室外景观灯安装合同
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条工程概况
1．工程名称：
2．工程地点：
第二条承包范围：室外景观灯的安装。
第三条工程承包方式：包工。
第四条合同工期：自灯具设备运到工地后，15天内安装完毕。
第五条工程结算、付款方式
1、工程结算：
2、付款期及方式
经业主及甲方共同验收合格后，三天内付清全部的安装费。
第六条工程质量及验收标准
本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。安装质量必须符合国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工
1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
3、乙方必须为现场安装人员在保险公司买人身意外伤害保险，若乙方没有买而出现了意外伤害，则与甲方无关。
第八条双方的权利和义务
1. 甲方负责人与相关单位的工作协商关系，协助解决乙方施工人员的后勤工作问题。
2.施工期间甲方免费提供乙方工作间，以供存放工程中使用的设备、资料、工具等。
3.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
第九条违约责任、索赔
1.工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
2.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过业主及甲方的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过验收。
第十条争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十一条其他约定
1．本合同正本两份，双方各执一份。
2．本合同自双方签字盖章之日起生效。
3．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签订时间：____年___月___日签订时间： ______年___月___日
编号： HT-20210318 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 景观规划设计合同范本 Parties hereto may revise or supplement through negotiation matters not mentioned herein.
[标签: titlecontent] 项目名称：____________________ 委托方(甲方)____________________ 设计方(乙方)__________________________ 经甲乙双方协商,根据《民法典》《中华人民共和国著作权法》有关规定.甲方将位于__________________项目的景观工程设计委托给乙方,并达成如下协议: 一、设计周期 此项目设计周期天,本合同自________年____月____日至________年____月____日。 二.乙方的景观设计工程 根据项目的特点乙方的设计工作分：概念及初步设计阶段、深化扩初设计阶段、施工图设计阶段。 根据乙方的设计进度各个阶段的时间安排如下： 设计阶段：第一阶段 设计内容：概念及初步设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月 ____
日 会审时期：20________年____月____日 设计阶段：第二阶段 设计内容：深化扩初设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月____日 会审时期：20________年____月____日 设计阶段：第三阶段 设计内容：施工图设计 设计时间：20________年____月____日至20________年____月____日 会审时期：20________年____月____日 甲方对以上各阶段的设计如作修改，应向乙方补给相应的设计时间。 三.乙方的详细工作任务 1、概念设计，初步设计阶段 ·概念设计阶段 甲方将项目总体规划方面的情况告之乙方，乙方根据甲方确认的项目总体规划和甲方对景观设计的初步设想，开展概念设计，确立总体景观设计的主题，能够和项目总体规划有机的结合，内容如下： A)概念设计说明; B)总体景观设计概念分析图和组团分析图;
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
灯具买卖安装合同 合同编号： 签订地点： 发包方：以下简称“甲方” 承包方：以下简称“乙方” 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。 一、合同内容的金额：见附件清单。 二、交货时间、地点、方式： 交货安装地点为： 三、付款方式： 1、合同签订后 2、月天内付款 3、工程全部完工后 四、工程要求 工程质保期：从工程完工开始算不扣质保金。 五、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内; 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。 六、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量; 2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失; 3、工程质保期内有质量问题不可抗拒除外，乙方无偿维修。 七、甲方应履行责任
1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失; 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款; 3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收; 4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三 个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸 如以上问题的异议。 5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。 八、违约责任 违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。 九、不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方 通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行 或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 十、产品所有权 甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。 十一、合同附件 经双方签字盖章的产品技术图与合同配置不符处，以本附件为准; 甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书; 合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的 纪要，与合同具有同等法律效力。 十二、争议解决 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行; 如双方在合同履行 过程中发生任何争议;协商未果，由原告方所在地法院判决。 十三、合同生效 本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效; 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人：
设计合同范本 设计合同范本【范本一】：景观工程设计合同 工程名称：______________________ 工程地点：______________________ 合同编号：______________________ 设计证书等级：__________________ 发包人：________________________ 设计人：________________________ 签订地点：______________________ 签订日期：______________________ () 发包人（甲方）：_______________设计人（乙方）：_______________ 甲方委托乙方承担___________工程设计，工程地点为：经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1．2 国家及地方有关园林景观工程设计相关法规和技术规范。 1．3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：项目名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号 分项目名称 建筑规模 设计阶段及内容 费率 （元/m2） 估算设计费(元) 层数 景观面积(m2) A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板方案 初步设计
扩初设计 施工图 说明 景观设计面积=项目总占地面积-建筑占地面积-不需铺装设计的道路占地面积+建筑架空层需景观设计的占地面积。 第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 1 设计要求及设计任务书 壹 方案设计开始前 2 项目用地红线图、地形图 壹 方案设计开始前 3 项目管线综合图（供电、电讯、供水、排水、雨水及煤气管等管线定位和走向以及标高等） 壹 方案设计开始前 4 项目地下一层平面图及柱网图 壹 方案设计开始前 5 项目总平面图 壹 方案设计开始前 6 各栋建筑单体的平、立面图
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
编号：_____________ 灯具安装施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就所有灯具安装订立此合同，内容如下: 一、付款方式： 所用灯具安装完成，经甲方验收合格后，方可付款。 二、工程质保期：至（从工程完工开始算）扣质保金5%。 三、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内； 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。 四、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量； 2、工程质保期内有质量问题，乙方无偿维修。 五、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失； 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款； 3、产品运送抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收； 4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担
任何超期的诸如以上问题的异议。 六、违约责任 违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。 七、争议解决 1、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行； 2、如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。 八、、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 电话号码：电话号码： 年月日
六星新天地商业广场景观 设计合同 工程名称： 工程地点：深圳 合同编号：2013/006 发包人： 设计人： 签订日期：2013.09.01
六星新天地商业广场景观设计合同 发包人（甲方）： 设计人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担六星新天地商业广场园林景观扩初、施工图设计达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计范围及要求 2.1 设计范围: 红线内园林景观约 48500 m2范围内的园林景观扩初、施工图设计。(详见附件二） 2.2各园林景观，包括园林种植、硬质铺装及有关构筑物扩初设计（包括部分景观竖向分析图），施工图设计等。 2.3 乙方设计应严格按国家相关标准执行，在园林工程合理成本造价内达到相应的设计效果。 第三条甲方应向乙方提交以下资料及文件
以上图纸均附图一份及电子文件一份 第四条乙方应向甲方交付以下设计资料及文件
第五条计费原则 5．1设计面积：本工程园林景观扩初、施工图设计面积=红线内用地面积-建筑占地面积-市政道路面积,共45000平方米. 5．2设计费用： 本园林工程设计费人民币￥250000.00（含税）元（大写人民币贰拾伍万元整）5．3设计费支付进度详见下表
说明： 1、本合同生效后，各阶段设计费按累计比例结算支付。 2、各阶段图纸需经甲方书面审核确认（详附件1）后方可作为办理支付费用及结算依据，甲方在审核确认后7天内支付，否则乙方有权顺延下阶段设计文件提交时间。 3、乙方应发包人要求完成并提交部分区域设计成果，甲方根据乙方完成的工作量及设计阶段按相应比例向乙方支付设计费用。 4、设计成果提交后，甲方需于 5日内给予乙方反馈意见，乙方应就双方做出的共同的书面修改意见进行修改以达到相应的设计效果，设计修改的次数为两次，甲方以书面形式认可。如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以下时，则该次修改不计入修改次数内。如甲方要求修改范围内容在当期设计面积20%以上时，该次修改计入修改次数。当甲方确认图纸后再要求乙方修改图纸，则视为合同外内容，其费用另议。 5、本设计费含乙方配合完成现场施工指导服务３次的相关费用，（含初步设计、施工图图纸会审等服务，由于乙方在图纸表述上发生重要错误乙方必须到现场才能解决，所发生的服务不计入以上次数内）。超过３次后，甲方需支付额外的服务费用。具体费用由甲乙双方另行协商。 6、以上付款，乙方需提供国内有效的等值发票，否则甲方有权代扣代缴税款后支付。 7、如甲方要求乙方制作超出约定数量的图册，则视为额外服务，甲方承担超出数量图册的成本。 8、超出合同范围的的收费，乙方每月进行统计后可向甲方申请报销。甲方收到乙方的书面申请后十日内支付。 六、双方义务 6.1甲方义务： 6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时限性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期：年月日
夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费
灯具安装合同 合同编号： 签订地点： 发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。 一、合同内容的金额：见附件清单。 二、交货时间、地点、方式： 交货安装地点为： 三、付款方式： 1、合同签订后内付款元； 2、月日亮灯后天内付款元； 3、工程全部完工后日内付剩余款项，即元； 四、工程要求 工程质保期：（从工程完工开始算）不扣质保金。 五、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收 期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内； 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。 如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量； 2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、 规格、质量不符或损坏、遗失； 3、工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。 七、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成 的损失； 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款； 3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收； 4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应 在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。 5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。 八、违约责任 违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。 九、不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 十、产品所有权 甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得
电气照明安装及通信工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 工程名称:电气照明安装及通信工程 工程地点: 一、总则： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。 二、承包方式及范围: 1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。 2、承包范围：乙方承包电气照明安装及通信工程,工程内容包括:包工、包料（按施工图纸及乙方报价书所列电工材料品牌）、包运输。甲方不提供任何工具，一切工具均为乙方自带。 三、工程造价及结算方式： 1、本工程的电气照明安装工程承包方式及造价如下： a、本工程电气照明安装工程量按本工程电气照明施工图纸所列工程量 计算。 b、本工程电气照明安装工程分两部分，室内照明工程及站区照明工程。 c、本工程工程量为包死造价，金额为：（大写：元整）。 2、本工程的承包价是按验收优良为标准的(本单价包含10%优良奖金)，若验收结果为合格,则按该工程款的90%给乙方结算。 3、工程结算为包死结算，如发生以下几类情况必须由所管施工员签证，项目经理认可且注明原因，工程量方可结算：①已完成部位的变更返工；②施工管理人员原因造成返工；③承包范围外的工作。 四、付款方式： 1、在本合同签订后，乙方电工材料及人员进场后三天内, 甲方需向乙方支付工程预付款。 2、室内照明线路工程完成后，经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程进度款。 3、户外照明工程材料进场后甲方向乙方支付工程进度款。室内及户外照明工程完成后，经甲方及其他主管部门（监理、业主、质监站等）验收合格后一星期
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 灯具安装合同正式版
灯具安装合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 合同编号： 签订地点： 发包方： (以下简称“甲方”) 承包方： (以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。 一、合同内容的金额：见附件清单。 二、交货时间、地点、方式： 交货安装地点为： 三、付款方式：
1、合同签订后 2、月天内付款 3、工程全部完工后 四、工程要求 工程质保期： (从工程完工开始算)不扣质保金。 五、验收 1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内; 2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。
六、乙方应履行的责任 1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量; 2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失; 3、工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。 七、甲方应履行责任 1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失; 2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款; 3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收;
室外照明工程合同书 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方将室外照明工程委托给乙方承建。按照《中华人民共和国经济合同法》、国家工商行政管理局、建设部及有关规定以及本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，为明确项目内容和双方责任，本着相互协调、紧密配合、分工负责的原则，根据经济合同法律、法规的有关规定。就室外景观照明工程施工达成如下条款，供双方共同遵守： 一、工程名称：。 二、工程地址：。 三、工程范围及内容： 乙方负责整体灯光工程的设计、灯具及辅材的采购、管线敷设及灯具的安装、调整、调试。甲方提供大厦涉及灯光布置层的强电井内配电箱电源及配合、协调。 四、工程承建方式： 包设计、包施工、包材料、包维修、包安全、包效果。 五、工程总造价：人民币（大写）（￥元） 六、工程总造价依据： 效果图、预算书、施工图。 七、结算方式： 以人民币人民币（大写）（￥元）为总包价。
八、付款方式： 1、本合同签定后，甲方付给乙方总造价的 %预付款。 2、项目完成至50%，甲方付给乙方总造价的 %进度款。 3、待项目全部施工完毕并经甲方验收合格后，在七天内甲方付给乙方总造价的 %工程款。 4、留总造价的 %作为保修款，待壹年的保修期满后，在七天内由甲方付给乙方。 九、工程期限： 自合同签定乙方正式进场之日起天内完成。 十、如遇以下情况，经双方协商后，工期可根据实际情况作适当调整。 1、因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、雷雨、火灾、地震等）造成停工。 2、因意外停电8小时以上，影响施工。 3、甲方对设计方案提出修改，影响进度或增大工作量。 4、甲方不能按合同规定付款。 十一、双方责任： 1、甲方责任： （1）提供材料堆放场所和施工场所； （2）提供施工用水及电源； （3）按合同规定付款。 2、乙方责任： （1）开工前提供施工图壹套给甲方，完工后提交竣工图贰套给甲方。 （2）组织施工材料；
下李朗工业区升级改造项目景观设计任务书 编制单位： 深圳市梓盛发创意文化有限公司 二零一四年四月十八日
一、项目概况 1.用地概括及分析： 1、用地位置：本项目位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区 2、情况说明：本项目为龙岗区旧改项目，架空层上的景观设计上需控制 水体的规模和体量，商业街景观需控制硬质地面的比例，拆迁区景观尽量做生态的。 3、占地面积：总占地面积4.89万㎡，其中景观面积约为4万㎡。 4、场地现状：场地为水域及厂房改造。 5、气候气象：属亚热带海洋性气候。气候温和，雨量充足，日照时间长。常年主导风向为东南偏东风，平均每年受热带气旋（台风）影响4~5次。 6、水文地质：不详。 2.项目定位及风格 1、项目定位：本着以生态为核心，以项目分区的建筑风格为依据，突出绿色、文化、现代等主题，打造独特的小区景观项目。 2、风格定位：风格定位上必须与项目的总体规划保持一致。 二、设计依据 1、《下李朗工业区升级改造项目景观设计任务书》； 2、甲方提供的下李朗工业区升级改造项目相关图纸； 3、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。 三、项目基础资料 1、规划设计图纸 2、地形图
3、设计范围总平面图 4、其他必要的设计资料 四、设计原则 1、创新与特色的原则 2、经济性原则 3、整体的和谐统一原则 4、“以人为本”的原则 5、植物选择以当地为主和适合亚热带地区生长的原则 6、景观与总体项目规划相统一的原则 7、四季有景的原则 五、景观设计工作内容及目标 1.服务范围 项目全部用地红线范围内的整体景观范围。 2.服务内容及目标 服务内容包含现场踏勘、景观概念设计、景观方案设计、景观初步设计、景观施工图(施工蓝图分景观园建、绿化、水电、结构四大类别图纸)配合及审查、施工现场设计效果全程把控、项目总结。 1)基地踏勘及项目研讨会 合同签定后，乙方按项目计划赴基地进行基地踏勘和分析，明确甲方对于项目的市场定位，与甲方探讨项目的机遇与限制，并通过现场图示方式对项目的建筑整体规划、空间关系及不同用地之间的关系进行评估并提出建议。 目标：评估总图，适时地为建筑规划布局提出建设和意见，确保有一个良
xxxxxx项目 夜景照明工程 施 工 合 同 合同编号：xx-xx-CB（2017）合004 日期：2017年月日
目录
xxxxxx夜景照明工程施工合同甲方：福建xxxxxx旅游开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关行政法规等，并结合本工程的具体情况，将xxxxxx夜景照明工程承包给乙方。经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：xxxxxx夜景照明工程 2、工程地点：福州市xxxx镇 二、工程承包范围及内容 1、工程承包范围： 乙方承包内容包含但不限于：1）安装开关电源；2）负责安装开关电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设；3）负责灯具的安装及调试等；4）负责灯具设备及附属设备的提供等。 甲方的工程设计变更、设计通知等无论大小、复杂程度等，乙方应无条件接受施工。 2、工程施工内容：具体详见附件一《工程施工内容、工作界面及其 他说明》 三、工期要求和规定： 1、本工程总工期为 90 天（工程部确认）。若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成，则竣工日期顺延。
2、本工程竣工日期以乙方送交竣工报告和甲方收到有关部门出具的 验收通过并且达到竣工验收备案条件的日期为准。 3、施工中供电、供水部门正常停电、停水影响工期，招标人不作现 场签证，投标人应综合考虑该因素。 4、因安全、质量检查不达标，有关部门责令停工整改的工期不予顺延。 5、乙方采购的材料设备与设计标准及有关约定不符时，应按监理或 招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，因此延误工期不予顺延。 6、乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。 四、工程承包方式、工程造价和结算办法 1、工程承包形式： 本工程甲方采用包工、包料、包施工、包质量及安全、包工期、包 风险等，含税总价包干的方式承包给乙方施工。 本工程不允许转包和违法分包，如需分包应符合有关法律法规规定并经招标人同意。 乙方负责办理一切与夜景照明有关的验收等手续（简称交钥匙工程），其所有费用由乙方负责。 合同签订前，乙方交纳人民币 / 履约保证金，工程完成验收合格后退还（不计息）； 乙方签订合同后7日内，将施工组织设计方案及夜景照明施工工艺和进度计划提交甲 方审定。 2、合同价款： 、本工程为承包含税固定总价包干，总价人民币为万元（人民币大写：）。具体详见合同附件四《xxxxxx项目夜 景照明工程造价汇总表》。
灯具供货安装合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。 4、承包方式：包工包料。 5、合同工期： 供货日期：合同签订之日（预付款到账）起25天内运送到田方指定工地，即年月日前所有灯具运抵施工现场，?装并交验完毕。 6、产品质量：优质 7、合同价款： 优惠后总价（大写）：小写：元 以上价款为固定总价，包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。 第二条甲方工作 1、向已方提供货物存放地的约定：甲方提供现场货物存放地，乙方自行摆放、保管。 2、负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产 品质量进行抽查，对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。 3、做好合同执生过程中的相关协调工作。 4、指派作为甲方驻工地代表，负责对产品质量、进度等进行全面管理，并负责 办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。 5、甲方需协调相关单位，为乙方提供工作便利。 第三条乙方工作 乙方未能履行下述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。 1、未经甲方同意，不得将本工程转给第三人。 2、根据工程需要，提供和维修工程使用的灯具照明产品，负责因产品质量原因产生的安全 事宜，并承担相应费用； 3、指汽船派（电话）为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行， 按双方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方发出的指令组织指导施工，确保保质、保量、按期完成施工任务，解决由方负责的务项事宜。 4、遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规 定，按规定办理有关手续并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方。 5、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承但因自身原因违反有关规定造成的 损失和罚款。 6、遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》，严格按安全 标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育，随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 7、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货，随时接受甲方的检查检 验，为检查检验提供便利条件。
景观设计合同 工程名称： 工程地点： 甲方： 乙方： 【甲、乙双方名称必须是全称且与营业执照相对应，如为第一次合作单位，必须提供乙方资质文件并加盖乙方公章】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，结合本次设计服务的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分协商，特签订本合同以便共同遵守。 第一条设计依据 1、《中华人民共和国建筑法》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2、建设工程批准文件。 3、景观设计国家标准、规范及规程和地方规定的规范、标准。 4、甲方给乙方的委托书或设计中标文件； 5、甲方对本次设计任务的具体要求即甲方发出的《设计任务书》等提交的相关基础资料及文件。第二条项目概况
第三条设计范围、阶段与合理使用年限 1、设计范围：【填写本合同项下设计的全部范围】 2、设计阶段，详见下表，“√”表示本合同项下的设计范围。 注：每一阶段的设计内容均应根据甲方提供的该阶段设计任务书进行。 3、本合同全部工程使用年限为年。 第四条设计费用 1、设计费总费用：元（大写：元整），设计单价元/m2(景观面积)*m2。 此费用为完成承包范围内所有工作的全部费用，该费用包含乙方的设计费、办公、税金、乙方到甲方办公地、施工现场服务的差旅食宿费、服务费、咨询费和其他乙方在本合同项下工作的相关费用。 2、若乙方根据甲方要求完成概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计其中任何阶段的设计后，甲方提出颠覆性修改要求时，发生的费用双方另行协商。 3、若因甲方设计项目、规模、内容增加或因甲方提交的资料错误以致造成乙方增加、返工设计面积超过总面积的30%时，需增加的设计费双方另行协商；若甲方设计范围减少，设计费用按本条第一款相应单价核减。 3、若甲方对本身已书面确认的方案提出全面重新设计或整体改变使用功能则设计费及时间另行协商并签订补充协议 5、本项目甲方限额设计成本为元,乙方应严格按照甲方提供的限额设计成本及后期使用维护成本进行设计。在满足甲方设计品质、功能、要求等条件下，设计成果符合限额设计成本时，按原设计费支付；低于限额设计要求的，在原设计费的基础上，增加总设计费的5%至10%作为奖励；高于限额设计要求的，扣除总设计费的5%至10%作为惩罚，奖惩费用在最后一次付款时支付或扣除。
施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、工程内容：×××的电气照明、防雷工程。 二、承包范围及方式 1、承包内容：以上各子项的电气照明、防雷施工图所包含的全部内容。 包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。 2、承包方式：包工、包料、包安全文明施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 以实际开、竣工日期为准。 四、质量标准 工程质量标准：一次验收合格率100%。 五、合同价款 1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具） 2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。 3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整： （1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；
（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时； （3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更； （4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。 六、工程变更 （1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。 （2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件） （3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。 （4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。 （5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。 七、付款方式 1、主体施工阶段，每月按已完工程量的％支付进度款。 2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的 %；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的 %。 3、剩余5%的工程款为质保金。质保期为竣工验收后两年，质保期达到一年后支付质保金的 %，在质保期满后的天内全部付清。 4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。 八、甲方职责 1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。 2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；及时将设计变更等技术资料交乙方。 九、乙方职责 1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。 及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）
照明施工合同范本 篇一：照明工程承包合同 电气照明安装及通信工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 工程名称: 电气照明安装及通信工程 工程地点: 一、总则： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。 二、承包方式及范围: 1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。 2、乙方承包电气照明安装及通信工程,工程内容包括:包工、包料（按施工图纸及乙方报价书所列电工材料品牌）、包运输。甲方不提供任何工具，一切工具均为乙方自带。 三、工程造价及结算方式： 1、本工程的电气照明安装工程承包方式及造价如下： 本工程电气照明安装工程量按本工程电气照明施工图
纸所列工程量 计算。 b、 c、本工程电气照明安装工程分两部分，室内照明工程及站区照明工程。本工程工程量为包死造价，金额为：（大写：元整）。 a、 2、本工程的承包价是按验收优良为标准的(本单价包含10%优良奖金)，若验收结果为合格,则按该工程款的90%给乙方结算。 3、工程结算为包死结算，如发生以下几类情况必须由所管施工员签证，项目经理认可且注明原因，工程量方可结算：①已完成部位的变更返工；②施工管理人员原因造成返工；③承包范围外的工作。 四、付款方式： 1、在本合同签订后，乙方电工材料及人员进场后三天内, 甲方需向乙方支付工程预付款。 款。 3、户外照明工程材料进场后甲方向乙方支付工程进度款。室内及户外照明工程完成后，经甲方及其他主管部门（监理、业主、质监站等）验收合格后一星期 2、室内照明线路工程完成后，经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程进度
天棚灯具安装工程施工合同 甲方： 乙方： 工程内容：..楼道天棚照明灯具安装。 经双方充分协商，本着互惠互利的原则，双方共同自愿签订如下条款： 一，乙方依照甲方提供的图纸要求施工，本工程包工不包料，安装灯具、管材、线材、开关均由甲方提供。乙方确保天棚吊顶完工后安装、调试完毕，交付甲方验收和使用。 二，结算方式： 1、乙方安装楼道天棚灯具，包干价每层300元（大写人民币叁佰元整），一楼大厅及地下室天棚也按照标准层计价方式计算。共计. 层，合计大写人民币... 。结款以实际安装量计算。 2、甲方按乙方进度每月按时拨发进度款。 3、乙方施工完毕，甲方验收合格后，按实际安装工程量，一次性结清剩余安装费给乙方。 4、乙方在施工过程中，人为损坏灯具及电器设备等，按价赔偿给甲方，造成后果一切由乙方负责。 5、乙方施工所用工具等一切设施及生活费用，乙方自理。
三、乙方转包甲方本合同项下的业务，完全是合同关系，乙方自己组织人员施工，负责给施工人员支付报酬等。乙方所用的施工人员与甲方、建设单位等无任何劳动上、雇佣上的法律关系。在施工过程中所发生的人身损害和工伤事故等完全由乙方负责任。甲方和建设单位不承担任何责任。 四、违约责任 本合同甲、乙双方共同遵守，甲、乙双方任何一方违约，罚款壹万元人民币。 五、质保。 自甲方验收之日起半年内出现故障，甲方以电话方式通知乙方维修，乙方在接到电话俩个工作日内现场处理，若灯具故障，甲方提供材料更换，甲方支付人工费。 六、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字盖章后生效。 七、帐清本合同无效。 甲方：... 乙方： 代表：... 代表： 年月日