精装工程施工合同
以下是精装工程施工合同文章，供大家参考！
[提示]合同范本请点击以下链接:
租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同
发包方/业主：
承包方：
工程名称：施工许可证号：
工程编号：乙方营业执照证号：
承包工程内容：
鉴于甲方希望及要求乙方按图纸、技术规范及国家和北京市有关规范承建 _______ 型）精装修工程，并已接受承担该项工程之施工、完成及补修的投标书。
甲、乙两方根据中华人民共和国及北京市地方有关法律、法规并结合本工程具体情况，通过友好协商，达成以下协议：
一、乙方在考虑到及接受本合同中所列出的义务和利益及在本合同所列出的合同条款约束下，愿意按甲方要求、工程范围、技术规范、图纸、国家和北京市有关规范及其它议标文件要求承包本合同内所列的工程。
二、甲方将按合同条款所列付款方式和有关合同条款
按时及按规定支付乙方人民币
整作为乙方承包完成本合同所列的工程。
三、本合同所列出合同条款，为本合同书不可分割的一部分，如果本分包合同条款与“北京市建设施工合同”版本不一致，甲、乙两方同意以本合同条款为准。
双方签字及盖章
甲方法人代表签字：乙方法人代表签字：
甲方单位盖章：乙方单位盖章：
日期：日期：
合同条款：
1、总则
本合同应受中华人民共和国法律约束, 并按中华人民共和国法律解释、理解及履行。
承包商必须熟悉本合同之一切条款, 利用疏忽或没有熟读上述条件为理由不能豁免其于遵守上述合同或有关任何部份的规定。
2、工程的价款不变
本合同工程的价款不受薪金的波动, 物料的成本或货币兑换率的影响而作出进一步的修订。本合同总价不需对任何法令、法规、规定或规章的更改或增减而导致的价格升降而作出任何调整。
3、工程概况：
、工程名称：
、工程地点：
、工程承包范围：详见预算书
任何遗漏项目或任何未能报价的项目，如没有以书面通知甲方，均被视为已包括在承包总价内，乙方不得有任何索赔。
、承包方式：除合同认可的变更或增减外，本合同价为包干形式，不作任何更改。
、报价：工程造价应包括所有有关的直接费及间接费用如设计费、申报费、竣工手续费、人工费、材料费、设备费、机械费、临设费、损耗、附件或配件、测试费、包装费、保险费、运输费、所有取费、
、所有材差、价差、冬雨季及夜间施工费、超高层施工费、技措费、施工降效费、人工费调增、建材发展补充基金、建筑行业劳保统筹基金、管理费、税金、进口税及增值税、利润、进口材料价值鉴定费、企业经营费、调价、竣工调价、进口材料价差、风险费、包干费、施工图费、竣工图费、总包管理费等。上述费用均被视为已包括在报价清单的单价内。
、工期：
、合同工期： _______ 天
、开工日期： ____年____月_____日
、竣工日期： ____年____月_____日
、质量等级：所有材料及设备的供应及安装应按国家规范及我司材料规范达到我司材料规范，达到优良水准进口产品应达到有关国际标准，所有材料、设备必须得到设计师及甲方认可后方可采购。
、付款方式：
、预付款：本工程之预付款金额为本合同金额的25%，待人工進場及材料進貨後3天由甲方支付乙方。
、进度款：提交请款时，附本期已完工监理验收合格之工程量清单，依公司流程提报。
、本承包工程全部完成时，经甲方【初验】本工程合格后，按契约金额结算核付至
90 %。
、尾款10 %，俟依本契约【第25条竣工结算】规定完成验收合格后，由乙方依本契约【第26条】规定出具【保固切结书及另按规定缴交不低于工程结算总金额
之 5 %保固金】后，余款一次付清。
、每次申请计价时须检附该次计价部份之【材料图说送审记录表、施工检验表及工作完成照片】。
、施工中有下列各款之一者得暂停计价：
、乙方之实际工程进度较预定进度落后超过百分之十时，甲方得暂停支付工程计价款，至乙方实际工程进度达成
目标时再行支付，其间延误所造成的任何经济利益损失，由乙方负全部责任。
、施工粗劣或错误经甲方函达更换，三日内未见执行者。
、使用材料品质寙劣经甲方函达更换，三日内未见执行者。
、乙方工地人员或负责人不适用经甲方函达更换，一周内未见执行或申覆者；惟申覆以一次为限。
、乙方工地负责人或施工人员在工地借故滋事不受约束或与甲方委派之监造人员发生纠纷者。
、每期请款应配合甲方请款计价所需资料，并待业主放款后乙方始请款。所需资料明细如下：
A、发票；
B、已完并经验收合格的工程量及经甲方预算部核价的资料。
、请领工程款时乙方须依甲方请款日期、办法向现场工程师申请请款，并附當期全额之发票，如有违造、不实、税负，概由乙方负责，与甲方无涉。
4、合同文件
、合同文件：“合同”一词应包括本合同条款及补充条款和附件、材料样品、图纸、施工规范、工程规范、技术规范、报价单中之单价、承诺书及其它经甲、乙双方认可的文件。
、合同文件可以互相解释，当合同文件出现含糊不清或不一致时，前期文件应被视为已由后期文件改正及说明，即以后期文件内容说明为准。
、本合同的拟定，是在“建设工程施工合同”文件的基础上作出修正及补充，如有任何不一致的以本合同协议条款或甲、乙双方签订的补充协议书为准。后签署的协议可以修改和补充前补充协议或协议。最后签署的文件为甲、乙双方执行的最新依据。
、本合同之所有合同文件及附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
5、合同文件标准、规范和适用法律
、适用法律和规范：国家有关法律、法规和北京市法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
、适用标准、规范：除非合同另有规定外，按国家和北京市现行质量评定标准和施工技术验收规定执行。
、若法律、法规及规范性文件规定不清或为规定的或允许修正的，以本合同约定为准。
6、图纸
、甲方提供乙方有关招标施工图图纸，乙方必须按该施工图施工，并负有深化责任，深化图必须经甲方认可后方可按此施工。
、乙方应在竣工后一个星期提供甲方二套工程竣工图及
光盘一套。
7、施工队伍及资质保证
、乙方安排的施工队伍必须手续证件齐备，并得到有关政府部门认可。
、乙方需保证有足够资格可以获得北京市有关政府部门批准承包本工程，并同意保障甲方免受因此而
引起的一切损失和费用。
8、甲方及乙方驻工地代表及进入工地权利
、甲方将委派一名或多名工地代表及工程监理负责工程或工程各个分项的监督指导、检验及发出更改指示。
、无论在任何合理时间内，甲方人员及其常驻代表及工程监理均有权进入施工现场。乙方应尽可能作出一切合理、必须的措施，如安全、指引等。
9、乙方驻工地代表
、乙方应委派最少一名常驻代表和足够的工程技术人员及施工管理人员在工地负责工程管理、监督及履行本合同的职责，同时该代表应常驻于工地内及服从甲方代表的指示。如甲方认为乙方的常驻代表不称职时，甲方有权要求乙方更换常驻代表。乙方应在开工前提交甲方一份驻工地代表姓名及任命书。
、乙方应在开工前提交一份负责管理人员名目表，列明各分项工程施工的负责人员姓名、职位、负责专业等详细资
料。
10、乙方工作范围
乙方应按本合同安装、完成合同“工程内容“列明的工程及其一切关联的必须的工作，包括以下工作：
、按甲方及当地有关法规提供施工安全配备工作，包括照明、警告灯、警告牌、指示牌、围档板连油漆。
、按甲方规定时间安排施工，另外必须遵守当地有关政府部门及甲方对施工时间、施工现场交通和施工噪音等管理规定。
、负责工程的成品保护。
、承担施工范围接触到的及附近的建筑、结构、装饰机电设备及管线等的安全保护责任。
、每日进行施工现场的清理，并把垃圾及渣土运送及堆放在甲方指定地点。如乙方不按要求清理施工现场或清理未能达到清洁及卫生要求，按每日人民币 500 元向乙方扣款，甲方将在支付乙方工程款中扣除此款后支付乙方。
、进行施工放线、标高等。
、自行解决及提供工人的食宿及生活需要条件。
、提供工程所需的脚手架、施工机械、工具、配件及安排运输。
、提供一切设备、设施及采取预防措施，以便减少避免不必要的噪音及扰民，并承担施工造成的噪音或扰民引起的
额外费用。
、协调及配合总包及其它所有在场施工单位的进度及工作。
、从甲方提供的临时水电源接驳点，把水电接到施工场地，包括所有临时管线、分表分电盘、配电箱等，并向甲方支付工程之外的水电费，并服从甲方用水、用电的管理要求。
、提供所需的通讯工具如电话等及承担发生费用。
、提供工地以外的储存仓库运输运转及承担发生费用。
11、进度计划表
乙方在签订合同后3天内应向甲方及工程监理提供一份详细施工组织设计和进度计划表。如甲方或工程监理提出要求，乙方必须按指示更新及修改计划。
12、延期开工
如发生延期开工，由甲方原因引起者，工期顺延，乙方同意不向甲方索赔任何损失；由乙方原因引起者，乙方赔偿甲方由此而发生的额外费用及损失。
13、暂停施工
、由于战争、暴动、政变、疫情所引起的暂停施工，甲、乙双方互免索赔责任；
、由甲方原因引起暂停施工，工期顺延，乙方同意不会向甲方索赔任何损失；
、由乙方原因引起暂停施工，乙方赔偿甲方损失。
14、工期延误
、对以下造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延，除甲方认可的变更按合同条款计算外，乙方同意不向甲方索赔任何损失或额外费用。
A、甲方设计部门提出的重大变更；
B、工作量增减超过10%；
C、当发生本合同条款第32条所述的不可抗力时；
乙方应在以上情况发生后3天内，就延误的原因、内容和因此发生的变更计算详细资料、文件等向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后5天内予以答复或进一步向乙方查询。
、非以上原因，工程不能按合同工期竣工，乙方延期竣工一天，应支付违约金额给甲方，每延误一天罚款元，不设上限。
乙方如不依规定日期开工或完工及不按预定进度之每阶段施工日期施工时，应自该期限之翌日起每逾一日，依工程总价之 %计算罚款。
倘乙方逾期超过三日时视同违约，乙方应赔偿甲方所遭受之一切损失。
若因乙方施工不良或材料不合规定而更改，致延长工时视同逾期，乙方并应赔偿甲方所受损失，包括甲方企业信誉的损失，每发生一次视情节轻重处以
元以上罚款。
15、提前竣工
若收到甲方提前竣工要求，乙方采取一切赶工措施，例如增加人力和机械设备投入及必要时做加班、夜班工作及采取一切防止噪音及扰民的措施。乙方不得据此向甲方要求任何费用和索赔。
16、质量检查和返工
、乙方应认真按照规范标准，设计的要求以及甲方或工程监理发出的指令施工，并随时接受甲方或工程监理的检查检验，为检查检验提供便利条件，及按甲方或工程监理的要求返工和维修。
、收到甲方或工程监理通知后，乙方必须立即返修任何不合格的项目及更换不合格材料，直至达到合同内规定的标准，由此发生的费用由乙方负责。
、检查检验不应影响施工正常进行。
17、工程质量
、工程质量为优良且符合国家规定业及令甲方满意，并必须符合有关规范、图纸、样品及设计要求。
、甲方将派代表与工程监理共同监督乙方施工，因乙方原因令工程达不到所需的质量或施工标准的要求，乙方应无条件进行返工，返工损失由乙方自负。
、乙方如经多次返工仍未能达到甲方或工程监理所需的
质量要求，则甲方及工程监理有权终止合同，责令乙方限期退场，且甲方对乙方所完工程量不予结算，全部扣除，用做乙方赔偿甲方的一切有关损失。
、如对工程质量有争议时，按合同第27条款所述解决。
、乙方在本工程加工制作及安装过程中，必须严格按照一切有关机构及部门的设计及施工规定，乙方应提供材料样品、工厂内部检验及验收报告，并提供出厂材料及设备的合格证、使用说明书等。
、甲方以书面形式向乙方提出工程质量缺陷，乙方应在甲方规定的时间内完成工程质量的整改工作，并通过甲方验收合格。
如乙方未在甲方规定的合理时间内完成质量缺陷的整改工作，则甲方有权扣除该部分要求整改项目的进度款，待乙方全部整改合格后，再行支付该部分进度款。
、乙方未按甲方要求在规定的时间内完成质量缺陷的整改工作，或隐蔽工程未经验收便做好下道工序，造成无法修复时，成为永久性缺陷项目，甲方将扣除该子项全部的工程款，并处以该子项工程款 %罚款。
18、隐蔽工程和中间验收
、所有工程应经市工程质量监督部门及监理公司、甲方或其代表验收，隐蔽工程验收由甲方及业主、监理公司在覆盖前签认。
、隐蔽工程覆盖前，乙方应在24小时内书面通知甲方及业主、监理进行验收。未经隐蔽验收或验收不合格时，决不允许进行下一道工序，否则扣除该子项全部的工程款。
(甲方須在接到驗收通知後48小時內辦理驗收相關程序，如因驗收耽誤，工期將順延)
、分项工程完工，乙方应及时提请甲方和监理进行中间验收。
、如有任何验收不合格，乙方必须按甲方及工程监理规定时限内进行返工，直至甲方及工程监理满意，因返工引起的延误，工期不予顺延。
、如乙方拒绝返工，甲方有权自行返工，但一切支出由乙方负责，在不需乙方确认甲方可由工程款中直接扣除。
19、验收和重新检验
、当甲方或工程监理要求对已经隐蔽工程验收通过的前一道工序重新检验时，乙方应无条件按要求进行剥露，并在检验后重新覆盖或修复。
、检验合格，发指令方承担有关费用；检验不合格，乙方承担有关费用，工期不予顺延。
20、工程造价的调整
工程造价款发生以下任何情况时，工程造价可按合同条款、报价单中的单价或甲乙双方友好协商调整。
A、设计变更或认可数量增减、质量等级改变；
B、增加合同；
C、业主来函发生增减变化时。
21、甲方或乙方供应材料设备
、如甲方向乙方提供任何材料设备，甲方将在材料设备交货24小时前通知乙方，乙方应派代表与甲方一起验收。
、甲方供应设备，乙方派代表参加验收后应妥善保管，接收后的损坏丢失由乙方负责。
、乙方须负责所有由储藏地点把材料运到工地的费用。
、如原工程价已包含甲方提供材料的费用，则此项材料费用将在工程款中扣除。
22、乙方采购设备
、乙方采购的设备、材料应具备有关合格证明书及必须通过消防局防火要求，质量须与材料样品一致。
、一切不合格材料、设备，由乙方无偿负责更换，直至合格为止。
倘被查觉有未经同意而使用之材料或设备，或被查觉有与样品不符之材料或设备时，经甲方书面通知后乙方应自行全部更正之，否则甲方对该部份不予计价及验收。
、乙方所使用的材料，须经甲方书面批准方可使用。否则不予计价和验收，并责令乙方限期改换甲方及业主均认可的材料，由此引起的一切费用损失由乙方负责。若乙方有意以次充好使用材料，一经发现，对乙方视情节轻重处以该款
知识产权合作协议范本 随着协同商务的快速发展,在协同创新背景下开展企业 知识产权合作,则可以实现合作主体间知识资源的有效互补,从而大大提高企业的创新效率与核心竞争力。知识产权合作 协议书怎么写呢?以下是在小编为大家整理的知识产权合作 协议书范文，感谢您的阅读。 知识产权合作协议书范文 1 甲方： 乙方： 双方本着“资源共享，互惠互利”的原则达成战略合 作共识如下： 第一条服务范围 在本合同有效期内，乙方向甲方提供以下范围内的知识 产权及科研管理咨询与培训服务：
(1)为辖区企业知识产权创造、运用、保护和科研管理 工作提供咨询和建议，包括但不限于：专利、商标、著作权 申请注册，专利无效诉讼和侵权诉讼，商标异议，专利信息 利用，专利权质押贷款，知识产权价值评估、企业知识产权 工作体系建设，科研项目及管理的制度建设。 (2)定期为企业进行知识产权、研发管理培训，逐步完 善企业研发管理制度，提高企业创新能力和知识产权保护意 识; (3)定期为企业提供技术创新、科技研发，专利、商标、著作权和集成电路布图设计各种知识产权保护的相关政策、 知识和重要案例等信息; (4)为企业提供科研管理咨询服务，包括高新技术企业 认定、各级科技专项立项政策咨询辅导等。 第二条、甲方责任义务 1、搜集、调研科技型中小企业在技术创新过程中所遇 到的知识产权方面的问题，组织相关培训与知识讲座。
2、努力为乙方开展知识产权服务提供便利条件。 第三条、乙方责任义务 1、对园区企业所提供的技术资料负有保密责任。 2、及时为园区委托企业办理专利申请，并在企业提交技术交底书和其他所 需申请文件并交付申请费用的情况下，完成专利申请的申报工作。在收到《专利受理通知书》后应及时通知委托企业领取。 3、定期组织专家为园区内企业进行关于建立自主知识产权保护体系的讲座，内容包括：专利法相关知识，专利申请材料的准备，如何利用专利文献确定新产品的研发方向，专利申请的策略，如何利用专利群进行专利侵权诉讼等，具体讲课内容可根据园区内企业的要求与甲方协商确定。 第四条双方的义务
竭诚为您提供优质文档/双击可除劳动合同法司法解释五 篇一：劳动合同法司法解释(一)~(四)全 劳动合同法司法解释(一)、(二)、(三)(四) 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释 (20XX年3月22日最高人民法院审判委员会第1165次会议通过法释〔20XX〕14号) 为正确审理劳动争议案件，根据《劳动法》，和《民事诉讼法》等相关法律之规定，就适用法律的若干问题，作如下解释。 第一条劳动者与用人单位之间发生的下列纠纷，属于《劳动法》第二条规定的劳动争议，当事人不服劳动争议仲裁委员会作出的裁决，依法向人民法院起诉的，人民法院应当受理: (一)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷; (二)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但
已形成劳动关系后发生的纠纷; (三)劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险费而发生的纠纷。 第二条劳动争议仲裁委员会以当事人申请仲裁的事项 不属于劳动争议为由，作出不予受理的书面裁决、决定或者通知，当事人不服，依法向人民法院起诉的，人民法院应当分别情况予以处理: (一)属于劳动争议案件的，应当受理; (二)虽不属于劳动争议案件，但属于人民法院主管的其他案件，应当依法受理。 第三条劳动争议仲裁委员会根据《劳动法》第八十二条之规定，以当事人的仲裁申请超过六十日期限为由，作出不予受理的书面裁决、决定或者通知，当事人不服，依法向人民法院起诉的，人民法院应当受理;对确已超过仲裁申请期限，又无不可抗力或者其他正当理由的，依法驳回其诉讼请求。 第四条劳动争议仲裁委员会以申请仲裁的主体不适格 为由，作出不予受理的书面裁决、决定或者通知，当事人不服，依法向人民法院起诉的，经审查，确属主体不适格的，裁定不予受理或者驳回起诉。 第五条劳动争议仲裁委员会为纠正原仲裁裁决错误重
商丘建工集团国基公司 2013 版建筑工程施工合同示范文本知识竞赛复习题 1、合同文本中工程概况包括哪些内容？ 答：1.工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源： 5. 工程内容： 6. 工程承包范围： 2、合同文件由哪些内容构成？ 答：（1）中标通知书； （2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 3、合同生效时间是怎样规定的？ 答：合同自双方签字盖章后生效。 4、合同签订时间能否在工程开工日期以后？ 答：不能
5、什么是合同协议书？答：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”。 6、什么是中标通知书？答：是指发包人通知承包人中标的书面文件。 7、什么是投标函？答：承包人填写并签署的用于投标的文件。 8、什么是已标价工程量清单？答：由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 9、合同当事人包括哪些？ 答：指发包人和承包人。 10、什么是发包人？答：指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 11、什么是承包人？答：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 12、什么是监理人？答：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 13、什么是分包人？答：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 14、什么是发包人代表？答：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 15、什么是项目经理？答：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 16、什么是永久工程？答：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，
、合同法的概念合同法，有广义和狭义的区别。狭义的合同法，是指规范合同的专门法典，如《中华人民共 和国合同法》。广义的合同法，是指关于合同的法律规范的总称，包括《民法通则》、《海商 法》、《著作权法》以及涉及合同的条例、办法、实施细则和司法解释等。 合同法是通过规范民事主体的合同行为，调整民事主体之间的以商品交换为核心的民事财产 流转关系的法律规范总称。 广义的合同法：调整合同关系法律规范总称 狭义的合同法：合同法典 二、合同法的调整对象 合同法调整对象与调整范围 平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 婚姻、收养、监护等有关身分关系的协议，适用其他法律的规定。 第一，合同是平等主体之间订立的民事权利义务关系的协议，属民事法律关系。 第二，合同法是调整民事法律关系中的财产关系 调整范围：主体：不论是中国人，还是外国的自然人、法人、其他组织之间订立的合同；种类：经济 合同、技术合同、其他各类有关债权债务的民事合同。 三、合同法的本质和地位 合同法本质上调整动态的财产流转关系 合同法的地位是民法体系中重要的民事单行法 四、《合同法》的立法宗旨 《合同法》第1条规定：为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会 主义现代化建设，制定本法。” 五、合同法的基本原则 合同法的基本原则是指合同关系的本质和规律进行集中抽象和反映，其效力贯穿于合同法始 终的根本原则。 （一）平等原则 民事主体的地位平等，任何一方当事人不得将自己的意志强加于对方。 1?自然人的民事权利能力一律平等 2?不同的民事主体参与民事关系，适用同一法律，具有平等地位。 3.民事主体在民事法律关系中必须平等协商 （二）自愿原则 自愿是指民事主体在民事活动中，充分表达自己的真实意思，并根据自己的意思设立变更终 止民事法律关系。 1?缔结合同的自由。 2?选择相对人的自由。 3?决定合同内容的自由。 4?变更解除合同的自由。 5?决定合同方式的自由。 （三）公平原则 1?包含等价有偿的意思，在民事活动中除法律另有规定或当事人另有约定以外，当事人取 得他人财产利益应向他方给付相应的对价。公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要 公平合理，要大体上平衡，强调一方给付与对方给付之间的等值性，合同上的负担和风险的 合理分配。 2?公平原则的体现： （1）情事变更制度：是指作为法律关系存在的前提的情形，因不可归责于当事人的事由,
合同编号：YT-FS-9132-26 知识产权转让合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
知识产权转让合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：_____(作者姓名) 甲方第一作者身份证号码：_________ 论文编号： ____ 乙方：_____ 甲、乙双方就著作权转让事宜达成如下协议： 第一条甲方发表的论文题目为 ________(以下简称“该论文”)。 第二条甲方保证该论文为其原创作品并且不涉 及泄密问题和保密科研项目。若发生侵权或泄密问题， 一切责任由甲方承担。 第三条甲方自愿将其拥有的对该论文的以下权 利转让给乙方： (1)汇编权; (2)翻译权;
(3)印刷版和电子版的复制权; (4)网络传播权; (5) 发行权。 第四条除《中华人民共和国著作权法》第二十二条规定的情况外，甲方不得再许可他人以任何形式使用本合同第三条所述的转让权利，但甲方可以在其后继的作品中引用(或翻译)该论文中的部分内容。 第五条甲方若在 4 个月内没有收到乙方的稿件处理情况，经向本刊编辑部声明后可以另行处理该稿件，本合同即自动终止。若甲方收到的是退稿通知，则在甲方收到该通知时本合同自动终止。 第六条该论文在乙方编辑出版的《北京邮电大学学报》(不论以何种形式)首次发表后，乙方将按下面第( )方式向甲方收取一次性版面费： (1) 若甲方或甲方的合作者(指导者)有科研经费，按每页 200 元收取; (2) 若甲方为在校学生，又无合作者(指导者)，可以申请减免版面费。减免版面费需提交减免报告，
施工合同知识点 ?1、合同文件的组成及其优先顺序？ （1）合同协议书； （2）中标通知书（如果有）； （3）投标函及其附录（如果有）； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单或预算书； （9）其他合同文件。 ?2、在施工合同中，实行的是以谁为核心的管理体系，请问监理工程师是否是施工合同当事人？ 工程师为核心否 ?3、工程施工承发包方式（施工合同的订立方式）有几种？ 招标发包，直接发包 ?4、监理人是否有权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任（可以在案例分析中体现）？ 无权，免除或变更合同必须由发包人授权，监理不是合同当事人 ?5、由于监理人未能按合同约定发出指示或指示延误等导致
费用增加、工期延误，由谁承担赔偿责任？ 因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。 ?6、在施工合同履行过程中，你了解的发包人、承包人的一般义务有哪些？ 发包人：做好施工前的准备工作，提供材料、设备、场地、资金，与承包人配合组织验收，并按约定支付工程款承包人：按合同设计，严格施工；接受监督；按期完工；保证工程质量保修责任和损害赔偿责任。 ?7、工程接收证书颁发前，应由谁负责照管和维护工程？ 承包人负责工程 ?8、履约担保的有效时间及退回有哪些要求？ 担保有效时间始于工程开工之日，止于约定之日为工程竣工之日。发包人应该在工程接受证书颁发后28天内将担保退还给承包人。 ?9、关于分包问题，你知道有哪些要求或说法吗（可以在案例分析中体现）？ 主体工程不得分包；不能将全部工程或肢解后的工程发包给其他人；分包单位将其承包的工程再分包时，承包人应该确定分包人是否满足资质等级要求及能力。 ?10、承包人更换项目经理与发包人和监理人有关系吗？怎
《劳动合同法》讲座 一、劳动合同法关于劳动合同的规定 （一）如何理解劳动合同法 1、劳动合同法属于社会法，属于社会主义法律体系的组成部分。因此，应从体系的角度、社会法的角度理解劳动合同法。 劳动合同法具有特有的调整对象 劳动合同法具有特有的调整方法：具有强烈的国家干预色彩，强制性规范为主/立法价值取向着重社会公平公正，侧重保护弱者（劳动者）/合同双方可以自由约定的空间很小 2、按照法律规范的逻辑结构理解劳动合同法。 法律规范的逻辑结构：假设、处理、法律后果。例如：劳动者在提供了正常劳动的情况下（假设），用人单位应当足额及时向劳动者支付工资（处理），否则，劳动者有权解除合同（法律后果）。 法律规范的逻辑结构对于劳动合同法的理解与运用：我们应当关注这种严密的逻辑结构；在运用其处理问题时，应当坚持这种逻辑结构（例如：法定节假日安排劳动者加班，应当支付300%的工资，不管是否补休，都应支付，不能以安排了补休为由不支付300%的加班工资，因为在假设中没有“补休”的内容，这一点与休息日不同）；从法律后果出发，来关注和解决劳动关系中的重大问题（例如：劳动合同法第88条）；借鉴这种逻辑结构来规范我们自己的规章制度。 （二）劳动合同的订立 1、引起劳动关系产生的基本法律事实是用工，而不是订立劳动
合同。 2、建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。 3、要建立有效的劳动关系，不得出现劳动合同法第二十六条的无效情形。 4、劳动合同应当具备以下必备条款：用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人，劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码，劳动合同期限，工作内容和工作地点，工作时间和休息休假，劳动报酬，社会保险，劳动保护、劳动条件和职业危害防护，法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。取消了劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任三个方面的必备条款。 5、引导用人单位与劳动者订立更长期限的固定期限劳动合同以及无固定期限劳动合同。一是规定除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，在固定期限劳动合同期满终止时，用人单位应当依法向劳动者支付经济补偿金。二是规定在法定情形下，如果劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同。法定情形包括：（1）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（3）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同
司法考试合同法总则听课笔记（一） 一、合同的分类 （一）有名合同与无名合同 1.有名合同，即法律民已命名的合同。 2.无名合同，即法律上尚未确定一定名称的合同。 （1）借用合同： 指以非消费耗物的使用权为标的合同。 借用与租赁的区别：租赁有租金、有对价；而借用无对价。借用无对价决定了借用合同是单务的、无偿的、实践性的合同。 （2）消费借贷合同： 借贷与借用的区别：借用不转移所有权，借贷要转移所有权。 消费借贷：以可消耗物的占有使用为目的的合同。 例：甲乙为邻居，甲借乙10斤米，该借米合同即消费借贷合同。 消费借贷与借用的区别：借用是无偿的；消费借贷可能是有们的，可能是无偿的。一般认为，消费借贷合同是诺成合同。 区分有名、无名的意义：无名合同的适用规则，这规定在《合同法》第124条，有两个规则：第一，无保合同当然适用合同法总则；第二，比照分则中最相类似的规定适用。 例：借用合同比照，租赁合同的规则适用。 （二）单务合同与双务合同 1.如果双方都负有义务，为双务；如果仅有一方负有义务，为单务。 2.常见的单务合同有：保证合同、借用合同、赠与合同、民间借贷。 3.区分单务、双务的意义：履行抗辩权只能发生以双务合同中。 （三）有偿合同与无偿合同 1.划分标准：是否支付对价。 2.无偿合同包括：保证合同、借用、赠与 3.可为有偿也可为无偿的合同：民间借贷、保管合同、委托合同。对于这类合同，如果当事人没有特另约定的话，法律推定为无偿。 4.区分有偿、无偿的意义。 有偿与无偿的当事人承担的责任不同：对于有偿合同，其违约责任原则上采无过错原则；对于无偿合同，无偿的一方实行过错原则，并且无偿的一方只有故意或重大过失而导致对方损失的情况下，才承担责任。 例证：合同法第189条、第374条、第406条。 （四）诺成合同与实践合同 1.诺成合同：指经过要约、承诺阶段，双方意思表示一致就可成立的合同，又称不要物合同。 2.实践合同：指除双方当事人意思表示一致以外，还需要有标的物的交付才能成立的合同，又称要物合同。 3.公认的实践合同有：动产质押、定金、借用、保管、民间借贷。 注意：根据《民法通则若干问题的意见》第128条规定，“公民之间赠与关系的成立，以赠与物的交付为准。”据此，赠与合同是实践合同。但是，按照合同法185条规定，赠与合同显然是诺成合同，应以合同法为准。 （五）要式合同与不要式合同 1.要式合同：指法律明确规定必须采用特定形式的合同。
知识产权共享协议示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
知识产权共享协议示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方、乙方共同申请_________项目，对将来项目开展 可能取得的工作成果与知识产权协商以下知识产权共享协 议： 1．根据课题任务分工，在双方的工作范围内独立完成 的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。一方转 让其专利申请权时，他方有以同等条件优先受让的权利。 2．在课题执行过程中，由双方共同完成的科技成果及 其形成的知识产权归双方共有。一方转让其共有的专利申 请权的，他方有以同等条件优先受让的权利。一方声明放 弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由 双方共同申请。合作双方中有一方不同意申请专利的，另 一方不得申请专利。
3．由双方共同完成的技术秘密成果，各方均有独自使用的权利。未经双方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。 4．双方共同完成的科技成果奖励，荣誉称号和奖金等归双方共有。 5．双方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由双方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。 6．本协议不在协议双方之间建立任何商业上的代理、合作关系，如双方希望建立任何商业上的代理、合作关系的，应另行签订协议。 甲方：_________（盖章） 法人代表（签章）：____________ 项目负责人：___________ __________年________月______日
1、什么是合同 现在的社会当中，采用合同这个概念，用合同这种形式，用得非常广、非常滥。例如计划生育也签订一个什么计划生育的合同，还有什么责任承包，什么治安哪，什么综合治理的责任制合同，有的地方还有什么反腐倡廉的责任制合同，这些关系虽然用了合同，叫什么什么合同，什么什么协议，但是它的本质不是债权债务关系，不是民事权利义务关系，因此也不适用合同法。 我国《合同法》第2条规定，合同是平等主体的自然，人（人）、法人（单位阐述开法人与法定代表人的区别）、其他组织之间（阐述）设立、变更、终止（三种合同行为）民事权利义务（合同内容）关系的协议。一句简短的话把什么是合同的所有问题都说明白了，有主体、有合同行为、有合同内容。例外的是婚姻、收养、监护不适用合同法（也可以签合同但受特别法的约束） 2、什么叫其他组织，其他组织是相对于法人来说的，因为法人本身就是一个组织。一个组织体，取得了法人的资格，它就叫法人，例如公司法人、企业法人等等。同样是一个组织体，它没有取得法人资格，没有办理法人登记，这个组织体在这里就叫作其他组织。这个其他组织，它首先要有一个组织体，还要有一定的经费、财产，还要选择一个负责人来对外签订合同、履行合同。这样的组织体可以在法院起诉应诉，这样的组织体就是平时所说的非法人组织、非法人团体。所谓非法人组织、非法人团体，就是说没有法人资格的组织、团体其他组织又分为其他经济组织和其他非经济组织。其他经济组织最典型的就是合伙企业、合伙组织，还有联营企业。那个联营企业没有取得法人资格的，它也就属于其他经济组织。还有一个公司下面的分支机构，没有取得法人资格，它也就是一个其他经济组织。其他非经济组织，我们举例来说，我们日常生活中的什么学会、协会，有的学会、协会在民政部门办理了法人登记，它就成了一个社会团体法人；如果它没有办理法人登记，那就成了这里的其他非经济组织。因为它不是为了赚钱，不是为了营利，因此它就叫其他非经济组织。这样的组织也可以签订合同、履行合同，也可以起诉应诉。最后要说明的事，这里所说的其他经济组织和法人的区别在什么地方。它们的区别仅仅在于，如果作为其他组织，它自己的财产不能够清偿债务，自己的财产不足以承担责任，我们的法院就会把它一个合伙企业，自己的财产不足以清偿债务，并不就此罢休，我们的法庭还要让它的合伙人都来承担责任。这一点和法人是不同的，法人的财产不足以清偿债务，最后破产就完了，并不找它的那些股东。其他组织，还要找它的成员，如果是企业的分支机构，在起诉应诉当中，我们当然把你作为一个原告或者一个被告，你自己的财产不足以清偿债务，不足以承担责任，这个时候就不行，我们就要变更一下，我们就要把你的上级，把那个法人，或者叫公司或者叫总公司请到法庭上来，让它来充当被告，让它来承担责任。当然话又说回来，如果这样的分支机构它自己的财产足以清偿债务，那也就算了，也就让它承担责任，它的财产够了，就不必要找它的上级。一个合伙企业自己的财产足以承担债务，足以承担责任，也就不必要找它的成员、它的合伙人。 3、合同的基本原则 第一、合同双方地位平等原则。第二、合同自由原则。（1）签与不签的自由（2）和谁签的自由（3）约定合同内容的自由（4）变更解除合同的自由（协商）（5）选择违约责任的自由上述的所有自由都必须在法律的前提下。第三个原则是诚实信用原则，这个原则的对立面就是欺诈，不仅是合同原则也是我门做生意搞经营，同时也是做人的原则。第四个原
劳动合同法解读第二十三条：保密义务和竞业限制【法条】《劳动合同法》第二十三条用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的事项。对负有保秘义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。第二十四条竞业限制的人员限于用人单位的高级人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。【解释】义贤律师事务所提示本条是关于劳动者的保密义务和竞业限制的规定。本条规定劳动合同当事人可以在劳动合同中约定保守用人单位商业秘密的有关事项。反不正当竞争法第十条第三款规定，本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。因此商业秘密包括两部分：非专利技术和经营信息。如管理方法，产销策略，客户名单、货源情报等经营信息；生产配方、工艺流程、技术诀窍、设计图纸等技术信息。商业秘密关乎企业的竞争力，对企业的发展至关重要，有的甚至直接影响到企业的生存。商业秘密和其他知识产权（专利权、商标权、著作权等）相比，有着以下特点：第一，商业秘密的前提是不为公众所知悉，而其他知识产权都是公开的，对专利权甚至有公开到相当程度的要求；第二，商业秘密是一项相对的权利。商业秘密的专有性不是绝对的，不具有排他性。如果其他人以合法方式取得了同一内容的商业秘密，他们就和第一个人有着同样的地位。商业秘密的拥有者既不能阻止在他之前已经开发掌握该信息的人使用、转让该信息，也不能阻止在他之后开发掌握该信息的人使用、转让该信息。第三，能使经营者获得利益，获得竞争优势，或具有潜在的商业利益。第四，商业秘密的保护期不是法定的，取决于权利人的保密措施和其他人对此项秘密的公开。一项技术秘密可能由于权利人保密措施得力和技术本身的应用价值而延续很长时间，远远超过专利技术受保护的期限。具有特定的人身属性，由劳动者对用人单位忠诚义务演化出劳动合同的保密义务，并进而扩展为竞业限制或竞业禁止。竞业禁止条款蕴含了用人单位的财产权益和劳动者的劳动权利两者的矛盾，成为一个必须依据法律来调整的问题。 本条规定，对负有保守用人单位商业秘密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。本条规定竞业限制的目的是要保护用人单位的商业秘密，劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金，给用人单位造成损失的，还要依法支付损害赔偿金。但是，在用人单位存在商业秘密，劳动者亦知悉的情况下，因为劳动合同终结后，劳动者的保密义务仍旧延续，即便用人单位未与劳动者签订竞业限制协议，劳动者也应当保守用人单位的商业秘密，否则，用人单位可因此追究劳动者的侵权责任。以法律的形式规定劳动者离职后负有竞业限制，主要考虑目前越来越多的保密协议、竞业限制条款，极大限制了劳动者离职后的就业范围。用人单位往往在签订竞业限制协议书时说明日常工资中就已经包括了竞业限制的经济补偿，不给劳动者经济补偿。本条规定，对负有保守用人单位商业秘密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。本条有关竞业限制补偿金及支付时间的规定，在保护用人单位的知识产权和商业秘密的同时，有利于劳动者在具备一定经济条件的基础上保护这些信息。劳动合同到期后的竞业限制，由用人单位和劳动者双方约定。其中最重要的内容是经济补偿，竞业限制补偿金是用人单位对劳动者履行竞业限制义务的补偿，用人单位与劳动者有竞业限制约定的，应当同时与劳动者约定在劳动合同终止或者解除时向劳动者支付的竞业限制经济补偿，竞业限
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 知识产权保护框架合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
合同范本网推荐一份知识产权合同 第一条定义 1.1各方：是指加入本论坛，签署本协议的所有成员。 1.2 一方:是指加入本论坛，签署本协议的任何一个论坛成员。 1.3其他各方：是指各方中排除上述一方之外，其他所有签署本协议，加入本论坛的论坛成员。 1.4协议外其他方：是指除签署本协议，加入本论坛的各方以外的个人，法人或其他组织。 1.5倡导性建议：是指经过论坛表决程序通过的针对某项移动终端新技术或新业务的技术文件，该文件将在本论坛成员中获得广泛的推荐和应用。 1.6有权成果：是指一个或多个论坛成员提交到本论坛的，在本协议生效前及生效后，该成员或这些成员拥有知识产权的成果。 1.7知识产权（ipr）:是指由一个或多个论坛成员或协议外其他方的智力劳动成果依法取得的（无形资产）专有权利，包括但不限丁专利申请权、专利权、著作权的文件、技术及相关成果的合法权利。 1.8许可方：是指拥有本协议中的有权成果，并给予其他成员当中的一方或多方实施许可或授权其他各方使用的一方。 1.9被许可方：是指对本协议中的有权成果，获得其所有人（许可方）实施许可或使用授权的其他各方。
第二条许可范围 除非许可方和被许可方就有权成果的知识产权达成的许可协议（以下称许可 协议”）另有规定，在本论坛所涉及的全部研究领域内，有权成果的许可范围包括但不限 丁在中国境内从事用丁gsm、gprs及其演进技术领域内的移动终端产品或技术的设计、开发、应用、制造、销售等。 第三条权利和义务 3.1各方应各自保证资源，致力丁符合和推广使用本论坛最终形成的各项倡导性建议。 3.2经过论坛表决程序通过的倡导性建议，以及或由论坛成员共同讨论和研究形成的其他成果，除论坛成员在其中已拥有的有权成果和知识产权外，其他知识产权届丁论坛成员共同享有。 3.3论坛成员在倡导性建议的形成过程中应如实向论坛其他成员告知其提供的文件、资料和技术成果中是否包含知识产权或可能存在的知识产权，其他论坛成员应在倡导性建议形成之前对涉及的自己拥有的知识产权提出主张。若倡导性建议形成后发现存在论坛成员尚未披露的知识产权信息，则各方可根据有关论坛规则，重新对倡导性建议进行讨论和表决。倡导性建议被论坛通过前，任何成员可以拒绝在议案中加入其知识产权并拒绝许可。 3.4若上述倡导性建议，相关成果中包含一方的有权成果，该方将继续拥有该方对有权成果的所有权利。 3.5倡导性建议被论坛通过前，任何成员可以撤回其议案，并拒绝向其他各方进行知识产权的许可，具体的时间和处理方式，各方将另行讨论，并在有关规则中确定，但论坛成员不应随意撤回其已经提出的议案。
编号：QJ-HT-0725 建筑工程施工承包合同(官 方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程施工承包合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承包工程项目建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是项目建设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专利技术、专有技术），以保证项目的正常运行。 一、工程承包合同的基本内容 招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件（contractdocuments）。 合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知
2020 知识产权共享协议书范本文档 CONTRACT TEMPLATE
知识产权共享协议书范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 知识产权共享协议书范本一 甲方： 地址:顺德市北?蛘蚺罾陈访赖墓ひ党? 法定代表人: 营业执照证号: 乙方： 地址: 法定代表人: 营业执照证号: 合同编号：签订及履行地：顺德北窖美的工业城内 鉴于甲乙双方签订了相应合作合同，为保证双方的长期合作，维护甲、乙双方的合法权益，经双方协商一致，就知识产权保护达成如下协议： 一、乙方对甲方知识产权的使用权限： (一)根据双方所签合作协议，乙方视情况可使用甲方拥有的或有权使用的以下知识产权的一种或数种：
1、商标权：主合同期限内使用“”商标[注册号：1523735]，以下简称合同商标; 2、专利权：包括发明、实用新型、外观设计; 3、商业秘密(包括但不限于专有技术)：所涉及的技术信息、经营信息等。技术信息包括但不限于：各项产品设计、技术资料、技术性能指标、技术配方、技术决窍、工艺流程、检验方法等;经营信息包括但不限于产品定价、市场分析、对竞争对手的分析、广告策略、客户资料和名单等。 二、乙方对甲方知识产权的保护履行下列义务： (一)对商标权的保护： 1.乙方应严格遵守《中华人民共和国商标法》和美的集团《商标管理办法》的规定，依法正确使用合同商标，有健全的商标管理制度，合同商标标识由甲方同意的厂家负责印刷(费用由乙方支付)。 2.对使用合同商标的产品，乙方有生产权，仅向甲方出售，无权擅自向任何第三方销售。 3.乙方不得促使他人或许可他人以任何方式使用合同商标，不得将合同商标标识提供他人使用，不得任意扩大合同商标的使用范围。 4.主合同期满，乙方无权使用合同商标进行生产、销售，并应销毁原有合同商标专用的模具、样板、菲林片等生产工具(费用由乙方承担)。 5.乙方无权将甲方或广东美的集团股份有限公司在任何地点
劳动合同法完全逐条解读 第一章总则 第一条为了贯彻实施《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称劳动合同法），制定本条例。 【解读】：本条规定了《中华人民共和国劳动合同法实施条例》的制定目的，也即通常所称的立法目的。由于《劳动合同法》部分条款规定得不明确，在实践中导致有一些条款难以操作，为了贯彻实施劳动合同法，消除操作上的困局，有必要制定实施条例。 第二条各级人民政府和县级以上人民政府劳动行政等有关部门以及工会等组织，应当采取措施，推动劳动合同法的贯彻实施，促进劳动关系的和谐。 【解读】：为了促进和构建和谐劳动关系，消除社会各界对劳动合同法的"误读"与"消极评价"，政府有关部门、工会等组织应当将劳动合同法的正面宣传视为己任。 第三条依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会，属于劳动合同法规定的用人单位。
【解读】：由于会计师事务所、律师事务所等机构遍布，实践中律师、会计师与其执业机构关系一直不明不白，各地各法院也对此处理不一，本条对劳动合同法所称的用人单位做了延伸解释。 第二章劳动合同的订立 第四条劳动合同法规定的用人单位设立的分支机构，依法取得营业执照或者登记证书的，可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同；未依法取得营业执照或者登记证书的，受用人单位委托可以与劳动者订立劳动合同。 【解读】：按照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见，依法取得营业执照或者登记证书的分支机构属于民事诉讼法第四十九条规定的其他组织，是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，包括：（1）法人依法设立并领取营业执照的分支机构；（2）中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构；（3）中国人民保险公司设在各地的分支机构。依法取得营业执照或者登记证书的分支机构具有用工主体资格，可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同，可以直接作为劳动合同中的甲方（用人单 位）。未依法取得营业执照或者登记证书的分支机构，只能受用人单位委托与劳动者订立劳动合同，即劳动合同中的用人单位只能是设立该分支机构的单位，不能将分支机构直接列为用人单位。 第五条自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳
商丘建工集团国基公司 2013版建筑工程施工合同示范文本知识竞赛复习题 1、合同文本中工程概况包括哪些内容？ 答：1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 6.工程承包范围： 2、合同文件由哪些内容构成？ 答：（1）中标通知书； （2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 3、合同生效时间是怎样规定的？ 答：合同自双方签字盖章后生效。 4、合同签订时间能否在工程开工日期以后？
答：不能 5、什么是合同协议书？ 答：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”。 6、什么是中标通知书？ 答：是指发包人通知承包人中标的书面文件。 7、什么是投标函？ 答：承包人填写并签署的用于投标的文件。 8、什么是已标价工程量清单？ 答：由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 9、合同当事人包括哪些？ 答：指发包人和承包人。 10、什么是发包人？ 答：指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 11、什么是承包人？ 答：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 12、什么是监理人？ 答：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
13、什么是分包人？ 答：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 14、什么是发包人代表？ 答：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 15、什么是项目经理？ 答：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 16、什么是永久工程？ 答：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 17、什么是临时工程？ 答：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。 18、什么是单位工程？ 答：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 19、什么是工程设备？ 答：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 20、什么是施工设备？ 答：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他
知识产权服务合作协议 甲方： 乙方： 双方本着“资源共享，互惠互利”的原则达成战略合作共识如下： 第一条服务范围 在本合同有效期内，乙方向甲方提供以下范围内的知识产权及科研管理咨询与培训服务： （1）为辖区企业知识产权创造、运用、保护和科研管理工作提供咨询和建议，包括但不限于：专利、商标、著作权申请注册，专利无效诉讼和侵权诉讼，商标异议，专利信息利用，专利权质押贷款，知识产权价值评估、企业知识产权工作体系建设，科研项目及管理的制度建设。 （2）定期为企业进行知识产权、研发管理培训，逐步完善企业研发管理制度，提高企业创新能力和知识产权保护意识； （3）定期为企业提供技术创新、科技研发，专利、商标、著作权和集成电路布图设计各种知识产权保护的相关政策、知识和重要案例等信息； （4）为企业提供科研管理咨询服务，包括高新技术企业认定、各级科技专项立项政策咨询辅导等。 第二条、甲方责任义务 1、搜集、调研科技型中小企业在技术创新过程中所遇到的知识产权方面的问题，组织相关培训与知识讲座。 2、努力为乙方开展知识产权服务提供便利条件。 第三条、乙方责任义务 1、对园区企业所提供的技术资料负有保密责任。 2、及时为园区委托企业办理专利申请，并在企业提交技术交底书和其他所
需申请文件并交付申请费用的情况下，完成专利申请的申报工作。在收到《专利受理通知书》后应及时通知委托企业领取。 3、定期组织专家为园区内企业进行关于建立自主知识产权保护体系的讲座，内容包括：专利法相关知识，专利申请材料的准备，如何利用专利文献确定新产品的研发方向，专利申请的策略，如何利用专利群进行专利侵权诉讼等，具体讲课内容可根据园区内企业的要求与甲方协商确定。 第四条双方的义务 （1）甲方应制定年度市场开发计划，积极利用自身优势迅速开展工作； （2）对需要乙方提供咨询服务的内容，甲方应以书面指令信函（信件、传真或者电邮）的方式通知乙方。乙方应在收到甲方指令信函后，迅速指派相关人员按照甲方的要求开展工作，并及时将处理结果通告甲方； （3）甲方应严格按照乙方服务标准开展工作，及时准确的收集传递客户信息及技术资料，依法保障客户的基本权益； （4）乙方应安排专人负责相关事务，并应根据具体情况适时调整服务人员数量和时间； （5）乙方应及时完成服务项目的相关事宜并保证质量，依据法律做出专业判断，努力维护相关企业的合法权益； （6）乙方应按照甲方的合理建议改善工作； （7）甲方指定；乙方指定作为甲乙方双方合作事项代理人，负责甲乙双方的业务往来工作。 第五条保密责任 本合同期内，所涉及本合同条款内容、客户技术情报和资料负有保密义务，不得向其工作人员以外的任何人透露。
解读《建设工程施工合同》之合同工期条款 ——《建设工程施工合同》协议书第三条解析 合同工期是指发包人和承包人在合同中约定的建设工程的履行期间，承包人在此期间内要如约完成工程建设。《建设工程施工合同》协议书第三条规定了合同工期条款，该条款属于约定性条款，是双方协商一致的结果。合同工期一旦确立后，除非发生了《合同法》规定的无效和可撤销行为，发包人一般不会改变工期，承包人要如期履约，否则便要承担违约责任。在建筑施工合同纠纷中经常见到发包人向承包人进行工期索赔的案例，因此，开竣工日期不是单纯的时间和期限方面的约定，其中涉及如何准确确认开工和竣工时间、如何准确认定工期和工期延误、如何准确认定发承包双方违约责任等诸多法律问题。承包人应慎重约定合同工期，充分考虑履行中可能出现的问题，把这些问题同时约定在合同中，即使在履行过程中出现了问题，解决中也相对比较明确。 一、开工日期的约定 开工日期的的争议往往与发承包双方是否履行了开工前各自应当履行了合同义务，尤其是工程是否具备开工条件等争议相关联。争议的焦点是实际开工日期与合同约定的开工日期不一致的情况下，承包方应不应当承担违约责任。因此实践中如何界定实际开工日期就非常关键。 《建设工程施工合同》通用条款1.15定义开工日期，是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。从字面理解，工程开工日期就是协议书第三条写明的日期。而现实中很少有准时按该日期开工的工程，因此这一绝对日期多数不是实际开工日期。按照通用条款8.1、11.1条内容，如发包人未按合同约定完成其开工前应当履行的义务，施工条件没有具备的，开工日期应顺延，但顺延后的实际开工日期没有明确定义，承发包双方也就因此产生歧义。施工许可日期还是进场日期、是放线日期还是破土日期、开工报告被批准的日期还是发包人（工程师）下达开工令的日期都成为争议的实际开工日期。究其争议产生的原因在于，《建设工程施工合同》示范文本规定的不科学性。FIDIC《施工合同条件》41.3中工程的开工条款以工程师有关的开工通知书中通知的日期为开工日期，这样 约定充分考虑了工程是否具备开工条件，是否出现合同订立前未能预见的的特殊情况等因素，相比我国现行的示范文本以约定的方式确定开工日期，能够预防和化解可能发生的争议。 鉴于此，承包人在签订协议书第三条时应与发包人协商以如下两种形式填写：