智能垃圾桶租赁合同协
议书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合同书
项目名称: 智能化太阳能LED灯广告能源垃圾桶
租赁合同
甲方：
地址：
负责人：
联系电话：
乙方：
邮编：
负责人：
联系电话：
开户名称：
开户银行：
开户帐号：
甲方单位是依法设立的机构，具有签署和执行本合同的权利和能力。乙方具有户外广告设计、制作、安装的经营资格，并具有发布户外广告资质和能力。乙方对本协议项下的户外广告
媒体拥有销售出租权，并保证该权利在甲方的租用期限内合法、有效，甲方根据相关法律法规，租用乙方的广告位，甲乙双方仅存在租赁关系。发生任何与广告位使用权限相关的法律责任，均有乙方承担。
甲乙双方根据《合同法》和《广告法》及相关法律法规之规定，就甲方委托乙方制作发布户外广告事宜，经过友好协商，特签订本合同，其条款如下：
第一条广告发布概况
1.1广告发布形式：智能化太阳能LED灯广告能源垃圾桶广告1.2广告发布内容：由甲方提供确认稿件及样式、乙方设计制作发布
1.3广告发布规格：广告规格及材料：0.86m*1.80m。广告画
面采用户外灯片。
1.4广告发布数量：个垃圾桶，一个双耳双面，合计个广告画面
1.5广告画面的保质期：1年
1.6广告发布位置：
1.7广告价格：单价为人民币：RMB .00元/年/个，个共
计 .00元（元整）。合同总额费用为：人民币.00元（元整）。为此项广告发布所涉及的审批、设计、维护等包括但不限于此的一切费用。
1.8其他要求：每个垃圾桶灯箱亮灯时间随路灯亮灯时间进行。第二条广告的发布期限
2.1广告的发布期限为捌年，自 2016 年 12 月 1日起始至
2024 年 11 月 30 日止。
第三条广告的设计制作
3.1广告由乙方设计，乙方应当在合同签订后7日内向甲方提供
设计初稿，由甲方书面确认签字后开始制作。若甲方认为设
计初稿需要修改，乙方应该按照甲方的意见进行修改。设计稿作为本合同的附件。
3.2本合同签订后15日内，乙方向甲方提供其确认的广告整体
形式设计图、广告位置图等。并由甲方签署确认。
3.3乙方负责向有关广告主管机关申请办理包括但不限于广告批
准和登记备案等法律手续，并负担一切费用和一切法律责
任。为使广告发布顺利获得批准，乙方应当及时向甲方提示广告及其申报材料中（不论形式上还是内容上）存在的有悖于法律要求之处，并提出改进建议和解决方案。广告发布期内的各种税金及管理费等一切费用由乙方负担。
3.5样稿获得有关广告主管机关确认后，乙方应当立即制作画面
样品，制作完成后通知甲方检验。如检验合格，乙方应按样品标准在按甲方所要求的发布日期前完成所有广告制作。制作完成后，乙方应当立即书面通知甲方验收。其画面与样稿色彩相符合，印刷、材料等质量低劣或不符合本合同规定，则甲方有权要求乙方重新制作。如果因此导致发布延迟，则合同时间相应顺延，因此增加的费用由乙方承担。
3.6制作及安装：乙方为甲方制作安装每年一次广告画面，一年
内广告画面如有褪色、变形、破损等影响广告形象等情况出现，乙方负责免费更换。如甲方额外提出更换画面要求，费用由甲方承担。
第四条广告发布约定
4.1在发布期间若因政府原因或不可抗拒原因（如政府长期征
用、地震、火灾等）使广告不能正常发布，甲方不承担相
关责任，乙方不承担赔付责任，其广告发布结算按实际发
布天数结算。广告期遇有公益广告，在公益广告结束后乙
方应及时更换成甲方的广告，期间所遇公益广告占用时间
不计在广告发布期内，广告发布期随之顺延。所产生的一
切费用由乙方承担。
4.2乙方应维护管理广告及其设施设备，保证其在发布期限内的持续正常使用，
并保证其安全。与甲方无任何关系。
4.3乙方负责维护保养广告媒体及画面，及时向甲方通报有关信息。如广告灯箱
所依附的建筑主体、广告画面在发布期间损坏，乙方应在10-12日内免费修
复。因广告媒体、媒体所依附的建筑主体或其他与媒体有关的设备及设施发
生倒塌、坠落、脱落等造成人身或财产损失的，由乙方全面负责一切后果及
承担一切责任。
4.4乙方应当保证广告的整洁美观，在本合同1.5款所规定的保
质期内，各广告画面如有损，由乙方负责维护, 但广告发布时间应该按照修复时间顺延。
4.5若广告发生损坏或其设施设备发生故障后，乙方除应在7日
内予以修复，使其恢复正常外，发布期限还应顺延。如广告设施出现严重污渍或者出现损坏，乙方必须在10个工作日内修复或者更换，逾期没有更换或者修复，每个垃圾桶灯箱每超过一日，罚款100元，累计超过10日依旧没有修复或者更换的，甲方除予以每个灯箱1000元罚款。
4.6广告发布后，乙方应当向甲方提供广告效果，保证白天和夜
间发布的实景照片各一张，由甲方存档。
4.7 在发布期间内，如果甲方要求更新广告画面，应当提前45
日以上书面通知乙方，并同时提供样稿和相关申报文件。经有关广告主管机关审查通过后，乙方应当予以更新，双方可就费用、完成时间等事项另行协商。
4.8乙方负责广告设施的整体安全和一切法律责任，如出现安全
意外事故，相关责任均由乙方负责。
4.9广告每天晚上照明时间：以路灯亮灯时间为准，随路灯开关
进行，乙方不得更改亮灯时间，否则按违约处理。
第五条广告费及支付
5.1 费用支付：
本合同签订之日起3个工作日内，乙方向甲方开具合法发
票。
广告验收合格后，甲方向乙方一次性支付本合同费用全额的
40%，即人民币￥（大写：元整）；2020年12
月31日前，甲方向乙方一次性支付本合同费用全额的
50%，即人民币￥（大写：元整）；2024年11
月1日前，甲方向乙方一次性支付本合同费用全额的
10%，即人民币￥（大写：元整）。
5.2本合同中约定所制作的广告灯箱，如灯箱出现任何质量问
题，均由乙方承担起维修全部费用。
5.3
乙方收款账号如下：
户名：
开户行：
账号：
第六条相关权利和侵权责任
甲乙双方属于租赁关系，甲方租用乙方有经营权或者所有权
的广告位置，对该广告发布后出现的一切法律责任，均与甲方无关，全部责任由乙方承担。具体权利义务关系如下：
6.1乙方保证其已经取得广告所占用的建筑物或构筑物的合法有
效使用权，使用期限不少于本合同2.1款规定的发布期限。
如果对上述建筑物或构筑物的使用权存在争议，则由乙方单独处理并承担全部责任和后果。
6.2无论广告是乙方所设计或者根据甲方提供的样稿制作，广告
画面之着作权为甲方所有，除非为本合同之目的或经甲方书面同意，乙方不得在任何时候以任何方式透露、使用或或允许、提供、转让给合同第三方使用其部分或全部内容。但是
所有内容一经发布并表示乙方向相关管理部门办理过审批手续，涉及违规违法的责任全部由乙方承担。
6.3乙方拥有发布广告使用的设施和设备的所有权（或者使用
权），在发布期限内只能用于本合同广告项目的发布，乙方不得任意处置（包括拆除、出售、赠予、出租等）。
6.4乙方应当保证其采用的软件、广告制作技术、安装技术和广
告发布的内容和形式等都没有侵犯他人的人身权、着作权、专利权、商标权或技术秘密及其他权利。如果发布的广告存在对上述一项或多项权利的侵犯，从而遭到相关权利人的举报或起诉，要求赔偿和/或拆除广告，则应由乙方承担全部责任和后果。
6.5如果广告发生倾倒、坠落、破裂、漏电或其他情况而伤及他
人人身或财产，遭到相关权利人的索赔或起诉，则由乙方承担全部责任和后果。
6.6乙方应保证广告符合国家法律和广告所在地地方法规的要
求，没有阻碍他人正常的采光、通行、居住、工作及城市管理的要求，没有超过相关建筑物或构筑物允许的安全承重限度。如果相关权利人就上述一项或多项举报或起诉，要求赔偿和/或拆除广告，则应由乙方承担全部责任和后果。如果因此导致广告自始无法发布或中途终止发布，则分别按本合同7.3款和7.4款规定处理。
6.7若此广告撤换地方，需经甲方同样后方可继续发布，否则，
甲方按实际天数扣收有关广告费。若因政府行为等客观原
因广告被撤销或占用，则广告费用按实际发布时间计算，
乙方应退还甲方未发布期广告费。
第七条违约责任
7.1如果甲方逾期支付广告费，则每逾期一日，甲方对当期未支
付广告费总额，按每日0.3‰的比例向乙方支付滞纳金，滞纳金总额最高不超过合同总额的20%。
7.2如果乙方未按期发布广告，则每逾期一日按逾期时间将发布
期限顺延
，逾期时间需征求甲方的同意
7.3因乙方原因致使广告自始不能发布的，乙方应当向甲方返还已收取的全部广告费。
7.4因乙方原因出现本合同第六条规定的任何一种情形的，均由
乙方承担一切损失和法律责任。
第八条不可抗力
8.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，
包括地震、台风、水灾、战争或双方共同认可的其他情
况。
8.2遭遇不可抗力的一方在事件发生后立即通知对方，并在事件
发生后15日内提供不可抗力发生的有效证明文件。在此情况下，本合同可以解除，任何一方不承担违约责任或赔偿
损失。但乙方应当向甲方返还已收取的剩余未发布时间内
的广告费。
8.3因政府不可抗拒原因致使广告中途终止发布，乙方应当向甲
方返还剩余发布期限广告费，但乙方不向甲方支付任何违
约金。
第九条保密
9.1保密信息是指尚未对外披露的或公众尚未知悉的信息，在本
合同下包括但不限于样稿、广告创意、设计、实施方案、
技术手段、产品信息、服务信息、各方企业内部信息以及
他们的各种形式的载体，例如会议记录、图纸、笔记、手
册、图片、批文、草稿及其资料等。
9.2除为履行本合同之目的或者有权的司法或行政机关依法要求
披露者外，任何一方未经过事先书面同意不得向第三方披
露与对方有关的保密信息。在依法必须披露的情况下，披
露者应当立即通知对方，除非依照法律规定或生效命令不
得为之。
9.3为履行本合同之目的，任何一方均可以向其雇员披露必要的
保密信息，但应当确保其雇员遵守各方应尽的保密义务。
9.4保密义务不因本合同履行完毕或解除而终止，除非保密信息
已经对外披露或已经为公众所知。
第十条合同生效
10.1本合同经双方签字盖章后的确认日期作为生效日期。
10.2除非本合同其他条款另有规定，本合同的修改或解除应当
以书面方式做出，其生效方式如上述10.1款之规定。
第十一条续签约定
11.1乙方有义务在合同到期前3个月以书面形式通知甲方，甲
方如有需要，根据相关程序办理合同续签手续。
11.2合同到期后，同等条件下甲方享有优先续签权。
第十二条争议解决
12.1凡因履行本合同发生的或者与本合同有关的一切争议，甲
乙双方应协商解决，若双方协商不能解决，则任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除有争议的部分外，甲乙双方继续履行，如果争议部分严重影响合同执行，甲乙双方可以协商或者直接向人民法院提起诉讼，要求全面中止合同。
第十三条其他
13.1本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13.2未经合同双方书面同意，任何一方不得将其在本合同中的
权利或义务转让给任何第三方。
13.3其他未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，作为本合
同的组成部分。
13.4合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，每份合同具有
同等法律效力。复印件加盖现章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
（签字页，无正文）
甲方（盖章）：
负责人或授权代表人（签字）：
签订时间：年月日
乙方（盖章）：
法人代表或授权代理人（签字）：签订时间：年月日
诉讼和解协议书 原告(出租人)：______ 身份证号码：_____________ 原告代理人：______ 身份证号码：_____________ 被告(承租人)：______ 身份证号码：_____________ 原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号______民一初字第___号]，在人民法院主持调解下，双方经平等协商，达成和解协议如下： 一、将双方于20____年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为："第四条该房屋基础租金自20____年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20____年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号：___________，开户行：_________，户名：_________。" 二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。 三、本和解协议签订后日内，原告将被告201X年XX月X 日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。 四、今年租金(20___.10.1-20___.9.30)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。 五、除上述约定之外，双方无其他争议。
六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。 原告：_________ 被告：_________ 代理人：_________ 20____年____月____日 20____年____月____日
编号：_________________ XXX设备买卖合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
出卖人：______________（以下简称甲方）买受人：______________（以下简称乙方）保证人：______________（以下简称丙方）上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下： 第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受，机器买卖合同范本。 第二条买卖价款与付款条件规定如下： （1）总金额人民币___________元整。 （2）付款方式：___________________________ ①于本合同成立时，即付预付款_______________ 元。 ②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。 ⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月____日之前截止。 ④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。 第三条交货的时间与方法规定如下： （1）交货时间____月____日前。 （2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依 第二条第 （2）项第 ④款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。 第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清 第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。
合同编号：WU-PO-867-77 公园内小商铺租赁合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
公园内小商铺租赁合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 出租方(甲方)：_______________ 承包方(乙方)：_______________ 根据现行的国家法律和________省法规的有关规定，乙方通过“公开竞投，价高者得”的竞投方式中标承包位于我镇_________的小商铺经营权。本着公平、公正和诚信的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，希共同遵守执行。 一、租赁物业地点、面积及用途 1、地点：_________B区小商铺。 2、面积：__________平方米。 3、用途：经营商铺。
篇一：原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 原告某公司与被告某公司买卖合同民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第410号 民事调解书 原告某公司，住所地：长沙县黄花镇曹家坪村。 法定代表人李国伟，该厂厂长。 委托代理人王振宇，该厂办公室主任。 被告某公司，住所地：长沙市芙蓉中路3段神农商务楼16楼。 法定代表人曹建奇，董事长。 委托代理人任少根，男，1951年2月1日出生，住长沙市开福区中山路493号。委托代理人刘志军，男，1956年3月5日出生，住长沙市芙蓉区远大一路1293号1栋3门5房 原告某公司（以下简称原告）与被告某公司（以下简称被告）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张果久公开进行了审理。审理中查明：2008年1月20日，原被告签订《红砖买卖合同》，合同约定：自2008年4月起至同年6月止，由原告向被告承建的“湖南中医药大学”工地送红砖180万块，每块0.375元，被告应在2008年12月31日前付清货款。合同签订后，原告依约供应了红砖，至2009年2月23日止，被告拖欠红砖款204 409元。 本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议： 一、双方确认，被告某公司至今尚欠原告某公司红砖款204 409元; 二、被告某公司须在签订本协议之日向原告某公司支付150 000元； 三、余欠货款本金54 409元，被告某公司须在2009年4月1日前付清；四、若被告某公司未按本协议第2条、第3条履行，被告某公司须按日千分之零点八向原告某公司支付自2009年1月1日起的违约金； 五、本案受理费4973元，减半收取2486.5元,财产保全费2270元，合计4756.5元,由被告某公司承担。 双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。上述协议，不违反有关法律规定，本院予以确认。 审判员张果久 二○○九年三月二十日 代理书记员才华姣篇二：张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 张某某与张某某买卖合同纠纷一案民事调解书 ________________________________________________________________________________ _______ （2009）长县民初字第1002号 民事调解书 原告张某某，男。 委托代理人陈某某，湖南海天律师事务所律师。 被告张某某，男。 委托代理人谭某某，湖南湘成律博律师事务所律师。 本院于2009年5月19日立案受理了原告诉被告买卖合同纠纷一案。依法由审判员文罗生适用简易程序公开进行了审理。审理查明，原告系湖南雷锋建设有限公司的水泥供应商。2008年4月19日，经与湖南雷锋建设有限公司结算，该公司尚欠原告水泥款290 974元，另该公
2 0 16 10 15 合同书项目名称：智能化太阳能LED灯广告能源垃圾桶 租赁合同
甲方： 地址： 负责人：联系电话: 乙方： 邮编： 负责人：联系电话: 开户名称: 开户银行: 开户帐号:
甲方单位是依法设立的机构，具有签署和执行本合同的权利和能力。乙方具有户外广告设计、制作、安装的经营资格，并具有发布户外广告资质和能力。乙 方对本协议项下的户外广告媒体拥有销售出租权，并保证该权利在甲方的租用期 限内合法、有效，甲方根据相关法律法规，租用乙方的广告位，甲乙双方仅存在租赁关系。发生任何与广告位使用权限相关的法律责任，均有乙方承担。 甲乙双方根据《合同法》和《广告法》及相关法律法规之规定，就甲方委托 乙方制作发布户外广告事宜，经过友好协商，特签订本合同，其条款如下： 第一条广告发布概况 1.1广告发布形式：智能化太阳能LED丁广告能源垃圾桶广告 1.2广告发布内容：由甲方提供确认稿件及样式、乙方设计制作发布 1.3广告发布规格：广告规格及材料：0.86m*1.80m。广告画面采用户外灯片。 1.4广告发布数量： _个垃圾桶，一个双耳双面，合计 _个广告画面 1.5广告画面的保质期：1年 1.6广告发布位置：______________________________________________________ 1.7广告价格：单价为人民币：RMB .00元/年/个，—个共计.00 元（元整）。合同总额费 用为：人民币直元（元整）。为此项广告发布所涉及的审批、设计、维护等包括但不限于此的一切费用。 1.8其他要求：每个垃圾桶灯箱亮灯时间随路灯亮灯时间进行。 第二条广告的发布期限 2.1广告的发布期限为捌年，自2016年12月丄日起始至2024年11月30 日止。 第三条广告的设计制作 3.1广告由乙方设计，乙方应当在合同签订后7日内向甲方提供设计初稿，由甲方书面确认签字后开始制作。若甲方认为设计初稿需要修改，乙方应该按照甲方的意见进行修改。设计
编号：_____________关于诉讼和解协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
1.诉讼和解协议书 甲方：____________ 乙方：____________身份证号：________ 甲方与乙方就___________________纠纷(__)___仲案字第____号一案，现甲方与乙方在自愿、平等的基础上协商一致，达成如下和解协议： 一、双方确认乙方就该案件向甲方支付的款项为人民币 ____________元整(￥________)。乙方应于本协议签订之日向甲方一次性支付上述款项，甲方应在收到上述款项时向乙方出具相应发票。 二、本协议执行完毕后，乙方与甲方之间就该案件及其事由不再存在其他任何经济和法律责任。 三、本协议自双方签署之日起生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。 甲方：________代表人：________日期：________ 乙方：____________日期：________ 2.诉讼和解协议书 原告(出租人)：______身份证号码：_____________ 原告代理人：______身份证号码：_____________ 被告(承租人)：______身份证号码：_____________ 原告______诉被告______房屋租赁合同纠纷一案[案号 ______民一初字第___号]，在人民法院主持调解下，双方经平等
协商，达成和解协议如下： 一、将双方于20____年8月15日签订的《房屋租赁合同》第四条变更为：“第四条该房屋基础租金自20____年10月1日起调整为每月人民币伍仟伍佰元整，每年人民币陆万陆仟元整。自20____年10月1日起，年租金按每年三千元计算增长。租金按年结算，乙方在每年10月1日之前，以汇款方式向甲方指定账户支付下年度租金。甲方的指定账户为，账号：___________，开户行：_________，户名：_________。” 二、房屋租赁的其他内容，仍按原房屋租赁合同履行。 三、本和解协议签订后日内，原告将被告201X年XX月X日邮寄的邮政储蓄银行汇款单原件还给被告谢彬，以便支付今年租金。原告若不返还的，被告将不向原告支付租金。 四、今年租金(20___.10.1—20___.9.30)人民币陆万陆仟元整由被告于本和解协议签订之日起____日内汇入原告上述指定账户。 五、除上述约定之外，双方无其他争议。 六、本协议壹式叁份，双方各执壹份，法院留存壹份，自双方签字后生效。 原告：_________被告：_________ 代理人：_________ 20____年____月____日20____年____月____日
协议编号：YTO-FS-PD123 学生自备机房机位租赁协议通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
学生自备机房机位租赁协议通用版 使用提示：本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方：_________ 乙方：_________ 一、乙方向甲方提供的条件： 1．一张全新电脑桌和一只方凳。 2．提供10m带宽的校园网接入，乙方有责任维护；并保证在学校网络正常的情况下，网络的通畅；如出现意外8小时内解决。 3．机房保证在假期内开放，并有网管维护。 4．机房每天有专人打扫，保持自备机房的清洁卫生。 二、甲方可获得的权利： 1．签定协议后，乙方不得无故要求中断履行。 2．乙方有责任保证甲方的电脑设备的安全（密码泄漏不在保证之内）。 3．如机房需要关闭休整，须提前一天通知，一般时间不得超过一天。 三、甲方向乙方作出的书面保证： 1．不在网上发布与散布各种有争议的言论，严格遵照
撤诉协议书范本 篇一：撤诉协议书 协议书 甲方：xxx 乙方：xxx 由于乙方承租甲方承包土地被国家征用，双方签订的土地租赁合同无法继续履行，现双方就该合同等有关事项达成如下协议。 第一条、对签订的土地租赁合同，双方选择适当的时间协商解除。第二条、对于土地租赁合同中第五条违约责任条款第二项的规定，乙方自愿放弃权益，免除甲方承担赔偿责任。 第三条、涉及土地征用补偿事宜，双方在明晰双方财产权益基础上另行协商约定。 第四条、对于甲方起诉乙方拖欠租金一案，乙方认可所欠租金事实，并在签订本协议后与甲方结清租金。甲方应在签订本协议后，向人民法院提交撤诉申请，放弃对乙方主张权益。 第五条、本协议双方签字后待甲方签收人民法院撤诉裁定书时生效。第六条、本协议生效后，双方应通过协商解决相关问题，甲方不得再以同样的事实起诉乙方。 第七条、本协议书一式两份，双方各持一份。 甲方（签字纳手印）：乙方（签字纳手印）：协议签订日期：年月日
篇二：撤诉和解协议 撤诉和解协议 时间：20XX年1月17日 地点：佛山市禅城区桂澜路广东※※东海银湾工地。原告：※※※被告：※※※、广州※※装饰工程有限公司、※※泉、广东※※※建工程有限公司、佛山※※※房地产有限公司。 原告方就※※※诉※※※、广州※※装饰工程有限公司、※※※、广东※※※建工程有限公司、佛山※※※房地产有限公司劳务受害责任纠纷一案。案号（0000）佛※※※民初字第※号，双方自愿达成如下撤诉和解协议。 （1）20XX年3月27日广州※※装饰工程有限公司、※※※与广东※※※建工程有限公司签订了一份《东海※※※园项目基础、模板、钢筋、混凝土包干施工合同”》合同约定：“广州※※装饰工程有限公司、※※※的工人发生安全事故3万元以下（含3万元）由广州※※装饰工程有限公司、※※※承担，超过3万元以上部分的由※※※承担30%，广东※※※建工程有限公司承担70%的约定”。本案的全部赔偿费用为3万元，依约应由广州※※装饰工程有限公司、※※※全部承担30000元。 （2）被告方广州※※装饰工程有限公司、※※※自愿在20XX年01月19日前支付给原告※※※该赔偿款3万元。 （3）原告方自愿自负诉讼费（包括一切诉讼开支）等费用。 （4）上述赔偿款由被告方广州※※装饰工程有限公司、※※※直接
合同编号：YT-FS-7386-64 机房租赁合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
机房租赁合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：_____ 乙方：_____ 一、乙方向甲方提供的条件： 1.一张全新电脑桌和一只方凳。 2.提供10m带宽的校园网接入，乙方有责任维护;并保证在学校网络正常的情况下，网络的通畅;如出现意外8小时内解决。 3.机房保证在假期内开放，并有网管维护。 4.机房每天有专人打扫，保持自备机房的清洁卫生。 二、甲方可获得的权利： 1.签定协议后，乙方不得无故要求中断履行。 2.乙方有责任保证甲方的电脑设备的安全(密码泄漏不在保证之内)。
3.如机房需要关闭休整，须提前一天通知，一般时间不得超过一天。 三、甲方向乙方作出的书面保证： 1.不在网上发布与散布各种有争议的言论，严格遵照国家关于网络的法规与条例;出现此种问题，乙方不承担任何责任。 2.对乙方分配的资料(ip地址，座位号)不得进行任何改动，不使用任何黑客工具、特别是代理搜索;如发现、乙方有权要求甲方立即无条件搬出。 3.有责任对机房的公共设备进行正常的维护，桌、凳等的非人为损坏有责任向管理人员说明情况;如不提出的、将视为甲方责任;损失金额直接从押金中扣除;赔偿金额如下：电脑桌_____元/张;凳子_____元/张;网线_____元/米;其它视情况决定。 4.在使用过程中机位自用，不得占用其它空间，一台电脑只可以一位使用者在使用，如发现甲方违反，可视情节限令甲方搬出。 5.租期结算：按月结算。每月月底收费、具体时
解除租赁合同协议书 出租方（甲方）：身份证： 承租方（乙方）：身份证： 甲乙双方于年月日签订了《市房屋租赁合同》及其补充协议。租赁房屋位于市区的房地产，面积平方米，房产证号为: ，租赁期限自年月日至年月日。现乙方于年月日因办公等业务需要重新更换场所而无法继续履行合同。 甲乙双方通过协商一致，本着互惠互谅的原则，根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，现就解除该房屋租赁合同达成以下协议： 一、乙方应于年月日搬离该房屋，并在搬离后日内通知甲方检查房屋设备，及时做好交接手续。如有发现损坏，乙方应当按照市场价进行赔偿，赔偿的金额将在乙方所缴纳的保证金（人民币：元)中扣除，不足部分由乙方补足。乙方自行购买的所有可移动物品仍归属于乙方所有，租赁房屋固定物及装修部分折价归甲方。甲方 二、乙方应在年月日的第三日前按银行转账、支票给付或直接给付现金等方式缴付租金及相关费用给甲方，并按照《市房屋租赁合同》及《补充协议》相关约定，每逾期一日，乙方按拖欠租金百分之二支付违约金，违约金的数额将现从乙方交纳
给甲方的保证金（人民币：元）中抵偿，补足部分由乙方补足。 三、乙方于年月日的相关费用包括物业管理费、空调费、公共水电费及乙方专用设施的使用费、能耗费的总额仍由乙方负责。乙方如不按规定缴纳，甲方有权从乙方缴纳的保证金（人民币：元)中扣除，不足部分由乙方补足。 四、甲方协助乙方办好上述搬迁事宜，并在缴纳所有应缴费用（包括但不限于租金、水电费、管理费等费用后），如保证金在扣除乙方所有应缴费用后，多余部分将由甲方退还乙方。 五、本协议自甲乙双方签名盖章之日起生效，本合同有未尽事宜由双方协商解决。如协商未果，任何乙方均有权向人民法院提起诉讼。 六、本协议一式俩份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。 甲方乙方 法定代表人/负责人：法定代表人/负责人： 年月日年月日
房屋租赁纠纷和解协议 甲方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 乙方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 丙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲、乙、丙三方于2019年12月5日签订《补充协议》，2020年2月17日签订2份《商铺租赁合同》，因在上述协议和合同的履行过程中，乙、丙两方严重违约致使协议和合同的根本目的无法实现。现三方本着平等自愿的原则，针对以上事宜达成如下和解协议： 1、在本协议生效后，三方于2019年12月5日签订《补充协议》，2020年2月17日签订的2份《商铺租赁合同》自动解除。 2、乙、丙两方于2020年11月13日前退还甲方缴纳的租房诚意金20万元；若未按时退还，乙、丙双方自愿承担应退还金额的20%作为违约金。租房诚意金退还至下述银行账户中： 甲方在收到退还的全部诚意金后2个工作日内向观山湖区人民法院申请撤诉。 3、针对甲方的装修损失，乙、丙两方承诺积极与贵阳观投资产运营投资管理有限公司等相关公司沟通，在收到贵阳观投资产运营投资管理有限公司等相关公司的赔偿后2个工作日内将甲方的全部装修损失全部支付给甲方（包括未完成部分和已完成部分的所有投入），具体金额三方另行协商。 4、《补充协议》和《商铺租赁合同》解除原因全部系由乙、丙双方造成，甲方不承担解除后的任何法律责任。 5、若XXXXXXXXXXX政策变动或者乙、丙双方与贵XXXXXXXXXXXX等相关公司协商后，甲方承租的房屋可以恢复正常使用，乙、丙双方承诺按照已解除的《补充协议》和《商铺租赁合同》的同等条件优先出租给甲方。 6、若乙、丙双方未按上述约定及时履行义务，甲方可随时向乙、丙双方起诉要求退还诚意金和赔偿装修损失等。 7、本协议一式三份，三方各执一份。 1
二手车买卖合同 合同编号： 甲方（买方）：乙方（卖方）： 证件名称及证号：证件名称及号码： 电话（手机）：电话（手机）： 住址：住址： 丙方（第三方）： 电话： 住址： （注：第三方是指二手车交易市场、经纪公司或拍卖公司） 根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》等有关法律、法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就二手车的买卖事宜签订本合同。具体条款如下： 第一条车辆基本信息（由乙方填写） 第二条价款、定金及支付方式
一、车辆成交价款（未含税费）为元。成交价款已考虑车辆折旧及损耗。 二、甲方在签订本合同时，按成交价款的%（不超过成交价20%）即元向乙方支付定金。定金在合同开始履行后抵作购车款。 三、丙方应按照成交价开具发票。 四、甲方按下列方式支付其余价款： 1、一次性付款：甲方于年月日在（地点）与乙方、丙方共同验收车辆及审验相关文件后，并自验收、审验无误起日内向乙方支付余下价款，即元。 2、分期付款：甲方在交付车辆时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门出具转移登记受理回执时，支付%的价款，即元；公安机关交通管理部门核发新机动车行驶证时，支付余款，即元。 第三条车辆转移登记、保管及交付 一、车辆的转移登记手续由甲方负责办理，乙方、丙方应当予以协助并在日内提交办理车辆转移登记手续所需的证件和相关资料。甲乙双方应在日内办理完毕车辆转移登记，转移登记手续费（包含税费）由方承担。 二、合同签订后，在车辆转移登记完成及正式交付前，选择以下第__种方式保管车辆： 1、甲方使用和保管； 2、乙方使用和保管； 3、丙方代为保管。 三、车辆正式交付的时间为：年月日；交付的地点为：。车辆交付时应当由三方共同签署《车辆交付证明》一式三份，三方各持一份。《车辆交付证明》应注明车辆实际交付时间，该实际交付时间应准确到分钟。 第四条车辆的风险承担 本合同签订后，车辆在转移登记完成及正式交付前，与车辆有关的一切意外风险和责任按下列方式承担： 一、甲方使用和保管的，由甲方承担风险和责任； 二、乙方使用和保管的，由乙方承担风险和责任； 三、丙方负责保管的，由丙方承担风险和责任。 第五条三方的权利和义务 一、乙方保证合法享有车辆的所有权或处置权，且车辆符合国家有关规定，能够依法办
租赁合同解除协议书范本 范本一： 出租人(以下简称甲方):承租人(以下简称乙方): 甲、乙双方原于年月日签订的合同，经双方友好协商一致，同意该合同于_______年___月____日予以解除。并就解除商铺租赁合同，双方达成如下协议: 一、双方签字生效后乙方在天内将铺位退回甲方。如乙方不按时退租，每逾一天，需向甲方支付元的违约金。 二、乙方需交清租金、水电费等一切费用。 三、退租时原有水、电等应该保持正常，乙方不得损坏铺内设施和原装修，损坏应照价赔偿。 四、与相关费用结算清楚后甲方向乙方退回所收共计元的押金。五、因乙方未能按期办理完退租手续或给甲方产生任何损失，甲方有权用押金冲抵所欠费用或损失。 六、乙方退租给他人产生的任何损失甲方不承担任何责任。 七、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效力。 甲方(签字):乙方(签字): _________年____月____日_________年____月____日
范本二： 经协商，双方愿意解除位于_________(铺位)的租赁合同，并达成一致意见，为明确责任，保障双方合法权益，特签定本协议，条款如下:一、乙方于_________年_________月_________日前将铺位退回给甲方使用，如乙方不按时退租，每逾期一天，需向甲方支付_________元(_________)违约金，逾期达七天，甲方有权无偿收回铺位，由此产生的一切损失和责任由乙方负责。 二、乙方必需于_________年_________月_________日前在工商部门办完营业执照迁址或注销手续。 三、甲方除向乙方退回所收共计_________元(_________)按金外，还需支付共计_________元(_________)作提前解约赔偿金，总合计_________元(_________)。 四、双方再次证明，_________年_________月_________日至乙方解约退租当日，租金为每月共计人民币_________整(_________)，在此期间涉及金额不乎的甲方收款收据均不作实，以防产生纠纷。 五、甲方于乙方退租当日，一次性结清应付金额，乙方以收据收款。 六、乙方不得损坏铺位内设施和装修，如有损坏，照价赔偿。七、乙方退租当日，甲乙双方当面销毁所签《租赁合同》正本。 八、_________年_________月_________日起，在此之前双方所签定的所有租赁合同终止作废。
和解协议书范本2020 甲方：年龄：住址：身份证号码： 本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，婚姻登记部门保留一份。在双方签字，并经 婚姻登记机关办理相应手续后生效。 乙方：年龄：住址：身份证号码： 丙方： 乙方应于签合约时交付甲方人民币__________元整(￥______)作为房屋的家具押金， 租赁期满乙方如不续租，应交清所有租赁期间发生的费用，交清后，甲方应无息退还押金。 双方于×年×月×日在×市×城区(县)人民政府的民政部门登记结婚，现因 ×××(注：指感情不和等)的原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依《婚姻法》的规定达成如下协议： (四)、甲方应在《调解协议书》生效后五个工作日之内，将所列的所有款项，以银行 转帐方式，转到广东XX律师事务所银行帐户。由该所在乙方向公安机关申请撤销此案成功，并使甲方获得释放后五个工作日之内负责给付乙方。否则广东XX律师事务所应将此 款退还给甲方。 丁方： 甲乙丙丁四方本着互谅互让的原则，综合考虑各方实际情况，就年月日发生在方 工地的甲方人身损害赔偿问题，经各方协商，现达成和解协议如下： 一、各方确认甲方于年月日在工作中于工地受伤，后丙方垫付甲方万元用于其 治疗康复，对此，各方予以确认; 黄×可在每月的第一个星期六早上八点接儿子到其居住地，于星期日早上九点送回李 ×居住地。如临时或春节探望，可提前一天与李×协商，达成一致后可按协商的办法进行 探望。 二、甲方于年月日治疗终结出院，继续康复，对此，各方予以确认; 三、就前述甲方人身损害赔偿案件，各方同意按一下比例划分各方责任，即方责任 为 %，方责任为 %，方责任为 %; 四、方一次性补偿给甲方业已发生和将来发生的与此事有关的医药费、护理费、营养费、交通费、伙食补助费、后续治疗费、残疾赔偿金以及一切补偿和赔偿费用总计人民币 元整(大写：万元 ); 方支付方垫付甲方的各种费用元(大写：万元)，甲方以及甲方
电脑设备出租协议 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本协议书下载后可随意修改
协议编号：YH-FS-293767 电脑设备出租协议 说明：本服务协议书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方：_________ 乙方：_________ 一、乙方向甲方提供的条件 1．一张全新电脑桌和一只方凳。 2．提供10M带宽的校园网接入，乙方有责任维护；并保证在学校网络正常的情况下，网络的通畅；如出现意外8小时内解决。 3．机房保证在假期内开放，并有网管维护。 4．机房每天有专人打扫，保持自备机房的清洁卫生。 二、甲方可获得的权利 1．签定协议后，乙方不得无故要求中断履行。 2．乙方有责任保证甲方的电脑设备的安全（密码泄漏不在保证之内）。 3．如机房需要关闭休整，须提前一天通知，一般时间不
得超过一天。 三、甲方向乙方作出的书面保证 1．不在网上发布与散布各种有争议的言论，严格遵照国家关于网络的法规与条例；出现此种问题，乙方不承担任何责任。 2．对乙方分配的资料（IP地址，座位号）不得进行任何改动，不使用任何黑客工具、特别是代理搜索；如发现、乙方有权要求甲方立即无条件搬出。 3．有责任对机房的公共设备进行正常的维护，桌、凳等的非人为损坏有责任向管理人员说明情况；如不提出的、将视为甲方责任；损失金额直接从押金中扣除；赔偿金额如下：电脑桌_________元／张；凳子_________元／张；网线_________元／米；其它视情况决定。 4．在使用过程中机位自用，不得占用其它空间，一台电脑只可以一位使用者在使用，如发现甲方违反，可视情节限令甲方搬出。 5．租期结算：按月结算。每月月底收费、具体时间看黑板通知；逾期按日交滞纳金：_________元／日（刚开始不在
解除租房合同协议书协 议范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
编号：_____________房屋租赁合同解除协议书 甲方： ________________________________________________乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日 甲方（出租人）： 乙方（承租人）： 鉴于： 甲乙双方于年月日签订《门市租赁合同》（以下简称“租赁合同”）及《房地产租赁补充协议》（以下简称“补充协议”），甲方将坐落于_____________________住宅租给乙方。上述租赁合同及补充协议约定的租赁期为_______年。乙方因_______于_______年_______月_______日向甲方提出提前终止租赁合同及补充协议的要求。现甲、乙双方经过平等协商，一致同意订立如下条款，以解除租赁合同及补充协议：
一、现因乙方方面的原因导致租赁合同及补充协议无法继续履行，需提前终止。并付给甲方违约金__________________元人民币（小写：_________________）。 二、返还剩余房款及押金方式： 核算清乙方所有应缴费用，包括：租金、管理费、物业费、水电费、燃气费、 房屋在乙方租赁期间应缴纳的税费等后，甲方于_______年_______月_______日前返还乙 方扣除违约金以外的剩余房屋租金和押金_________________________元人民币（小写：_________________）。 三、乙方必须在_______年_______月_______日前搬离该租赁房屋。 四、本协议效力 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签名盖章后生效。 甲方（出租人）：乙方（承租人）：
庭外和解协议书范本 3 篇庭外调解，即诉讼外调解，是指由除人民法院之外的其他组织主持，就当事人争议的问题进行协商，从而解决纠纷所进行的活动。在我国，其他组织主要是指人民调解委员会、乡（镇）人民政府及其他行政机关和仲裁委员会，因而诉讼外调解主要包括人民调解委员会的调解、行政调解和仲裁调解。以下是小编为大家精心准备的：庭外和解协议书范本3 篇，欢迎参考阅读! 庭外和解协议书范本一 甲方：_ ，男，汉族，年月日生，户籍地及现住址 ___________ ，居民身份证号码________ 。 乙方：_ ，男，汉族，年月月生，户籍地及现住址 ___________ ，居民身份证号码________ 。 简要案情： ___ 年___ 月___ 日__ 时左右，在____________ 地因琐事甲方与乙方发生争执和厮打，乙方将甲方打伤，经法医鉴定甲方身上伤已构成轻伤。 因双方当事人请求和解，根据《刑事诉讼法》第二百七十八条规定，公安机关（或检察院、法院）认真听取了甲、乙双方的意见，对双方和解的自愿性、合法性进行审查，证明和解系双方自愿并合法，公安机关（或检察院、法院）依法主持了和解。 甲、乙双方在自愿、合法的前提下经充分协商达成和解协议如下： 一、乙方深感歉意，向甲方赔礼道歉，请求甲方予以谅解。 二、乙方于本协议签订后一次性赔偿甲方医疗费、误工费、护理费、交通费、精神损害赔偿金等损失费用共计人民币大写 _____ 元整（小写 _______ 元）。
三、乙方向甲方切实履行本协议一次性支付上述全部赔偿费用以后，甲方不再追究乙方的刑事责任和民事责任，甲方希望公安机关或人民检察院或人民法院对乙方从宽处理。 四、本协议自甲乙双方签字并经公安机关办案部门盖章后生效，一式三份，甲、乙双方各执一份，主持调解公安机关（或检察院、法院）一份，三份具有同等法律效力。 甲方：__________ 乙方：_________ ___ 年____月___ 日 __ 年 __ 月___ 日 庭外和解协议书范本二 甲方：______ 有限公司乙方： _____ 有限公司 甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，经____ 人民法院审理并作出了 _______ 号民事判决书。甲、乙双方在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案事宜达成以下协议： 1、甲、乙双方一致同意以____ 号民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。 2、乙方一次性向甲方支付支人民币___ 元（大写：_____ 元整）。 上述款项乙方在本协议签订后7 日内一次性支付到甲方指定的账户内。除以上费用之外甲方放弃其他应由乙方支付给甲方的包含违约金等费用在内的一切费用及损失。乙方未按照本协议约定的时间全额支付的，甲方可以向法院申请执行号民事判决书。 甲方指定账户账号：_____ 贸易有限公司 账户名称：______ 开户行：______
摊位合作协议范文 甲方： 乙方：身份证号： 甲乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则经协商一致就乙方参加甲方在迎泽 区铜锣湾广场举办的XX·迎泽区广场文化节中的夜市小吃摊点经营事宜特制定本协议双方都必须严格遵守 第一条活动概况 1.活动时间：XX年6月1日—XX年9月30日 2.进展时间：XX年6月1日撤展时间：XX年9月30日 3.活动地点：太原市迎泽区铜锣湾小广场 第二条摊位信息 1．乙方租赁甲方太原迎泽区铜锣湾小广场总计 每个摊位面积约平方米 2．乙方所租摊位号为主要经营 第三条摊位费用 1．乙方同意签署本协议时乙方应一次性支付摊位押金/摊位总计人民币元整（大写：）作为甲乙双方当事人的履约担保甲方出具收据乙方在未损坏展棚、桌椅、水电设备、公共设施等物品的情况下甲方在活动结束三日之内将该费用退还乙方若乙方单方面终止合作押金不予退还 2．乙方支付管理费元/月/摊位总计元整（大
写：）包括活动期间商户经营所需的水、电、卫生、安全、宣传等费用 3．签订协议时乙方向甲方支付进场费用元/月/摊位总计元整（大写：）进场费含手续费、场地费、展棚、桌椅、公共设施、服装等费用 4．补充说明 第四条合作方式 活动现场实行刷卡消费模式主办方与经营户分成按照营业额进行25:75分成 第五条甲方权利与义务 1．甲方有权对乙方现场行为进行监督管理乙方应服从甲方的管理 2．甲方有权要求乙方按照合同项目进行营业活动期间乙方如在未经甲方允许的情况下更改经营项目甲方将按照《参展商户管理处罚条例》进行处罚 3．甲方有权对乙方的摊位、卫生及安全提出整改意见乙方必须及时整改 4．甲方有义务及时处理乙方在活动期间的水电问题 5．甲方有义务帮助乙方协调展会期间的纠纷问题若乙方与工作人员或与顾客或与其他摊位工作人员发生口角、打架斗殴等甲方有权利进行处理严重者甲方有权利要求其退场押金不予退还 6．如遇有不能预见、不能克服并且不能避免的客观事件等不可抗力因素包括但不限于遭遇洪水、地震、火灾和风暴等自然灾害以及战
和解协议 甲方：，性别：，汉族，年月出生， 身份证号码： 乙方： 联系地址： 法定代理人：联系电话： 年月日，甲、乙双方签订《上海市房屋租赁合同》，乙方向甲方租赁____________________（以下简称“房屋”）用于居住使用。双方约定房屋的租金为每月人民币__________元整（RMB：_______）。后乙方单方面无故提出解除租赁合同。现甲、乙双方依据《上海市房屋租赁合同》、《中华人民共和国合同法》及相关司法解释及相关法律条文，秉承平等协商、互谅互让的原则，经协商达成协议如下： 一、赔偿金额： 依照甲、乙双方签订《上海市房屋租赁合同》第九条第三款的约定，租赁期间，乙方擅自解除本合同，中途退租的，甲方有权没收乙方保证金冲抵违约金。双方约定协议约定，保证金为二个月租金，即双方租赁关系的补偿金全额应为人民币_________元。 现，经双方协商一致，甲方同意乙方支付租赁合同赔偿金人民币_______元（比双方签订《上海市房屋租赁合同》中规定的赔偿款项减少人民币____元），乙方已经支付了部分保证金人民币____元。即，乙方实际需再向甲方支付赔偿金人民币______元。 二、付款期限：
乙方自本协议签订之日起当日向甲方支付人民币______元(人民币：柒仟伍佰元)，甲方今后不再因此事追究乙方的责任。 三、付款方式： 乙方将赔偿金人民币_____元(人民币：柒仟伍佰元)一次性以现金的付款方式交予甲方。 四、违约责任： 1、若乙方违反本协议的约定，包括未能按照本协议及时全额支付补偿金，乙方除了应向甲方全额支付补偿金外（未支付部分），还应当按照上述补偿金的金额向甲方支付违约金。 2、因任何一方违反本约定而导致诉讼、仲裁或申请强制执行的，应当向对方支付实现债权的费用，包括但不限于调查取证费、交通、通讯费、误工费、公证费、律师费。 五、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：乙方： 年月日年月日
庭外和解协议书 【第1篇】庭外和解协议书 甲方： ________ 有限公司法定代表人：________ 地址：________________ 乙方： ________ 有限公司法定代表人：________ 地址：________________ 鉴于乙方欠甲方一笔货款尚未偿还，甲方于____年月____日向 _市人民法院提起诉讼。市人民法院于年月日向乙方发出案号为（）民初字第—号开庭传票。 为维护双方良好贸易关系，甲乙双方共同决定采纳和解方式终结本案，现双方就相关权 利义务内容约定如下： 一、权益确认 ________ 1、双方共同确认，乙方尚欠甲方货款共计：_____________ 元（大写： ____________ ）。该笔数额为乙方所欠甲方的款项总和，即甲方对乙方所拥有的全部债权， 甲乙双方对该数额均无异议。 ________ 2、本案诉讼费用在撤诉完成，明确诉讼费数额后由________ 方承担。 二、还款方案 考虑到乙方目前的经营状况，甲方同意乙方采纳以下方式偿还本协议款项： 1、年月日前支付甲方人民币元; 2、年月日前支付甲方人民币元; 3、年月日前支付甲方人民币元; 4、年月日前支付甲方人民币元; 5、年月日前支付甲方人民币丿元。 上述还款中，甲方应当在乙方付款前向乙方提供相应数额发票。 三、撤诉及同类交易 1、乙方于 ___ 年 ___ 月____ 日偿还第一笔协议款项，收到款项后________ 日内，甲方撤回对乙方的起诉。 2、本协议履行期间，双方商业往来可进行。
四、法律责任 1、本协议生效后，乙方不履行本协议，或履行本协议不符合约定的，甲方有权就本协议向有管辖权人民法院提起诉讼并追究乙方相应违约责任。 延迟支付的利息计算方式为：___________________ 。 2、本协议生效后，甲方未按照约定撤回起诉的，乙方有权拒绝支付本协议款项，并不放弃所有答辩及起诉权益。 五、其他 1、双方明确，本协议所有内容为双方和解状态下协商签订，不作为案号为（ _____ ） 民初字第号案件庭审证据直截了当适用。 2、本协议签订后双方再无其他争议。 3、本协议壹式贰份，自双方签字、盖章之日起生效。 甲方：________ 有限公司乙方：__________ 有限公司 签约代表：____________ 签约代表： ____________ 年月日年月日 【第2篇】庭外和解协议书 买卖合同纠纷 甲方：_______ 有限公司乙方: ________ 有限公司 甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，经__________ 人民法院审理并作出了__________ 号民事判决书。甲、乙双方在老实未来信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案事宜达成以下协 议： 1、甲、乙双方一致同意以 _________ 号民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。 2、乙方一次性向甲方支付支人民币___________ 元（大写：________元整）。 上述款项乙方在本协议签订后7日内一次性支付到甲方指定的账户内。除以上费用之外甲方放弃其他应由乙方支付给甲方的包含违约金等费用在内的一切费用及损失。乙方未按照