BIM合同要求
14.1承包人应无条件服从及配合发包人在本项目上实施的项目信息化管理工作，并为此按发包人信息化管理的要求配备足够的人员、计算机和网络设备以及相关软件，费用含在合同报价中。
14.2本项目将实行“BIM”信息化管理模式，建立建筑信息模型，利用数字技术包括CAD、可视化、参数化、GIS、精益建造、流程、互联网、移动通讯等表达建设项目几何、物理和功能信息以支持项目生命周期建设、运营、管理决策的技术、方法或者过程。施工承包商在项目开工前应制定适合本项目标段的“BIM”信息化管理实施方案，报送监理单位及业主单位审核通过后实施，相关费用包含在合同报价中。
14.3 BIM应实现的功能（不限于）
（1）与三维地理信息系统（3D GIS）联合应用，针对车辆段的区域内需要管理的各类建筑和设施建立三维GIS系统平台，并建立所需要管理的建筑物和设施的空间模型和数据信息，为需要监测的参数建立传感系统并在平台内展现。最终提供由BIM生成的3D GIS 成果，并交付运营部门。
（2）施工过程实现运用BIM建立室内外管线模型，并进行三维管线的碰撞检查及提交综合管线节点3D图示。承包人在室内外管线及接触网基础施工前，须应用BIM技术进行三维管线的碰撞检查，向监理及发包人提交碰撞检查报告，并对碰撞检查中出现冲突的节点予以解决后方可进行室内外综合管线与接触网基础的施工。
（3）实现基于BIM的三维虚拟施工，通过BIM技术结合施工方案、施工模拟和现场视频监测，大大减少建筑质量问题，安全问题，减少返工和整改。
（4）对材料进场实现信息化监控、使用数字化条条形码记录施工项目主要材料的进出场情况，并在BIM系统上实时显示。
（5）基于BIM模型的文档管理，将文档等通过手工操作和BIM模型中相应部位进行链接。对文档的搜索、查阅、定位功能，并且所有操作在基于四维BIM 可视化模型的界面中，充分提高数据检索的直观性，提高相关资料的利用率。当施工结束后，自动形成的完整的信息数据库，为工程管理人员提供快速查询定位。
文档内容可包括：
勘察报告、设计图纸、设计变更
会议记录、施工声像及照片、签证和技术核定单
设备相关信息、各种施工记录
其他建筑技术和造价资料相关信息
所有信息化数据实现云存储，分级按权限共享
14.4车辆段及停车场工程BIM技术应用需求
本项目自合同签订至项目竣工移交全过程，以车辆段（停车场）工程施工承包商为主体，引入BIM（建筑信息模型）技术及信息管理平台，为工程参建各方（监理、施工承包商、设计、业主等）开展日常项目管理工作提供有力的辅助工具。针对车辆段（停车场）工程施工承包商在施工准备、施工过程、竣工验交等环节，利用BIM技术进行施工管理的具体要求如下：
14.4.1 BIM技术应用的主要工作内容及目标
14.4.1.1 负责搭建以云端（分散式）数据储存系统为支撑的信息管理平台及多用户协同管理平台，实现项目管理全寿命周期内的信息数据的同步及共享。并负责视频会议及通信系统的搭建及维护。
14.4.1.2 负责各专业设备、材料BIM模型的建模工作。
1)负责地面临时场地相关建筑物的规划及建模（包含管理用房区、材料加工区、材料堆放检验区、大型设备转运过渡区、场内道路、地面管道开挖区域等），利用BIM技术杜绝地面临时场地相关建筑物的反复拆装、倒边等情况。
2)负责车辆段（停车场）所有建（构）筑物、站场的建模工作。
3)负责上述第2）点约定的范围内所包含的所有专业相关设备及材料的建模工作；包括但不限于：通风空调、给排水及消防、气体灭火、低压配电及照明、BAS、FAS、建筑装修、电梯、通信、信号、供电、接触网、轨道、安防、绿化等。
4)由车辆段（停车场）工程施工承包商负责将第1)~3）点约定的各专业施工计划融合到车辆段（停车场）工程总体施工组织设计中，为车辆段（停车场）工程总体施工组织设计的可视化及编制WBS奠定基础。
14.4.1.3 负责利用项目管理软件，结合BIM模型及各专业、各工序的WBS，实现施工组织设计（含专项施工方案）的可视化，并可按照日、周、月、季度等细度对可视化施工组织设计进行细分，进一步保证施工组织设计的精细化及可执
行性。
14.4.1.4 负责利用协同管理平台，开展施工阶段的安全管理、质量控制、进度控制、投资辅助管理，以及施工管理全寿命期内的资料归集、管理工作。
14.4.1.5 负责施工人员区域管理系统的搭建及维护，运用于安全文明施工的控制与管理，实现施工区域化作业票管控（含场内施工人员的作业区域控制，准入人员的授权，场内作业人员的数据统计等功能）。
14.4.1.6负责按业主要求实现工程的一体化、数字化移交，移交内容包括但不限于：车辆段（停车场）整体模型（含车辆段（停车场）工程施工阶段整合模型及车辆段（停车场）工程竣工整合模型）、数字化所有设备及材料模型（含属性及非属性信息）、信息管理平台（含数据资料库、设备及材料模型库）。
14.4.2 BIM项目团队要求
14.4.2.1车辆段（停车场）工程施工承包商应组建专门的BIM技术团队，由项目总工或项目副经理任团队负责人。
14.4.2.2 BIM技术团队的人员要求：
1)每个车辆段（停车场）配备不少于10名专职的专业BIM工程师，负责该项目BIM模型的建模及日常维护工作（模型信息更新、录入、统计、导出报表、系统维护）；BIM工程师需熟练运用Autodesk、Bentley 、Dasault等公司的BIM 相关软件。
2)每个车辆段（停车场）配备不少于5名车辆段（停车场）工程施工各专业的工程师（可由各专业工程师兼任）配合BIM工程师完成相关工作。
3)每个车辆段（停车场）配备不少于3名数据库工程师，负责模型后台数据库的建立、更新、维护，数据库与信息管理平台的对接以及全过程信息管理平台的搭建及维护。
4)每个车辆段（停车场）配备不少于2名网络工程师，负责在线路中心基地与车辆段（停车场）项目部之间建立通讯网络，搭设视频会议所需设备，负责数据储存及共享平台的建设及维护。
14.4.2.3 车辆段（停车场）工程施工承包商在合同签订后30天内提交适合本项目的BIM技术应用及信息化管理实施专项方案，经监理及业主审核后实施。
14.4.3 BIM相关系统及设备软、硬件要求
车辆段（停车场）工程施工承包商应配备能满足本项目BIM技术应用、信息
管理平台、视频会议、分布式数据储存及共享需求的电脑设备、个人终端和网络传输构架。
承包商在各车辆段（停车场）项目部均应设置独立的BIM机房，各车辆段（停车场）的独立BIM机房的房间面积均不少于36平米，并设置独立空调，确保机房室温控制在电脑等设备运行最优室温。
承包商需配置二维码相关制作和使用等设备。承包商需在安全帽中配置RFID芯片，在施工现场制定地点布置芯片读取器和数据传输等设备。
14.4.4 BIM技术应用具体工作内容及要求
车辆段（停车场）工程施工承包商应按照上述“一、BIM技术应用的主要工作内容及目标”，分阶段完成各专业BIM模型建模，后台数据库建设、跨区域的数据储存及共享网络架构建设、施工管理全过程信息平台搭建（含施工人员区域管理系统）等各项工作。具体工作内容及要求如下：
14.4.4.1施工前准备
1) 由车辆段（停车场）工程施工承包商根据设计单位提供的车辆段（停车
场）建筑图、结构图、车辆段（停车场）工程施工蓝图、各专业相关深化图纸完成包含车辆段（停车场）所有建（构）筑物的建模工作以及施工地面临时场地布置（标注征地、借地、退地区域）的建模工作。
2) 由车辆段（停车场）工程施工承包商利用3D激光扫描技术配合传统测量技术，完成限界检查区域的测量工作。
3) 由车辆段（停车场）工程施工承包商根据各专业设备、材料供应商提供的设备（含内部零部件）外轮廓尺寸图、设备装配图、零件图、部件图、设备及零部件照片等相关资料、完成各专业设备及材料基础模型的建模工作。设备模型颗粒度应与运营维护可更换的最小单元相一致，为后期设备运维系统的接入提供基础条件。设备及材料的相关关键参数及信息（含生产厂家、生产日期、合同价格等）由车辆段（停车场）工程施工承包商录入相对应的模型中。
4) 在车辆段（停车场）框架模型内完成上述各专业设备、材料、管道的整合，形成车辆段（停车场）整合模型，并进行第一次管线碰撞分析（碰撞的输入规范由车辆段（停车场）工程施工承包商负责汇总及输入），统计出设计错误清单，提交图纸会审会议讨论决策。并将图纸会审会议中决策的设计修改反映在车辆段（停车场）整合模型中，经第二次碰撞分析验证无误后，形成车辆段（停车场）施工设计模型，并导出二维施工图。
5) 由车辆段（停车场）工程施工承包商负责按照施工工艺及质量管理体系两种维度编制相应的WBS，以实现施工工艺及质量管理分别进行虚拟建造。
6) 由车辆段（停车场）工程施工承包商负责实现施工组织设计、专项施工方案的可视化（4D虚拟建造），并利用可视化的便利，连同监理、设备供应商、业主进行集中会审，对施工全过程的管理重、难点、安全风险点、可优化工序和工期的环节进行挖潜和梳理，形成切实可行的施工组织设计，并将总体施工组织设计拆分成日、周、月度、季度计划，并根据日计划编制工作包，下发至各施工班组。同时从总体施工组织设计中梳理出设备到货计划需求，由监理敦促承包商落实。
7) 车辆段（停车场）工程施工承包商利用BIM模型实现对施工人员的工序可视化技术及安全交底。
8) 车辆段（停车场）工程施工承包商应充分利用车辆段（停车场）施工设计模型，减少各类材料的施工现场加工作业量。
9) 车辆段（停车场）工程施工承包商负责施工管理全过程信息平台的开发及建设，实现该平台与业主一体化平台的对接，同时该平台将作为各级管理人员参与工程管理重要的工具及该项目一体化、数字化移交的重要组成部分。授权人员可通过该信息平台进行信息的填报、查询、导出报表等工作。该信息平台应包括：集成交付模块、设备及材料信息管理模块、设备运维知识库模块、应急处理支持模块、档案资料模块等。
10) 车辆段（停车场）工程施工承包商负责利用网络分散式同步储存、查询系统满足远程信息的串联（例如按业主要求与远程车站的中心基站串联等）。负责布置视频会议及通信（含有线及无线网络通信）系统的建设及维护，实现项目管理全过程的信息传递。同时车辆段（停车场）工程施工承包商在施工现场按业主要求提供无线网络接入热点，为现场管理人员就地信息的上传及下载提供软、硬件基础。
11) 车辆段（停车场）工程施工承包商负责施工人员区域管理系统的建设及维护，通过施工现场准入授权、车辆段（停车场）内设置权限检查热点等手段，实现施工人员作业区域的限定，超区域报警提醒，进场人员的资质审查，进出场人员统计，上报等功能。
12) 车辆段（停车场）工程施工承包商应按照附件2中所列的二维码相关要求以及业主下发的设备、材料编码相关要求，对乙供设备及材料粘贴二维码，实现设备及材料到货、安装、调试、整改的各环节跟踪。
14.4.4.2 施工实施
1) 安全管理
动态跟踪施工风险点的开放及闭合，并与可视化的施工组织设计进行对比、分析、纠偏。车辆段（停车场）工程施工承包商负责编制重要工序的3D模拟，用于进场施工人员的技术及安全交底。同时利用施工人员区域控制系统，实现进场施工人员的动态管理，及施工人力投入的定期统计。可按业主要求将视频监控系统接入模型，在模型中指点视频监控头并获得实时监控画面。
2) 进场材料质量控制
车辆段（停车场）工程施工承包商负责利用施工管理全过程信息平台对进场设备及材料进行质量控制，进场设备及材料的相关合格证明文件及时录入信息平台。
3) 施工质量管理
车辆段（停车场）工程施工承包商负责利用施工管理全过程信息平台实现对现场施工质量的控制管理。由监理人员针对现场的施工质量问题进行拍照上传记录，跟踪整改，并与验交阶段的遗留整改问题进行比对，作为对车辆段（停车场）工程施工承包商及监理的考核指标。在BIM模型中建立数字化签章验收功能，通过数字签章，进行监理、施工、设计等单位在BIM模型中对检验批、分部工程、分项工程、单位工程的电子化验收。并可以从信息平台中导出符合国家、省、市的规范验收表。
4) 施工进度管理
车辆段（停车场）工程施工承包商负责动态跟踪可视化施工组织设计（4D 虚拟建造）的实施情况，对于设备、材料到货情况进行预警，同时利用二维码扫描，将现场情况与计划进行对比、分析及纠偏，实现施工进度控制管理。
5) 设计变更管理
由车辆段（停车场）工程施工承包商将设计变更反映至BIM模型中，驻地监理负责对BIM系统模型和数据库进行施工阶段全过程的设计变更管理。
6) 施工调试管理
施工调试阶段，由监理组织承包商对完成单机调试的各专业设备进行记录，并由承包商将相关数据（数据包括调试时间、调试的相关数据、调试人员名字、监理人员名字等）录入BIM模型中，由监理单位进行确认。监理单位可以随时从BIM模型中的数据库导出设备的调试情况统计表，设备调试情况统计表将作为设备功能验收的支持材料。
7) 投资管理
车辆段（停车场）工程施工承包商以设备、材料模型中所连接的合同单价为基础，结合施工组织设计的可视化，统计月度、季度、年度完成的投资工程量。
14.4.4.3工程验交
1) 车辆段（停车场）工程施工承包商针对BIM模型的移交内容包括：
a)车辆段（停车场）工程施工阶段整合模型
对于设备模型的内部零部件进行了简化，其模型颗粒度与设备到货的颗粒度一致，满足跟踪设备到货、安装、调试进度的需求；
b)车辆段（停车场）工程竣工整合模型
在车辆段（停车场）工程施工阶段整合模型的基础上，对于设备模型进行了细化（保证设备内部零部件颗粒度满足表达运维阶段设备最小可维护单元的要求）。同时，对于设备运维阶段无需关心的内容，如：土建结构及墙体等进行简化。
2)车辆段（停车场）工程施工承包商负责从车辆段（停车场）施工设计模型中导出归档资料，并进行整理，实现工程实体与归档资料同步完成。
3)由车辆段（停车场）工程施工承包商负责利用3D模型及后台数据库，二维码等手段，实现设备、材料“入库单”、“出库单”、“现场安装清单”、“退库清单”、资产移交清单“的匹配。
4)由车辆段（停车场）工程施工承包商负责将包含施工过程中全部设计变更的车辆段（停车场）3D模型转化成二维竣工归档图电子版，并在数据库中建立施工、竣工图纸查询功能。
5)对涉及到本项目的所有甲、乙供设备、材料的3D模型进行分类、整理，形成设备、材料标准模型库，提交项目集成服务商归档。
6)车辆段（停车场）工程施工承包商负责将车辆段（停车场）竣工模型（含模型后台数据库）、信息平台等整体内容向业主进行数字化移交。
14.4.4.4项目管理全过程通用要求
车辆段（停车场）工程施工承包商、监理、集成服务商、设备供应商、业主等参建各方将施工管理过程中产生的所有资料（含扫描件）在项目实施的各个阶段动态导入车辆段（停车场）3D模型中。由车辆段（停车场）工程施工承包商负责建立并维护后台数据库，对所有数据实现规范化管理。
B I M合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
篇一：bim招标文件(业主方) 目录 投标邀请书 ...............................................................................................................................- 1 -第一章投标须知 .....................................................................................................................- 2 - 第二章合同条款 ................................................................................................................... - 10 - 第三章目标要求..................................................................................................................... - 19 - 第四章评标办法..................................................................................................................... - 19 - 第五章投标文件格式 ............................................................................................................. - 23 -投标邀请书 致：______________________： 一、xxx项目就三维建筑信息模型(bim)咨询服务单位进行国内公开招标，接到本 通知书的各投标人持本通知书到领取招标文件。 二、请投标人接到本招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条 件、格式、条款，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。 如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。 三、招标人(招标代理机构)将按本招标文件投标须知确定的时间、地点开标，投标 人的法定代表人(或委托代理人)应准时出席，否则视为弃权处理。 代理机构：有限公司 地址： 联系人： 电话： 传真： 电子邮件： 帐户名称： 第一章投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 1、工程概况和招标范围 1.1 工程项目说明 1.1.1 工程名称： 1.1.2 建设地点： 1.1.3 工程概况： 1.1.4 资金来源：自筹。 1.2招标范围： 本项目包括：（项目概况及采用bim的工作范围描述），共个建筑单体的bim建模、 机电综合管线深化和优化、内装修设计配合、机电施工指导、模拟与分析，提供与现场一 致的竣工三维建筑信息模型及后期相关咨询服务。 2、招标人 2.1名称： 3、投标人条件 3.1、投标申请人具有独立的法人资格及与拟投标工程相应的营业执照（年检合格）， 企业财务状况良好； 4.2、投标申请人必须提供近三年(2009年1月1日以来)与本次招标规模类似工程 bim咨询服务项目两个以上（包括两个）； 5.3、本项目不接受联合体投标； 6.4、投标申请人应遵守国家有关的法律、法规和政策等，具有良好的银行资信和商 业信誉。
A.1.1 江西省某普通国省干线公路改建工程案例参照版 BIM+信息化管理云平台 技术咨询服务合同 甲方：__________________________________________ 乙方: __________________________________________ 一.总则 甲方关于××工程中所需BIM技术应用工程项目，经乙方以（文件编号）竞争性谈判文件进行竞争性谈判。经谈判小组评定乙方为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。 双方同时就“××工程”BIM技术应用事宜，协商一致，签订本合同。 二.技术咨询服务项目范围 范围：一级公路共××公里，其中桥梁××座××米，中桥一座××米，涵洞××道。 三.合作原则 本合同的订立是甲方对自身项目管理的需求做了充分规划，就项目的建设实施、持续服务等有关问题达成的协议。乙方提供“云BIM信息化管理云平台”为甲方的“××工程”项目进行信息化管理工作，并提供完整的项目技术服务工作。 四.服务内容 1.整个合同周期承担BIM实施的主要工作和责任，组建完整可靠的BIM专业管理团队，协调组织相关分包单位及设备材料供应单位完善BIM模型及模型建筑信息，确保最终提交给业主的模型真实准确并与竣工情况一致，达到LOD400等级标准。 本工程BIM实施拟达到的目标： 2.乙方及关联方为甲方培养专业技术团队，在甲方的要求下为甲方及关联方提供一次现场服务。 3.乙方及关联方根据甲方提交的内容，为甲方及相关方配置××平台的项目、合同、用户、流程等技术服务。 4.乙方及关联方为甲方，根据甲方的要求为甲方设计和制作各种层级，业务的报表、台账和其他项目成果，包括不限于包括不限于，清单，变更，材料，调价，计量支付，结算报表和台账等内容。 5.乙方以账户的形式为甲方提交服务成果。 6.甲方根据乙方及关联方提供平台账户，进入平台查阅，打印和导出服务成果。 7.在乙方及关联方为甲方提供现场服务之外，乙方还为甲方提供的免费服务方式包含：现场解决、电话、EMAIL、远程协助的方式向甲方提供的技术服务支持，具体方式应根据实际问题得到解决来确定。 8.乙方及关联方承诺：本合同涉及到的服务内容升级，在乙方优化过程中，甲方有权优先享有使用权，包括不限于，清单，变更，材料，调价，计量支付，结算报表和台账等内容。
编号：_____________ BIM战略合作框架协议 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
一、合作背景 众所周知，BIM在国内正在逐渐被认可与应用，特别是近年来在国内工程建造行业高速发展的背景下，BIM已经在国内一些大型工程项目中得到积极应用，涌 现出很多成功案例。随着现代科技的发展，3D与网络信息技术深入影响并决定着大众的生活：影视传媒、移动通讯、互联网、物联网。对建筑设计和工程建设行业而言，影响行业未来发展的则是BIM。从2003年3D参数化建筑设计技术进入中国至今已有8年。随着BIM技术的逐步成熟，其最终也被行业所接受。2008年是BIM在国内使用推行的分水岭，之前是设计公司主动使用以攻克项目难点；之后因奥运会等国际盛会依次召开，市场需求和行业发展的结果催生了大量公建项目，高端业主寻求可持续设计的整体设计、管理、运营的解决办法，开始把目光投向BIM平台。工程项目三维化已经是不可逆的趋势，公司在道路桥梁以及官网的3D参数化设计已经有成功的产品，在市政领域的基于BIM化的设计已经有相关底层的产品。十三五规划中指出，加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。 二、合作宗旨 1、双方确立互为战略合作伙伴关系，深度合作时间为期三年。 2、双方在合作中建立的互信与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。 3、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。 4、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。 三、战略合作方式和内容 1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队对合作内容进行定期交流。 2、双方合作内容甲乙双方战略合作的具体内容（包括但不限于以下内容）： （1）互动交流。甲乙双方高层定期会晤，就国家产业政策、行业动向进行充分沟通交流。 （2）业务合作。甲乙双方在业务上不能单方面满足客户需求时，对方应给予业务上的技术指导和帮助。 （3）技术合作。甲乙双方在生产过程中遇到技术难题，无法单方面攻克时，对方技术人员尽最大力度给予技术支持。 四、期限、费用及付款方式 1、协议有效期年，自年 _____ 月 _____ 日起 至年月日止。 2、甲方向乙方支付合作费用三年人民币（大写）. （￥ _______ 元）。 3、支付方式：合作期内甲方向乙方每年支付人民币 ______ 万元，具体支付时间 为每年月日以前支付当年费用。 五、甲乙双方的权利和义务
杆建设工程项目 BIM顾问服务合同 甲方：二 乙方:二____ 合同编号：* 2018.5.15 委托方（甲方）：兰 受托方（乙方）：兰
委托方二（以下简称“甲方”）与受托方二（以下简称“乙方”）本着平等自愿、互利有偿、诚实守信的原则，根据中华人民国相关法律法规的规定，双方经友好协商一致，甲方聘请乙方就**工程项目进行BIM顾问咨询服务，有关事项达成如下条款，以共同遵守执行： 一、项目概况 1.1项目名称：**建设工程项目 1.2项目地址：省县 1.3项目规模：1640 2.04卅 1.4项目特点：本项目占地面积4811.2卅，总建筑面积为1640 2.04讥地上3层（局部6层地下（局部一层），建筑高度20.65m,框架结构，抗震设防烈度：六度，属于多层丙类厂房，合理使用年限为50年。 二、服务容 2.1服务阶段 乙方负责提供本工程下列第cBIM技术应用的咨询服务。 a、设计阶段 b、招投标阶段 c、施工阶段 d、运维阶段 2.2实施准备 2.2.1 乙方为甲方提供BIM系统软件及账号使用权。乙方依据甲方需求，针对项目实际情况部署项目BIM系统，提供以下系统软件及账号交由甲方使用： 2.2.2乙方为甲方提供BIM培训服务。包括制定详细的BIM系统培训计划和方案并组织培训, 使甲方管理人员及相应技术人员具备独立、熟练管理和使用BIM系统的能力。 2.3施工阶段
2.3.1乙方为甲方提供建模服务。乙方依据甲方提供的设计图纸等二维图纸数据，创建」建、钢筋、?钢结构、给排水、消防、暖通、电气等专业BIM模型（不含电线、电 管等对管线综合排布基本不影响的容）。 2.3.2乙方利用创建的模型对图纸进行反查，提前发现图纸问题，提升设计质量，对发现的相关图纸问题提交报告，且通过BIM模型协助甲方对图纸进行部会审。 2.3.3乙方根据碰撞检查筛选碰撞容，对可优化解决的提出整改方案，不能优化解决的汇总报告由甲方组织专业设计人员决策。 2.3.4乙方运用BIM模型对各楼层进行净高检查，完成管线综合优化后对管线排布及净高做进一步分析，出具净高检查报告。 2.3.5乙方运用BIM技术对模型进行材质渲染，在建筑物中进行漫游画，直观展示建筑情况。 2.3.6乙方依据已签认的设计变更、洽商类文件和图纸对施工图模型进行同步更新，同时负 责根据工程的实际进展，完善模型中在施工模型中尚未精确完善的信息，以保证模型的最新状 态与最新的设计文件和施工的实际情况一致。 2.3.7乙方为甲方提供BIM竣工模型及相应的工程量清单协助工程结算。 三、服务标准 3.1服务标准
第四章合同条款及格式 目录 第四章合同条款及格式 (1) 一、工程概况 (2) 二、服务阶段 (2) 三、服务内容 (2) 四、人员配置和职责 (2) 五、服务期限 (3) 六、服务质量标准 (3) 七、甲方的权利和义务 (3) 八、咨询单位的权利和义务 (4) 九、服务费计算和合同价 (4) 十、合同款支付 (5) 十一、合同价款调整 (5) 十二、合同变更和终止 (5) 十三、违约和追溯 (5) 十四、合同争议处理 (5) 十五、知识产权 (6) 十六、保密条款 (6) 十七、关于咨询服务质保期 (6) 十八、签订时间和合同生效 (7) 十九、合同份数 (7)
甲方：******* 咨询单位： 为实现建筑信息模型技术（以下简称BIM技术）在工程中有效应用，依据《合同法》等法律法规，参考相关标准规范，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：_____工程 2.工程地点： 3.工程规模：_____m2，投资_____元 4.工程特点：（对工程规模、高度、结构形式、技术要求等进行描述） 二、服务阶段 咨询单位负责提供本工程 ***** BIM技术应用的咨询服务。 三、服务内容 咨询单位根据甲方授权提供如下咨询服务： 详见招标文件“第二章 1.6 咨询服务内容及要求” 四、人员配置和职责 咨询单位应当按照项目BIM应用需要配置本项目的 1 名项目负责人（即BIM技术负责人）和BIM技术工程师 9 名。人员应当承担有关岗位的职责，并具备相应的能力。项目负责人和BIM技术工程师应当在相应的成果文件上审核并签字。人员到岗符合项目实际的需要。 具体人员名单见下表：
基于BIM的建筑工程施工合同管理研究 发表时间：2018-03-28T09:54:29.200Z 来源：《基层建设》2017年第34期作者：王玮[导读] 摘要：近年来随着我国建筑业的发展，施工科学技术水平的不断提升，项目自身的规模逐渐扩大，结构越来越趋于复杂化。 寰球工程项目管理（北京）有限公司北京市 100101 摘要：近年来随着我国建筑业的发展，施工科学技术水平的不断提升，项目自身的规模逐渐扩大，结构越来越趋于复杂化。施工合同管理在工程项目管理领域中所占地位至关重要，管理效果将直接影响工程项目能否正常运行，并且与项目的经济效益密切相关。本文首先运用文献研究法和理论分析法，对BIM与建筑工程施工合同管理的相关基础理论进行了梳理，分析了BIM在建筑工程施工合同管理中的适宜性；其次，对目前我国建筑工程施工合同管理的现状及存在问题进行分析研究，阐述了BIM在建筑工程施工合同管理中的应用价值关键词：施工合同管理；BIM；建筑工程 前言 BIM技术的出现和应用，给管理工作创造了便利，有利于各项施工顺利进行，确保施工效果和工程质量。本文重点对BIM的建筑工程施工合同管理进行分析。 1BIM技术的概念与特征 1.1概念 BIM是建筑信息模型的简称，最早出现于上世纪70年代，在建筑管理工作中发挥了重要作用。目前，随着技术的创新和发展，BIM技术不断改进和完善，对各项活动开展产生重要影响。尤其是在建筑施工管理管理领域，该技术的应用更是为其带来了全新变革，有利于促进管理水平提升，更好满足施工需要，对提升建筑施工效益也产生了积极作用。 1.2特征 作一项重要的技术措施，BIM技术不仅使用方便，效率高，而且还具有可视化、操作简单等特征，因而在建筑施工中得到越来越广泛的应用。建筑施工现代化管理过程中，应该严格落实各项管理措施，把握每个细节，并遵循BIM技术操作流程，进而为建筑施工创造条件，促进安装工程建设取得更好的效益。 2建筑工程施工合同管理概述 2.1工程施工合同管理的内容 不同阶段的施工合同管理内容不同，对于承包方来讲，施工合同管理分为两个阶段：合同形成阶段和合同履行阶段。施工合同形成阶段合同管理内容主要包括调查项目概况、项目风险研究、编制投标文件、拟定合同条款、合同条件谈判、合同审查和合同签订。施工合同履行阶段合同管理内容主要包括成本管理、质量管理、进度管理、变更管理、索赔管理、风险管理以及档案管理等。 2.2工程施工合同管理的特点 （1）管理周期长随着经济的发展速度越来越快，规模较大的建设项目日益增多，一个项目可以达到几年甚至更长时间的建设期，而施工合同管理贯穿于项目的整个建设周期。在施工合同长期的履行过程中时间就成为永恒的不确定因素，影响着项目的目标。施工合同管理是一个持续时间长的管理过程。 （2）管理动态性工程项目不同于一般的工艺产品，其结构复杂性和变化多样性导致施工合同履行期中会受到各种不确定因素的干扰，影响因子多，例如内部环境包括设计变更、目标变动等，外部环境包括国家出台新的工程建筑领域内法律、法规和标准。合同管理者要根据具体情况，对合同的履行工作进行实时监控，制定合理的计划，及时调整施工合同的管理措施，以实现合同管理的目标。因此，施工合同管理是一个连续的动态管理过程。 3BIM在建筑工程施工合同管理中的适宜性 建筑工程施工合同管理是对建设工程进行全方位、全过程的动态管理过程，传统的施工合同管理方法和技术上的局限性，导致诸多施工合同管理问题的出现，已不能满足建筑工程施工合同管理的需要。在建筑工程项目中引入BIM应用，可以建立一个信息集成与管理平台，项目参与方在不同阶段、不同专业之间都可以使用统一标准的信息，进行的信息交流与共享，实现信息交流的无缝衔接。在BIM信息集成与管理平台之上，各参与方可在早期介入工程项目当中，基于BIM的可视化和模拟性，可以对工程进行仿真性模拟；然后制定合理的计划目标，在实施过程中，将工程项目的实际值与目标值进行动态对比分析，对项目保持动态的合同管理监督与控制，从全面的角度合理地控制和管理各个阶段和各个专业之间的合同管理工作，从而达到建筑工程项目整体合同目标最优。基于BIM的建筑工程施工合同管理的工作内容，既包括传统的施工合同管理内容，又增加了BIM应用的支持。BIM在建筑工程施工合同管理中的应用涵盖了工程合同管理阶段的全过程，BIM应用通过模型中统一的信息关联性特点，实现BIM信息平台上的模型信息与施工合同管理中繁冗复杂信息的整合，达到信息集成与统一共享的目的。 4BIM在建筑工程施工合同管理中的应用价值 4.1实现施工合同管理过程中信息传递与共享优势 众所周知，施工合同管理工作过程中需要大量的信息数据支撑。传统模式下，各参与方之间信息的传递和共享主要以纸质文件方式呈现，纸质文件具有审批流程复杂、存储方式繁琐和管理效率低下等问题。来自各参与方、各专业、各阶段等复杂且不同类型的信息，给施工合同管理工作过程中信息的整理、传递和共享带来了极大的挑战。 BIM是一个完整的信息数据模型，以三维数字技术为基础，集成了项目从概念设计到运维拆除整个全生命周期的全部信息数据，包括建筑物的质量信息、进度信息、成本信息等。利用计算机网络技术构建的BIM平台实现信息的共享，能够有效地简化信息的存储方式，提高信息传递的速率，降低信息传递过程中延误的风险。信息以数字化的方式进行共享和传递，能够有效地避免信息审批流程繁琐，减少传统纸质文本的信息交流成本，降低信息传递过程中丢失的可能性。BIM模型中信息的关联性，减少了数据信息重复录入的繁琐工作，保证信息的准确一致性。 BIM通过构建模型信息平台，基于数字支撑，把不同阶段，不同专业的信息完整高效的衔接起来，实现该工程建设项目的所有信息的自动储存、分类、汇总、搜索与提取，确保该工程建设项目的所有信息在传递及共享过程中快速、顺畅。只有这样，才能解决施工合同管理工作中的信息管理问题，使得信息管理的工作效率得以提高。
2.2咨询服务内容： 1）本次建筑信息模型咨询服务主要目的是解决工地现场实际问题，减少现场签证和变更，节约成本，缩短工期，将竣工资料录入建筑信息模型，便物业的维护管理。 2）根据业主提供的全套施工图纸，完成本项目指定空间的建筑及结构的建模，提供建筑及结构的碰撞报告及优化建议； 3）完成本项目指定空间机电管线系统的建模，提供碰撞报告及优化建议；
4）完成指定空间的机电管线施工图深化设计，并提供模型； 5）室内装修吊顶与机电管线分析，进行吊顶空间优化。 ）竣工后根据业主提供的竣工图纸及资料，完成指定空间的物业竣工三维建筑信息模型，并提供培训，以方便物业维护与管理。 7）建模空间及竣工模型建模空间区域下表 2.3咨询服务进度要求：
1）拿到施工图纸45 天后，完成地下室的结构，建筑，并提供碰撞报告和优化建议； 2）拿到施工图纸 70 天后，完成地下室的机电管线建模工作，提供碰撞报告和优化建议；85 天后完成地下室机电深化设计图纸及模型，并对施工单位进行交底； 3）拿到施工图纸60 天后，完成地上部分指定区域的结构、建筑建模工作，并提供碰撞报告和优化建议； 4）拿到施工图纸 90 天后，完成地上部分指定区域的机电管线深化设计，提交碰撞检查报告，优化建议，全部建筑信息模型及机电施工图深化图纸，对施工单位进行交底。
5）工程完工，取得业主提供的完整施工竣工图纸及竣工资料后，90天后完成指定区域的物业竣工三维建筑信息模型。6）提供物业竣工三维建筑信息模型后30天内，提供软件培训及模型使用培训。 2.4提交成果要求： 1）提交BI M成果 2）提交相关的检查报告，优化建议，以及施工图深化设计图纸； 3）设计单位修改后，进行后期修改，直至最终完成施工并提交施工后的最终BI M成果
编号：_____________ BIM战略合作框架协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
一、合作背景 众所周知， BIM在国内正在逐渐被认可与应用，特别是近年来在国内工程建造 行业高速发展的背景下，BIM已经在国内一些大型工程项目中得到积极应用，涌现出很多成功案例。随着现代科技的发展，3D与网络信息技术深入影响并决定 着大众的生活：影视传媒、移动通讯、互联网、物联网。对建筑设计和工程建设行业而言，影响行业未来发展的则是BIM。从2003年3D参数化建筑设计技术进入中国至今已有8年。随着BIM技术的逐步成熟，其最终也被行业所接受。 2008年是BIM在国内使用推行的分水岭，之前是设计公司主动使用以攻克项目难点；之后因奥运会等国际盛会依次召开，市场需求和行业发展的结果催生了大量公建项目，高端业主寻求可持续设计的整体设计、管理、运营的解决办法，开始把目光投向BIM平台。工程项目三维化已经是不可逆的趋 势，公司在道路桥梁以及官网的3D参数化设计已经有成功的产品，在市政领域的基于BIM化的设计已经有相关底层的产品。十三五规划中指出，加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。 二、合作宗旨 1、双方确立互为战略合作伙伴关系，深度合作时间为期三年。 2、双方在合作中建立的互信与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。 3、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。 4、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。 三、战略合作方式和内容 1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队对合作内容进行定期交流。 2、双方合作内容甲乙双方战略合作的具体内容（包括但不限于以下内容）：（1）互动交流。甲乙双方高层定期会晤，就国家产业政策、行业动向进行充分沟通交流。 （2）业务合作。甲乙双方在业务上不能单方面满足客户需求时，对方应给予业务上的技术指导和帮助。 （3）技术合作。甲乙双方在生产过程中遇到技术难题，无法单方面攻克时，对方技术人员尽最大力度给予技术支持。 四、期限、费用及付款方式 1、协议有效期年， 自年月日起 至年月日止。 2、甲方向乙方支付合作费用三年人民币（大 写）（￥元）。
BIM技术应用服务 合同编号：×××号合同协议书 甲方： 甲方代表: 乙方： 乙方代表：
合同协议书 甲方：××× 乙方：××× 现因工作需要，依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将该工程的建筑信息模型（BIM）技术应用交予乙方完成。为明确双方权利、义务，充分发挥优势互补，双方在自愿、平等、诚信基础上，经充分协商，达成以下协议，以资双方共同遵守。 一、服务工作内容及服务费构成 经双方友好协商，确定服务工作内容如下，具体要求详见清单附件一。服务费明细如下： 数量以甲方书面通知要求乙方提供服务，并且通过甲方书面验收合格后为准。工程特效视频制作（含宣传视频）制作时长以甲方书面通知且以实际发生为准进行结算。 1.总额暂定为：×××元，大写：，实际每项结算金额，按单价×经甲
方确认实际发生数量计算，结算总价为单项结算金额累加。 2.以上所列费用包括但不限于BIM建模费、修改费、效果图费，配合技术交底、方案汇报、服务配合、交付竣工BIM模型及资料入库、差旅费、税金等完成此服务合同所需的一切直接、间接等全部服务费用，甲方不再额外支付其他费用。 二、进度要求 乙方应当按照双方共同确定的进度计划表要求进行本合同项目的技术服务工作。 三、乙方服务工作及成果要求 1、BIM服务成果需符合×××要求，以及符合甲方的要求。 2、乙方应在合同履行期间，需提供驻场服务，驻场人员由乙方根据服务项
目确定，并至少安排2人，由甲方提供食宿并承担费用，所提供的技术服务项目，达到甲方要求后，方可退场。 四、甲方需提供的资料 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应在满足乙方工作进度的情况下，提前向乙方提供工程相关资料，包括但不限于下列事项： 五、合同总额和支付方式 1、每项服务工作计价原则：以甲方验收合格并经甲方确认的工作数量为准，其单价按双方商定的服务单价执行。工程数量：清单中数量为暂定量，最终结算数量以乙方实际完成并经甲方验收、确认为准，未经甲方签认工程量，不予计量结算。 2、付款方式：在每项服务工作完成，并完成甲方结算流程后，乙方凭发票、结算单到甲方财务部办理结算付款手续，甲方在乙方提交发票、结算单后30个工作日内向乙方支付相应工作量的价款。 3、新增项目的单价，双方另行约定结算价格。 4、发票的开具：乙方在结算完成后，价款支付前，向甲方提供每次结算金
篇一：bim招标文件(业主方) 目录 投标邀请书 ............................................................................. ..................................................- 1 - 第一章投标须知 ............................................................................. ........................................- 2 - 第二章合同条款 ............................................................................. ...................................... - 10 - 第三章目标要求.............................................................................. ....................................... - 19 - 第四章评标办法.............................................................................. ....................................... - 19 - 第五章投标文件格式 ............................................................................. ................................ - 23 -投标邀请书 致：______________________： 一、xxx项目就三维建筑信息模型(bim)咨询服务单位进行国内公开招标，接到本 通知书的各投标人持本通知书到领取招标文件。 二、请投标人接到本招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条 件、格式、条款，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。 三、招标人(招标代理机构)将按本招标文件投标须知确定的时间、地点开标，投标 人的法定代表人(或委托代理人)应准时出席，否则视为弃权处理。 代理机构：有限公司 地址： 联系人： 电话： 传真： 电子邮件： 帐户名称： 第一章投标须知 一、投标须知前附表 二、投标须知 1、工程概况和招标范围 1.1 工程项目说明 1.1.1 工程名称： 1.1.2 建设地点： 1.1.3 工程概况： 1.1.4 资金来源：自筹。
BIM战略合作框架协议
xxxx股份有限公司成立于1992年，专业从事计算机软件的开发，服务于工程类CAD设计领域和城市信息化建设领域，在全国范围内现有用户单位几千家，在业界享有较高的知名度和影响力，与国内的很多科研、设计单位、协会、学术团体、著名公司及政府部门都保持着良好的合作关系。现为河南省软件协会的常任理事及美国Autodesk 公司授权开发商(ADN成员)和授权培训中心(ATC)。 一、合作背景 众所周知， BIM在国内正在逐渐被认可与应用，特别是近年来在国内工程建造行业高速发展的背景下，BIM已经在国内一些大型工程项目中得到积极应用，涌现出很多成功案例。随着现代科技的发展，3D与网络信息技术深入影响并决定着大众的生活：影视传媒、移动通讯、互联网、物联网。对建筑设计和工程建设行业而言，影响行业未来发展的则是BIM。从2003年3D参数化建筑设计技术进入中国至今已有8年。随着BIM技术的逐步成熟，其最终也被行业所接受。2008年是BIM在国内使用推行的分水岭，之前是设计公司主动使用以攻克项目难点；之后因奥运会等国际盛会依次召开，市场需求和行业发展的结果催生了大量公建项目，高端业主寻求可持续设计的整体设计、管理、运营的解决办法，开始把目光投向BIM平台。工程项目三维化已经是不可逆的趋势，鸿业公司在道路桥梁以及官网的3D参数化设计已经有成功的产品，在市政领域的基于BIM化的设计已经有相关底层的产品。十三五规划中指出，加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。 二、合作宗旨 1、双方确立互为战略合作伙伴关系，深度合作时间为期三年。
2、双方在合作中建立的互信与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。 3、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场。 4、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。 三、战略合作方式和内容 1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队对合作内容进行定期交流。 2、双方合作内容甲乙双方战略合作的具体内容（包括但不限于以下内容）： （1）互动交流。甲乙双方高层定期会晤，就国家产业政策、行业动向进行充分沟通交流。 （2）业务合作。甲乙双方在业务上不能单方面满足客户需求时，对方应给予业务上的技术指导和帮助。 （3）技术合作。甲乙双方在生产过程中遇到技术难题，无法单方面攻克时，对方技术人员尽最大力度给予技术支持。 四、期限、费用及付款方式 1、协议有效期三年，自年月日起至2年月日止。 2、甲方向乙方支付合作费用三年共计1200000万元，大写：壹佰贰拾万元整。 3、支付方式：合作期内甲方向乙方每年支付肆拾万元，具体支付时间为2015年、2016年、2017年每年月日以前支付当年费用。 五、甲乙双方的权利和义务 1、协议合作期间乙方将提供给甲方市政系列产品，所有软件产
项目 BIM咨询服务合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 委托人（简称甲方）： 设计人（简称乙方）： 签订日期：2018年月日
项目BIM咨询服务合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商同意：双方就《项目BIM咨询服务合同》以下简称（“BIM咨询服务合同”）经双方协商一致，达成以下协议，以资信守。 第一部分协议条款 第一条本合同咨询服务工程项目名称、内容、规模、计费等见下表： 1.1 项目名称： 其中咨询服务费包含： 1.2.1咨询服务费用总价280万（未包含奖金），若本项目获得国家级BIM大赛奖项，甲方需额外支付乙方5.0万元作为创优奖金（含税金额）；若乙方提出本项目的优化措施，经甲方核算确认后可节省费用的，甲方需额外按工程成本优化节省费用总额的10%做为奖励奖金支付给乙方（此奖励金为含税价，乙方必须提供有效的增值税专用发票）。 1.2.2以上所列费用包括但不限于（设备管道碰撞检测优化设计、设备系统及设计优化设计、地下室结构层高优化设计、车位布置优化<车位面积占比>设计、结构设计优化等全方位优化设计）BIM建模费、BIM设计费、合同约定的修改费、效果图费、参加技术交底、方案汇报、图纸会审、施工现场监督指导、服务配合、工程验收、交付竣工BIM模型及资料入库、运行管理等各种费用，差旅费、税金等完成此优化咨询服务合同所需的一切直接、间接等全部服务费用。 1.2.3根据《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用费用计价参考依据》，本项目BIM 应用等级为二级（包括从建模、设计、施工阶段、运营管理、竣工验收，竣工资料移交入库等全过程阶段），BIM咨询服务成果需符合《浙江省建筑信息模型（BIM）技术应用导则》，以及符合发包人的要求。 1.2.4包括但不限于以下服务： 1）承包人建立BIM模型，并利用BIM模型进行深化设计，配合指导预制加工和现场施工，实现各阶段信息共享，及时根据本项目施工需要进一步细化、完善设计、提高设计质量和设计效率； 2）承包人应进行建筑、结构、设备等各专业以及管线综合的碰撞检测、分析和模拟，减少
项目委托协议书范本 甲方： 法定地址： 法定代表人： 帐号 电话 乙方： 法定地址： 法定代表人： 帐号： 电话： 鉴于： 1、甲方需要对中国境内公司所拥有的项目(“奥动项目”)进行投资; 2、乙方愿意协助甲方运作相关投资事宜，甲方愿意委托乙方代理运作相 关投资事宜。 双方经过友好协商，就代理投资相关事宜达成如下协议，以兹共同信守： 一、合作事宜及方式 1.甲乙双方同意，甲方将委托乙方对于中国境内公司(“目标公司”)奥动项 目进行资金投资，投资金额最高为港币280万元(大写：港币 2.甲方在本协议签定后日之内将资金以合理方式提供给乙方。乙方将在资金到帐后天内合理将资金汇入甲方提供公司帐号。 3.甲方要求(或同意)对公司的奥运项目中的投资由乙方以中小企业融资租 赁的形式对其进行投资，具体事宜由双方另行协商签订补充协议。 4.鉴于乙方在代理甲方委托行为期间必然发生相关费用，甲方同意一次性 支付乙方费用人民币万元作为补偿，该款项应于时支付给乙方， 二、投资收益及风险分配 1.甲方享有对于投资目标公司奥动项目所产生的全部收益的权利。项应的，对于投资目标公司奥动项目的所有投资风险及相关经营风险均应 2.双方同意，乙方不参与目标公司对奥动项目的经营管理、收益分配，甲 方应履行或行使作为实际投资人的权利及对于投资产生的相关义
3.双方同意，乙方不参有限公司对奥动项目的具体经营管理、运作，但有权代甲方了解公司项目的实际经营情况。 三、承诺和保证 1.甲方是依照法律依法注册并在境内合法存续有限责任公司，甲方保证具有签署本合同的合法主体资格，为此，乙方有权为达到本协 2.甲方保证对于其投资的目标公司合法设立并存续的公司，无违约经营项目。若由于甲方或目标公司的原因，在乙方代理投资期间给乙 、保密 本协议由甲乙双方共同商议并订立，关于本协议的内容及相关事宜甲乙双方均不得以任何方式泄露给第三方。 五、违约 甲乙双方任何一方违反本合同，将承担因其行为而产生的一切不良后果的责任。 六、争议解决 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。仲裁裁 七、其它 1.本协议未尽事宜，由双方另行协商，并签署书面文件。 2.甲乙双方确认的传真、电子邮件均为本协议的有效组成部分。 3.经甲乙双方协商同意并签署书面文件，本协议可以变更或解除。 4.任何一方如变更协议载明的联系方式和通讯地址，应以书面形式通知。 5.本协议一式贰份(中文正本)，甲乙双方各执壹份，均为正本，自双方有权的代表签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日
**建设工程项目 BIM顾问服务合同 甲方：** 乙方：** 合同编号：** 2018.5.15
委托方（甲方）：** 受托方（乙方）：** 委托方**（以下简称“甲方”）与受托方**（以下简称“乙方”）本着平等自愿、互利有偿、诚实守信的原则，根据中华人民共和国相关法律法规的规定，双方经友好协商一致，甲方聘请乙方就**工程项目进行BIM顾问咨询服务，有关事项达成如下条款，以共同遵守执行： 一、项目概况 1.1项目名称：**建设工程项目 1.2项目地址：湖南省长沙县 1.3项目规模：1640 2.04m2 1.4项目特点：本项目占地面积4811.2㎡，总建筑面积为1640 2.04㎡，地上3层（局部6层地下（局部一层），建筑高度20.65m，框架结构，抗震设防烈度：六度，属于多层丙类厂房，合理使用年限为50年。 二、服务内容 2.1服务阶段 乙方负责提供本工程下列第cBIM技术应用的咨询服务。 a、设计阶段 b、招投标阶段 c、施工阶段 d、运维阶段 2.2实施准备 2.2.1乙方为甲方提供BIM系统软件及账号使用权。乙方依据甲方需求，针对项目实际情况部署项目BIM系统，提供以下系统软件及账号交由甲方使用：
2.2.2乙方为甲方提供BIM培训服务。包括制定详细的BIM系统培训计划和方案并组织培训，使甲方管理人员及相应技术人员具备独立、熟练管理和使用BIM系统的能力。 2.3施工阶段 2.3.1乙方为甲方提供建模服务。乙方依据甲方提供的设计图纸等二维图纸数据，创建 土建、 钢筋、?钢结构、 给排水、 消防、 暖通、 电气等专业BIM模型（不含电线、电管等对管线综合排布基本不影响的内容）。 2.3.2乙方利用创建的模型对图纸进行反查，提前发现图纸问题，提升设计质量，对发现的相关图纸问题提交报告，且通过BIM模型协助甲方对图纸进行内部会审。 2.3.3乙方根据碰撞检查筛选碰撞内容，对可优化解决的提出整改方案，不能优化解决的汇总报告由甲方组织专业设计人员决策。 2.3.4乙方运用BIM模型对各楼层进行净高检查，完成管线综合优化后对管线排布及净高做进一步分析，出具净高检查报告。 2.3.5乙方运用BIM技术对模型进行材质渲染，在建筑物中进行漫游画，直观展示建筑情况。 2.3.6乙方依据已签认的设计变更、洽商类文件和图纸对施工图模型进行同步更新，同时负责根据工程的实际进展，完善模型中在施工模型中尚未精确完善的信息，以保证模型的最新状态与最新的设计文件和施工的实际情况一致。 2.3.7乙方为甲方提供BIM竣工模型及相应的工程量清单协助工程结算。 三、服务标准 3.1服务标准
xxx工程 BIM技术应用咨询服务合同 委托人：杭州市xxx集团有限公司设计分公司 受托人：宁波xx信息咨询有限公司 为实现建筑信息模型技术（以下简称BIM技术）在工程中有效应用，依据《合同法》等法律法规，参考《中国市政设计行业BIM实施指南（2015版）》（以下简称BIM应用指南）和相关标准规范，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：xxx工程。 2.工程地点：浙x区。 二、服务内容 1.xxx隧道、综合管廊及管线、道路及场地建模。 2．配合完成设计投标阶段的其他BIM相关工作。 三、交付成果 1.项目各专业模型。 2.交互性多媒体一份。 四、人员配置和职责 受托人应当按照BIM应用指南“1.0.7”的要求配置本项目的1 名项目负责人（即BIM 技术负责人）和BIM技术工程师4 名（根据项目应用实际配置）。人员应当承担BIM应用指南“1.0.7”规定的BIM咨询单位有关岗位的职责，并具备相应的能力。项目负责人和BIM 技术工程师应当在相应的成果文件上审核并签字。人员到岗符合项目实际的需要。 具体人员名单见下表：
五、服务期限 服务开始日期：双方同意按下列第2 项日期作为服务开始日期： 1、于/ 年/ 月/ 日起； 2、于2016 年6 月15日合同签订之日起； 3、于/ 年/ 月/ 日委托人首付款到账之日起。 服务结束日期：双方同意按下列第 2 项日期作为服务结束日期： 1、/ 年/ 月/ 日； 2、本项目所有服务项目完成，并全部咨询成果移交委托人后一周内。 六、服务质量标准 1、受托人派出的项目负责人和BIM技术工程师应当符合BIM应用指南有关的岗位要求，到岗和服务时间满足项目实际需要及委托人要求。 2、受托人交付咨询成果的内容、深度符合BIM应用指南要求。受托人负责审核的模型、应用成果符合项目应用和验收标准要求。 3、受托人负责提供建设BIM应用配套软硬件系统服务，其提供的BIM应用配套软硬件系统应用符合项目应用要求，并正常运行。 七、委托人的权利和义务 1、委托人应当向受托人提供与BIM技术应用有关的资料，包括不限于各类设计施工模型、图纸和方案、施工进度计划、关键工艺工序节点的技术方案资料、相关设备参数资料。并将授予受托人的权利通知与建设项目有关的参与单位和负责人，为受托人提供工作配合与保障，包括提供有关现场资料和办公软硬件环境等。 2、委托人应当及时就受托人提出的书面请求，及时做出决定。 3、委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的代表人，负责与受托人的工作机构联系。更换委托人代表，应提前5天通知受托人。必要时委托人将委托部分管理权限移交受托人进行管理 4、委托人有权要求受托人更换不称职的服务人员（符合要求的服务人员应在收到通知之日起5个工作日内到岗，并开展工作），直到合同终止。
B I M服务合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
**建设工程项目 BIM顾问服务合同 甲方：** 乙方：** 合同编号：** 委托方（甲方）：** 受托方（乙方）：** 委托方**（以下简称“甲方”）与受托方**（以下简称“乙方”）本着平等自愿、互利有偿、诚实守信的原则，根据中华人民共和国相关法律法规的规定，双方经友好协商一致，甲方聘请乙方就**工程项目进行BIM顾问咨询服务，有关事项达成如下条款，以共同遵守执行： 一、项目概况 1.1项目名称：**建设工程项目 1.2项目地址：湖南省长沙县 1.3项目规模：
1.4项目特点：本项目占地面积㎡，总建筑面积为㎡，地上3层（局部6层地下（局部一层），建筑高度，框架结构，抗震设防烈度：六度，属于多层丙类厂房，合理使用年限为50年。 二、服务内容 2.1服务阶段 乙方负责提供本工程下列第cBIM技术应用的咨询服务。 a、设计阶段 b、招投标阶段 c、施工阶段 d、运维阶段 2.2实施准备 2.2.1乙方为甲方提供BIM系统软件及账号使用权。乙方依据甲方需求，针对项目实际情况部署项目BIM系统，提供以下系统软件及账号交由甲方使用：
2.2.2乙方为甲方提供BIM培训服务。包括制定详细的BIM系统培训计划和方案并组织培训，使甲方管理人员及相应技术人员具备独立、熟练管理和使用BIM系统的能力。 施工阶段 2.3.1乙方为甲方提供建模服务。乙方依据甲方提供的设计图纸等二维图纸数据，创建土建、钢筋、钢结构、给排水、消防、暖通、电气等专业BIM模型（不含电线、电管等对管线综合排布基本不影响的内容）。 2.3.2乙方利用创建的模型对图纸进行反查，提前发现图纸问题，提升设计质量，对发现的相关图纸问题提交报告，且通过BIM模型协助甲方对图纸进行内部会审。 2.3.3乙方根据碰撞检查筛选碰撞内容，对可优化解决的提出整改方案，不能优化解决的汇总报告由甲方组织专业设计人员决策。