XX项目施工总承包
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
根据《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，根据双方签订的位于XX项目《建设工程施工合同》，为进一步明确责任，双方就建设过程中有关事项进行了协商，达成一致意见，订立本补充合同。
一、工程施工范围：
甲乙双方补充约定承包XX1-14＃楼及地下室施工图范围内（除甲方先行施工的部分）的土建，包括主体工程、防水、防雷接地、电梯、排烟道安装、屋面工程、洞口修补、水电、消防、室内排水排污、外墙装饰、电梯前室装饰、室外附属工程、园林景观工程等。
以上具体承包内容以甲方提供的全套施工图纸、设计变更通知书及经甲乙双方签字认可的施工内容、工作联系单等相关资料确定范围内的所有内容为准（工程承包内容以设计施工图、设计变更内容以及甲方书面通知的具体做法为准）。
二、双方共识约定：
（1）甲方因前期施工导致的债权、债务等一切与乙方无关，并因此造成的如停工等一切损失由甲方负责。
（2）甲方和乙方共同监管项目基本帐户，乙方共同参与监管甲方已销售房屋购房款，且甲方和乙方共同监章和监管账户。甲乙双方约定房屋销售回款首先用于支付乙方工程款，满足乙方工程款的情况下70%用于乙方工程款的支付，约定房屋销售回款的30%甲方自行支配和使用。
（3）单体单栋主体完工后30个工作日内，因甲方不能按合同约定如期拨付工程进度款时乙方有权解除合同，甲方承担乙方一切损失。甲方按合同未付或未足额支付的工程进度款甲方将未销售的房屋以销售价（最高不超过6800元每平米）的7折（按预测绘产权面积）抵作工程款，工程抵款房售房款由乙方监管和支配转出，甲方不得有任何异议。
（4）为表示甲方合作诚意，甲乙双方签订合同15个工作日内，甲方签订3000平米的商业房源给乙方，作为合作履约保证，根据后期合同款项支付情况和商业销售情况，乙方逐步配合甲方办理解除房源质押手续。
三、工程款结算原则
（1）按2013清单规范，四川2015定额及相关配套文件计价，材料单价按照施工期间同期最新XXX材料信息价结算，信息价上未载明的材料单价按照乙方报价，甲方核价，甲乙双方共同确认的原则进行。规费按基本费率取费，不计算赶工补偿费、夜间施工费、二次转运费等。工程结算时主体工程结算按2013清单规范，四川2015定额上浮10%，装饰工程、室外附属工程、园林景观工程按2013清单规范，四
川2015定额上浮3%。结算包括甲方签发的审查合格备案施工图和甲方认可的现场实际施工内容。
（2）鉴于1#-4#楼已完成的部分主体工程，乙方继续施工砖砌体、二次结构、内外墙抹灰、防水、排烟道、排污排水管网、屋面工程、外墙装饰、电梯前室装饰等，甲乙双方按上述结算方式一同结算。
（3）人工费调整系数：按照施工开始时段起项目完工时段止同期最新四川省造价信息站公告的项目所在地所属市的人工费调整系数的最高值进行调整。
（4）安全文明施工、施工道路硬化、安全防护、水电接入、工地生活区的绿化等临时设施增补及外墙双排脚手架增补费等按XX市及XX县主管部门相关规定执行。乙方的文明施工费按安全评分计取，要求乙方必须按照国家、当地行政主管部门相关规范、标准执行，且必须满足上级主管部门的相关要求。关于环保措施等相关费用的计取按相关文件执行。
（5）工程检测费：工程基本检测费由乙方承担。桩基基础检测、土壤氡浓度检测、空气检测、环境检测、排污检测、沉降观测费等特殊检测费用由甲方承担。
（6）本工程的土建超高费、高层建筑增加费按定额规定计取。
（7）乙方要求主体天棚抹灰、楼地面找平层。
（8）施工期间出现的工程变更仍采用双方约定的定额计价方法计价。
（9）2015【四川省计价定额】缺项的子目参考2009年《四川省
建设工程量清单计价定额》的相应子目执行。
四、工程进度款拨付方式
（一）、1－4#楼以单体单栋为结算方式，质量达到验收规范合格标准。
1－4#楼工程主体工程封顶且双方约定在15个工作日内核实已完工程中间造价后15个工作日内支付至主体工程造价的80%；主体工程封顶以后按每二月支付所完成工程量的80%，竣工验收合格后15个工作日内支付至工程结算款的90%，造价剩余工程款和后期工程款一并在项目竣工结算完成后15个工作日内支付至工程结算款的97%。
竣工验收合格后3个月内办清经甲乙双方认可的工程竣工决算，决算手续完清后15个工作日内支付工程款至决算总价的97%，剩余3%作为工程质保金，甲乙双方约定工程质保期按国家相关规定执行，质保金甲方无息退还乙方。乙方按国家税法应缴纳工程所在地的工程建筑相关税由乙方自行缴纳。
五、主要材料及子项工程结算的约定
（1）项目所在地材料无信息价时按双方共同询价认定材料单价，双方共同询价认定材料单价=市场到场价+采管费，双方签字确认为准。双方共同询价认定材料的单价不上浮。
（2）所有材料必须甲定（定品牌、规格、型号），乙方采购，乙方采购的材料按照材料签订合同时四川省造价信息站公告的项目所在地同期最新材料单价确定。
（3）本工程施工用水、电由甲方办理接口、开口手续并承担相应
费用。乙方承担由接口到施工现场管线安装及设置单独的水、电表，施工用水、电费用按实际费用由乙方承担，乙方自行缴纳。
六、工程质量与合同履约
（1）前期甲方已完成工程的质量与验收由甲方负责。
（2）工程质量达到国家建筑工程质量验收标准一次性验收合格。
七、工期要求与奖罚
（1）本工程的进场开工日期是指本工程各栋楼甲方书面通知进场后第2日，竣工日期是指在质量监管部门监督下经五大责任主体验收合格之日。
（2）本工程竣工总工期要求：600天内完成。合同工期内完工的不奖不罚，合同工期延期10天以上的罚款3万元/栋，以此类推。
（3）根据甲方要求，乙方承诺：主体工程工期为6层／月。
（4）因天气、灾害等不可抗拒因素或甲方未按时支付进度款，前期债务问题等造成的工期问题则工期顺延。
八、工程管理约定和文明施工
（1）乙方对施工现场已进行踏勘，甲方按现有场地交付乙方，施工用水、电费由乙方自行缴纳，水电费价差不调整。
（2）为保证工程顺利进行，甲方负责协调处理施工场地因规划调整而产生的问题，乙方负责市政、住建、城管、交通、施工噪声、环境保护等方面的协调处理并承担一切费用。
（3）本补充合同履行过程中，如遇政府、法律、法规调整时，双方商定本工程在结算时不作任何调整仍维持约定的条款。
标准单项工程承包合同格式 单项工程是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后能独立发挥生产能力或效益的工程项目。以下是为大家整理的标准单项工程承包合同格式，供大家参考学习。 单项工程承包合同1 发包方(以下简称甲方)：武汉万和劳务公司 承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于月方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程名称：中建一局华润置地橡树湾1.1期A-4#楼 二、工程内容：按施工图纸中所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 三、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有模板的制作、安装、拆模、清模、工完场清及现场文明施工中的工作内容，,每平方米元(该承包单价已包含乙方管理费、各类补
贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉、员工自身安全防护用品在内)。 四、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 五、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件。
施工总承包合同(合同示范文本) General construction contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-046400
建设工程合同 施工总承包合同(合同示范文本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 时间：年月日 地点：市 本合同经下述双方签署： 1.市卫生局局长先生(以下简称甲方) 2.建筑工程承包公司海外工程部经理先生(19 年月日由建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方) 出生地：(国家) 国籍：(国家) 总部：(国) 市 在a 国的通讯地址：信箱
鉴于甲方要兴建的学校10000m2 的教学楼，乙方提交报价已于19 年月 日被市卫生局招标委员会接受并已中标。根据a 国部1983 年2 月5 日第 318 号决议，双方缔约于下： (一)合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价 格表及与合同条款有关的书面协议，在市对学校10000m2 的教学楼(该工程 为楼房，包括全套家俱、设备、空调)进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约， 按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 (二)合同金额 本合同总金额为第纳尔。兑换美元比例为70%。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。 至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同 中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各 种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙 方无权以任何理由要求增加合同价格，如市物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在a 国国内或国外新增加赋 税。(三)工期 乙方必须根据本合同第号附件说明，在自移交场地之日起的380 天之内完 成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不
编号：_____________深圳市房地产买卖合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
卖方：_____________________ 地址：___________________ 电话：___________________ 营业执照号码：_______________ 开发企业资质证书号码：___________ 法定代表人：________________ 身份证/护照号码：_____________ 委托代理人：________________ 国籍：___________________ 身份证/护照号码：_____________ 电话：___________________ 地址：___________________ 卖方：_____________________ 地址：___________________ 电话：___________________
营业执照号码：_______________ 开发企业资质证书号码：___________ 法定代表人：________________ 身份证/护照号码：_____________ 委托代理人：________________ 国籍：___________________ 身份证/护照号码：_____________ 电话：___________________ 地址：___________________ 卖方：_____________________ 地址：___________________ 电话：___________________ 营业执照号码：_______________ 开发企业资质证书号码：___________ 法定代表人：________________
劳务报酬合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。下面是我为大家带来的劳务报酬合同范本，希望大家喜欢。 劳务报酬合同范本甲方：有限公司 项目负责人：身份证：手机： 合伙人：身份证：手机： 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经充分协商同意后，达成如下协议： 一、劳务事项 甲乙双方为促进各方资源迅速转化为生产力，从而达到共同发展的目的。乙方现有XXXX房地产开发有限公司位于XXXX房屋拆除土石方工程施工承包业务。现施工总承包为XXXX房地产开发有限公司，但XXXX房地产开发有限公司将此房屋拆除工程转包出来，甲方为了顺利承包到“本工程”施工业务，经双方充分协商同意后，甲方诚请乙方为“本工程”施工承包事宜作相关劳务服务工作。甲方房屋拆除工程承包价以XXXX房地产开发有限公司房屋拆除为准（以下简称“本工程”）。 二、劳务报酬支付比例、方式和支付时间
一）甲乙双方约定，乙方完成以上劳务服务事项后，甲方承诺：每平方2元作为报酬，按月进度80%支付给乙方作为劳务服务费的报酬（税后价）； 二）甲乙双方约定劳务报酬的支付时间：1.在甲方签订了施工合同后，甲方支付乙方劳务报酬万大写：万（其后在乙方应得的劳务报酬总额中扣除）；2. 在甲方进场施工3天后，甲方再支付乙方劳务报酬20万大写：贰拾万（其后在乙方应得的劳务报酬总额中扣除），甲方通过银行转账或支付现金的方式支付乙方报酬。 三、违约责任 一）乙方为甲方完成“本工程”业务承揽后，若甲方不按双方约定的时间、方式和金额支付乙方劳务报酬，则视为甲方违约。如违约：甲方除全额支付乙方劳务服务费报酬外，还承诺按照总额的2倍赔偿乙方的损失，并且以劳务服务费报酬总额的5‰每日，作为违约金支付给乙方（另有约定的条款除外）。同时，乙方也可在工程发包人处扣除甲方约定的支付乙方的劳务报酬。甲方不得以任何理由拒付，否则视为甲方违约。 二）若甲方违约，乙方有权向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁，并由甲方承担仲裁和执行中的一切费用（含律师费）。 四、其他约定事项
合同编 号： ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：**************** 合同签订地: 2015年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称发包人”与（以下简称承包人”于2015年10月06日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于##################觥伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币（Y 万元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、 项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 （1）合同协议书； （2）合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币_______________ 万元（Y 万元） 、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损 坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
房地产买卖合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
房地产买卖合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 卖方（甲方）：_________ 买方（乙方）：_________ 根据中华人民共和国有关法律、法规和有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。 第一条甲方将自有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产）转让给乙方。房地产具体状况如下 （一）房地产座落在_________市
设计-施工总承包合同示文本 （初稿） 第二部分专用条款 注：专用条款为下述情况下的条款：即通用条款中的规定所涉及的需在专用条款中阐明替代解决办法的条款。如果在专用条款中未给出替代解决办法，则应按通用条款中的规定执行。 1 一般规定 1.1 定义 1.1.3 日期、期限、试验和竣工 1.1.3.1“开工日期”指发包人发出的开工通知中所确定的日期，即年月日。 1.1.3.2“竣工日期”指年月日或开工日期后满【】日。 1.3 通知 经发承包人双方协商一致，一方可通过电子信箱向对方发送相关文件或其他信息。其中，发包人的电子信箱为：【】；承包人的电子信箱为：【】。 合同双方在本合同下的通讯地址分别为： 发包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 承包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 1.6 标准和规
1.6.1 本工程采用的标准、规名称（或编号）：。 1.6.2 因本工程特殊需求，发包人为本工程提供国外标准、规 名称：。 份数：【】；时间：年月日 1.6.3 在没有相应成文规定的标准、规时，由发包人向承包人提供的列明发包人技术要求的书面文件时间：年月日 1.10 适用法律和合同语言 本合同语言为：中文简体语言（即汉语）和。 2 发包人 2.1 工程现场进入权 发包人应在中标后【】日向承包人提供进入和占用工程现场各部分的权利。 2.3 发包人代表 发包人指定的为本工程服务的发包人代表为：。 发包人代表应具备的职权：。2.5 发包人供应的设备和材料：。 3 承包人 3.2 承包人人员 3.2.1 承包人为本工程指派的承包人代表为：。 承包人代表应具备的职权：。3.2.3 生活和办公设施 承包人需为发包人人员提供的生活和办公设施：。3.3 分包 3.3.2 分包商的选择 分包工程：；主要分包商：。 分包工程：；主要分包商：。 分包工程：；主要分包商：。 除发包人另有要求外，承包人须以方式择优选择合格的分包商。 承包人应向发包人提供与本工程建设标准相符的潜在分包商。
劳务费合同样本 劳务费合同样本一 甲方：(付款方以下简称甲方) 乙方：(收款方以下简称乙方) 甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商就乙方介绍客户给甲方，帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书，以共同遵守。 一、双方权利和义务 1、乙方介绍符合甲方要求的客户，并协调甲方和客户间的贸易关系，力争促成甲方与购货方成交; 2、在甲乙双方签订该协议前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等基本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料，并保证所提供的信息真实有效; 3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责; 4、乙方所介绍客户给甲方，并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务; 5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并
负责合同执行等相关事宜; 6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系; 7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。 二、劳务费确定 双方协商并一致同意，甲方支付乙方的劳务费为人民币(大写金额)元。 三、支付时间 销售执行完毕后，或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内，甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。 四、支付方式 乙方提供税务机关认可，且甲方可以接受的全额劳务费发票，甲方在收到该发票后向乙方支付本协议规定的劳务费，汇款到乙方指定的账户。 五、保密条款 甲乙双方均应尽到足够的保密义务，确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。 六、纠纷解决 因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议，合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成，任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。 七、不可抗力 如果出现不可抗力，双方在本协议中的义务在不可抗力影响
建设工程农民工工资支付协议书 甲方：（总承包人）中建一局集团第五建筑有限公司 乙方：（劳务分包或专业分包企业）潍坊宏源防水工程有限公司 合肥市少荃湖名苑G1#、G2#、G3#、G4#、G8#、G9#、G13#及相应地下室项目工程农民工工资。根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用帐户管理意见》的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资支付事宜协议如下： 一、甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包工程款及农民工工资。不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农民工工资。 二、乙方委托甲方代发农民工资，承诺每月按时将施工班组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性邮乙方负责。 三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作为甲方每月劳务分包工程进度的依据，并从中扣除。 四、农民工工资发放和考勤办法： 1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括劳务公司与工人签订的劳务合同、工人身份证复印件）上报甲方，甲方应及时核对，没有上报的视为没有工人进入施工现场。 2、乙方要对进入施工现场的工人档案进行登记造册，注明工种、所在班组，工资标准等。 3、甲方委派劳资专员每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人代表其签字，乙方授权为劳务施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未会签的，视为当日无农民工出勤。 五、违约责任： 施工期间，如发生农民工工资拖欠，按以下方式处理： 1、甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。
2、乙方伪造出勤信息，提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的，由甲方先行支付所欠工人工资，经核实，高估冒算超出费用，甲方按倍向乙方收回，从剩余劳务工程款中直接扣除。 3、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。 本协议一式二份，双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法人代表（签字）：法人代表（签字）：年月日年月日
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准：
工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1定义与解释 1.1.1合同，指由第1. 2.1项所述的各项文件所构成的整体。 1.1.2通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.3专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.4工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.5发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.6承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.7联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定一方作为牵头人。 1.1.8分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.9发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.10监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.11工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.12项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.13工程，指永久性工程和（或）临时性工程
合同编号：YT-FS-1224-26 建设部房地产买卖合同范本2篇(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设部房地产买卖合同范本2篇(完 整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 房地产买卖合同范本篇一 ( )房买卖契字号 甲方(卖方)： 立契约人 乙方(买方)： 由于甲方已收到乙方预付的购房定金人民币(大写) ，双方同意就下列房地产买卖事项，订立本合同，共同遵守。 一、甲方自愿将坐落在区路(街) 的房地产(房屋建筑面积平方米)出售给乙方。该地产的基本情况已载于本合同附件一。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。
二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人民币(大写) 元;￥元。乙方于年月日前分次付清给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵。付款方式： 三、双方同意于年月日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。房屋移交给乙方时，其该建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。 四、甲方保证上述房地产权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。 五、违约责任：乙方中途悔约，乙方不得向甲方索还定金。甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起日内将定金退还给乙方，另给付乙方相当于定金额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款，或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之的滞纳金。 六、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应采
编号：JY-HT-08979 办公楼施工总承包合同范本 实用文档 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
办公楼施工总承包合同范本实用文档 办公楼施工总承包合同范本一 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：沂龙湾小区05#地块4#、11#、15#-23#楼、地下车库及公建工程。 工程地点：临沂市北城新区沂龙湾05#地块 沂龙湾05#地块4#(6+1F框架结构)、11#(6+1F/-1框架结构)、15#(6+1F框架结构)、16#(6+1F/-1框架结构)、17#(17F框剪结构)、18#(17F框剪结构)、19#(17F框剪结构)、
20#(33F/-1框剪结构)、21#(33F/-1框剪结构)、22#(33F/-1框剪结构)、23#(3F框架结构)、地下车库及公建，总建筑库面积约97905平方米,实际面积以施工图为准。 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：建筑、安装施工图纸的工作内容。不包括基础土石方挖运(但桩间挖土、凿桩头、基底清槽由承包人完成)、桩基、门窗、消防、电梯、智能化、燃气、通风排烟、变配电、精装修、外墙保温、外墙涂料、栏杆、百叶工程等发包人需要单独发包的工程。 三、合同工期 05#地块多层工期：开工时间2011年4月15日，竣工时间2012年2月9日，总工期300天(自工程具备基底清槽施工条件之日起算)。 05#地块17层工期：开工时间2011年5月25日，竣工时间2012年7月18日，总工期420天(自工程具备挖桩间土、凿桩头施工条件之日起算)。
协议编号：LX-FS-A44436 技术劳务费合同3篇标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
技术劳务费合同3篇标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 技术劳务费合同范本一 甲方：____ 乙方：____ 甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条协议期限 因公司业务所需，甲方同意安排乙方在____岗位工作。本协议有效期为两个月，于____年____月____日生效，至____年____月____日终止。 第二条劳务报酬 甲方将支付乙方劳务费人民币_____元/月，并依
法代为扣缴个人所得税。 第三条社会保险 甲方将不负责乙方相关社会保险金的交纳。 第四条乙方须遵守甲方的各项规章制度，并负有保守甲方商业秘密的义务。 第五条协议的终止 发生下列情形之一，本协议终止： 一、本协议期满的; 二、双方就解除本协议协商一致的; 三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第六条协议的解除 甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。 第七条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲
×××工程 边坡支护工程分包合同 甲方：中建一局集团第六建筑有限公司乙方：
目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (3) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (4) 第7条质量保证与检验、验收 (5) 第8条保险、担保、缴税 (6) 第9条结算 (6) 第10条驻工地代表及职责 (6) 第11条甲方工作与职责 (7) 第12条乙方工作与职责 (8) 第13条文物和工程障碍 (10) 第14条安全与环境保护 (10) 第15条违约 (10) 第16条乙方的撤场 (11) 第17条保修 (11) 第18条争议 (12) 第19条合同解除 (12) 第20条补充条款 (12) 第21条其它约定 (13) 第22条未尽事宜 (13) 第23条合同生效与终止 (13) 第24条合同份数 (13)
边坡支护工程分包合同 总包方: 中建一局集团第六建筑有限公司（以下简称甲方） 分包方: （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工工程边坡支护分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包工程名称： 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围： 2.1.1 2.1.2 2.1.3 …… [参考内容：1、钢板桩；2、水泥土墙；3、锚杆；4、地下连续墙；5土钉墙；6、逆作拱墙] 2.2承包方式： 第3条合同工作内容 3.1工作内容：
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 工程承包合同 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，特签订本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程范围： 工程地点： 第二条工期： 从20年月日开始至 20年月日结束。工期天。在合同签定后3天内，乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地，则视为违约，并承担违约金。甲方有权终止合同并另行发包。 第三条工程质量和技术要求： 施工要求： 第四条合同价款： 第五条甲方责任： 第六条乙方责任： 1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照甲方的要求和设计进行施工。 2、做好施工记录、隐蔽工程记录。 3、做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。
4、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责养护，乙方保护期间发生损坏(景观损坏、苗木死亡)，乙方负责恢复。 5、进入 所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，并立即报告甲方。 第七条工期顺延： 1、除自然灾害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。 2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 第八条工程付款及竣工结算： 1、 2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。 第九条竣工验收： 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。甲方代表收到报告后十天内组织验收。 第十条违约责任： 1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延，乙方违约，工期不得顺延。 2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。 第十一条安全施工： 1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
上海市房地产买卖合同模板最新整理版 出卖人甲方： 买受人乙方： 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和 诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。 第一条乙方受让甲方拥有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权以下简称房地产，房地产具体状况如下： 一房地产座落在上海市（区）（县）（路）（弄）（新村）（支弄）号室部位：;房地产权证号为： ;房屋类型： ;结构：。 二房屋建筑面积平方米，该房屋占用范围内的土地使用权（面积）（分摊面积）平 方米。 三房屋平面图和房地产四至范围见附件一。 四该房屋占用范围内的土地所有权为（国有）（集体所有）;国有土地使用权以（出让）（划拨）（）方式获得。 五随房屋同时转让的设备非房屋附属设备及装饰情况见附件二。 六甲方转让房地产的相关关系包括抵押、相邻、租赁等其他关系见附件五。 甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述 转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。 第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款为人民币计元，大写：仟 佰拾万仟佰拾元。 乙方的付款方式和付款期限由甲、乙双方在付款协议附件三中约定明确。乙方交付房 价款后，甲方应开具符合税务规定的收款凭证。 第三条甲方转让房地产时，土地使用权按下列第款办理。 一该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从________年____月____日起至________ 年____月____日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转 移给乙方。 二按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地使用权出让 手续并缴纳土地使用权出让金。
设计-施工总承包合同示范文本 （初稿） 第二部分专用条款 注：专用条款为下述情况下的条款：即通用条款中的规定所涉及的需在专用条款中阐明替代解决方法的条款。假如在专用条款中未给出替代解决方法，则应按通用条款中的规定执行。 1 一般规定 1.1 定义 1.1.3 日期、期限、试验和竣工 1.1.3.1“开工日期”指发包人发出的开工通知中所确定的日期，即年月日。 1.1.3.2“竣工日期”指年月日或开工日期后满【】日。 1.3 通知 经发承包人双方协商一致，一方可通过电子信箱向对方发送相关文件或其他信息。其中，发包人的电子信箱为：【】；承包人的电子信箱为：【】。 合同双方在本合同下的通讯地址分不为：
发包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 承包人： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 收件人： 1.6 标准和规范 1.6.1 本工程采纳的标准、规范名称（或编号）：。 1.6.2 因本工程专门需求，发包人为本工程提供国外标准、规范 名
称：。 份数：【】；时间：年月日 1.6.3 在没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人向承包人提供的列明发包人技术要求的书面文件时刻：年月日 1.10 适用法律和合同语言 本合同语言为：中文简体语言（即汉语）和。 2 发包人 2.1 工程现场进入权 发包人应在中标后【】日向承包人提供进入和占用工程现场各部分的权利。 2.3 发包人代表 发包人指定的为本工程服务的发包人代表为：。 发包人代表应具备的职
权：。2.5 发包人供应的设备和材料：。 3 承包人 3.2 承包人人员 3.2.1 承包人为本工程指派的承包人代表为：。 承包人代表应具备的职权：。 3.2.3 生活和办公设施 承包人需为发包人人员提供的生活和办公设施：。 3.3 分包 3.3.2 分包商的选择 分包工程：；要紧分包商：。 分包工程：；要紧分包商：。
篇一：劳务费合同 劳务费合同 合同编号： 甲方： (付款方以下简称甲方) 乙方： (收款方以下简称乙方) 甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商就乙方介绍客户给甲方，帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书，以共同遵守。 一、双方权利和义务 1、乙方介绍符合甲方要求的客户，并协调甲方和客户间的贸易关系，力争促成甲方与购货方成交； 2、在甲乙双方签订该协议前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等基本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料，并保证所提供的信息真实有效； 3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责； 4、乙方所介绍客户给甲方，并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务； 5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并负责合同执行等相关事宜； 6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系； 7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。 二、劳务费确定 双方协商并一致同意，甲方支付乙方的劳务费为人民币（大写金额）元。 三、支付时间 销售执行完毕后，或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内，甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。 四、支付方式 乙方提供税务机关认可，且甲方可以接受的全额劳务费发票，甲方在收到该发票后向乙方支付本协议规定的劳务费，汇款到乙方指定的账户。 五、保密条款 甲乙双方均应尽到足够的保密义务，确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。六、纠纷解决 因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议，合同双方应本着友好之原则协商解决；如协商不成，任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。 七、不可抗力 如果出现不可抗力，双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内，及其持续期间内将终止履行，但须双方协商一致，任何一方均不会因此而承担责任。 八、合同生效、终止 1．本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效； 2．本协议履行完毕，自行失效。如果乙方未能促成甲方与客户之间签定合同且正式成交的，不得要求甲方支付劳务费，本协议失效。 九、其他事项 传真件具有同等法律效力。未尽事宜，双方应协商解决，补充协议具有同等法律效力。 甲方：乙方： 法定地址：身份证号： 住址：
中建——土方回填施工分包合同 土方回填施工分包合同 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Group Construction 5、3、4 机上人工费、机械费、运输费、能源动力费、渣土消纳费； 5、3、5 施工机械进退场费； 5、3、6 向市容环卫等政府有关机构缴纳的各项收费； 5、3、7 部分土方（如人防出口）须另行确定回填时间，乙方报价中须考虑二次进出场费用。 5、3、8 人工费、材料费、机具费、附件或配件费、食宿交通费、试验检验费、保险费、运输装卸费、工具费、冬雨季施工费、成品保护费、临时设施（除发包方提供之外的乙方为完成本工程所必需的临时设施）、赶工费、文明施工费、与其他分包商的配合照管费、资料费等； 5、3、9 现场管理费、企业管理费、利润、营业税； 5、3、10 应该缴纳给政府有关部门的，包括营业税在内的各项税费； 5、3、11 任何因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件颁发而引起的乙方的实际
支出的增减，均为乙方自身经营风险，视为已经事先充分考虑并已列入合同价款之中（合同另有说明者除外）。 5、4 工程量计算方法： 5、4、1 基本原则：工程量计算规则按经甲方确认的施工图按实际回填土方量计量。 中建一局集团建设发展有限公司土方回填施工分包合同3 5、4、2 下列项目不予计量：乙方强行施工的； 未经甲方同意超出施工图要求回填的部分。 第六条付款 6、1 本工程不实行预付款； 6、2 月度付款前提 6、2、1 月度施工内容经甲方同意 6、2、2 施工进度在甲方的总控制计划之下 6、2、3 试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求 6、2、4 经监理单位、甲方验收合格【分项验收时】 6、2、5 随月进度提交了相关技术资料【试验报告、验收资料等】 6、3 付款程序：乙方于每月25 日向甲方递交本期按合同约定应付的费用汇总表和请款报告，甲方收到报告后于次月的 18~25 日向乙方签发付款证书，乙方提供合格的建安发票后，在
合作协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，为充分发挥各自优势，增加横向联合，共同促进发展，经双方友好协商，甲方同意与乙方就xxxxxxxxxx施工总承包建设项目展开合作，为明确双方主要责权及经济关系，特签订如下协议，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：xxxxx 2、工程地点：xxxxx 3、建筑面积：xxxxx 4、结构形式：xxxxxxx 二、合作模式 乙方自主承接项目，自主施工，甲、乙双方共同收益。 三、合作主要内容 1、乙方以甲方名义对外承接工程项目，甲方提供相关的业绩、资质等许可文件，为业主考察、咨询、人员配合、技术等全方位提供支持。 2、项目的投标工作由乙方主导，甲方提供技术、人员支持，提供满足业主投标所要求的相关资料。 3、甲方负责提供满足工程许可所需的全部文件，负责完成与发包人签订合同、报建等手续，成立满足业主和当地政府政策要求的项目经理部。 4、乙方主导组建项目管理班子，甲方按公司管理需要配备相关人员，乙方配备主要管理人员，包括：项目经理、经营人员、财务人员、材料人员和其他派驻人员，具体人员和岗位由甲、乙双方共同商定，一起全面参与项目的各项生产、
经营管理工作，包括材料的采购、分包的选择、工程款的收支、结算等，双方共同把关，争取结算效益和节约成本，以实现利益最大化。甲方项目管理人员的工资包干（包括工资、加班工资、补贴、“五险一金”、福利、个人所得税等全部项目）计入乙方项目成本，由甲方代为支付，工资标准：项目经理xxxxx元/月，安全主任xxxxx元/月，质量主任xxxxx元/月，上述人员同乙方派驻工地人员，须常驻现场，并从事和胜任相应岗位的工作。如本项目对外管理需要（以政府强制要求为准），须甲方公司人员持证挂职，挂职费用标准：项目经理xxxx元/月，安全主任xxx元/月，质量主任xxxxx元/月，挂职人员须满足乙方项目应对外部检查的全部需求，乙方并不再给予其他任何形式的补偿。 5、乙方主导项目的施工生产、经营管理工作，乙方具有合约、成本、资金、分供分购等的完全决定权。项目分供合同的谈判、选择、商务条件、合同签署均由乙方负责，乙方承担所有以甲方名义签订的分包合同、采购合同、租赁合同等的经营风险，并承诺对此类合同实施可能引起的各类后果（包括质量、安全、工期，工程款支付等，以及由此引起的一切经济法律责任）自行负责。 以下合同，建议以甲方名义签订合同： A、主材：钢筋、混凝土、预拌砂浆、砌体、钢管架料等； B、劳务分包：乙方以劳务公司形式与甲方签订，劳务公司下的单项班组合同由乙方签订； C、大型设备：塔吊、电梯； D、专业分包工程：甲方承包资质未涵盖的专业工程、政府强制约定必须专业分包的工程，以及乙方另有需要进行分包的专业工程在与甲方协商后予以分包。 6、乙方以甲方名义承接项目的投标、履约、预付款等保函保证金及办理费用由乙方承担，并配合甲方提供相关资料。以甲方名义签订总包合同后，乙方须提供满足相应资质要求的分包单位，经甲方审核同意后，与甲方签订分包合同。乙方按照甲方公司的相关管理制度积极配合。 7、业主支付的项目工程款(包括进度款、竣工结算款、工程尾款等所有款项)，打入甲方公司帐户，以甲方名义所签合同项目的资金支付，经乙方指定人员签字确认后，按照甲方的财务管理制度，由甲方直接支付第三方，其余的所有资金在