项目承包协议书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
项目管理承包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方: （以下简称乙方）
根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》等法律法规，双方本着平等互利、共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商甲方同意将本协议约定的工程项目承包给乙方，并就乙方承包工程项目的施工及管理期间双方的权利、义务关系达成如下协议：
一、项目概况
1、项目名称：。
2、项目地点：。
3、合同内容：按甲方与发包方所签合同内容履行（图纸、设计变更等所有内容）。
4、工程造价：以甲方与发包方签订的合同造价为准，合同价为：
元。
二、承包方式：
1、乙方对所承包的工程项目自主经营，独立核算，自负盈亏的承包方式。
2、乙方应向甲方交纳工程总价百分之承包费和管理费。
3、乙方除向甲方交纳的工程承包费和管理费外，工程承包经营所产生的利润归乙方所有。
4、工程承包费和管理费以每笔工程款支付时间，按比例依次支付。
三、项目前期费用及施工管理经营过程中的费用
1.合同签订前所发生的资料费用由甲方承担，业务费用由乙方承担。
2.合同签订后成立项目部的所有费用及项目管理过程中所发生的办公费、所有工作
人员工资、保险等费用（直到合同履行完毕）均由乙方负担。
四、财务管理和付款方式
1、项目部应依据法律法规规定建立健全财务管理制度。财务管理应严格按财务管理制度执行。
2、本工程所发生的工程款项，全部进入在项目所在地设立的工程项目部银行结算帐号。工程款到帐后，按本合同约定扣除法定的代扣代缴费和其他的相关费用后，按完成的工程量依据发包方合同中约定的结算方式及时支付工程款。
3、在项目承包经营过程中应依法纳税。项目所应缴纳的税款应向项目所在地的税务部门按月据实缴纳。由发包方代收代缴的，应凭底联回持单和税务发票交项目部备查。
4、甲方因该工程项目设立的项目部财务账户必须甲乙双方共同管理，甲方指派财务人员与乙方共同组成财务部并在乙方管理下工作。
5、工程款结算由项目部与建设方（发包方）直接进行。
五、双方责任
（一）甲方责任：
1、甲方应及时提供承接签订工程所必需的营业执照、资质等相应的证照及签订合同所需要的所有文件和资料。
2、合同签订后甲方应按乙方要求及时在项目所在地成立工程项目部，为项目部设立银行结算账号、刻制项目部印章等工作费用由乙方承担。
3、甲方参与项目部组建工作，并指派工程师、安全员、财务等人员参与项目部管理工作。其指派人员在乙方统一管理下履行职责。
4、甲方对乙方的授权在工程没有全部完工前（包括工程后期处理），是不可撤销的。
5、在承包期内甲方有义务帮助乙方处理涉及到甲方的必须由甲方处理的事务。
（二）乙方责任：
1、项目部组建由乙方负责；乙方主持工程项目部的全面工作，对工程进度质量、安全等负全部经济、法律责任。
2、乙方应维护甲方的企业信誉，严格按照施工组织设计和施工操作规程施工，主动接受甲方和监理方的施工监督。
3、乙方应按甲方规定及时上报月报、季报、年度生产经营报表和财务报表。
4、在施工过程中，要加强对施工人员的安全教育，严防安全事故的发生，如发生人身、设备等安全事故，乙方应承担安全事故所造成的一切经济和法律责任。
5、项目部印章的使用仅限于与本项目施工管理有关事项，不得用于其它用途。
六、其他
甲、乙双方一致同意对于因履行本协议而获悉的一切有关对方及客户的信息和资料，应视为商业机密。对该商业秘密除非法律要求或事先取得另一方的书面同意，任何一方不得将其披露给第三方或用于本协议以外的事由。
七、未尽事宜，双方协商解决，作为本协议的补充条款。
八、本协议一式二份，自双方签字盖或盖章之日起生效，双方各执一份同具法律效力。本合同签订后，甲乙双方应严格履行，如违反本合同约定视为违约，违约方应向守约方赔偿工程总价百分之五的违约金。
本合同签订后不因甲方任何人事、经营范围等事项的变更而影响本合同效力。否则，视为甲方违约。违约处理按本条款执行。
九、本合同履行过程中如发生争议应协商解决。协商不能解决可向原告所在地法院起诉。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
代表签字：代表签字：
日期：年月日日期：年月日
上海市水利工程合同工程质量核定表 合同工程名称 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标 监理单位意见 项目负责人： 签章 日 期 主要结构 河道护岸结构 工程造价 2984.1万元 建设单位名称 三林镇政府（代建单位：上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司） 设计单位名称 上海市政工程设计研究总院、 上海浦东建筑设计研究院有限公司 设计单位意见 项目负责人： 签章 日 期 监理单位名称 上海东华工程咨询公司 施工单位名称 上海市水利工程有限公司 工程开工日期 2008年3月10日 竣工日期 2011年9月15日 建设单位意见 项目负责人： 签章 日 期 工程概况 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标，河道地处三林镇西部，呈东西向布置。原有护岸由于来往船只频繁，年久失修，以远不能满足于航道的通航和防汛需求，所以对该河道的两侧护岸进行建设。工程内容：①新建护岸结构形式主要为A 型断面，穿越桥梁段护岸采用D 型断面型式，护岸桩长采用0.25m ×0.25m ×7m 钢筋砼方桩，40cm 厚C30钢筋砼承台，承台面标高为1.0m ，墙身采用M10浆砌块石砌筑，压顶为C30钢筋砼，标高为3.2m ，栏杆为仿木栏杆，每隔15m 设置一道沉降缝。②本工程DN300~DN400污水管道，过河段采用PE 直壁管拖管施工，其它采用HDPE 双壁缠绕管开槽埋管施工，中粗砂坞膀至管顶。③河道疏浚2405m 。④3m 宽舒布洛克防汛通道和景观平台。沿河道两岸新建污水、雨水管道，雨水泵站南北各50m 范围不属于本单位施工范围。 工程于2008年3月10日开工至2011年8月15日完工。 验收工作组意见 组 长： 签章 日 期 监督机构意见 施工单位意见 合同工程量按规定已完成，施工质量符合设计、规范及合同要求，自评质量等级为优良。 法定代表人： 签章 日 期： 遗留问题及处理意见
外包工程安全施工协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 一、工程项目： 施工区域或地点： 二、协议宗旨 1、为维护甲乙双方的共同利益，明确双方的安全生产管理职责、权利和义务，确保施工过程中的安全与文明施工管理，保持良好的工作秩序和施工场所的环境卫生，经甲乙双方平等协商，于年月日在 签订本协议。 2、本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中国华电集团公司安全生产工作规定》、《电力安全工作规程》等要求制定。 3、本协议作为对外发包工程项目主合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与相应的主合同同时生效，同时终止。 三、甲乙双方应履行的职责： 1、甲方： （1）对乙方的资质进行审查，确认其符合公司承包方资质审查表的内容。 （2）对乙方人员进行安全教育培训与安全技术交底，经考试合格后，签发安全培训上岗证，持证进入现场施工。 （3）对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、爆破、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害，烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故
的作业场所以及大型吊装作业，甲方应对承包方进行专门的安全技术交底，要求承包方对施工项目的风险进行控制，制定“三措”和应急处置措施，经甲方审核签发后执行。 （4）甲方有权随时对施工现场和现场施工人员进行经常性地监督检查并按要求进行整改。有权制止违章作业及一切不安全行为，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。 （5）对于违章3次以上或施工期间发生严重违章，甲方有权终止合同，拒绝其进入现场。 （6）各交底记录和交底资料应完整保存。 （7）甲方有权要求乙方提供工程款10%的安全风险抵押金。 （8）甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便，对乙方的安全生产工作统一协调、管理。 （9）甲方严禁对外包队伍以包代管。 2、乙方： （1）乙方到甲方施工期间，必须严格遵守甲方《外包工程管理标准》、《反违章管理标准》等安全生产的各项规章制度，做到安全、文明施工，严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。 （2）乙方负责制定并经甲方审查批准的承包工程的施工安全技术措施，并在施工期间严格执行；乙方开工前要对工作环境、安全设施、现场隔离措施、施工人员防护用品等安全情况进行检查，符合电业“安规”规定和安全技术措施要求，乙方的安全防护设施必须配置到位，乙方项目负责人（安全管理人员）要对施工人员进行全面的安全技术交底和签字，否则不得开工。乙方每天得开工会上
承包工程协议书 承包工程协议书范文一 建筑工程承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑规模：建筑面积约4091.23平方米;为五层框架结构。二、承包方式：以包工包料的形 式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安 全及工程竣工验收合格。三、工程造价：总工程4091.23平方米， 造价每平方米1030元，工程总造价为4213966元(大写：肆佰贰拾 壹万叁仟玖佰陆拾陆元整)四、承包范围：1、本工程按甲方提供的 施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、 卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做 安40W白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛 地不做铺装面层。)完成施工(包括本合同所注明的内容)。基础工程(包括打桩、包括回填)、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一3平工作。施工报建手续。2、乙方要包以下项目：1)、 主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。③楼面、地面面 层为水泥浆。五、工程款支付方式：1、乙方三层屋面封顶付工程造 价总额的15%。2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的15%。3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的30%。4、工程全部完工 验收合格，2011年腊月(农历)三十前甲方付给乙方工程造价总额的35%。其余的5%保证金，若无质量问题，甲方待一年后付清。六、
施工安全协议书 一、立协议单位：海南闽庄园房地产开发有限公司 发包单位：海南闽庄园房地产开发有限公司以下简称甲方， 承包单位：以下简称乙方。 二、立协议目的： 甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程项目合同时，签订本协议。 三、协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方各级政府、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产的法规、标准、条例。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体系，各级安全生产岗位责任制及安全检查制度、安全教育制度等相应的安全管理制度，各工种要有安全操作规程，特种作业人员要持证上岗。 3、双方要明确该工程项目的施工、技术、安全负责人。(见甲乙双方相关负责人签字表) 4、申请签定《承包商施工安全协议书》时乙方必须提交如下资料： (1)、由甲方管理部核发的《工程项目承包商施工资格确认书》。 (2)、参加施工人员登记表（包括：姓名、性别、年龄、工种、特种作业许可证号）；特种作业人员作业许可证；施工人员近期一寸免冠照片一张。
(3)、主要施工设备、器具登记表（包括：设备名称、规格型号、数量、安全防护装置及防爆情况）。 5、乙方所有人员在入厂前必须接受相关公司组织的入厂安全教育，并经考试合格后签订《外来人员安全承诺书》，同时根据施工期和所承包施工项目情况，按每人100元交纳安全保证金，工程结束后无违章者如数返回。 6、乙方应严格执行甲方《承包商安全管理规定》及其它安全管理制度、规定。 7、乙方施工作业前必须办理下列手续： 施工中如需进行爆破作业，必须由甲方施工管理部一同商定“安全施工爆破协议，爆破作业要严格执行协议中所列内容要求。 8、乙方施工中必须严格遵守下列规定： （1）、乙方在确定作业场所后，必须配置适当的灭火器具，摆放在现场作为意外火灾发生时初期扑救措施。 (2)、乙方施工所用电器、机械设备要符合作业场所的安全要求并有专人负责，防雨设施和接地保护应符合规定。 (3)、施工用边角料要在指定地点集中堆放，并及时运走。 (4)、易燃易爆物料应设专用仓库，指定专人负责保管。 (5)、所有施工作业场地绝不允许随便占用或堵塞交通要道和消防通道，确因施工需要占用消防通道时，应提前联系，经批准后方可实施。 (6)、危险作业区域（电气设备试压、各类焊口探伤、爆破作业等）应按规定设置明显的警示牌及防护设施，必要时应设警戒。 (7)、施工作业时，必须按作业规范和要求采取各种安全防护措施和人身防
承包合同协议书范本通用版 General version of contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
承包合同协议书范本通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工，依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维
修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围 内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。 第三条、工程质量 1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。 2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导， 做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须
仿木栏杆施工合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，双方本着“平等自愿、诚信”的原则，结合本工程实际情况，签订如下合同条款，双方须共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程内容：按甲方提供仿木栏杆设计图纸，负责对仿木栏杆的制作施工。 第二条工期 1．工期为天（从进场第二日起计算）； 2．非乙方不可抗拒自然因素造成的工程延误，工期顺延； 第三条承包方式和承包综合单价、进度款支付 1．承包方式：单包工程（人工劳务费即清包）。 2．承包综合单价为：元/米（大写）：元/米， 3．付款方式：乙方工人进场正式施工（三日之内），甲方支付到预算工程款的；钢架主体完成后，钢筋造型确定、钢网铺装完成，甲乙双方当日收方，并按实际工程量支付到工程款的（三日之内），第一次水泥造型完成，表面肌理塑形完成按实际工程量支付到工程款的：表面颜色处理完成验收合格（三日之内）甲方向乙方支付工程款。 4. 支付方式为现金及转账。 第四条工程质量 1、乙方必须按照设计效果图和施工图进行施工，施工质量必须符合国家现行规范和标准要求。确保每道工序的质量达到使用和验收标准。乙方自愿接受甲方检查和提出合理的质量整改。 2、质量保修期为一年，保修期间乙方承担质量保修。 第五条双方责任
一．甲方责任 1．保证施工现场具备开工条件，提供施工所须用水用电； 2．负责协助办理施工的各项进场手续； 3．负责协调现场个施工单位间的关系； 4．若有设计及施工调整应以书面形式及时通知乙方；按合同规定时间付款； 工程款延期造成的一切后果由甲方负责。 二．乙方责任 1．按照甲方的要求和提供的场地进行仿木栏杆的效果图和施工图设计，设 计图应甲方确认后生效。 2．接受甲方指派监理人员的监理及甲方现场代表的管理。 3．接受甲方人员到制作现场的随时检查，服从甲方项目上的统一管理。 4．按照文明施工、安全生产规范进行施工，确保无安全、质量事故，按期 完成，环境卫生管理，谁污染，谁负责清理和承担费用。 5．负责施工过程中成品保护。 6．有权对甲方的调整提出合理化建议。 7．负责自身施工人员的安全和文明施工教育及技术交底，自身施工场地和 住宿范围按照文明施工要求进行施工及管理，不得随意大小便，否则进行重罚。 8．因乙方设计施工造成的返工及质量事故，由乙方自行承担各项损失费。 第六条违约责任 1．因乙方自身原因未能按本合同工期完成施工，延期一天扣除 300 元，依次类推； 2. 施工过程中甲方不按时提供材料，不配合乙方提出的进度合格验收，超 过2日，因此造成的工人误工滞留所产生的费用由甲方承担。若甲方未按合同约 定拨付工程款项超过3日，因此造成的一切后果由甲方承担。 3. 因甲（乙）方自身原因单方面终止合同，视为违约，违约方按合同价的 50%向对方进行赔偿。 4. 因乙方原因发生的质量事故，乙方无条件的返工，并承担所产生的一切 费用 第七条本合同经双方签字盖章后生效。保修期满无质量问题，甲方支付
工程施工安全协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
安全管理协议 甲方： 乙方： 为切实落法律、法规和规章制度，明确安全责任，保障安全生产，预防重大事故，减少一般事故，乙方必需确保其符合中华人民共和国《安全生产法》、河北省《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》、《河北省安全生产条例》的规定，否则产生的安全责任由乙方自行承担，在此基础上经双方共同协商达成以下协议： 一、乙方职工招募标准 1、乙方根据甲方所发包工作内容的需要，招募的职工年龄在18岁至50岁之间，身体健康，并符合相关的国家法律法规要求。 2、乙方招募的职工应具备所从事其承包范围内的工作技能和胜任作业要求。 3、甲方有权对乙方招募的职工进行资格复审，对不符合规定的人员，甲方有权拒绝使用。 二、安全教育 1、乙方要认真组织职工进行上岗前的安全教育培训，建立员工教育培训档案，考核合格后方可上岗作业。 2、乙方特种作业人员必须持国家发证机关核发的有效操作证上岗，并按照国家有关安全法律要求，定期对从事特种作业人员进行符合要求的培训、复审、考试。 3、乙方要定期召开安全工作会议，班组应每旬组织职工进行“班组安全日”活动，定期对职工进行安全规章制度、安全操作规程、岗位安全责任制和具体作业的安全教育培训。“班组安全日”活动的学习培训内容： ①国家安全生产的法律、法规、乙方的安全管理制度、岗位安全操作规程、技能和甲方提供的安全管理制度。②安全设备、设施、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。③工作岗位和作业场所的危险、危害因素和安全作业知识等。④生产安全事故的预防和事故扑救、互救、自救和逃生知识等。⑤安全事故案例和其它相关安全知识。⑥整顿违章、违纪，警示和规范作业人员的不安全行为，强调落实甲方的日常安全管理要求，如：不准作业现场坐、卧、靠；乱窜作业区等。⑦对职工进行经常性的安全教育培训，须建立记录卡，其卡显示培训内容、参培人员、培训人，时间和签名。 4、乙方要按规定，每天作业前对作业人员进行安全交底，提出安全注意事项及安全预控措施，并做好记录。 5、甲方可接受乙方委托，无偿对乙方职工进行安全教育培训，使之适应与所承担工作的安全需要。
承包合同协议书 甲方：(以下简称甲方) 乙方：_____________________________________(以下简称乙方) 为优质、高速完成XXXX路No.5合同段任务，经甲、乙双方友好协商，达成共识，特签定以下承包施工合同协议书： 一、承包内容 甲方将本标段K1+000~K8+400段及XXXX互通(除CK0+400~ CK0+600段以外)级配碎石底基层交乙方施工。 二、甲方的权利和义务 1、编制施工组织设计和施工计划，协助乙方制定技术方案,及向乙方提供图纸、配合比及有关底基层施工的文件、规范等资料，并进行技术交底。 2、负责与业主、驻地办、当地乡镇以上政府及有关部门、上级单位等的联系。 3、根据工程进度情况和业主要求，下达各期施工计划。 4、对工程质量、进度、安全、环保等有全面、有效的不可否决的权力，并根据工程实际情况，采取相应措施制定包括奖罚制度在内的有关保障制度。 5、对乙方投入到本工程的人员、材料、仪器等有协调权。 6、互责联系由业主提供的各种材料。 7、互责与业主的计量、结算工作。 三、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织计划，上报开工报告并自行完成测量、试验、质检和工地现场试验等工作。 2、根据甲方要求，确保组织相应的资金、人员、设备、材料、
仪器等担负工程的施工、维修及养护任务。 3、对所承担工程的质量、进度、环保、和安全负连带责任， 自愿接受甲方、业主、监理等有关部门的监督、检查指导和处罚。 4、因自身原因导致发生质量、安全、环保事故或工期延误，自行承担损失；担负起施工工区内人员的人身保险和车辆保险。 5、按甲方、业主、驻地办的有关要求负责原始资料的签收，收集，整理后定期上交项目部有关部门，负责底基层交工验收工作。 6、按业主和甲方要求，及时提供合格的竣工文件。 7、合同执行期内自觉接受并执行甲方统一与业主及有关部门签订的合同及补充文件、协议、备忘录、会议纪要等，不得借故推委和拒绝。 8、乙方主要负责生产、技术人员不得无故离开现场，确有必要时，须向甲方请假。 9、乙方按甲方要求进入现场的机械设备，在没有征得甲方同意时，不得随便调离现场。 四、甲乙双方共同的责任和义务 1、坚决贯彻执行国家的法律、法令、法规、行业或部门标准、规范、制度和政策。谁违反谁负责，在法律、经济纠纷、安全等方面双方无任何连带责任。 2、自觉接受业主、工程师的监督、检查和指导，积极主动配合业主、工程师的工作。 五、计量和结算 1、计量工作由乙方按程序和要求，在每月25日前将当月计量资料文件报送甲方。由甲方汇总统一上报，只有经过监理工程师签字、验收并计量支付的工程，乙方才能获得支付。 2、乙方未能按期提交合格的计量资料及有关计量的监理签认质检资料，可视为自动放弃本期计量。 3、甲方在收到业主工程款后三天内，甲方结算支付给乙方的工程款为乙方完成并已计量的工程量乘以相应的承包单价(甲方与业主
仿木栏杆安装施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其化有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲方、乙方友好协商， 就事宜，依据国家法律、法规的规定签定本合同。 一、工程概况 1、项目名称：。 2、工程地点： 3、工程承包内容： 4、生产日期：本协议定于年月日生产。 5、完工日期：本协议定于年月日完工。 三、付款方式 1、签订合同甲方支付乙方总工程款的30%作为定金，即人民币￥元。（大 写：） 2、材料进场安装至工程总量的70%，甲方向乙方支付至工程总价款的60% ，即 人民币￥元。（大写：） 3、工程完工3天内，甲方向乙方支付至工程总价款的97% ，即人民币￥元。 （大写：） 4、工程完工30天内，甲方向乙方支付至工程总价款的100% 。 四、甲乙双方责任： 甲方责任： . 1、甲方不按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延且甲方按合同价款每日万
分之五向乙方支付违约金，并赔偿停工、窝工损失。停工超过三十日，乙方有权解除本合同。 2、合同签订后，甲方不得擅自变更设计方案和工程量或终止本合同；否则，甲方应对给乙 方造成的损失承担相应的赔偿责任。 3、按乙方现有栏杆款式（详见附件）生产施工，按乙方提供的样板经甲方同意后，按样板 制作及验收。 乙方责任： 1、遵守国家、当地有关政策、规定和甲方的有关规章制度。 2、保质保量按时完成本项目。 五、下列情况，乙方工期可相应顺延 1、甲方未能履行本协议规定之责任； 2、不属包干系数范围内设计方案重大变更，致使设计方案改变令施工无法进行而影响进度； 3、在施工生产过程中，因间歇性停水停电达4小时以上，影响工程进度； 4、因在生产施工过程中，气温低于5。C、下雨或风力大于4级而影响进度； 5、因甲方未按协议规定时间支付款而影响进度。 6、人力不可抗拒的因素； 六、违约责任 1、甲方未按本协议规定的时间内支付工程应付款，每延期一日，按合同总额的万分之三 支付违约金给乙方。 2、由乙方原因造成的工期延误，材料原因等则由乙方承担所有责任。每延期一日，按合同 总额的万分之三支付违约金给甲方。 3、双方均有违约行为，可以协商解决。协商不成的，按实际损失相互赔偿。 4、赔偿额度不超过本合同的总额。 七、工程停建或缓建 8.1 本合同的建设工程项目无论以何种原因停建或缓建后，甲方均不得以任何理由对乙方所做 工程拒绝结算。 8.2 甲方应按本合同约定对乙方所做工程进行结算。在结算结束后十日内，甲方应支付乙方已 做工程的所有价款，逾期不支付的，按本合同款承担违约责任。 八、议解决方式
承包商安全协议书 第一篇：承包商安全协议书 甲方： 地址： 乙方： 地址： 法定代表人： 为加强甲方对乙方的安全管理，对业务分包的乙方实施生产全过程的安全检查、监督，确保乙方符合本甲方的安全管理要求。1.乙方基本安全要求 1.1乙方应自觉遵守国家和甲方有关安全生产的方针、政策、法律、法规、制度、规定，并接受甲方安全主管部门的安全检查、监督。1.2乙方应制定相关的安全管理规定及岗位安全操作规程。 1.3乙方应确定自己的专职安全管理人员。 1.4乙方所聘用电工、电焊工、司机等特种作业人员必须持证上岗。 1.5乙方高风险作业按甲方安全管理规定要求执行，并执行当天审批许可制度。 1.6定期对员工进行安全知识培训如：岗位操作培训、消防培训、安全培训等。
1.7建立相关的安全检查制度，并定期进行检查。对检查出的安全隐患按要求进行整改。 1.8乙方应为自己的员工提供必要的个人劳动防护用品。 1.9乙方应配置必要的安全防护装置、安全警示标志等。 1.10乙方生产用的设备设施、维修电动工具等要符合国家安全标准，并定期进行校验。 1.11乙方应制定各项应急预案，并定期进行演练。 2.对乙方的安全管理要求 2.1乙方负责人应按时参加甲方与生产相关的安全会议和有关安全事项的临时会议，汇报安全生产情况及安全工作安排，落实会议要求。 2.2甲方安全主管部门有权随时对乙方进行安全检查，乙方对安全检查要积极配合，并对检查出的安全隐患按要求进行整改。如不能按要求进行整改或整改无效，甲方安全主管部门将给予相应的处罚。 2.3乙方在生产过程中的用电和临时接线要符合甲方安全用电管理规定，找甲方专职电工接线。如发现有违章现象甲方安全主管部门将给予相应的处罚，如出现问题乙方自己承担相应后果。 2.4乙方在进行高风险作业时不办理高风险作业许可证或作业现场不符合甲方安全规定的，甲方安全主管部门将给予相应的处罚，如出现问题乙方自己承担相应后果。
工程项目内部承包协议 甲方：**** 建筑安装有限公司 乙方：（项目负责人） 为了明确责任.保质、保量、按期完成工程任务。依照国家现行法律、法规的规定.遵循平等、自愿、公平和诚信的原则.结合公司的管理及本工程的具体情况.经双方协商一致.签订本协议.并严格履行。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、工程规模： 五、工程总造价： 六、开、竣工日期： 第二条承包方式 本工程采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明、包盈亏自负等全面承包方式.乙方作为工程项目负责人.代表甲方履行与建设单位签订建设工程施工合同（含补充协议）。 第三条工程费用 一、双方议定本工程甲方收取工程管理费%.税费崭定（代收代缴）%.上述收费均以转款数与甲方抵拔材料款之和为基数收取.工程竣工后以决算数一次结清（含甲方尚欠工程款和扣留的保证金）。二、建设单位所付工程款必须汇入公司统一账号.由甲方扣除双方议定的管理费、税费后.余款全部支付给乙方作为工程的成本开支。 乙方私自从建设单位领取工程款的.公司将追究其法律责任。 第四条项目部组织机构 工程开工前.项目部要根据工程规模配备管理人员.建立健全组织机构.并将人员名单、岗位
证书复印件、联系电话上报到公司备查。 项目部需配备项目负责人、施工负责人、技术员、质检员（专职）、安全员（专职）、材料员、造价员、会计员、劳务管理员、资料员等。 管理人员必须持证上岗.更换人员需报公司同意后方可.管理人员不到岗或检查时不在岗且无正当理由根据情节轻重每人次罚500~5000 元。 第五条工程管理 一、质量管理 1、本工程质量必须达到等级。 2、在施工过程中甲方有权随时检查、监督工程质量.发现问题下达口头或书面整改通知书.乙方应及时整改。对不整改或有意拖延者.甲方可以冻结其财务拔款.强制整改。 3、在施工过程中发生质量事故.由乙方承担一切责任和其发生的一切经济费用。 4、对于现场乙方管理无力、工程质量无法保证的项目.甲方有权更换项目负责人。 5、竣工初验必须经质量部经理同意后方可办理报验手续.竣工验收必须经公司分管副总经理 批准后方可进行。 6、工程施工中和竣工验收后.若发生质量问题或质量投诉.影响较大的罚款1~5 万元。 7、工程质量达到市“用户满意”、“琥珀杯”奖励3 元/平方米.最高不超过10 万元。省“用户满意”、“黄山杯”奖励5元/平方米.最高不超过15万元。一个工程同时获得多项奖励的.以最高奖励计算.不重复计算。 8、工程竣工验收后.若达不到约定的质量等级.将按工程总价的%进行罚款。 9、确保工程的报验资料整理与工程实际进度同步.工程竣工验收合格后.甲方预留3 万元资料押金.乙方15 日内报一套竣工资料给甲方.甲方返还押金。 二、安全文明管理 1、本工程现场必须达到“合肥市安全文明示范”工地的标准。
承包商安全协议书 甲方：公司以下简称（甲方） 乙方：施工单位以下简称（乙方）、 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料，必须进行安全教育培训，结合本公司实际，讲解公司规章制度，对公司的危险因素、危险源重点告知。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效（必须要有具备资质的建筑监理）。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行国家有关电力、建筑和消防有关的生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工
工程施工项目合伙承包协议书经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙丙三方决定合伙承包工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 甲、乙双方合伙承包的项目对外以 公司名义出现。 甲方：姓名＿＿性别＿＿，身份证号码： 住址 乙方：姓名性别＿＿，身份证号码： 住址＿＿＿＿ 丙方：姓名＿＿，性别＿＿，身份证号码： 住址： 第一条、一合伙宗旨 齐心协力，同舟共济；为了集体利益，舍小我，不计个人得失；发扬艰苦创业精神，共谋发展。 第二条、经营范围 一、项目名称：。 二、承包范围：。 三、工程地点：。 四、工程造价：暂定万元人民币，最后以审定价为准。 五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 六、出资约定：
1、三方确认，同意在工程开工之前由方出资万元（￥.00）元，作为工程前期运作费用等。 2、后续用款及业主工程款不及时到位，需垫资时应由方各出共同承担。 第三条、权利和义务： 1、参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作，编写工程技术资料；协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。 2、负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调， 3、三方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲%乙%丙%；反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。 4、三方确定，采用项目部承包的形式组织施工，方原则上不参与项目部的日常管理运作，但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。 5、方及项目部有权择优选用施工队组，确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内，方
仿木围栏安装合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议： 工程名称：羊马镇来龙寺福田北苑小区仿木围栏安装工程一期约4000米 1、工期：本工程自2010年8月1日开工于2010年9月25日竣工。 2、承包方式：由乙方包干计价，由于场地不能满足施工要求所产生的用工和平整费用另计；产品规格：高强GRC材料，埋20CM 地下并由混凝土浇筑，地上部分以80CM 为标准，具体颜色和样式以甲方认同为准，（附甲方认同照片1张）。 3、单价每米220元，合同总价88万元；最后结算以实际安装米数为准，不低于合同米数的80%。 4、甲方负责协调有关部门作好现场安保工作，并达到良好的施工条件，以保证乙方施工顺畅并承担费用；甲方负责对工程质量，进度要求进行监督检查并协同办理验收等相关手续。 5、因甲方原因造成不能按期完工则工期顺延；因乙方原因造成不能完工则自愿接受甲方处罚。 6、竣工后乙方通知甲方验收，甲方应在3日内组织验收，并办理验收移交手续。 7、双方约定按固定价格付款，以每500m结算1次，第一次500m结
算时，应向甲方支付合同总价5%作为工程质保金，验收合格后结清余款，保修期后3日内由甲方确认并退还质量保修金。 8、本工程约定，工程竣工验收合格后保修期为一年，工程质量保修金为工程总价的5%，保修期间产生费用由乙方承担，人为及不可抗力因素除外。 9、因单方原因，合同无法继续履行时应通知对方，办理合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 10、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成提交当地人民法院受理。 11、其他未尽事宜，双方应另行商议，本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 12、本合同履行完成后，自动终止合同。 甲方单位：乙方单位： 法定代理人：法定代理人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
1111 项目经理责任承包协议书 甲方（公司）： 乙方（个人）： A、总则： 一、为更好的落实公司的各项规章制度，为更好的实现项目效益，为了项目工程的质量、安全得到有效保障。 二、工程项目以项目经理负责制为基础，公司进行全方位的支持、监督、控制、以确保工程能顺利进行。 三、公司各项目的项目经理从符合“德、量、才”标准的内部人员选拔为主，外部招聘为辅，为实现共同协定的目标，共创双赢，使公司资源得到充分合理的利用，成本得到最合理的控制，项目经理能得到最合理的回报。 B、甲方经考察后决定任命为工程项目经理，乙方已接受任命。根据项目的实际需要，双方达成如下一致协定，共同遵守。 C、重要条款： 一、项目名称：珠江管理区产业工人居住区配套道路工程（珠江一路、珠江 二路） 项目地点：广州南沙开发区珠江管理区 二、责任期限：与工程工期一致。工程竣工后如因乙方原因造成工程质量或 其它原因而导致甲方被追索，甲方仍可以根据本协议追究乙方的终身责任。 如因征地原因而长时间不能施工的，经甲乙双方同意可将该部份转由第三方承包，该部份利润直接冲减总利润。 三、责任目标：在确保工程安全、质量、进度、文明施工前提下，本项目利 润目标（具体分析见附件一）。如材料单价或分包单价等发生变动，则高出原分析单价部份，在利润目标上扣减，低于成本分析单价部份的视为创收利润。 四、乙方的优先权利：本项目的各项考核符合甲方要求，工程的质量、进度、
文明施工、安全满足业主等部门的要求，在不影响本项目正常运作情况下（本项目大部份已完工），乙方在甲方的其它项目并符合甲方要求的同等条件下可优先获任项目经理。 五、乙方责任范围： 1、根据项目施工的实际要求，进行项目管理人员的聘用及工薪编制（参照甲方工薪制度条文，并经甲方同意）。 2、有权对项目内部人员的聘用、解雇、晋升作出决定（采购、仓管、统计、财务人员及项目副职由公司委派），但须事先通知甲方并获得甲方同意。经甲方考察，项目部人员不称职者或其他原因的，予以辞退的人员，乙方无条件服从。 3、在甲方批准的施工计划、进度计划和有关规章制度（含本合同的相关规定）的指导、监督下，灵活自主地开展项目施工活动。 4、在不违背公司管理原则的基础上，健全项目本身的各种规章制度，并将其落实到实处，发挥各种规章制度应有的效力。 5、准确理解、执行、优化甲方的管理意图；认真执行、遵守甲方制定或由甲方颁布实施的各项规章制度。乙方须接受甲方对项目的考核，（考核办法见附件一）；乙方须遵循在甲方工作指引下进行各项工作（甲方工作指引见附件二）；乙方必须执行甲方制定的审批程序（见附件三）；乙方必须遵守甲方对项目部的各项管理（甲方管理制度见附件四）。（注：如规章制度部分条款与本合同相冲突，则以本合同为准）。 6、财务管理方面，原则上执行甲方的财务管理制度，如因实际情况需要，亦可在不违背甲方财务管理制度的前提下予以适当补充，但必须事先经甲方书面同意。 7、落实甲方与项目部约定的各项指标，及时补充或修正完成各类指标的先决条件。 8、文明施工，积极维护甲方良好社会形象与商业信誉。 9、对因组织、指挥并参与工程的施工过程中所了解或知悉的关于甲方或任何甲方的业务合作伙伴的商业秘密不得向任何第三方披露。 10、按经甲方批准的聘用编制招聘本项目所缺管理人员（公司委派除外），项目部聘请项目人员时必须要求入职人员出具各种资格证书、职称证明及其它各类相
工程项目经营承包协议书 甲方：北京六建集团有限责任公司 乙方： 鉴于北京六建集团有限责任公司（以下简称北京六建）已经与 （建设单位）签订了《工程施工总承包合同（或专业承包合同）》，为 确保工程依照合同约定顺利完成，甲方委托乙方进行本工程施工承包管理，依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理 条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）、《质量管理体系》（GB/T19001-2008标准）、《环境管理体系》（GB/T24001-2004标准）、《职业健康安全管理体系》（GB/T28001-2011标准）、《工程建设施工企业质量管理规范（ GB/T50430-2007)及上述文件更新版以及北京六建与建设单位签订的 《工程施工总承包合同（专业承包合同）》的要求，对本工程实施 项目管理和经营。甲乙双方为共同维护北京六建的合同信誉，约束项目管理中的 经济行为，以及双方的合法权益，提高工程项目的管理水平和综合经济效益，明 确双方在项目承包管理中的管理关系，经双方协商一致，特签订本经济责任承包 协议书。 第一条甲乙方的主体资格 1.1本合同的甲方是北京六建。 乙方是经北京六建审核认可的合格项目承包管理人。 1.2在甲方授权范围内，是（工程项目名称）工程项目承包 管理人，也是本工程的第一经济责任人，对北京六建与建设单位签订的工程施工 总承包（或专业承包合同）负有全面的履约责任。 第二条工程概况
2.1工程名称： 2.2工程建设单位： 2.3工程地点： 2.4建设工程规模： 2.5结构类型： 2.6工程中标造价：￥ 2.7合同形式： 元。 2.8质量标准：合格。 2.9质量奖项： 2.10合同工期：合同工期总日历天数天 计划开工日期：计划竣工日期：年月日年月日 第三条承包项目经理部人员组成 3.1乙方须与甲方有劳动合同关系。 3.2乙方应将项目部主要组成人员上报甲方，甲方任免项目班子，由甲方批 准发文任命备案。如需变动须征得甲方的同意。 第四条承包内容及方式 4.1承包内容：以北京六建与建设单位签订的施工合同承包范围为内容，负 责从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、技术、安全、消防、 环境保护、职业病防治、保卫、文明施工、成本核算、工程债务偿还、工程款回 收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修等工作。北 京六建与建设单位签认的投标书、承诺书、合同协议书及合同条件、保函、履约 担保等，均为本合同承包人的承包范围。 4.2承包方式：授权经营、独立核算、确保上缴、自负盈亏、自主分配。 第五条承包指标 5.1净上缴管理费和税金：乙方以工程结算总额为基数，采取累进式计算方 法计取管理费（结算总额≤ 3亿，按 3%计取；3亿＜结算总额≤ 5亿，按 2.5%计取；