合同编号: 砌水沟劳务分包工程施工合同
工程名称：
工程地点：
发包人:
承包人:
劳务分包合同
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，由甲方委托乙方承担工程的施工任务，为了明确双方各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程的具体情况，双方就工程的分包施工事项协商达成一致，订立本合同。
1．工程概况：
1.1.工程名称：
1.2.工程地点：
1.3.工程内容：
2.工程承包范围及承包方式:
2.1.承包范围：
(1) 项目（在施工过程中、根据施工进度需要或班组的施工能力，甲方有权随时按实调整乙方承包范围及上述指定施工项目，承包单价按照本合同第4条款工程合同价款中合同承包单价执行）。
（2）乙方必须服从甲方的施工安排，不能因甲方调整乙方承包范围、工作面提供的耽误、以及其它班组的交叉施工影响而提出任何索赔。
2.2.承包方式：
（1）包工不包料、（砂、石料、水泥由甲方运到施工现场50米范围内，施工现场没有自来水时由甲方提供水泵给乙方抽水）乙方包施工各种专用器具（包括沙浆搅拌机等）、包质量、包工期、包安全（含第三者安全）、包风险、包文明施工、包医疗、保险及各种安全防护用品（包括：雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带）、包夜间加班费用、包完成该承包范围内的一切工程措施费，但不含税金。
2.3工程合同工期：
开始工作日期；年月日结束工作日期；年月日总日历工作天数为；天。分部分项工程施工时间以甲方当时施工指令为准。若甲方的施工总进度计划作了调整，乙方必须满足甲方的施工进度计划要求作相应调整。
2.4合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下
（1）本合同
（2）本合同附件
（3）本工程总承包合同
3.工程质量及适用标准、规范
质量标准；按照总包合同有关质量的约定，符合国家和广东省现行的质量评定标准。
(1)《公路工程质量检验评定标准》
(2)《公路工程竣工验收办法》
(3)《公路工程施工安全技术规程》
(4) 《公路路基施工技术规范》
（5）《建筑机械使用安全技术规程》
（6）《施工现场临时用电安全技术规程》
4.工程合同价款和支付方式；
4.1币种人民币
4. 2合同承包单价：
截水沟元/立方米；排水沟元/立方米；截水沟及排水沟砌石工程的合同单价已综合考虑了合同承包范围内的各种因素的施工，各种施工工序和材料运输不再单独列明，合同单价一次性包定。乙方在施工过程中不得以任何理由要求调整单价或任何补贴，如因此出现停工时甲方有权单方面终止合同并责令乙方退场，如乙方拒不退场影响工程施工进度时，甲方有权采取任何方式进行清场处理，因此造成一切后果由乙方承担一切责任。
5.付款方式：
5.1中期支付：
每月日，乙方将当月已完成并经验收的工程量汇总后报甲方审核，甲方按审核确认的完成工程量在甲方收到业主支付工程款后三天内支付乙方％的工程进度款。
5.2.结算支付：
分部工程完工后，由甲方组织相关单位验收，验收合格后，乙方将完成工程量汇总后报甲方审核，甲方收到乙方结算资料后进行审核，给予确认或提出修改意见。经甲方审核确认结算资料后工程款支付至％，工程完成后经业主等相关部门验收合格后付至分包总价的％，剩余％作为质保金。
6.竣工结算和工程量确认
6.1．在通过工程竣工验收、办理完工程交接手续后10天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算资料必须符合甲方审核要求。
6.2．乙方应保证递交结算资料的完整性，如有依据不充分或不清晰,视为乙方放弃此部分权利；甲方有权不接受乙方二次补充的预结算资料或依据；结算资料实行签收制度，乙方应按时提交全部的工程结算书和资料一式二份给甲方。甲方根据签收表及结算资料完成初步审核，并通知乙方核对。
6.3.如乙方未按时提交或核对工程结算书，造成工程结算不能正常进行或工程结
算价款不能及时支付，乙方承担所有责任。
6.4.工程量计算规则:砌石工程以立方米为单位进行工程量计量。
7.材料供应
7.1.乙方在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，经甲方审核确认后提供到施工现场。
7.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
8.甲方责任
8.1.负责提供施工所需的图纸及相关资料，对乙方进行技术交底，协助乙方协调与设计、监理和业主的关系、解决应由甲方解决的问题。
8.2.负责提供施工场地和材料堆放场所。
8.3有权对工程进度安排及施工安全措施进行检查监督、若施工部位不符合质量要求，甲方有权通知停工和要求返工。
8.4.在施工过程中根据施工进度及时进行测量定点放线，进行复测校核，为乙方施工设置明显的点位标识。
8.5.有权根据需要通过设计单位修改设计图纸和施工方案。由于设计变更造成的工程量增减以设计变更实际发生的工程量为准。
8.6.甲方有权对乙方人员违反甲方规章制度的行为实施处罚。
8.7.按合同条款规定支付工程进度款，保证工程的正常施工。
8.8.负责提供施工用水，提供施工用电至二级配电箱，现场配设专业电工施工过程进行管理。
8.9.负责为乙方提供临时居住工棚和食堂房屋、生活用水用电；由乙方承担水电费用。
9.乙方责任
9.1对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方同意不得擅自与业主及有关部门建立工作关系，自觉遵守法律法规及规章制度。
. 乙方开工前必须将所用的民工登记造册，并随同其身份证复印件报综合部备案，在施工过程中发生人员变动应及时上报备案。
9.2.乙方所有人员进入施工现场，必须服从甲方管理人员及有关部门的管理、监督和检查；必须服从甲方施工管理人员对各种工种工序交叉作业先后的合理安排，配合全面进度计划保证施工质量和安全，并全面做好自身队伍的组织管理工作，遵守现场的各项管理制度。
9.3.乙方须对现场已完成的各种成品及半成品负保护责任，因乙方保护不力造成的损坏，乙方承担相应责任，甲方按情节轻重给予处罚。必须及时跟进其他班组
的施工进度，做好与其他班组交叉作业衔接，服从甲方现场施工调配指令。
9.4.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，严格按甲方批准的周、日计划投入有足够的作业人员投入施工，满足工程施工需要，确保施工工期，乙方不得以任何借口拒绝加班，因设备和人力不足影响工期每天罚款元，并承担延误工期责任。
9.5.施工过程中若乙方不能满足甲方的施工进度要求，应积极增加资源投入，若乙方仍无能力达到甲方的工程进度要求，甲方有权另行组织专业施工队伍进场，施工合同范围内未完成的工程部位或单方面解除合同。因此而造成甲方的损失，由乙方承担；乙方无能力达到甲方的工程进度要求或其他原因造成中途退场，费用由乙方承担，对已经完成的工程按合同单价的 %给予结算。
9.6.乙方必须与自身队伍员工签订劳动合同，办理相关的工伤保险及工人社保，以备政府部门检查，否则后果由乙方负责。
9.7.乙方施工人员进场后必须进行公司、项目部、班组三级安全教育并签字认定才能上岗。认真执行安全技术归范，严格遵守安全制度落实安全措施，确保安全施工；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
9.8.乙方必须保证给进场施工人员购买意外伤害保险；特种工必须持证上岗。9.9. 乙方负责人必须经常性的对施工工人进行安全教育，配备专职安全管理人员，杜绝安全事故发生。
9.10.必须做到计划用料，合理使用材料。如施工材料损耗超定额含量，超出部分由乙方承担经济责任。
9.11.根据施工工区分配以后，必须服从各工区甲方管理人员的安排和管理。9.12.做到文明施工，现场材料、施工机具要摆放整齐，施工完毕做到工完场清。
9.13.乙方委派为驻工地代表，全权处理现场日常所有事务，派为驻工地代表人不得随意离开工地，未经请假同意离开者每天罚款元。由工地代表组建与工程相适应的项目管理班子，在施工现场直接管理，乙方不得将承包工程进行再分包或转包。如经发现将按违约处理。
9.14.工程施工过程中，应做好结算资料确认手续，进入工程竣工结算程序后补办的结算资料，非特殊情况或另有约定外，原则上视为无效资料，不得作为工程结算的依据。
9.15.负责本合同施工各种工序的自检工作，积极配合甲方的互检、交接检工作。
9.16.应为相同或相邻工作面进行不同工种作业的其他承包人提供方便，听从甲方的统一协调指挥。
9.17.乙方自行负责所有施工工器具、安全带、安全帽、雨衣、水鞋、手套等劳保防护用品，若需甲方提供，费用从工程款中扣除。
10．工程质量及检验、验收
10.1工程质量：工程质量应符合本合同约定的质量标准。工程质量标准的评定以本合同第3条款约定的规范、标准为依据。因乙方的原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
10.2质量保证：乙方应遵守甲方的质量保证体系，并建立自己的工程质量保证体系，甲方有权对乙方质量保证体系的任何方面进行审查并进行调整。遵守质量保证体系不应免除合同约定的乙方的任何责任和义务。
10.3工程的检验：乙方应严格按照有关规范、标准和设计图纸要求等进行施工，并随时随地接受业主及监理工程师或甲方工程师的检查检验，未经业主及监理工程师或甲方同意，任何工程均不得隐蔽或进行下一道工序的施工。
10.4工程的验收：乙方施工完毕，应向甲方提供完工报告，通知甲方验收：甲方在收到上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格后视为乙方完成了本合同约定的工作。但甲方与业主之间的隐蔽工程验收结果或竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
11.安全和文明施工
11.1乙方应遵守甲方有关工程建设安全生产及文明施工的管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，严格按安全文明施工标准组织施工，采取必要的安全防护措施，对在危险场所或环境施工时，应在施工实施前向甲方提出安全措施，经认可后实施，乙方应自觉防患及消除事故隐患，并随时接受安全检查人员的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
11.2甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
12.事故处理
12.1.如发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即通知甲方现场工程师，并按甲方要求处理。
13.工程成品、半成品保护
13.1.在工程移交业主（或甲方）前，乙方应对分期完成的工程负保护责任。
13.2.在乙方负保护责任期间的工程损坏或损失, 乙方应自费予以修复弥补，以使工程在各方面都符合合同约定的标准。
14.工程保险
14.1.乙方应为自己施工工人投保，工伤保险事故发生时，按规定向保险公司索取赔偿，超出保险公司规定赔偿费用部分由乙方负责。
15.工程违约责任
15.1.乙方不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每拖延一天罚款人民币元，罚金最高不超过分包工程总造价的5%。15.2.因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，应承担下述（15.3、15.4）条款的违约责任。
15.3.乙方必须按要求进行返修，直到工程验收合格，返修发生的全部费用由乙方承担。
15.4.乙方工程返修造成工期拖延因此引起的责任和经济损失，按甲方与业主签订的工程施工总承包合同中约定的“承包人”（即本合同的甲方）应负的责任转由乙方承担。
15.5.乙方无正当理由而单方提出终止合同，属单方毁约，除承担赔偿甲方全部的经济损失外，还必须向甲方支付合同价款5%的违约金。
15.6乙方不履行和不按约定履行合同其他义务时，应向甲方支付合同价款5%的违约金。乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。
16.工程保修
16.1.质保期自工程移交证书中写明工程完工日开始算起,质保期为一年。已经甲方提前验收的分部工程，若未投入正常使用，其保修期亦按分部工程验收之日开始算起。
16.2.乙方应负责未移交的工程的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交给发包人（业主）使用的工程，则应由甲方负责日常维护工作，但乙方应按移交证书所列的缺陷修复清单进行修复，直至监理检验合格为止。
16.3.甲方在保修期内使用工程过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复部位又遭损坏，则乙方应按监理的指示负责修复，直至监理验收合格为止。
16.4.质量保修责任；a：属于保修内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人维修。乙方不在约定期限内派人维修，甲方可委托其他人员维修，保修费用从乙方的质量保修金内扣除。b: 非乙方施工质量引起的质量保修，保修费用由甲方承担。
16.5.质量保修金的支付方法:工程质量保修金为工程结算造价的5%，甲方在工程质量验收满一年后第天内，将保修金（免息）返还乙方。17.不可抗力
17.1本合同中不可抗力的定义与总承包合同中的定义相同。
17.2不可抗力事件发生后乙方应立即通知甲方项目经理，并采取相应的措施，
尽量减少损失，不可抗力事件发生结束后48小时内，乙方向甲方项目经理通报受害和损害情况，并提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
17.3因不可抗力事件导致的费用和延误工作时间由双方按以下办法分别承担。（1）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
（2）乙方自有的机械设备损坏及停工损失，由乙方自行负责。
（3）延误的工作时间相应顺延。
18.索赔
18.1当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
18.2索赔事件发生后7天内，当事人应以书面形式向对方发出索赔意向通知。
18.3发出索赔意向通知后14天内，向对方提出工期（或）经济损失补偿的索赔报告及相关资料。
18.4对方接到索赔报告及相关资料后14天内给予答复，或要求对方进一步补充索赔理由和证据。
18.5对方接到索赔报告及相关资料和进一步补充的索赔理由和证据后14天内没有给予答复的，视为该项索赔已经认可。
18.6索赔事件发生后当事人未按上述程序（18.1—18.5）进行索赔的，视为自动放弃索赔权利
19.争议
19.1甲乙双方在履行和同时发生争议可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式解决争议。
（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁。
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
19.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应该继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
（1）单方违约导致合同确以无法履行，双方协议终止合同。
（2）调解要求停止合同工作，且双方接受。
（3) 仲裁机构要求停止合同工作。
（4）法院要求停止合同工作。
20.合同份数、生效与终止及其它
20.1.本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，付本叁份甲方执贰份，乙方执壹份。经甲、乙双方签字或（盖章）后生效。
20.2.除工程保修责任外，甲、乙双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
20.3.其它事项:本合同未尽事宜, 甲、乙双方友好协商另行签订补充合同条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表人：乙方代表人：
合同签订日期：合同签订日期：
文件编号：RHD-QB-K4163 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 水沟工程施工合同范本 新标准版本
水沟工程施工合同范本新标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子
板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽 1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指
导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，
编号：_____________ 水沟工程施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日 甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方） 甲方电站水利工程总长____________ m两单项工程须在_____________ 年底前竣工。现乙方自愿带 队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长 ___________ m 包砌护墙_____________ 二、水沟单价按每米元计，砌护墙按每立方元计。 三、乙方施工水沟、砌墙米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费元，5 天生活费元，每人从家自带大米斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1乙方施工时，应先砌护坡墙高 _______________ m平面宽_____________ 公分； 2、随后架角子板、两边高 1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面 光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工
水沟修建合同范本3篇 1、甲方： 乙方(施工方)： 2、甲方负责提供水电，工程费用完全由乙方先期垫付; 3、甲方负责用料质量和用工质量的检测，检测标准按国家相关标准执行，乙方应遵从甲方意见，按标准施工; 4、在施工过程中，一切安全问题都由乙方负责，出现的任何涉及经济损失都由乙方赔偿; 5、工期为一个半月，因乙方延期而造成的经济损失由乙方负责; 6、工程结束由上级主管部门验收合格后，付款; 7、付款方式：由财政局决算科做出决算，乙方按决算数额付款，不付取费。
8、质量保证：保证三年不裂缝、漏水。三年内如出现裂缝、漏水问题，由乙方及时维修。 甲方：乙方(施工方)： 年月日 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民 __合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就马家寨小学围墙、水沟事项，为确保用材及修建的质量，经双方协商同意签订本合同： 1、工程名称：马家寨小学修建围墙、水沟工程 2、工程地点：宣恩县高罗乡马家寨小学校园内。 3、工程范围：围墙、水沟工程(学生餐厅背后)
4、合同工期：开工日 xx 年 4月 18 日，竣工日 xx 年 5 月10 日。 1、施工方式：甲方采取包工包料的形式，委托乙方具体负责,并由乙方负责建修清洁墙的安全工作，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。 2、双方责任： ①甲方负责为乙方建修过程中提供一定的便利。 ②甲方有责任按照双方预约监督、催促建修质量和时间。 ③乙方必须严格按照甲方要求把好质量关，讲究信誉。 ④乙方在任何环节如有纰漏，应自觉及时整改。所产生的一切费用由乙方负责。 3、此工程实行包工包料。 1、围墙、水沟必须保质保量，由甲方进行监督。
给排水工程施工合同(样板) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
给排水工程 施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 工程名称：。 工程地点：。 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。
承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方式进行施工承包。 第三条履约保证金 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 本工程计价办法采用工程量清单计价。 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算；
S336双峰县城至石牛公路改建工程 浆砌片石水沟合同 甲方:湖南省湘军路桥建设有限公司 乙方: 为“优质、高效、安全”完成S336双峰县城至石牛公路改建工程浆砌片石水沟的施工任务,经双方协商,乙方组织有专业操作技能的队伍承建本项目中的浆砌片石水沟的劳务工程任务,为明确甲、乙双方在施工中的权利、义务和责任,互相配合,优质如期完成施工任务,特制订如下协议: 一、工程内容 S336双峰县城至石牛公路改建工程(K0+000-K11+780)浆砌片石水沟. 二、工程质量标准及施工操作要求 乙方在修建该工程的全部过程中,必须严格按照有关《公路工程施工技术规范》施工,《公路工程国内招标文件范本》及批准的实施性施工方案、设计图纸进行具体操作,其工程质量必须达到有关文件中所规定的指标。 三、承包方式 该工程按(包工包料)方式进行承包,如果在沥青路面堆放材料,需垫铁板施工,以不损坏路面为前提,工程结算数量按现场核实并经验收合格的数量为准,临时发生的工程量以开具临时计量单为准。 四、工程单价
1、新砌浆砌片石水沟元/m3(包括水沟的块石、水泥及河沙、土方开挖、清理、运输、砌筑、弃土运输、场地自找、安全管制等包税)。 2、混凝土水沟盖板元/块(包括材料、制作), 五、双方责任 1、甲方责任 a、负责提供该项工程的施工技术交底,并提供图纸及现场计量单。 b、进行现场管理,办理各种向监理及业主报送的材料; c、负责协商处理由甲方出面的同业主和监理的关系。 d、监督安全管理和质量管理,并提供一次警示标志设施。 2、乙方责任: a、负责修建工程除甲方责任以外的一切事项。 b、合同签订5天内提供实施性施工方案和甲方及监理工程师认为能满足工程需要的设备、相关人员资质以及素质良好的施工队伍; c、乙方在施工过程中,必须保证工地的一切安全,包括生产与生活安全,人身与物品安全等。非甲方原因造成的一般安全事故,概由乙方负责;发生重大安全事故时,由事故责任人负担责任; d、施工队必须做好现场安全管理,包括材料堆放的安全,堆放在路面的材料在当天收工前必须清理干净,并放置好警示标志,及时恢复被破坏的警示标志,并配合甲方的检查。
水沟施工合同书 甲方：贵州三都水族自治县周覃镇水通村的查组（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 甲方电站水利工程总长2800m ，两单项工程须在2011 年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40 元， 5 天生活费60 元，每人从家自带大米20 斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高 1.4m，平面宽50公分； 2、随后架角子板、两边高 1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指
导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。 甲方代表签字如下： 乙方代表签字如下： 2011年11月7日
编号：_____________ 排水沟工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。 一、承包方式本工程采取大包干做法（发放乙方工程量由甲方安排为准）。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成， 二、工期从____年____月____日－____年____月____日，共计____天。 三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____ 四、乙方责任 1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____ 2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作； 3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任； 4.遵守法纪，文明施工； 5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理； 6.负责乙方施工用水电的水电费；
岳成东城花园污水管网施工合同 发包方：邯郸市同昶房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1工程名称：岳成东城花园污水管网工程 2工程地点：岳成东城花园 3工程内容：19#、20#楼污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|） 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级：合格。 2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6．1污水管网施工完毕后，工程检验合格后， 第七条：工程量核实 1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条：乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。 第九条：设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单
协议编号：LX-FS-A90850 水沟劳务合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
水沟劳务合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守. 第一条劳务项目概况 1.劳务项目工程名称: 挡土墙、护坡及水沟砌筑 2.劳务项目工程地点：本合同段K20+740- K30+680 3.劳务项目工作范围：基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护
第二条工期 本工程开工日期20xx年2月，全部工程竣工日期20xx年4 月30日。 第三条劳务承包方式及劳务价款 1.本劳务工程，采用包工包料单价承包，劳务单价一次性包定(不含任何税、费)，任何情况下不作调整。挡土墙、护坡统一按160元/m3，水沟按175元/m3，以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。 2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。 3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价
排水、排污工程施工合同 （用于建筑单体到砂井） 甲方：广东韩江建筑安装工程有限公司韩建合45-05P-[ ] 乙方: 为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及详细部位（栋号）： 四、承包方式 乙方以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨的形式由乙方承包。 五、算方式及工程造价 1、本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%，则甲乙双方需签订的补充协议作为结算的依据，否则超出部分不予结算。 3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证： A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额￥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实；￥1000.00元以内增加预算主管参加签证；￥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。 B、签证办理要及时，参加人员现场核实后，当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算中服务心审核，如有疑问三天内要审查清楚，￥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。 C、签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；要编号，有参加人签名及日期，项目经理签字。 D、签证单第一联作为结算依据，其它无效。
明光万里红牡丹园园区 排水沟工程合同 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程 2、工程地点：安徽省明光市管店镇 3、工程范围：项目园区内砖砌排水沟施工 4、承包方式：甲方仅提供水泥砂石材料，其他均由乙方负责采购及施工 5、工艺及技术要求包括但不仅限于：高度1000mm；净宽度600mm；两侧240mm 砖砌体排水沟，含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆抹灰、水泥压顶，沟底铺设厚10CM砂浆等工作。 6、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁 发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观 达到直线段顺直、无起伏。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸； b设计变更或工程量增加； c 不可抗力；连续2天以上雨雪天；
三、质量标准 工程质量标准：合格。 四、工程量及合同价款 本合同采用固定单价，计量支付的方式。 本工程除发包方提供的材料以为，工程单价105元/M（不含税金）按上述技术要求施工，若排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/M，若减少100mm 单价则随之减少10元/M，以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。 五、工程款结算及支付 1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方，待工程竣工验收合格后，甲方支付95%工程款，工程质量保修期满后，支付总额的5%。（质量保修期为1年）。 六、施工管理 1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接，承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。 2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员，不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚，并更换施工方管理及施工人员。 3、施工方施工人员在进行施工时，应做到量材而用，对于浪费材料现象，一经发现，将按原材料的5倍进行处罚。 6、施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动，对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚。 7、乙方作好安全防护，并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。 8、对于施工过程中出现的质量问题，项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复，如果在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进行500元/次处罚，由此造成的工期延误由乙方负责。 9、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单，在规定的时间完成整改。否则处罚500元/次。 10、本工程必须达到合格标准，若因施工方原因未达到，甲方将对施工方处以1万元的罚款，并承担因此造成发包方的损失。
水沟工程施工合同范本新 在公路工程的修建过程中,必须做好防排水工程。排水的问题直接关系到公路工程整体 的强度和稳定性。截水沟是防排水工程的一种重要措施，以下是在华律网小编为大家整理的 水沟工程施工合同范文，感谢您的欣赏。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在2011年底前竣工。现乙方自愿带队来 要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位， 供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高，沟口宽，沟底，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如 图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的 法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一 份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。 甲方代表签字如下： 乙方代表签字如下： 年月日： 水沟工程施工合同范文篇二 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工， 按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。 一、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。 二、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩。 三、工程承包范围：围墙外侧排水沟 四、承包工作内容：
排水沟工程施工合同（天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程） 发包方（甲方）：天津建昌环保股份有限公司 承包方（乙方）：天津市洋源建筑工程有限公司 合同签订地点：天津市静海区大邱庄镇大屯垃圾场 合同签订日期：2018 年04 月08 日
大屯垃圾场填埋场排水沟工程合同 发包人：天津建昌环保股份有限公司(以下简称甲方) 承包人：天津市洋源建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程 2、工程地点：天津市大邱庄镇大屯村西 3、工程范围：填埋场排水沟施工及调节池护栏预制混凝土底板 4、承包方式：包工包料 5、施工内容包括： ①排水沟高度400-800mm；净宽度600mm；两侧池壁厚200mm底板 250mm钢筋混凝土排水沟，含沟底开挖、清理、回填、夯实、找平、钢筋 绑扎、模板安装拆除及C20混凝土浇筑养护工作，过路段需铺设盖板。 ②预制混凝土底板：调节池护栏周圈浇筑宽3000mm厚80mm混凝土 底板，靠调节池内侧高100mm砌挡水石。底板浇筑成型后7日内切割 500mm*500mm方砖，含底板清理、夯实、粗砂找平。 6、具体详细施工以甲方提供施工蓝图为准，施工图（双方签字各留一份） 7、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地 方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，保证混凝土的厚度，不得有裂缝、沉降、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、无起伏。 二、工程价款及支付 1、本合同总价：为￥618920.00 （大写）：陆拾壹万捌仟玖佰贰拾元整。
合同编号：YT-FS-1841-67 水沟劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
水沟劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守. 第一条劳务项目概况 1.劳务项目工程名称: 挡土墙、护坡及水沟砌筑 2.劳务项目工程地点：本合同段K20+740-K30+680 3.劳务项目工作范围：基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护 第二条工期 本工程开工日期20xx年2月，全部工程竣工日期20xx年 4 月 30日。
第三条劳务承包方式及劳务价款 1.本劳务工程，采用包工包料单价承包，劳务单价一次性包定(不含任何税、费)，任何情况下不作调整。挡土墙、护坡统一按160元/m3，水沟按175元/m3，以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。 2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。 3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。 第四条物资供应 1.本合同工程的片石由甲方组织供应。单价按：砌筑完收方，53元/m3，费用由乙方负责。山砂由乙方自行购进，但必须经试验检测合格才能使用。 2.甲方供应乙方的片石用量，由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点，用
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
合同编号0300 混 凝 土 边 沟 劳 务 承 包 合
同 2016年月日
鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟劳务承包合同甲方：云南昊滇建设工程集团有限公司鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段项目经理部 乙方： 为“优质、高效、安全”完成鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟的施工任务，经双方协商，乙方组织有专业操作技能的队伍承建本项目中的混凝土边沟的劳务工程任务，为明确甲、乙双方在施工中的权利、义务和责任，互相配合，优质如期完成施工任务，特制订如下协议： 一、工程内容 鲁甸县6.5级地震灾后交通恢复重建农村公路第一合同段混凝土边沟。 二、工程质量标准及施工操作要求 乙方在修建该工程的全部过程中，必须严格按照有关《公路工程施工技术规范》施工，《公路工程国内招标文件范本》及批准的实施性施工方案、设计图纸进行具体操作，其工程质量必须达到有关文件中所规定的指标。 三、承包方式 该工程按（包工）方式进行承包，如果在路面堆放材料，需以不影响道路通行为前提，工程结算数量按现场核实并经验收合格的数量
为准，临时发生的工程量以开具临时计量单为准。 四、工程单价 1、新浇筑的混凝土边沟160.00元/m3（大写：壹佰陆拾元整）、（包括水沟的基础清理、混凝土拌制、运输、架模、浇筑、养护、安全管制等）。 五、甲方权利义务及违约责任 1、负责提供该项工程的施工技术交底，并提供图纸及现场计量单。 2、进行现场管理，办理各种向监理及业主报送的材料； 3、负责协商处理由甲方出面的同业主和监理的关系。 4、监督安全管理和质量管理，并提供一次警示标志设施。 2、乙方权利义务及违约责任。 a、负责修建工程除甲方责任以外的一切事项。 b、合同签订5天内提供实施性施工方案和甲方及监理工程师认为能满足工程需要的设备、相关人员资质以及素质良好的施工队伍； c、乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等。乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等；乙方施工范围内非甲方原因安全事故概由乙方负责。 d、施工队必须做好现场安全管理，包括材料堆放的安全，堆放在路面的材料在当天收工前必须清理干净，并放置好警示标志，及时恢复被破坏的警示标志，并配合甲方的检查。 e、乙方必须注意文明施工，遵纪守法，尊重当地乡规民约，处理好
Ill 给排水工程施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）甲方经公开招标依法将 _______________________ 发包给乙方施工。为明 确双方职，确保工程优质、快速、安全完成，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的约定，结合本工程具体情况，经双方协商签订如下合同条款，共同遵守。 —、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、承包方式： 1、采取包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的承包方式。 三、工程价款： 本工程合同总价款为—元。本工程结算采用包干形式，合同总价款包括评审报告范围内所有项目。如甲方有要求增加评审报告以外的工程项目以及原评审报告和预算书中一些少算漏算项目，则按实计算。 四、施工工期： 乙方必须根据甲方施工进度要求，从 _________ 年—月—日进场施 工，至______ 年_____ 月日竣工，施工工期共___________ 天。
五、工程质量、安全及竣工验收、文明施工: /// 1、本工程质量要求达到合格以上标准，工程质量保修期为贰年。 2、工程质量标准严格按照施工图和现行国家市政工程质量检验评定标准，施工验收规范、规程执行。 3、乙方必须保证文明安全施工，注意行人安全，及时清理堆放在道路上的建筑材料和杂物。 4、采取有效的安全防护措施，设立警示标志。出现任何安全事故均由乙方负责。 5、接收甲方代表的监督，隐蔽工程必须在覆盖前经甲方代表、监理等人员验收身份证上推下卸，才能进行下道工序的施工。 六、材料设施： 1、本工程所需管材，大部分采用的管材是HDPE 钢带增强管。所有材料乙方自主采购，但需符合国家质量标准，每批次由甲方随意抽取一根或几米送省级以上检测机构检测合格后方可使用。 2、该管材生产厂家和施工方应提供：（正本以及复印件各一套）（1）企业法人营业执照；（2）施工方和生产厂家采购合同书；（3）产品国标认证证书；（4）产品质量合格证；（5）税务登记证；（6）组织机构代码证；（7）商标注册证书；（8）产品试验检测报告书（省级以上检测机构出具的检测报告书）。 3、该管材每进一批货，需甲方和监理现场验收，并查看上述证书，签字后方 可使用。未经验收施工方就擅自使用的，该管段工程验收就不予以认可和结算。 ///
XXXXXXXX公路工程 浆砌片石水沟合同 甲方： 乙方： 为“优质、高效、安全”完成公路工程浆砌片石水沟的施工任务，经双方协商，乙方组织有专业操作技能的队伍承建本项目中的浆砌片石水沟的劳务工程任务，为明确甲、乙双方在施工中的权利、义务和责任，互相配合，优质如期完成施工任务，特制订如下协议： 一、工程内容 雷波县斯古溪乡通乡公路工程（K0+000-K5+831）浆砌片石水沟. 二、工程质量标准及施工操作要求 乙方在修建该工程的全部过程中，必须严格按照有关《公路工程施工技术规范》施工，《公路工程国内招标文件范本》及批准的实施性施工方案、设计图纸进行具体操作，其工程质量必须达到有关文件中所规定的指标。 三、承包方式 该工程按（包工不包料）方式进行承包，水泥、片石以及砂由甲方送到工地。工程结算数量按现场核实并经验收合格的数量为准，临时发生的工程量以开具临时计量单为准。 四、工程单价 1、新砌浆砌片石水沟30.00 元/m（包括水沟基础的土方清理、片石的砌筑、
水泥的运输、购买模板、水沟顶面摸浆、安全管制等包税）。 五、双方责任 1、甲方责任 a、负责提供该项工程的施工技术交底，并提供图纸及现场计量单。 b、进行现场管理，办理各种向监理及业主报送的材料； c、负责协商处理由甲方出面的同业主和监理的关系。 d、监督安全管理和质量管理，并提供一次警示标志设施。 2、乙方责任： a、负责修建工程除甲方责任以外的一切事项。 b、合同签订5天内提供甲方认为能满足工程需要的设备、相关人员资质以及素质良好的施工队伍； c、乙方在施工过程中，必须保证工地的一切安全，包括生产与生活安全，人身与物品安全等。非甲方原因造成的一般安全事故，概由乙方负责；发生重大安全事故时，由事故责任人负担责任； d、施工队必须做好现场安全管理，包括材料堆放的安全，堆放在路面的材料在当天收工前必须清理干净，并放置好警示标志，及时恢复被破坏的警示标志，并配合甲方的检查。 e、乙方必须注意文明施工，遵纪守法，尊重当地乡规民约，处理好与当地群众的关系，如发生因为乙方自身原因引起的矛盾纠纷和经济损失，概由乙方负责，甲方不负任何责任； f、严禁在当地赊物，特别是高利息借款，同时必须保证民工的正常生活开支与保持民工队伍的稳定。
公路工程排水沟合同（含辅材）排水沟承包工程合同 边沟，排水沟工程合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 第一条工程概况（一）工程名称：（三）工程内容：人工清理平整基槽土方；排水沟垫层、沟体的模板安拆、混凝土浇筑、养护工作。 （四）工程数量：按照实际完成数量计算。变更工程数量需经业主批复且在甲方计回后再给予计算。 （五）总包。 第二条合同工期（一）从合同签订日至 xx 年 2 月 10 日。 （二）分项工程的进度要求：截止完工期第三条合同价款（1）单价（2）排水沟：大写：（每米单价）（3）边沟A ：大写：（每米单价）（4）边沟B：大写：（每米单价）施工图纸见附页综合单价包含：按照甲方设计完成混凝土排水沟的全部费用。如：人工平整清理水沟基槽（20cm）；水沟垫层及沟体的模板
安拆、加固及模板材料费；混凝土浇筑、震捣及养护费；混凝土养护用洒水车、振捣器、发电机等机械费；管理费、措施费、安全文明施工费、利润及风险等费用。 综合单价是工程质量标准所需的全部费用补偿及一切风险，单价一次包死，在合同执行过程中不作任何调整。 （二）合同总价（暂定）：以最终计量为准第四条质量标准所有分部分项工程合格率为100%，优良率必须达到95%以上，单位工程质量优良。 第六条安全文明、环保施工乙方必须严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。 第七条双方职责（一）甲方： 1.向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。 2.对乙方施工测量、施工放样进行检查。 3.负责竣工资料及各种质量评定表的收集、和汇总。