D 15.C
16.B 17.A 18.B 19.D 20.D
二、多项选择题
21. BCD 22.ABCE 23.ABD 24. ABE 25.ABDE
三、名词解释
26.合同——是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
27.不安抗辩权——双务合同中,有先为给付义务的一方,在另一方财产显著减少,有难为对待给付可能时,享有中止履行的权利。
28.基准日期——是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。
29.抵押——是指债务人或者第三者不转移对所拥有财产的占有,将该财产作为债权人的担保。
30.诉讼——是指人民法院根据合同当事人的请求,在所有诉讼参与人的参加下,审理和解决合同争议的活动,以及由此而产生的一系列法律关系的总和。
四、简答题
31.答:定金具有以下法律特征:
(1)定金在性质上属于违约定金,适用于债务不履行的行为。
(2)定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。给付定金的一方不履行合同的,无权要求返还定金,接受定金的一方不履行合同的,应当双倍返还定金。
(3)定金具有从合同的性质。
32.答:出现下列情况或条件:
(1)工程师没有按照规定的时间签收支付证书。
(2)雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。
(3)雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。
33答:可分为五类:设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。
34.答:风险管理的任务是:
(1)识别与评估风险。(2)制定风险处置对策和风险管理预算。
(3)制定落实风险管理措施。
(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。
35.答:FIDIC合同规定,当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现下列情形时,应采用新的费率或价格:
(1)该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料中所列数量的10%以上
(2)此数量变化与该工作上述规定的费率的乘积,超过中标合同金额的0.01%
(3)此数量变化直接改变该项工作的单位成本超过1%
(4)合同中没有规定该项工作为“固定费率项目”
五、计算分析题
(1)答:事件1不可以要求索赔,施工单位的施工机械大修属于承包商自己应承担责任;
事件2可以要求索赔,因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的,承包商可以获得工期补偿及费用补偿;事件3可以要求索赔,因这是设计变更引起的,属于业主责任,承包商可以获得工期补偿及费用补偿;事件4可以要求工期索赔,7级大雨属于不可抗拒力,由此引起的暂停施工应由业主承担,承包商可以获得工期补偿,但窝工费及施工机械的损害应由承包商承担,不能获得费用补偿。
(2)答:事件1承包方不能索赔工期,事件2承包方可索赔工期5天,事件3承包方可索赔工期3天,事件4承包方可索赔工期2天。
则 5+3+2=10(天)
承包方总计可索赔工期10天。
(3)答:事件2承包方可索赔费用:20×20 +5×500×60%=1900(元)
事件3承包方可索赔费用:20×40 +10×500 =5800(元)
则 1900+5800=7700(元)
所以工程师能批准的合理的费用索赔总额是7700元。
(4)答:因不可抗事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
①工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;②发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
③承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;④停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
⑤工程所需清理、修复费用,由发包人承担;⑥延误的工期相应顺延。
(5)答:监理方对于扣减监理费的处罚不能接受。
因为事件5的质量事故是施工方的责任不能由监理承担。按照监理合同的相关规定,监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工期限不承担责任,而且在该事件中,监理方发现后已经通知承包方整改,直至合格为止,尽到了自己的责任,所以业主代表的处罚无理无据。
业主应当向建筑公司(即施工承包方)提出赔偿要求。
编号:_________________ 建筑施工合同参考范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日
第一部分合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条词语含义。在本合同,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双 方协商同意的与合同有关的全部文件。 2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。 3.发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。 4.承包方(简称乙方):协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受
的当事人。 5.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 6.乙方驻工地代表(称简乙方代表):乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 7.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。 8.总监理工程师:工程建设监理单位委派的监理总负责人。 9.设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。 本合同工程的装饰或二次及以上的装饰,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设 计合同。 10.工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求,使用装饰装修材料, 对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分,考试时间l50分钟。 考生答题注意事项: 1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效,试卷空白处和背面均可作革稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。 4.合理安排答题空间,超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1.下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A.返还财产 B.赔偿损失 C.追缴财产 D.扣押财产 2.1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于 A.2000.1.1 B.2000.2.1 C.2001.1.1 D.2001.2.1 3.发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A.20 B.30 C.50 D.60 4.按合同订立的方式看,建设工程招标一般被认为是 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.缔约 5.当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时,可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧,这是 A.不平衡报价法 B.突然袭击法 C.区别对待报价法 D.多方案报价法 6.项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A.代表承包人向发包人提出要求的通知 B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施,并负责安全保卫 D.做好施工现场保护工作 7.发包人应在其所供应点材料设备到货前_______,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。 A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时 8.在工程实施过程中,对于损失小、概率大的风险,一般采取的处置措施是 A.风险回避 B.风险控制 C.风险转移 D.风险自留 9.FIDIC是_______的简称,FIDIC合同条件主要是针对 A.国际开发工程师联合会大型工程项目 B.国际技术工程师联合会中型工程项 C.国际咨询工程师联合会,大型复杂工程项目 D.国际工程师联合会中型复杂工程项目
(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
编号:_____________建筑施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人(全称):(简称发包人) 承包人(全称):(简称承包人) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源: 5.工程内容: 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 二、合同工期 计划开工日期:____________年____________月____________日。 计划竣工日期:____________年____________月____________日。 工期总日历天数:____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:
人民币(大写)________________________元整(¥____________元); 五、项目经理 承包人项目经理:________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
建设工程合同(含FIDIC)条款 (课程代码04231) 一、单项选择题 1.根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是 A.租赁合同 B.买卖合同 C.建设工程合同 D.借款合同 2.下列关于合同法律特征的叙述中不正确的是 A.合同是当事人意思表示一致的协议 B.合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的 C.合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一中民事法律行为 D.合同一旦签订,合同关系的主体就是固定不变的 3.下列关于要约与承诺的表述中,错误的是 A.要约可以撤回 B.承诺可以撤回 C.要约可以撤销 D.承诺可以撤销 4.自债务人的行为发生之日起多长时间内没有行使撤销权,则该撤销权消灭? A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 5.狭义的合同变更是指 A.合同内容的变更 B.合同主体的变更 C.合同关系的变更 D.债权人或债务人的变更
6.某合同协议书约定的开工日期为9月17日,现承包人不能按时开工,最迟应在以下哪个日期前以书面形式向工程师提出? A.9月3日 B.9月7日 C.9月10日 D.9月24日 7.下列关于隐蔽工程验收的说法中错误的是 A.验收后24小时内,工程师不在验收记录上签字,承包人可继续施工 B.承包人应在隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知工程师验收 C.工程师不能按时参加验收,应在验收前24小时向承包人提出书面延期要求 D.隐藏工程验收合格了,必须工程师在验收记录上签字后才能继续施工 8.承包人采购的材料,当承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款 A.由发包人承担 B.由承包人承担 C.由双方以书面形式议定 D.不予调整 9.在勘察合同履行期间,发包人要求解除合同时,勘察人未开始设计工作的,则 A.不退还发包人已付的定金 B. 退还发包人已付的定金
( 合同范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同范本专业版 (精篇) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程施工合同范本专业版(精篇) 建设工程施工合同范文1 建设方:以下简称甲方 施工方:以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下: 一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求,板面筋布150mm150mm,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。 六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方): 承包人:(乙方):
编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑施工合同书通用版范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________
发包人:______ 承包人:______ 二零__________________年_________月__________________日 第一部分协议书 发包人(全称):________________________ (简称发包人) 承包人(全称):______ (简称承包人) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________________________________________二期项目 工程地点:______大武86号 工程内容:______厂房及仓库 工程立项批准文号:______ 临发改证[215]49号 资金来源:______自筹 二、工程承包范围 承包范围:______施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供) 三、合同工期 开工日期:______计划216年2月1日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准) 竣工日期:______开工令日期加本合同总日历天数,计划216年2月1日-216年5月1日 合同工期总日历天数:______1天
建筑工程施工合同 合同编号: 工程名称: 工程编号: 签订时间: 签订地点:湖南安化县华湘农业开发有限公司
湖南安化县华湘农业开发有限公司 办公楼工程施工承包合同 建设单位:安化县华湘农业开发有限公司(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程的具体隋况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,就安化县华湘农业开发有限公司茶叶厂区工程事宜,签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程规模:工程总建筑面积约平方米。(以设计施工图的项目及实际面积为准)。 3、工程地点: 4、工程造价:暂定元,最终造价以按本合同规定按实结算总价为准。 二、工程成本范围、承包方式 1、承包范围:工程承包范围及内容;安化县华湘农业开发有限公司办公楼及附属工程按甲方提供的施工设计图,进行合理布局、编制施工方案,承包施工图纸全部工程内容、完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。 以上承包范围均包括国家相关劳动定额规定的旋工内容。
2、承包方式:(总承包)包工包料、自行采购、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包分项验收、包税费、包材料检测、包场内运输(限1km)道路及场地的清洗清理等。 三、合同工期 1、开工时间:2017年月日。 2、开工时间以下达的开工通知单日期为准。 3、如遇下列情况,工期相应顺延: ①按施工准备规定的能提供施工场地、水、电源、道路未接通,阻碍物未能清楚,影响进场施工; ②不属于乙方承包范围内的重大设计变更,甲方提供的工程地质资料不准,甲方设计方案的改变致使施工无法正常运行施工; ③在施工中如因停电,停水8小时以上或连续下一道工序施工; ④非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; ⑤甲方未能按合同规定拨付乙方工程进度款影响乙方施工; ⑥人力不可抗拒的因素而延误工期。 4、竣工 ①乙方按照合同约定工期竣工(本合同应约定的相应顺延工期的可顺延工期)。 ②因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工的,乙方承担违约责任(本合同约定的相应顺延工期可顺延工期) ③施工中如遇提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议须补充无条件提供提前竣
合同编号:xxx-2013-04 建筑工程施工合同 二零一三年四月
建筑工程施工合同 依照《中国人民共和国合同法》和《安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况双方达成以下协议,订立本合同。 甲方: 乙方: 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容: 1. 2. 3. 4. 1.4开工日期:20 年月日 1.5竣工日期:20 年月日 1.6合同金额:,此工程一次性包死。(但因甲方提出变更而造成乙方额外增加的费用,全部由甲方承担)。第二条:合同文件使用的标准和适用法律: 1.1适用法律法规:《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》: 1.2适用范围:国家和省、市颁布的技术标准和施工规范
第三条:图纸 3.1图纸提供日期:20 年月日 3.2图纸提供套数:套 第四条:甲方驻工地代表 4.1甲方驻工地代表: 4.2监理工程师: 第五条:乙方驻工地代表: 5. 乙方驻工地代表: 第六条:甲方工作: 6.1施工现场具备开工条件: 6.2会审图纸和设计交底: 6.3负责协调乙方和各施工单位之间的配合关系。 6.4甲方负责指定乙方所需施工生产用水、电接驳点,由乙方负责安装计量表、施工用水、电、开关线路等。甲方在现场为乙方联系指定施工用设备、材料储藏位置。 6.5按本协议约定按时支付工程进度款。 6.6甲方配合乙方在48小时内进行隐蔽工程和中间验收,工程质量符合国家电气规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方已经批准,乙方可进行隐蔽和继续施工。 第七条:乙方工作 7.1 对施工现场交通、噪音、安全生产的要求:遵守政府有关主管部门的管
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-039223 建筑工程合同书范本(2020
建筑工程合同书范本(2020版) 发包方:_________ 承包方:_________ 工程名称:_________ 工程地点:_________ 建筑面积:_____ 平方米;层数:_____ 结构类型:____ ;檐高/跨度:____米 批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)_____ 工程性质:(指基建、技改、合资等):_____ 承包范围:_________ 承包方式:_________ 质量等级(优良或合格):_______ 工程承包造价(金额大写):_______ ¥:_______ 元 xxx建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(gf一99-0201)拟定的,适用于建筑面积在xx平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。 xxx 建设工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议: 第1条工期 1·1 本合同工程定于_ __ _年__ __月____日开工;于___ _年__ __月____日竣工。合同工期日历天数为____天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。 1·2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:_____ 1·3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:第2条图纸发包方于__ ___年_____月_____日,向承包方提供_____套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名:_____ ;项日经理姓名:_____ 。第4条发包人工作 开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后____天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_____天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。第5条承包人工作5·1 每月_____日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。 5·2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物 (含文
建设工程施工合同 (GF —2012—0201) 合同编号:字 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 第一部分协议书 发包人(全称):__________________________________________ 承包人(全称):__________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信 用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_______________________________________________ 工程地点:________________________________________________ 工程内容:________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:________________________________________ 资金来源:________________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围:________________________________________________ 三、合同工期: 开工日期:________________________________________________ 竣工日期:________________________________________________ 合同工期总日历天数___________________________ 天。 四、质量标准 工程质量标准:___________________________________________ 五、合同价款
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 (GF—2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
编号:FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人:______(以下简称甲方),地址:______,电话号码: 分包人:______(以下简称乙方),地址:______,电话号码: 甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程范围:附件二。
第四条:价款 4.1工程总价:人民币元整,大写为(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内,乙方向甲方交质量保证金万元,此保证金应在该分包工程验收完工后,15天内归还给乙方。 第五条:工程期限 5.1开工日期: 5.2竣工日期:(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期:天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就**省***工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。http://biz.doczj.com/doc/de8588023.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
建筑工程合同书范本 兹有工程 总承包人:(以下简称甲方),地址:,电话号码: 分包人:(以下简称乙方),地址:,电话号码: 甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于年月日双方同意如下条款。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程范围:附件二。 第四条:价款 工程总价:人民币元整,大写为(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 按年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 以上工程量总包以实际工程量价款中抽取作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 此合同开工天内,乙方向甲方交质量保证金万元,此保证金应在该分包工程验收完工后,天内归还给乙方。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 第五条:工程期限 开工日期: 竣工日期:(以竣工报告为准) 交付日 合同总工期:天 甲方应在合同签订后个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴,不得耽误。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 第六条:付款办法 乙方进场天内,甲方付给乙方进场施工费元。 乙方施工至壹个月后,天内付进场第壹个月的工程进度款的。以后以按每月工程量的进度款付,工程结束验收合格付至总工程款的。删除厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 工程竣工后六个月内付。 工程竣工满一年后天内付清(此项为保固金)。 水电费由甲方预交,费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的〕 甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。 第七条:本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第八条:代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 第九条:工地管理 乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
第一部分合同协议书 发包人(全称):(简称发包人) 承包人(全称):(简称承包人) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源: 5.工程内容: 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 二、合同工期 计划开工日期:____________年____________月____________日。 计划竣工日期:____________年____________月____________日。 工期总日历天数:____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:
人民币(大写)________________________元整(¥____________元); 五、项目经理 承包人项目经理:________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
YOUR LOGO 2020版建筑工程施工合同示范文 本 The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列,下载即可用
2020版建筑工程施工合同示范文本导语:合同就是对签订双方的一种保障,如果发生了纠纷的话,可以凭借这个合同协议书,到这个法院去起诉,或者去申请仲裁,来解决双方的纠纷,维护双方的合法权益,只要条款没违反法律意思,是双方意思自治体现就是有效的。如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 建筑工程施工合同示范文本(一) (GF―1999―0201) 合同编号:字号 中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局 第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源:
二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 金额(大写):元(人民币) ¥:元六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人(全称):_________________________________________ 承包人(全称):_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一 致,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:_________________________________________________________________________ _ 工程地点:_________________________________________________________________________ _ 工程内容:_________________________________________________________________________ _ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:________________________ 资金来源:________________________________ 第二条工程承包范围 承包范围:_________________________________________________________________________ __ 第三条合同工期 开工日期:_________________________________________________________________________ __ 竣工日期:
合同编号: 建筑工程合同书 工程名称: 建筑单位: 施工单位: 签订日期:年月日
发包人(全称):(甲方)承包人(全称):(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、备注: 二、工程承包范围 1、广场硬化。(见图纸,以预算单中的项目为准) 2、。 三、合同工期 本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天。 四、质量标准 工程质量标准:依据钢构有关验收规范合格。 五、合同价款 1、工程总造价:大写:元(人民币) ¥:元(人民币) 六、合同价款支付; 1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方
作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派为工地代表,联系方式: 2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。 八、承包人工作 1、委派为工地代表,联系方式; 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延。
建设工程施工合同[示范文本 (GF —1999 —0201 )] 建设工程施工合同填写范本(供参考)
编制单位:上虞市招标投标中心 二00 八年六月 说明 1、本范本供承(发)包双方合同签订时参考。 2、通用条款部分按照《建设工程施工合同》[示范文本 ( GF-1999-0201 )]规定。 3、合同协议书及专用条款和附件部分的签订参考本范本。 4、如协议书及专用条款和附件中有不填写的内容,则参照通用条款执行。 5、合同签订的口径应与招标文件一致,招投标范围外新增项目的合同价款调整方式与招投标部分也应保持一致。 6、各单位在填写过程中发现问题,请及时与我们联系。联系电话:82129093 。
合冋主要条款及附件 第一部分协议书格式 发包人(全称):填写发包人名称(简称甲方) 承包人(全称):填写承包人名称(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:填写工程项目的详细名称 工程地点:填写工程所在地详细地址 工程内容:填写工程的结构、层数及建筑面积等 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:填写立项批准文号 资金来源:填写资金来源(如:财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等) 二、工程承包范围 承包范围:填写项目承包的具体范围 三、合同工期 开工日期:某年某月某日(以开工报告为准) 竣工日期:某年某月某日 合同工期总日历天数:填写总工期日历天数(应与中标通知书确定的天数相同)天