建筑工程施工劳务分包合同
发包方（甲方）
承包方（乙方）
依照国家有关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程名称：
第二条工程地点：
第三条承包范围：
第四条承包方式：包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具
等由甲方提供。
第五条工期：年月日，至年月日。
第六条工程质量：
1、质量标准：合格
2、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收；
乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工，确保工程质量。
如质量不合格，必须返工处理，其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同（或市场价）给予乙方结算工费。
第七条工程价格：建筑面积------------ /川，单价，总价
万元。
第八条工期及付款方式：
工期在施工材料及设备及时供应，项目部有效的组织各道工序正常施工于—前完工，如因施工人员配备不到位，而拖延工期处以劳务费额每日
__________________ 的罚款；反之每提前一天给予 _的奖励。拨款
按工程进度每月的 _ 日前所完成的工程量的 _拨款，其余在整体竣工后一次付清.
第九条甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施
工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交
底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进
行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其
进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项，并给乙方完税证明。（总包方缴纳税金的复印件）
第十条乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精
心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成
甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好
各项基础工作。
5、按国家的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员
身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。第十一条安全生产：
1、乙方必须认真按有关安全施工的制度施工，严格遵守安全操作
规章制度施工，严格遵守安全操作规程；乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管理，并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理，违反安全生产制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。
2、甲方在施工生产中创造安全条件，并且保障安全生产设施齐
全；三宝用品由甲方提供。如因甲方的安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生产的，甲方负全部责任；并且乙方有权拒绝施工。
3、甲方负责为从事施工作业人员办理意外伤害保险，乙方必须服
从甲方安全生产管理，乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。
第十二条材料管理：
乙方设专人向甲方办理工程施工材料的限额领料手续并当场验
收，严格按甲方提供的配合比施工，不得偷工减料。乙方在施工中造成浪费的按原价的2倍处以罚款。
第十一条施工机具管理：
1、施工需要的机械设备由甲方按《施工组织设计》配备，乙方根
据《施工组织设计》合理的安排有相应资格证书及操作经验的操作
工，严禁无证人员操作特殊设备。
2、手续操作工具乙方自行负责。
3、甲方供应的工具由乙方认真保管养护及维修，如有人为损坏，
乙方负责赔偿。
第十三条现场管理：
1、乙方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方的领导下组织施
工，有关计划、进度、质量、材料供应等工作双方应密切配合, 保证施工顺利进行。
2、乙方应对自己的施工人员经常进行遵纪守法和安全生产及爱护
财产的教育，并指定专人负责不法行为的监督和现场管理制度的实
施。当出现不法和不符合现场管理制度的行为甲方有权采取必要措施
制止，乙方应承担相应的责任，并负责赔偿经济损失及追究其责任的事宜.
3、乙方在施工中要做到工完场清，保证现场整洁。
4、乙方人员要保持相对稳定，严禁合同外人员进入现场和住
宿。
第十四条生活管理：
甲方负责提供乙方所需食宿环境（条件）。
1.
2. 全部炊事用具由甲方提供。
3. 生活用需用品由乙方自理。
4. 甲方提供烧柴燃料。
第十五条其它：
1、乙方在施工中经检验达不到国家验收规范的要求，不能保证工程质
量，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。
2、乙方在施工生产中调配人员延误甲方施工工期一切费用由乙方承
担。
3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随便变更或中止, 如单
方随便变更或中止合同应赔偿对方的一切损失。
4、乙方应合理管筹资金，做到专款专用，保证工人工资。如因资金
不到位（工人工资短缺）所造成期延误，由甲方负责。
5、现场发生临时用工，工资由甲乙双方协商决定。
6、劳动保险事故发生的处理等，按相应的劳工法规执行。
第十六条未尽事宜，双方协商解决
第十七条合同期限：
本合同双方签字盖章后生效，工程全部竣工，办完父工验收手续，结清全部款项后失效。
第十八条：全同份数：
本合同正本两份，双方各执一份。
甲方：代表人：
乙方：代表人：
年月日
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
_______项目结构工程清包工 劳务分包合同书 甲方：中建五局三公司________项目经理部 乙方：_______________________________ 甲方因生产需要，经与乙方协商，由乙方提供足额、技术熟练的建筑工及相应的管理班子进入_______项目并承揽该项目主体结构工程（含土方、模板、钢筋、砼、架子、砖砌体）施工任务。为明确双方的权利与义务，特制定本协议，以便共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称:_______________________ 2、工程地点：______________________ 3、建筑面积：总建筑面积为_________ m2。 4、结构类型及高度：本工程的结构类型为____________结构，建筑总 高度为_______m。 5、施工场地：_____________________,详见施工平面图。 二、进出场日期： 进场日期定为_____年____月___日（管理班子及班组长提前二天进场），具体时间由甲方通知；终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲方确定。 二、劳务承包工程范围、承包方式、工作内容: 1、工程范围：__________项目主体工程除治安、保卫、后勤生活服务、大型设备以外的全部工程内容。 2、承包方式：包工不包料（包部分辅材），按照要求自备工具，具体如 下： 1）土方工程： 自备工具：包括锄头、箢箕、斗车、十字镐、铁锹、潜水泵、软轴水泵 及其它手工工具等一切该土方工程所需工具。 2）模板工程 辅材：包括铁钉、铁丝、螺帽（螺杆用）、螺杆加工、模板贴（嵌）缝及补洞材料等。 自备工具：平刨机、压刨机、电锯、电钻及其它手工工具等一切该模板工程所需木工工具。 3）钢筋工程： 辅材：包括绑扎丝、焊剂、保护层垫块。 自备工具：包括砂轮切断机及砂轮片、电渣压力焊机及其它一切该钢筋工程所需手工工具。 4）砼工程
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
劳务分包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方： 年月日
劳务分包合同 劳务发包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (简称“发包人”)与工程承包人（甲方）已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书： 发证机关： 复审时间及有效期： 安全生产许可证： 发证机关及有效期： 增值税纳税人类型（以下两种中选择一种填写：1、增值税一般纳税人；2、增值税小规模纳税人）： 第二条劳务分包工作对象及劳务承包容 工程名称： 工程地点： 分包围： 分包劳务容： 第三条劳务分包工作期限 总工期（总日历工作天数）为：天 开始工作日期：年月日 结束工作日期：年月日。 第四条劳务分包价格 一、本工程实行劳务单价分包，乙方所分包工程项目及围的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。本单价为各项综合单价，是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。
二、暂定劳务分包总价：元。以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价，即为暂定劳务总价；总价只作为劳务费用估价的基础，不作为工程结算的依据。 第七条工程量的计量及决算金额 一、工程数量的计量：本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规，并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据，其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。劳务分包外的临时用工及机械台班原则上不发生，如需发生时，需经甲方项目经理签证方为有效。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸围和因乙方自身原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 二、决算金额：按甲方最终审批认可乙方提交的工程计量单上的有效合格工程数量乘以附表1中明确的单价计算。 第八条分包劳务款的结算、支付时间和支付方式 一、分包劳务款的结算： （一）本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。 （二）中间结算工程数量以甲方现场核实的乙方工程数量作结算依据。 （三）甲方不预付任何劳务费和备料款。 （四）中间结算：每月计量完成后，甲方按乙方当月实际完成数量与乙方办理中间结算手续。业主相应计量款到账后，甲方暂扣各项保留金后及时支付劳务结算款。 （五）完工结算：本合同约定劳务容全部完工、相应细目计量完成后，甲方与乙方办理完工结算手续。 （六）最终结算：工程缺陷责任期满，若无乙方原因引起的质量问题或乙方已履行其缺陷责任期义务，甲方返还质保金；但乙方仍应继续履行其质量保修期义务。 二、分包劳务款支付方式： （一）乙方劳务款采用银行承兑汇票形式或银行转账支付形式，每次结算完，在甲方收到乙方提供合法合规，且在增值税发票上的“备注栏”中注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称的建筑服务增值税发票时，扣除每次结算价格5%的质量保证金后的余额，分两次进行支付，第一次支付的金额为劳务进度结算款的80%。第一次支付款到账后，劳务分包方首先用于支付所有农民工工资，甲方收到劳务分包方提供经农民工本人签字加按手印并由劳务分包方负责人签字的工资发放表或银行代发农民工工资清单的复印件和农民工复印件给甲方后，并由劳务分包方管理人员在工程项目所在地工
清包五项劳务承包合同 甲方: 乙方: 根据?中华人民共与国合同法?及其她相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、公平、自愿的原则,经双方共同协商一致签订的本承包合同,具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称:亚布力国际温泉度假中心 2、工程地点:亚布力青云小镇 3、工程面积:14000平米 4、工程内容:绿化、管网、园林、景观 5、承包形式:清包五项人工费,实行单项计价,合计性包 死。甲方提供施工主材及部分机具(钢材、水泥、砂、 石子、木材、等) 6、质量标准:符合国家与哈尔滨市的质量验收标准。 二、竣工日期: 自2016年7月-----日,至2016年-----月-----日竣工。合同总天数------------天。 三、承包范围: 1、木工、钢筋工、砼工、架工、瓦工,现场零活等,不包 括装饰工程。 四、承包单价:
1、木工按模板的沾灰面积--------元∕平米、钢筋按吨 ------元∕吨、瓦工按每块砖-----元∕块、抹灰按平 米------元∕平米、砼按立方------元∕立方、架工议 价另记。 2、工程拨款按每月月底报量,下月十日拨款,工程完工 后30日内,工程总承包价的90％给付。余款10％等工 程全部交工一次性付清。 五、合同履约: 1、乙方应按合同约定的日期,进入施工现场。 2、安工程部预定的计划与要求增减人员,保证施工顺 畅。 六、甲、乙双方的责任与义务: 1、甲方向乙方提供完整的图纸一套,其余乙方自己复印。 2、甲方向乙方提供各种合格的材料。 3、甲方保证现场三通一平,土方开挖及回填。 4、甲方负责对乙方工程的进度、工程的质量、安全生产、文明施工的监督,检查指导工作。 5、甲方监督本工程的人工费支付到工人手中。 乙方的责任与义务: 1、必须服从甲方管理人员的正确领导与指挥,做到规 范化管理,搞好文明施工与安全生产。做到工完场清,节 约材料,对甲方提供的机具无条件的保养与维护,对甲方
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
劳务施工承包合同 发包方：贵州韦顺达房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置用房项目工程，由乙方承包采用清包方式。因生产需要，甲方愿意将该工程劳务承包给乙方施工，由乙方组织有资质的施工劳务队相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的权利和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同商定达成以下协议，共同遵守执行： 一、工程名称：龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置房 二、工程地点：黔南州龙里县龙山工业园 三、承包范围及方式：区楼劳务清包 四、建筑面积计算规则： 1、按现场所施工的实体建筑面积进行计算。计算方法：按贵州04土建定额规定计算建筑面积。 五、工期及工期要求： 1、计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日，如本工程在施工过程中因甲方或不抗拒因素影响，乙方应立即打申请报告申请工期顺延，如果因自身原因导致超出合同工期，则每天按￥5000.00元违约金进行处罚(最高处罚50万元）。
六、质量： 乙方的施工质量从国家现行施工质量验收规范及设计图纸、施工说明、实际变更等技术文件为依据，乙方所施工的分布质量必须确保验收合格，达到国家合格工程标准，若达不到规范验收标准，造成的返工、包括工、料和业主方的经济损失由乙方全部负责。 七、乙方承包方式及内容： 1、基础工程： （1）桩头清凿、砖胎膜、承台、基础梁、垫层、抽水等全部工程施工（不包括土石方），甲方只提供主材(钢筋、混凝土、砖和砂），其余辅材均有乙方承担。 2、主体工程 (1)按图纸施工方案所有支撑模板的部分均属乙方承包范围，包括构造柱、女儿墙，天面结构、过梁、连续梁、窗台板、、阳台、压顶、反边等工程内所有模板零星安装和拆模。 (2)分项工程的作业内容包括基础、主体阶段的所有模板制作、安装、拆除及周转材料场内转移。 (3)承包范围内所有砖砌体拉结锚固及装模时的钻洞、插放、固定、按图纸及技术交底要求操作。 (4)文明施工，工完场清。 (5)后浇带模板安拆及施工缝模板安拆。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同
编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____
分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准
建筑工程劳务清包合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全法》的相关规定，甲方将工程土建项目的劳务双包项目（包工包辅料） 分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利， 经甲、乙双方共同协商，本着平等、互利、自愿的原则，特签订以下劳 务合同，望共同遵照执行。 一、工程名称：上麻园岭社区居民活动中心 二、工程地点：湘雅路上麻园岭 三、建筑面积：约700 平方米 四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设 计变更、技术洽谈实行全包干方式。现场施工管理、放线，即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值 易耗品、包工程验收合格（包括木工、钢筋工、混凝土、外架、强电、 弱电、给排水、消防、防雷、地面砖、墙面砖、外墙砖、内外墙粉刷、 电渣压力焊、零星用工以及工程所需要的人工费+ 机械费+ 周转性材料、生产、耗材费、安全文明施工费、搭设临时设施、人工费围墙砌砖抹灰、 钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费）。 五、施工承包内容： 1、（1）甲方负责主材，即钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、 外墙面砖、地面砖；甲方负责以下部分分项工程，即总配电箱，总水表
以内辅材、门窗、栏杆、防水、室内外油漆涂料。（2）其余工程：搅拌机防护棚搭设、水泥防护棚搭设、场地硬化、主体、模板安装、内外架 搭设，钢筋制作绑扎、 1 米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、临时设施、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配 电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用 具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供一级配电箱及配电箱以内辅材。施工用电费 用由甲方承担。 六、承包工期 1、开工时间：2016年7 月20 日 2、竣工时间：2016年9 月19 日 3、总工期：60 天 本合同为单价包干合同，不以任何原因做调整。 七、结算及付款办法 1、结算方式 （1））经甲乙双方商定，本工程以清包工方式承包给乙方±0.00 以上按元/ ㎡进行结算。基础部分工程量甲、乙双方现场协商解决。 （2））乙方按照甲方规定的施工进度完成后，经甲方、监理、业主、质检、安监验收达到合同规定的质量及安全文明标准后，经甲方专职结 算人员办理结算手续。
建筑工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入项目，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：保定市 3、建筑面积：约5万平米 4、结构特点：高层剪力墙结构地上三十二层，地下两层。 二、合同工期 1、开工时间：以甲方的书面通知为准。 2、竣工时间：依据总包合同。 3、合同工期: 依据总包合同。 4、乙方必须对甲方下达的控制工期的总进度计划进行分解，分解为月、周、日进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，否则将按相关规定给予罚款。 5、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权令乙方无条件退场，乙方必须服从,已完成工程量按50%结算给乙方。 三、劳务承包范围、方式和工作内容
1、承包范围：完成工程施工图和变更单或核定单等图纸文件内的全部项目，毛坯房标准（不含防水、门窗、栏杆、扶手、公共部位以外地砖墙砖）并与该工程内建设方和甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包部分材料及机械设备及周转材料工具、进度质量、包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含悬挂标语等）、材料装卸、后勤及各种技术措施费、现场保卫工作、劳动保障津贴、人工工资利润等一切费用；机械设备工具式安全通道、钢筋棚、木工棚、工具式防护棚的搭设材料及人工费；不包括宿舍活动房。 3、承包工作内容 3.1.包人工 除甲方指定的专业分包以外的基础、缛垫层及以上主体工程整体人工带辅料清包。 包含但不限于±300mm以内的人工清基、基坑抽排水、底板砖胎模（仅指人工费）、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接等）、混凝土分项工程、架子工程，（钢钉及其辅材材料均自理），抹灰所用的胶水、分隔条，砌体施工时植拉结筋、砌体工程前的导梁及构造柱制安拆等、试块及钢筋试件制作、测量放线（甲方只提供主控线）、闭水试验等均在乙方承包内容内。所有的钢筋连接焊条及焊剂费用自理（不包括钢筋直螺纹及套筒材料）、装饰分项工程：内外墙面抹灰（抹灰施工时所用胶水、抹灰用塑料分隔条、塑料滴水线、阳角条等费用由乙方自理）、所有公共部位楼地面工程、地砖、墙砖，室外散水、紧邻散水排水沟、室内电缆沟、下车道、坡道、台阶分项工程。钢筋由乙方提前7天提供需用计划，甲方负责提供至工地现场，乙方负责卸车、验收。钢筋焊接要求￠12（二级）及以上，盘圆加工费用已包含在承包价中。包括所有的钢筋制作加工、绑扎、调直等等。 竣工验收后，由于乙方原因，导致造成房屋维修的，乙方必须无条件派人配合甲方对房屋进行维修及维护，所产生的费用由乙方承担。如果乙方不按照甲方规定的人数及时间完成维护及维修，甲方有权利自己派人代替乙方维护及维修，并按所产生费用的两倍从乙方质保金中扣除。 3.2.包机械 包塔吊、垂直货梯、混凝土输送泵，如：搅拌机、砂浆机、钢筋机
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
公司 段建设工程一标项 劳务 分包 合同
年月曰
工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 工程根据需要由乙方提供劳务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就本工程事项协商一致，订立本合同，共同遵守。 1、工程概况： ].1工程名称： 1. 2工程地点： 1.3T程内容：下河踏步、混凝土路肩、防撞墩工程施工劳务 1.4工程工期：年月—日至年月日 2、合同价款： 2.1承包单价：本合同承包单价为施工综合单价，即为完成合格工程而发生的所有费用。
2.3本合同价格包括： 1工程实体施工费 2施工人员伙食费 3工人劳动保险费 4建筑业税金 5利润 6安全措施费 2.4工程总价款 三、承包方式：施工劳务 四、付款方式： 4.1进度款按月完成工程量价款的%支付。下月—日前核算出工程 量，日前支付进度款。 4.21程完毕验收合格后，乙方配合甲方进行现场验收，双方签字确认后进行结算。结算书确认后，支付工程款的%。 2
4.3甲方预留工程结算总价的%作为质量保证金，质保期o 保修期自工程验收合格之日起算。工程在保修期后无质量问题，甲方付清剩余工程款（质保金不付利息）。 4.4甲方以银行转账方式向乙方支付工程款。每次付款前乙方必须向甲方提供等额真实有效的增值税税率为_%的（专用/普通）发票，严格按照国家财税制度执行，否则，乙方承担由此给甲方造成的一切法律及经济责任。 4.5工程进度款必须由合同签约人领取。 五、变更改签证： 5.1合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 5.2合同中没有使用或类似的综合单价，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。 5.3甲方如用乙方零工，以甲方现场项目负责人签证数量为准，按 元/日计算。 六、甲方责任： 6.1提出施工进度计划及要求。 6.2提出施工现场清洁卫生及文明施工的程序及要求。 6.3管理和监督乙方施工，负责与建设单位、监理单位的协调工作。 6.4协调各施工队间的交叉施工工作。 七、乙方责任： 7.1严格按照施工图及规程规范及操作规程进行施工，工程质量必须达到质量评定标准的合格标准，并在合同期内完成全部工程内容。由于质量原因返 3
劳务分包合同 甲方：武汉中鼎泰和工程有限公司 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《质量管理条例》、《安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，对武汉百乐仕汽车精密配件有限公司改造工程的劳务分包事宜达成一致，签订如下条款，双方在合同履行过程中应严格执行。 1、工程概况 工程名称：武汉百乐仕汽车精密配件有限公司改造工程 工程地点：汉南大道1148号 2、承包方式、范围及内容 3.1 承包方式：劳务分包 3.2 承包范围：水电安装，成型机配电配管安装，装修改造等。 3、工程单价及工程总价款 3.2根据双方充分协商，约定本劳务分包工程总价为230000元整，（大写： 贰拾叁万元整）。 4、工程款的支付 4.1预付款：30% 。 4.2进度款：40% 。 4.3尾款：30% 。 5、工期要求 乙方的施工进度应符合甲方项目部根据工程实际情况确定的总工期、月、周、 天及阶段施工进度计划施工，并按如下工期保证措施执行： 5.1 乙方应按照施工前编制的施工进度计划控制工程的总进度。必须按照甲方编制的分阶段进度计划组织人员施工，必须按照项目生产会议布置的周、日、时计划组织施工人员加班施工来确保计划的落实。 5.2乙方配备的辅材机具必须满足施工进度安排。 5.3乙方应编制由甲方购买的材料计划，并承担计划编制的不完善而造成的进度推迟的责任。 5.4乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排。 5.5出现突发事件时，乙方必须无条件立即落实甲方的安排，是否补偿费用待事件处理完善后根据实际情况再做出。 5.6因质量、安全引起的工期延误乙方必须采取赶工和加班措施。 5.7乙方应有足够的技术工人和配合工种，保证施工进度。
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
合同编号: 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：______________________________ 承包人：______________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 签订地点：_______________________ 签订日期：年月日
建设工程施工劳务分包合同 承包人：_____________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________________________________________ （以下简称为“发包人”）与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包 合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1.劳务分包作业概况 总包（或专业分包）工程名称： __________________________________________________ 劳务作业地点：_________________________________________________________________ 劳务分包作业范围及内容： __________________________________________________________________ 2.劳务分包作业期限 计划开始日期：_________ 年________ 月________ 日 计划完工日期：_________ 年________ 月________ 日 作业总日历天数为： __________ 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数 不一致的，以作业总日历天数为准。 3.劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总（分）包合 同有关质量的约定。 4.劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元（RBM ________________________ ）。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调 整合同价款外，不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: （1）本合同及其附件;