工程施工垫资协议
甲方(垫资方):___________________
住所:____________________________
身份证号码:_____________________
联系方式(手机):_________________
银行账户:_______________________
乙方(借资方):___________________
住所:___________________________
身份证号码:_____________________
联系方式(手机):_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公
正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:________________________________________
二、工程地点:________________________________________
三、工程项目:总建筑面积约__________平方米(_____栋楼)。
四、进场时间: 定于_____年_____月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_____天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约_____亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行_____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和
价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金_____万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
风险告知:垫资协议属于变相借款合同，通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定，自然人之间的借款未约定利息的，视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的，其利率不得高于法定限制。相关法律规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍;不允许计收复利。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章):
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日
垫资协议的保障手段
《土地他项权证》是土地产权登记机关颁发给抵押权人或者典权人等他项权利人的法定凭证。土地他项权证书由他项权利人收执。他项权利人依法凭证行使他项权利，受国家法律保护。
一、他项权利设定登记
1、《中华人民共和国城市房地产管理法》
2、《城市房地产抵押管理办法》
他项权利设定登记材料:房地产抵押申请表; 抵押人身份证; 夫妻关系证明(结婚证或户口簿)或未婚证明; 借款抵押合同; 房屋所有权证、土地使用权证; 房屋评估报告书或抵押物价值协议书; 委托办理的，受托人需提供本人身份证，并提供有法律效力的委托书。
二、他项权证注销登记
《城市房屋权属登记管理办法》
他项权证注销登记材料:他项权利注销申请表; 申请人身份证;他项权利证; 银行还款证明; 委托办理的，受托人需持本人身份证，并提供有法律效力的委托书。
垫资协议书 甲方（垫资方）： ________________________ 住所: ___________________________________ 法人代表： ______________________________ 琥系方式（手机）： ______________________ 乙方（借资方）： ________________________ 住所： __________________________________ 法人代表： ______________________________ 琥系方式（手机）： ______________________ 丙方（担保方）： ________________________ 住所： __________________________________ 法人代表： ______________________________ 联系方式（手机）： ______________________ 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为***************向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。 笫一条：借资用途
1?乙方向甲方的借资专用于乙方与笫三人 订的 ____________ 合同的**********,不得挪作他用，不得进行违法活动，更不 能随意侵占甲方的所贷款项； 2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方耒按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约贵任。 第二条：借资金额 乙方向甲方借资相当于人民币______________________元（大写：_____________________ ）, 借资期限为 ______ 月（肖一月一日到一月—FI） 第三条：垫资发放形式 甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方 第四条：还款资金来源及还款方式 1、乙方资金来源为________________________________________________________ 2、乙方还款方式为________________________________________________________ 第五条：三方贵任义务 （一）甲方的主要权利和义务 （1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但闵乙方原闵造成迟延的除外： （2）对甲方提供的有关个人资料予以保密： （3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件
垫资建房合同 甲方：乙方： 身份证号：身份证号： 甲方XXX将位于昆明市官渡区关上镇小街社区二组张居村54号的旧房拆除改建新房，为建房，双方在完全自愿的基础上，经充分协商，达成一致协议： 一、鉴于甲方目前无资金建房，甲方将上述住宅的改建事项发包给乙方，乙方承包垫资施工建五层半房屋； 二、双方议定房屋建筑按每平方米2560元计算（包括图纸设计费、建筑材料费、房屋装修费、施工人员工资及乙方应获利润等），房屋质量以一般私人房屋为标准； 三、旧房拆除的所有原料由乙方自主选择用于建新房，用不对房屋施工过程中的任何费用进行管理，所有耗资或节余均归乙方。 四、甲方负责办理张居村54号的旧房拆除改建新房（即乙方承建房屋）的一切合法手续。并负责协调房屋拆建过程中的四邻周边关系，协调施工过程中建筑材料的堆放场地、用水用
电的方便事宜。 五、在乙方施工期间，只要是因与甲方有关联的事件或责任妨碍了乙方正常施工，导致中途终止施工，甲方必须以2000元/平方米购买该建筑的地基，以每层15000元/平方米购买地基以上建筑。 六、房屋建成后十日内甲方一次性向乙方支付乙方垫资和乙方应得利润（即按实际建筑面积乘2560元/平方米）； 七、甲方如不能在上述期限内向乙方付款，则无条件以上述房屋及宅基地使用权抵付所欠乙方债务，乙方支付25万元人民币给甲方作宅基地使用费，乙方获得房屋所有权和宅基地使用权。 八、甲方将房屋所有权及宅基地使用权转给乙方后，若遇国家征收土地，所有征收补偿费全数归乙方所有，甲方有义务协助乙方获取上述补偿费。 九、甲、乙双方在开始履行了本协议后，甲方如有除违反第五条外的违约，还须向乙方支付万元违约金；乙方如有违约，向甲方支付万元违约金。 十、以上协议一经签订双方不得反悔，关于54号房屋的改造所发生的一切费用全由乙方承担。 甲方：乙方：
付款协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量?该数量必须经过甲乙双方共同确认?。乙方在每月 ?号前将发票寄 送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的 ?天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约 如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
三、对产品的其它约定： 展示柜单面喷塑费为： ??元 ㎡，冷柜单面喷塑费为： ??元 ㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费： 元 套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为 天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。 四、对付款方式的规定： 付款方式采取：每月货款的 ??为现金或银行转帐支票；另 ??的货款为银行承兑汇票。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议自甲乙双方签字盖章后生效?传真件有效?。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期：
垫资服务协议书 甲方(出资方)：有限公司，法定代表人： 通讯地址：，联系电话。乙方(借款人)：，身份证号： 通讯地址：，联系电话。鉴于： 1.乙方拟向购买牌商品小汽车壹辆，车架号为：，该车辆乙方购买的总价款人为人民币元（大写：圆整），乙方申请甲方垫资，垫资总额不超过乙方购买该车价款的60%，乙方已经付清其余40%购车款。 2.该车辆委托甲方从省市区（县）路号将该车辆运送到 省市区（县）路号，预计送达时间年月日之前。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方平等充份协商，自愿达成以下垫资服务协议： 一、垫资事项 1.1甲方同意为乙方此次购车需求提供垫资服务，垫资金额为人民币(小写)_________________(大写)_______________。 1.2 乙方同意向甲方支付垫款利息人民币(小写)_________________(大写)_______________。 二、运费 该车的运费为人民币(小写 ) (大写 ) 。 三、滞纳金及违约金 3.1该车辆到达上述目的地后，乙方应立即支付甲方上述垫资款及运费。如有延期，但每延期一天，甲方有权利按垫资款和运费总金额的千分之三向乙方收取滞纳金。 3.2乙方延期付款超过15天的，属于乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方按照垫资款和运费总金额的30%支付违约金。 3.3甲方逾期支付垫资款和运费的，乙方有权扣押该托运车辆。 3.4本协议签订后，甲乙双方均应严格遵守，如有违约，违约方应向守约承担违约责任，并赔偿守约方追究违约方责任而支付差旅费、公证费、律师费、调查费等费用。 四、保证及违约责任 3.1 乙方保证：向甲方提供的个人资料真实有效，乙方个人及家庭除银行房屋贷款外无其他债务纠纷，经济纠纷，资产被查封，乙方拥有该车辆的所有权，该所有权不存在争议等。 3.2 若乙方不能偿还甲方所垫付的全部垫资款、利息及运费的，乙方愿意接受甲方所在地当地法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担，甲方也可凭本协议及已垫资凭证向甲方所在地人民法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。 五、争议处理 在本协议履行过程中，如果有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。 六、通用事项 5.1 其他约定：。 5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 5.3 本协议自甲、乙双方签字后立即生效。 甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）： 年月日年月日
篇一：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲：(以下简称甲) 乙：（以下简称乙） 依照《人民国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则， 经甲、乙双友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称：东鼎臣广场 二、工程地点：上分线以东、发展大道以北 三、工程结构：框剪结构 总建筑面积约约6万平米。 四、进场时间： 定于 五、承包式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以的全部 容）本工程不得分包、转包。 六、承包容： 工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量： 执行现行的有关施工规及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价：执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算； 5、材料价格确定，甲乙双共同考察市场，确定材料质量和价格由乙组织购进，甲在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 1、本工程先由乙垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲违约责任，乙所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时，甲按有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日，乙先付给甲履约保证 金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲对乙公司进行考察（公司、工地等），待甲考察结束认可后，甲会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲在30日返还给乙剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲责任及义务
垫资协议书范本【标准版】 垫资协议书范本【标准版】 甲方(垫资方)：_______________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 联系方式：_____________________________________ 地址：_________________________________________ 统一社会信用代码：_____________________________ 乙方(借资方)：_______________________________ 法定代表人：___________________________________ 身份证号码：___________________________________ 联系方式：_____________________________________ 地址：_________________________________________ 统一社会信用代码：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：第一条：借资用途 乙方与_____________有限公司签订有买卖合同，乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大，现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购
建设工程施工承包垫资协议书 Agreement on advance payment for construction contract of co nstruction project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建设工程施工承包垫资协议书 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：总建筑面积约平方米 （栋楼）。 四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算；
委托付款协议书范本 委托方：_________（以下简称甲方） 受托方：_________（以下简称乙方） 甲方有意愿参加政府采购活动，依照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，对甲方进行信用认证及评估事宜，达成如下协议： 第一条合同中所涉基本定义 1．政府采购供应商：是指具备下列条件，并有意愿参与政府采购的生产、服务的法人或其他组织。 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律，行政法规规定的其他条件。 2．信用认证：是指对政府采购供应商所提交之证明其合法身份和信用状况的基本资料（如：工商登记、税务登记）的核实和甄别。 3．信用评估：是指乙方在供应商合法身份及信用状况认证的基础上，依据供应方所属行业及在行业中的地位，公司管理，经营状况，财务结构等一系列指标体系，就其在政府采购活动中的履约能力和履约意愿提供的专家意见或观点。 4．信用等级：按上述指标体系的不同标准，对信用评估结果划分出的不同级别，并用特定符号标示。 5．政府采购合格供应商：_________对拟参加中国各级政府采购的中国供应商进行征信调查，并运用国际先进的信用评价技术，按照严格，统一的标准化程序，根据其履约能力和履约意愿及责任能力进行科学，合理，公正的评价，达到一定信用等级并被赋予一定标识的供应商。 第二条委托内容
甲方委托乙方按照本合同约定，为甲方参与政府采购活动进行信用认证及评估。 第三条认证评估费用及付款时间，方式 1．认证评估费用：人民币_________圆整。 2．支付时间：自本合同签订之日起_________个工作日内到达以下乙方指定账户。 3．支付方式：银行转账。开户名称：_________；开户行： _________；帐号：_________；行号：_________。 第四条甲方的权利义务 1．按照资料清单要求及时提供相关资料，如因提交资料不全或不符或不及时，给认证评估结果带来的一切后果，将由甲方自行承担； 2．确保资料的完整性，并承诺提交资料的真实性，若因真实性等所有资料原因而产生的一切后果（包括但不限于法律后果）均由甲方自行承担； 3．积极配合乙方的相关工作，包括但不限于认证、评级过程中的质疑、访谈、实地勘察等等； 4．接受乙方的评级方法及评级结果，以及根据变更事项和跟踪评级后对已经获得的信用等级的修正； 5．在评级结果有效期内，就将会影响信用评估及评估结果的重大变更事项及时知会乙方； 6．接受乙方对“政府采购合格供应商”的关注，宣传和推广，包括但不限于网站公示、媒体宣传、黄页等； 7．及时支付认证及评估等其他费用； 8．在处理委托事务时，因不可归则于乙方的事由使乙方受到的损失，甲方应予赔偿。 第五条乙方的权利义务 1．自甲方付款到达乙方指定账户后开始开展工作； 2．按照客观、公平、公正的原则，对甲方进行认证，征信； 3．在承诺认证的基础上，对甲方参与政府采购的履约能力及履约意愿进行综合评价，赋予相应的信用等级； 4．承诺对委托方提供之商业秘密进行保密。
委托垫资解押和再贷款协议书 NO: 甲方（委托方）： 乙方（受托方）：_临沂吉美房地产营销策划有限公司（以下简称：吉美房产）在平等互利，诚实信用的原则下，经双方友好协商，就乙方为甲方的抵押房产出资还贷问题，即甲方委托乙方办理“垫资解押和再贷款”业务达成如下协议： 第一条：甲方解押标的范围 甲方位于的房产(铺面)，房屋产权证号：字第号。（土地使用权证号：字第号）。 第二条：甲方委托乙方垫资解押及费用支付方式 ⒈甲方为了将其名下抵押房产（铺面）还贷街押，特向乙方借款人民币元（￥元），用于偿还其用本合同第一条标的范围之抵押房产（铺面）在银行抵押贷款后尚欠银行余下的贷款；乙方同意以垫资方式借款给甲方偿还其银行余下欠款（借款具体金额以乙方到抵押行替甲方还款当日银行出具的本息单据为准），甲方同时委托乙方办理解押及注销房产抵押登记手续。. ⒉代理费支付方式 ⑴甲方按实际垫资额的%向乙方支付垫资解押及注销抵押登记代理费，预计该费用为人民币元（￥___________元）。 ⑵在协议签订当日，甲方向乙方支付代理保证金人民币元（￥___________元），在乙方完成委托事项时甲方即一次性付清代理费人民币元（￥______元），保证金可冲抵代理费。 ⑶完成委托事项所需费用预计为人民币元（￥元），根据实际需要，按支出凭据向委托人报销，无票据的，按委托人事先同意支出的费用报销。如实际发生费用与原预计金额不符的按多还少补方法处理。 ⑷上述酬金以_____________(转帐或现金)结算。 第三条：甲方应向乙方提供以下证件（需提交的打“√”） 甲方应提供： ⒈房产证明（房产证□，若无房产证的须提供购房合同、备案证明及购房发票□） ⒉土地证明（土地证□，如无土地证的须提供土地证发票□） ⒊身份证明<包括共有人>（身份证□、军官证□、护照□、其它□） ⒋户口簿<包括共有人> □ ⒌婚姻状况证明（包括结婚证□、离婚证□、法院判决书□、未婚证□） ⒍收入证明□ ⒎评估报告□ ⒏装修合同□、装修单位资质证□、装修预算清单□。 以上证件均须提供原件，如有关部门须补充其它证件的，甲方应及时配合乙方办理。
工程垫资合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1．合同文件适用的法律、法规和标准、规范 1．1适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。 1．2适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。 2．合同文件组成及解释顺序 2．1合同条款及合同附件 2．2补充合同（协议）书 2．3中标通知书、投标书及其附件 2．4标准、规范及有关技术文件 2．5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件
2．6施工图纸及设计要求 2．7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2．8有关会议纪要 2．9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。 3．资质验证：乙方资质情况（详细填写） 3．1资质证书号码：_____________________________________ 3．2资质许可范围：_____________________________________ 3．3发证机关：_________________________________________ 3．4复审有效期：_______________________________________ 3．5甲方查验原件的人员及时间：_________________________ 3．6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。 3．7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。 4．工程概况 4．1工程名称：___________________________________________ 4．2工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 个人代付款协议书
编号：FS-DY-66923 个人代付款协议书 甲方(付款方)： 乙方(委托付款方)： 双方本着自愿、平等的原则，达成以下代付款协议。 1、乙方委托甲方向收款方：支付货款，收款人开户银行为: ，金额：元(大写：元整) 2、甲方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够及时准确支付款项。 3、乙方提供收款方信息有误或因其它原因未能支付相关货款所造成的损失、纠纷，由乙方自行承担。 4、乙方对委托付款金额有异议，可向收款人进行查询。甲方对收费金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。 5、以下事项发生变更时，乙方应及时以书面形式通知甲方。 (1)收款人名称;
(2)收款人开户银行及账号。 因乙方未能将变更情况及时通知甲方，甲方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的，甲方不承担任何责任。 6、双方对本协议的规定发生争议时，应本着互让互利的原则，通过协商解决;协商无效，可向人民法院提出诉讼请求。 7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。 8、本协议如与国家新颁布的法律、法规、规定抵触，以国家新颁布的法律、法规、规定为准。 9、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时，停止该项委托付款业务。 甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 Foonshion创意设计有限公司 Fengshun Creative Design Co., Ltd
合同编号：YT-FS-8752-15 个人代付款协议书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
个人代付款协议书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托方) ：A 乙方(代收代付方)：B 甲乙双方经友好协商，双方本着互惠互利、共同 发展、公平合理、权利义务相一致的原则，就乙方为 甲方提供代收代付货款一事达成如下一致条款，以便 双方恪守： 一、由于乙方没有开通电子商务结算系统，无法 及时安全代收代付货款，乙方已开通电子结算系统， 故甲方委托乙方代理甲方代收代付货款。 二、鉴于乙方为甲方提供代收代付货款的劳务服 务工作，经双方协商一致，甲方同意乙方按代收代付 货款的( 1%-40元封顶)收取劳务费(包括银行间结算 手续费在内)。如果在协议履行期间遇到银行上调结算 手续费，甲方应付乙方劳务费按银行上调手续费比例
相应调整。 三、乙方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。 四、甲方保证委托乙方代收代付的货款为合法生意发生的款项，甲方不得委托乙方代收代付违法款项。否则发生问题由甲方承担法律责任，与乙方无涉。 五、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入公司帐户，则该款项均视为货款。乙方须按双方约定于货款到账的天支付。 六、乙方收到的货款涉及到税务问题，由甲方独自承担，乙方无涉。 七、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。 八、本协议履行期间为三年： 自20xx年12月1日始至20xx年12月31日。本协议到期前30日，如甲方仍需乙方提供代收代付劳务服务，应另行与乙方签订代收代付货款协议书。 九、甲方委托乙方代收代付货款服务提供相关信
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 付款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量 （该数量必须经过甲乙双方共同确认）。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。 如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解 释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。 三、对产品的其它约定: 展示柜单面喷塑费为：8.5元/讹，冷柜单面喷塑费为：8.5元/nf,此两种产品的整套结
算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费：元/套。甲方的产品毛胚饭金由饭金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的 一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚饭金送到乙 方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。 四、对付款方式的规定： 付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议白甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期：
工程垫资协议书范本 篇一：建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方：(以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则， 经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称：东方鼎臣广场 二、工程地点：上分线以东、发展大道以北 三、工程结构：框剪结构 总建筑面积约约6万平方米。 四、进场时间： 定于 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部 内容）本工程不得分包、转包。 六、承包内容：
工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。 八、工程质量： 执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价：执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算； 5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：
1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证 金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
付款协议书范本(简约版) 甲方(开发商) 乙方： 因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元(代扣税费及管理费后为______元)，委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。 二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方帐户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下帐户： 开户名： 开户行： 账号： 三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性;否则，()所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。 四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方帐户，只要乙方按约将款项转入__________公司帐户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。 五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。 七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。 甲方(签章)：乙方(签章)： 年月日年月日
立书人： _______________________(以下简称甲方) _______________________(以下简称乙方) 双方就甲方向乙方订购产品/服务时议定甲方付款条件如下： 一、双方同意付款方式为□月结;□交货。 二、双方同意当月_________日为结算日，结算自此日前 _________个月，乙方交货予甲方指定交货地点或提供甲方另需求性服务所产生费用之全部应付帐款。 三、双方同意付款型态为□现金;□支票;□汇款 (1)采现金付款者，甲方同意于货到收现。 (2)采支票付款者，甲方同意于货到付票期_________日之票据予乙方。 (3)采汇款付款者，甲方同意于货到_________日内，汇入乙方指定之帐户。 (4)采月结付款者，甲方同意于当月_________日支付票期 _________日之票据予乙方。 四、甲方给付乙方款项之方式为□乙方派员收取;□回邮寄回;□汇入帐户。 由乙方派员收取时，需携带证件□无;□收款章;□发票章;□大小章。 五、是否需要乙方按月邮寄对帐单□yes;□no。 六、其它约定事项 (1)甲方同意于付款时同时交付乙方付款明细。 (2)若甲方支付客票(非甲方本人所开立之支票)，需由甲方于支票背面背书。
编号：_____________ 建设项目垫资合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方: 为加快推进和保障房地产开发有限公司棚户区改造项目的进度，确保项目前期资金的 准备充分，甲方经过股东及公司董事会决议并决定，根据国家有关法律、法规和政策，本着诚实信用、互惠互利的原则，就乙方垫资建设项目，经友好协商达成本协议。 一、项目概况 1、项目主体为棚户区改造，项目所在位置 2、项目建设内容以甲方提供的设计图纸及方案为准。征地、拆迁补偿安置费用由乙方先行垫付 部分资金，该部分资金在乙方进场后计入工程承包保证金。工程开工后以建筑承包合同各项约定 为准。 二、垫资方式 1、为了加快推进棚改项目的进一步实施，由乙方前期垫资用于拆迁前期保障资金，金额 万元。 2、乙方在本协议签订后日内将商定垫付部分一次性打入甲方指定账户。 3、甲方承诺收到乙方款项后，项目的建设工程部分交由乙方承包建设，具体承包价格结算以及 项目实施，按照建筑承包合同执行。 三、垫资期限 1、甲方承诺本项目自收到乙方款项起，个月内，保证图纸设计完毕，拆迁进场，尽快推进项目建设招投标各项事宜。 2、因不可抗力导致不能如期顺利推进的，如需相应顺延，在取得乙方同意后，垫资部分按照银
行贷款同等档次计算利息。按月付息，直至招投标阶段结束。 第2页共3页
3、甲方在与乙方签订本协议后，不在与其他建筑公司签订建设项目协议，乙方持本协议有优先权。 四、附则 1、本协议未尽事宜由双方签订补充协议解决。 2、本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方有法律约束力。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）：日期：乙方（盖章） 乙方代表（签字）：日期：
建设工程施工承包垫资协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目：总建筑面积约____ 平方米（____栋楼）。 四、进场时间：定于____年__ 月底前（以进场通知书为准）。 五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。 六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。 七、施工工期： 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为____ 天。 八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约____ 亿元人民币。 十、结算方式和计价标准： 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。 4、施工措施费按取费标准的60%计算； 5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。 7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式： 1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。 十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金__万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。 十三、甲方责任及义务 1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平，提供材料堆放场地。 3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。 4、负责协调施工期间的各种外界干扰。 5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。 6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
代付款协议书范本 精品文档 代付款协议书范本 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面学习啦小编给大家带来代付款协议书范文，供大家参考! 代付款协议书范文一甲方: 乙方: 甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守: 一、对乙方开票的规定: 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定: 乙方向甲方提供铺底资金付款方式:既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支 1 / 11 精品文档
付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约最新付款合同范本最新付款合同范本。如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。 三、对产品的其它约定: 展示柜单面喷塑费为:8.5元/?，冷柜单面喷塑费为:8.5元/?，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费:元/套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。 四、对付款方式的规定: 付款方式采取:每月货款的50%为现金或银行转帐支票;另50%的货款为银行承兑汇票 五、其他规定: 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及 2 / 11 精品文档 时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁最新付款合同范本合同范本。 六、协议生效: 本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。