当前位置:文档之家› 劳务分包工程合同

劳务分包工程合同

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

劳务分包工程合同

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

发包人:

承包人:

经双方协商甲方将工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任,本着互惠互利的原则,订立如下协议,供双方共同执行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、分包内容:主体承建(从基础到屋面封顶)。

四、工程施工单价:元/㎡(按图纸确定的总平方)。

五、工程款的支付:主体封顶付40%,余款工程验收交给镇政府时结清。

六、工程质量:符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。

七、工程安全:施工过程中做好安全防护工作,如因乙方自身操作不当、不按安全的规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担,与甲方无任何关系。

八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位,并经甲方多次督促后还没做到位,甲方有权对乙方进行经济处罚,无需乙方签字确认。

九、双方责任

甲方责任:

1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。

2、及时提供工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。

3、及时对隐蔽工程进行验收,以确保不影响乙方下道工序的施工。

4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育,认真落实安全生产的各项规章制度。

乙方责任:

1、严把质量关,由于质量问题而造成的工期延误,材料浪费等损失由乙方承担。

2、按时发放工人工资,不得因发放不及时而造成停工损失,其后果由乙方自己承担。

3、认真搞好安全生产文明施工,乙方自带安全帽,在施工中若发生一切安全事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承担。

十、补充条款:

1、如果因乙方的原因,不能按进度计划完成,甲方有权找别的工人做点工,并按100元/人每天计;或者分包部分工程给别的工程队做,其所付出的费用和工程款由乙方付。

2、乙方不得在工地打架闹事,如果发生一次罚5000元,直接从工程款中扣除。

3、乙方交保证金伍仟元整,基础上来后返还。

十一、本合同一式贰份,签字生效。

甲方代表:乙方代表:

________年____月____日

【承包合同】劳务分包合同范本

劳务分包合同范本 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。

五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

劳务工程分包合同0001

编号:_______ ________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 劳务工程分包合同0001 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程劳务分包合同 发包人: 承包人: 2019年8月17日

建设工程劳务分包合同 发包人:(下称甲方)承包人:(下称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作内容 工程名称:XXXX高层住宅楼网点及车库工程 工程地点:xxxx社区_________________________ 分包范围:1、包施工图范围内除安装工程外全部工作及工序内容(扫地出门,甲方不再追加任何费用,乙方必须完成建设单位竣工验收前室内外竣工活理所有工作项目)。 2、包除甲供主材外的全部二级配电以下全部机具、设备、模板材及辅助材料(含 心结构防冻、养护覆盖物,含室内外安全防护搭设及其架体费刷挂网费用)。 3、包项目内所有文明施工、技术、税金(9%)、劳务管理及其劳务挂靠企业挂靠费、材料装卸车、保管等一切工作内容均含在分包单价中,不再追加任何费用 4、包施工现场所有文明施工过程保洁活扫、租赁物品维修与码垛、装卸车及回送后码垛、平立网活理与入库等工作项。 5、甲方仅承担大型机械、脚手架管、扣件、顶丝、垫板、脚手架板、搅拌机、泵送设备、临时设施搭建(底座及其内部装修由乙方承担)等项目费用。 6、包除上述规定范围以外的项目产生的劳务费用由甲方据实承担并结算给乙方。 7、包乙方分包范围内大型机械底座施工,场地内所有底座施工、机械及场地与配箱防护棚制作人工费。 8、各分部人工费分项综合单价为本节上述分包范围所有工作项的综合单价。在本 综合单价的项目不再计取任何费用,未包含在珠合单价的项目允许在合同夕卜以补充条款

主体劳务承包合同

主体劳务承包合同 甲方 (发包人): 乙方(承包人):身份证号: 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型:砖混结构 4、工期:自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具,同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作,混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模,因放料掉在外挑架上的混凝土请理,承包项目所需人工的生活费,保险费。乙方自备工具:铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管,小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作,同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等

一切易耗品均由乙方自供;甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后,所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承,包项目所需人工的生活费,保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装,翻样,同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工;承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装,钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供;承包项目所需人工的生活费,保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑,砂浆的拌制,所有材料的运输,砌体结构含后塞缝(架眼)封堵处理,施工现场文明施工、落地灰清理及使用,所有使用工具由乙方自备,承包项目所需人工的生活费,保险费。 7 、架子搭设承包范围:工程所需脚手架的搭设、拆除及维修,四口五临边防护,三步一隔离、四周双层防护架(包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚)、屋面、楼梯护栏搭拆,铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施,工完后扣件清理并归还,架管等材料码堆,退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地,未经甲方现场负责人许可擅自离开工地,罚乙方代表200-500元/天,在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准:严禁模板位移和胀模,质量要求:乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则,本着“前一道工序未做好,后一 道工序不进入”的要求,精心施工,确保工程质量达标。若发生质 量问题(包括质保期维修),乙方承担自身原因导致返工、修改的

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

关于对《工程劳务分包合同(范本)》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条,使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况,某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下: 1.本合同文本适用于工程承包人(施工总承包人或专业工程施工承包人)将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包,不需经发包人同意,这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种,在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”,可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”,根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”,根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”,对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”,在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择,并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后,删去合同中其他两种计价方式规定,同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去,相应序号进行调整,保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”,对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时,要写明仲裁机构的准确名称,如“北京仲裁委员会”;选择诉讼方式,应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”,此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时,可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性,使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容,不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

工程劳务分包合同完整版

工程劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

工程劳务分包合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):__________ 劳务分包人:_______________ 依照《中华人民12345 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

主体结构劳务分包合同

劳务分包施工合同 发包人:(以下简称甲方) 包工方:(以下简称乙方) 为了促进公司发展需要,圆满完成公司全年经济技术指标,努力完善项目化管理之目标,依据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定,经双方充分协商,达成如下协议并严肃履行。 一、工程概况 (一)工程名称:XX苑三期 (二)工程地点:XX路1-4#楼 (三)建筑面积m2(本协议面积计算以国家建筑面积规范为依据,阳台按一半计算面积,屋面造形不计算面积) (四)、安全责任:一切安全均由事故责任方承担 (五)劳务承包:主体,一次结构,全过程的钢筋模版。场地清理,乙方自行安排。 (六)工程劳务承包总造价(竣工以实计) (七)工程期限 1、开工日期:2019年月日 2、竣工日期:2020年月日 3、总工期:天。 4、乙方应根据设计图纸和施工组织总设计进行施工准备和编制施工方案计算材料计划书,科学组织施工。 5、如遇下列情况,可顺

延二期 (1)如遇到人力不打抗拒的灾害,而被迫停工。 (2)因重大设计变更计划和变更施工图,被迫继续施工和停工者; 双方责任: a)负责工程开工的定位测量及总标高测量; b)组织图纸会审,核定技术变更文件,制定工程总体工期计划,组织设计,施工方案; c)负责组织隐蔽工程验收,分部工程验收,主体工程验收,完工验收; d) 收集整理编写自检记录资料,实验室资料、材料实验工作、管理资料,完工验收资料等及资料归档工作室; e)负责建设项目所有材料;安全生产设备,生产机具等运输到施工现场;由乙方负担到公司工地上卸车。 f)负责临建材料,生活用水、用电; g)负责因施工图纸甲方原因造成返工的费用开支; h)负责主体工程外的其他项目的综合协调工作; i)负责施工区域内的材料和机械设备的警戒保卫工作。 (2)乙方职责 a)乙方负担由乙方原因造成的安全责任; b)根据设计图纸和施工组织方案,进行施工准备。编制专项施工方案,材料使用计划,科学组织施工;

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天;

2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:______

工程劳务分包合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-033429 工程劳务分包合同(合同范

工程劳务分包合同(合同范本) 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): ________________________ 劳务分包人: ________________________________________________________________ 依照《中华人民12345 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施; 11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。 13、安全防护 13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。 13.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。

建筑工程施工劳务分包合同完整版

建筑工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建筑工程施工劳务分包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:____ 乙方:____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方

劳务分包合同协议书

劳务分包合同协议书 劳务分包合同应该如何写?写一些什么内容呢?今天小编就给大 家分享一下劳动合同,有时间的大家一起多多阅读哦 发包方:X建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:XXXX X以下w称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公 司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将X公司X工 程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从XX年X月起至XX年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,

装修完工前付50 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工 过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行X公司与X建筑施工有限责任公司签订的项目施工 合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50 进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部 承包方(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况: 1 、工程名称:xxxxxxxxxxxxx

工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程劳务分包协议书 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目(新疆昌吉方汇水电设计有限公司)工程达成一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点:奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容: 1、工程量2—3公里,85元/每立方米(宽口311厘米、底47厘米、边150厘米)及图纸所示内容。 2、承包形式:劳务承包 三、工期

1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日,期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准,具体为: 五、付款方式: 1、工程开工进场,乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款(按工程量60—80%结算)。 3、全部完工,经项目部及甲方验收完成后,七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分,工程到款全额付清,一个月之内。 六、安全与责任: 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作,如有违规操作,将自行承担后果。

七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决,甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决,乙方配合指挥。 3、施工期间,甲方全力配合乙方工作,技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场,将按工程量的50%结算,如有争议,可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份,经甲乙双方签字后生效,均受法律保护。如有其他额外争议,经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方:乙方: 电话:电话: 日期:日期:

土建工程劳务分包合同

土建工程劳务分包合同 甲方:合同编号: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将广场项目的基础工程、主体结构工程及初装修工程的劳务、周转材料及小型施工机械分包给乙方施工,为了明确双方职责、权利、义务,确保施工安全、工程质量,加快施工进度,达到协议规定的预期目标,在平等互利的基础上,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、结构类型:框架结构 四、工程承包内容: 1、土建工程 本工程从基础到结构封顶及屋面土建全过程:细部放线,钢筋工程(不包含直螺纹板丝及保护、套筒、电渣压力焊),模板工程,混凝土工程,预埋铁件工程(不含幕墙),墙体砌筑工程,粉刷工程(内墙、内隔断、外墙等粉刷)楼地面工程,屋面工程(不包括卷材防水工程、包括屋面保温、找坡、砂浆找平),吊塔、施工电梯、井架、楼梯间、电梯间、卫生间及设备间的基础施工和塔吊基础拆除清理。相关材料的场内二次搬运,不包括汽车坡道施工。各项工程主要内容如下: 1)基础工程:从基础清土到±0.000的全部工程量。 包括但不限于基础细部放线,人工配合钎土、坑内余土人工清理、人工修坡、覆盖塑料布、积水抽除、清理杂物;外墙防水保护层施工;砖砌基础胎模、胎模粉刷(含阴、阳小圆角),按图纸的混凝土的浇筑及其养护;斜支撑下少量余土开挖;传力带施工(含回填黄沙、浇砼);地面找平,室内电缆沟,下水道至室外井口、施工洞口的开砌、封堵、施工缝、伸缩缝、后浇带的施工(包括橡胶止水带连接)、楼层清洁以及整个施工场地内的道路清扫,卫生等全过程,包括各设备用房,大型设备基础的按图施工等。 2)模板工程:按照模板专项方案包工包料规范施工,包括但不限于模板材料的计量(配料),配料装卸、标高及尺寸控制,模板支撑系统的搭拆、模板安装与拆除及清理等。 3)钢筋工程:包括但不限于钢筋的制作、安装、绑扎(直螺纹项目、电渣压力焊、植筋不含在内),含盘元的调直、钢筋配料翻样,现场的轴线定位,钢材的型号、规格申报、预埋件安装(幕墙埋件除外)。材料进场卸货、并按规格、型号,按成品和原材料分类堆放,做好标识、放样制作,合理利用,且大于50厘米的短钢筋不得浪费等。 4)混凝土工程:包括但不限于混凝土浇筑前的相关准备工作(混凝土泵车就位、泵管的安装、拆卸、清洗等),结构工程柱,梁,板砼的施工,混凝土浇筑、养护,

劳务分包合同(主体钢筋)20191028

劳务分包合同(主体钢筋) (合同编号:YCFB-GJ-2019-) 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经甲乙双方充分协商,对 工程的劳务分包事宜达成一致,签订如下条款,双方在合同履行过程中应严格执行。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 2、承包方式、范围及内容 2.1 承包方式:包清工,包工具设备,包辅材 2.2 承包范围: 2.3 承包内容: 建筑面积综合单价包含完成以下工作内容所需的所有费用: 2.3.1承包范围内主体结构(含基础、屋面女儿墙、屋面花架等所有主体结构构件)所有钢筋工程(下料、成型、绑扎)施工; 2.3.2 钢筋原材卸车人工配合工作;

2.3.3 工地范围内原材、半成品倒运、搬运、水平运输、垂直运输; 2.3.4除电渣压力焊以外,钢筋闪光对焊、搭接焊、帮条焊等的焊接工作; 2.3.5直螺纹连接钢筋的下料、成型、切头、吊运、螺纹接头连接等除车丝外的所有工作; 2.3.6电渣压力焊连接的下料、成型、切头、吊运等除焊接以外的所有工作; 2.3.7甲方要求施工的圈梁、构造柱、过梁等二次结构构件预留插筋的下料、成型和绑扎工作; 2.3.8 各种人防构件钢筋下料、成型、绑扎工作; 2.3.9设计图纸上明确设计的利用钢筋制作的爬梯、预埋件支脚等的制作工作; 2.3.10各种后浇带、膨胀加强带钢筋分隔网片的焊接、安装工作; 2.3.11为支撑钢筋而使用的钢筋马镫、钢筋支撑、钢筋支架等的成型、安装、焊接工作; 2.3.12止水钢板焊接工作; 2.3.13后浇带钢筋随主体施工下料、成型、绑扎,后浇带钢筋二次绑扎、整理; 2.3.14施工工具和设备:钢筋成型机械和其他钢筋施工所需的机械、设备、工具,各种手执工具、手执电动工具、照明灯具、二级配电箱以下的电线电缆,其他零星工具等; 2.3.15 劳动保护用品:施工作业人员使用的安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩,冬雨季施工使用的雨衣、雨鞋、防寒服等; 2.3.16 工人日常生活用品:食堂灶具、日常用品、床上用品等;

建设工程劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同范本 合同编号: 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况,遵循平等、公平、自愿、守信的原则,双方就本工程劳务承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程规模: 四、承包范围: 五、签约地点: 六、双方工作 1、甲方有关工作: (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表,负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育,解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面,提供一个施工及生活总水表、总电表,表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理,负责监督、检查等事宜,有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套,遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求,并及时提供给乙方 2、乙方有关工作:

(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号:_____ 身份证号 码:_________________ ),全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务,未经甲方书面同意擅自离岗的,按________ 元/天支付违约金,违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付;分包人不支付的,甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场,工程结束时,需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民;如系少数民族公民,乙方须向甲方说明,并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查,防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务,让“三逃”人员混入的,每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如:钢筋制安机具、反铲等,可 以附表的形式附于本合同后):______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度,在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查),做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导,按甲方质量和安全员的要求,必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系,负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损

工程施工劳务分包合同(确认)

工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署: 甲方(工程承包人):_______________________________ 乙方(劳务分包人):_______________________________ 鉴于 _________________ (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致,兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码:______________________ 发证机关:__________________________ 资质专业及等级:____________________ 证件时间及有效期:__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:___________________________________________________ 工程地点:___________________________________________________ 分包范围:___________________________________________________ 提供分包劳务内容:__________________________________________________

、分包工作期限

开始工作日期:年月日,结束工作日期: 年月日,总 日历工作天数为:____ 天 四、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定,本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注:_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人同意后严格实施; 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

工程劳务分包合同范本

工程劳务分包合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):________________________劳务分包人: ________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 ________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码:________________ 发证机关:________________ 资质专业及等级:________________ 复审时间及有效期:________________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:________________________________________ 工程地点:________________________________ 分包范围:________________________________ 提供分包劳务内容:________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期:________年____月____日结束工作日期:________年____月 ____日总日历工作天数为:________天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。

混凝土劳务分包合同范本

_______________工程 混凝土分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程劳务分包事宜协商达成一致。订立本合同如下: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认) 1、承包范围:_________工程中的第单元涉及的所有混凝土的浇筑及安全文明施工。 2、承包内容: ①、所有混凝土的浇筑、养护。 ②、施工现场内及作业面的清理、收捡,配合钢筋工等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。 ③、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、雨衣、安全帽,靴子、振动棒),对讲机不少于3部等其它工具。 ④、当天内清理完已完工作面,并将的材料堆放到指定地点。 三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容): 1、按2009定额计算规则,以工程图计算实际浇筑量: 垫层(包括原浆收面压光)4.00元/m3 基础、主体结构按13.00元/m3计算(其中含机械费0.50元/m3,管理费1.00元/m3,收面1.00元/m3,专人养护0.50元/m3,砼浇完后保证钢筋扫描符合规范要求1.00元/m3,后浇带保护、清理后浇带溢处砼、钢丝网剔打0.50元/m3,楼层砼清除(不仅限于砼)0.50元/m3,文明施工费1.00元/m3,钢模背后盛装(溢出)砼剔除0.50元/m3,因砼原因泵管堵塞而发生泵管支拆1.50元/m3,模板陷入砼20mm及20mm以上的模板的拆除0.50元/m3,其他与本工程相关不可预见的内容0.50元/m3,自行用通讯工具通知联系砼0.50元/m3,外墙漏浆水用水冲洗1. 00元/m3,柱子浇砼前砂浆封闭脚部0.5元/m3)。 2、乙方必须保证施工人员充足,随叫随到,直到承包范围内的工程量顺利完工。如乙方

相关主题