It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
电力低压线路施工合同简
易版
电力低压线路施工合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
甲方：
乙方：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈
锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装
工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时
水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预
算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原
120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换
240mm 临时电线路及配电柜
(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和
诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订
立本合同。对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条
=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：乙方：
法人(代表)：
日期：年月日
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
内部编号：AN-QP-HT258 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 电力线路施工合同通用范本
电力线路施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部
完工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规
低压临时用电供用电协议 Both parties join tly ack no wledge and abide by their resp on sibilities and obligati ons and reach an agreed result. 甲方：________________________ 乙方：________________________ 时间：________________________ 编号：FS-DY-20529 低压临时用电供用电协议 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 I 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 I 时请详细阅读内容。 供电方：**供电有限公司城北供电所 用电方： 因用电方原因，需临时搭线用电，为明确供用电双方 的权利和义务，根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规，经协商一致，签订本协议。
一、用电方临时搭线用电地址 用电方临时搭线用电地点： 供电方向用电方供电变压器台区为： 二、临时用电期限：自200年月曰时至200年月日时止； 三、用电性质：，执行电价为：元/度； 四、用电方用电负荷：；电能表计为： 五、电费结算方式：电费按临时安装的电能表电量乘以 协议规定电价进行结算，如属无表临时用电，则按下列办法之 一结算电费： 1实际使用电表计量的电量＞协议规定电价； 2、用电方用电功率（kw）＞实际使用小时数x协议规定电价； 3、临时建筑楼面浇注：结算电费=楼面面积x度/平方米（单位面积用电量）x协议规定电价； 六、用电方用电前须向供电方预交电费元，用电结束时多退少补； 七、产权分界点
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能
继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日
文件编号：TP-AR-L9466 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 电力低压线路施工合同 正式样本
电力低压线路施工合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算) 二、承包范围： 定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计
8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。 三、工程期限及质量 工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天; 工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。 四、甲方责任及权利： 协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。
合同编号：YT-FS-8500-18 低压临时用电供用电协议 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
低压临时用电供用电协议范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供电方: **供电有限公司城北供电所 用电方: 因用电方原因, 需临时搭线用电, 为明确供用电双方的权利和义务，根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等电力法规，经协商一致，签订本协议。 一、用电方临时搭线用电地址 用电方临时搭线用电地点： 供电方向用电方供电变压器台区为： 二、临时用电期限：自200 年月日时至200 年月日时止； 三、用电性质：，执行电价为：元/度；
四、用电方用电负荷：；电能表计为: 五、电费结算方式：电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算,如属无表临时用电,则按下列办法之一结算电费: 1实际使用电表计量的电量×协议规定电价； 2、用电方用电功率（kw）×实际使用小时数×协议规定电价； 3、临时建筑楼面浇注：结算电费 = 楼面面积×度/平方米（单位面积用电量）×协议规定电价； 六、用电方用电前须向供电方预交电费元，用电结束时多退少补； 七、产权分界点 产权分界点为用电方临时搭线与供电方低压线路临时搭接点处，搭接点至用电方电力线路及设施属用电方资产；搭接点以上至变压器线路及设施属供电方资产。附图： 注： 八、安全责任
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
低压配电工程承包合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、工程概况及承包方式： 1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程 2、工程地点：米脂县劳动服务科 3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、 验收。 4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表 和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理 供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验 及相关送电手续。 二、工程期限及质量 工程期限：合同签订后即开工； 工程质量：工程质量合格，保证用电正常。 三、甲方责任及权利： 1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程 进度的不良现象。 四、乙方责任： 1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密 切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，
概由乙方负责； 3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿； 4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据； 五、合同价款与付款方式： 1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工 程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）; 2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次 性付清所有工程款。 六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电 力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 时间：年月日时间：年月日
方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工 1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。 3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。 4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。 十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 身份证号码： 身份证号码：
电力线路施工合同范本 甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处 地址：廊坊市新华路80 号 联系人：某某 联系电话： 乙方：华北电网有限公司廊坊供电公司 地址：廊坊市新华路105 号 联系人：某某 联系电话：（自愿退股协议书） 丙方：廊坊明源电力工程有限公司 地址：廊坊经济技术开发区金源道 联系人：某某 联系电话： 传真： 开户银行：工商银行廊坊曙光道支行 帐号： 廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施实行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。 一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖
的高压输电线路实行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。 三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。 四、甲方的权利和义务 施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料； 负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新 建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的 合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线 路的杆塔基础养护工作提供方便； 4 、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。 五、乙方的权利和义务 1 、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的 停电工作； 2 、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路实行验收；对不 符合技术要求的迁改线路提出整改要求； 3 、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、 施工质量等实行监督和验收。 六、丙方的权利和义务 1 、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工； 2 、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工， 按照本协议约定的工期完成施工； 3 、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力 行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求； 1、 按照合同约定即时支付迁改线路所需工程费用； 2、 3、
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
编号：_______________ 高低压电力工程合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：
乙方： 结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，本着长期合作的意愿达成如下协议： 一、工程名称：甲方公司范围内的所有电缆、高低压柜等工程的维修、维护、安装、调试、定值输入等。 接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。 三、工程价款：根据工程实际进展情况结算（包含本工程施工所需的全部费用）。 四、施工工期：乙方在甲方规定的时间内竣工通电，供电手续完备。工程施工完毕，乙方必须 提请当地电力部门对本工程进行验收（验收合格），此费用由乙方承担。 五、使用材料要求：本工程必须按双方确认的施工材料要求施工，材料规格及材质必须符合国 家相应标准。 六、质量要求： 本工程必须经供电局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由 乙方承担。 七、工程保修期：工程保修期为两年。自工程经当地电力部门等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方验收之日另行起算两年保修期。 八、工程款支付：
水电安装劳务合同 甲方：代表(以下简称甲方) 乙方：代表(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电安装、消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点; (2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井; (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装; (4)室内照明灯具及开关预埋及安装; (5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装; (6)防雷接地安装; (7)消防仅做预埋; (8)弱电仅做预埋; 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式： 包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电预埋)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。 七、合同价款 本合同价款为人民币：50 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 7.1 由于本工程量较大，工期较长，计划采用分阶段支付劳务费; 7.2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的%; 7.3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的%; 7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的% 7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。 九、设计变更 因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。 十、材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。 2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。 十一、双方职责 1甲方职责 (1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 (2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。 (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
协议编号：LX-FS-A55090 电力线路施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电力线路施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守： 一、工程地点 场队。 二、工程性质 包工包料。 三、工程造价 四、施工期限 自本合同签订之日起，至年月日前全部完
工。 五、付款方式 工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款(税票由乙方提供)。 六、工程内容： 架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。 七、双方的权利和义务 1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。 2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。 3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
电力施工简易合同范本 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿ . 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥ . 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款； 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程
强电安装施工合同 篇一：强电工程施工合同 合同编号： 工程施工合同 工程地点： 甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 甲方（建设单位）： 联系人：联系电话： 乙方（施工单位）： 联系人：联系电话：工程（以下简称本工程），于年月日，由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定，甲、乙双方订立如下协议，望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称：工程； 2、工程地址： 3、工程内容：强电工程布线、线路测试、验收合格等； 4、承建范围：红线范围内强电系统设备及安装工程。 5、安装数量（暂定）：本项目内有总平方数为：平
方。 6、承包方式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量：根据设计图纸，严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工，工程 质量达到优良。 三、工期要求： 1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方书面通知为准。 2、竣工日期：按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式： 合同总价为：人民币正（￥：元）。 （1）、工程费的单价：元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的
所有税费等各种费用。 （2）、付款方式：1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的%； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一 个月后，再付总工程款的%。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移 交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。 五、甲、乙双方责任 （一）甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通； 2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线 平面图等相关资料； 3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场
文件编号：GD/FS-8386 （协议范本系列） 电力低压线路施工合同详 细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
电力低压线路施工合同详细版 提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 甲方： 乙方： 本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明： 一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条 =500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它：按订立的主合同执行。 备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方：乙方：
低压供用电合同 合同编号： 供电人： 用电人： 签订日期： 签订地点：
目录 第一条用电地址、用电性质和用电容量 (1) 第二条供电方式 (1) 第三条产权分界点及责任划分 (1) 第四条用电计量 (2) 第五条电价及电费结算 (3) 第六条计量失准及争议处理规则 (4) 第七条供电质量 (5) 第八条连续供电 (5) 第九条中止供电程序 (6) 第十条配合事项 (7) 第十一条质量共担 (7) 第十二条供电人不得实施为 (7) 第十三条用电人不得实施的行为 (7) 第十四条供电人的违约责任 (8) 第十五条用电人的违约责任 (9) 第十六条合同的生效、转让及变更 (11) 第十七条争议解决的方式 (12) 第十八条附则 (12)
第十九条特别约定 (12) 为确定供电人和用电人在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关规定，双方经协商一致，订立本合同。 第一条用电地址、用电性质和用电容量 1．用电地址： 2．用电性质 （1）行业分类： （2）用电分类： 3．合同约定容量为千瓦，该容量为用电人最大用电容量。 第二条供电方式 1．供电人向用电人提供380/220V交流50Hz电源，经以下变压器向用电人供电： (1) 公用变压器。 (2)公用变压器。
（3） 2．因电网意外断电影响安全生产的，用电人应自行采取电或非电保安措施。用电人若有保安负荷时，应自备应急电源，并装设可靠的闭锁装置，防止向电网倒送电。 （1）用电人自备发电机千瓦，闭锁方式为。 （2）不间断电源（UPS）千瓦。 第三条产权分界点及责任划分 供用电设施产权分界点为： 1. 2. 供用电设施产权分界点以文字和附图表述，详见《供电接线及产权分界示意图》（附件二）；如二者不符，以文字为准。分界点电源侧产权属供电人，分界点负荷侧产权属用电人。双方各自承担其产权范围内供用电设施上发生事故等引起的法律责任。 第四条用电计量 1．按照规定，每一受电点内按不同电价类别分别安装电能计量装置，其记录作为向用电人计算电费的依据。
电气安装施工合同范本 合同是社会生活中合作的双方或多方为保障各自的合法权益商量填写的一种文本，具备法律效应。下面是带来的是电气安装施工合同范本，希望对您有帮助。 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建设工程（电气）分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）： 根据《 * 合同法》、《 * 建筑法》和《 * 劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格: 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程结构：建筑面积约 M2。（以实际面积为准） 1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。
动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格： 18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工 1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载电力线路工程施工合同标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方 乙方 因甲方用电需要，根据中华人民共和国《民法典》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议 一、协议内容 1、临时安装1台变压器。 备注以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。 二、工期____日历工期本协议签订后，乙方应在____日内完成上述施工内容因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延。 三、质量标准 乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。 四、安全要求 在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。 五、质保 乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。 六、甲方的权利和义务 1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。 2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。 3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。 七、乙方的权利和义务 1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。 2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。 3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。 4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。 5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。 6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。 八、工程费用及付款方式 1、本协议审核预算费用整00元 2、付款方式乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。 3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。 九、其他 1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。 2、协议生效本协议从双方签字、盖章之日起生效。 3、协议份数本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份 甲方乙方 单位地址单位地址 法定代表负责人法定代表负责人 联系方式联系方式 签订地点签订时间