当前位置:文档之家› 质量保证金管理协议

质量保证金管理协议

质量保证金管理协议

本着公平、诚信、互利互惠的基本原则。甲乙双方就淘宝网特色中国临安馆入馆产品质量保证金管理办法达成如下协议。

临安易迅电子商务有限公司有权在包括但不限于以下情况发生时,处置您的保证金:

1.1如乙方违反《产品质量安全承诺书》,给甲方或其关联公司及客户造成任何损失(包括但不限于诉讼赔偿、诉讼费用、律师费用等)的,或乙方在售商品经淘宝质量抽检,由第三方质检机构检测证明存在质量瑕疵的,甲方有权根据其独立的判断,无须承担责任地,直接从保证金中扣除相当于甲方或其关联公司损失(含应退回的货款等)及客户的金额和相当于检测费用的金额,以补偿甲方或其关联公司及客户所遭受的损失。

1.2 甲方如使用保证金进行任何赔付,将以书面方式(包括但不限于电子邮件、传真等)通知乙方。在向乙方出具的书面通知中,将说明赔付原因及赔付金额。

1.3 如乙方的保证金不足以赔付时,乙方应自行支付额外的赔付金额。在乙方保证金余额不足时,甲方没有使用自有资金向买家或者任何第三方支付赔偿金、补偿金或其它任何款项的义务,乙方仍应对买家或者其他权利人承担赔付、补偿义务。

1.4乙方应自通知保证金余额不足之日起三天内缴足保证金,否则甲方有权将乙方清退出临安馆。

1.5 乙方对买家、任何第三方的赔付责任不以乙方已缴纳的保证金数额为限。甲方不对买家或者任何第三方承担任何赔付、赔偿义务,但有权根据本办法的规定将乙方的保证金用于保障对买家或其他权利人的利益。

店铺名称:

店铺负责人(法人)签名/盖章:

时间:年月日

建设工程“质量保证金”监管协议书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载建设工程“质量保证金”监管协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托方_________甲方 开户银行_________乙方 建设单位_________丙方 根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程质量保证金管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。 经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程质量保证金专户。 为明确三方责任和义务,由三方共同签署建设工程质量保证金管理协议如下 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程质量保证金专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将质量保证金,存入乙方,乙方为建设项目设立质量保证金专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的质量保证金只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从质量保证金中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的质量保证金返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。 乙方必须接到甲方出具质量保证金返还书面通知,才可将质量保证金拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用质量保证金的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方签章_________

施工质量保证金合同协议书范本正式版

编号:_______________ 施工质量保证金协议书 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

发包人:_______________________________ (以下简称甲方) 承包人:_______________________________ (以下简称乙方) 项目名称:______________________________ 为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:_________ 元整,小写:___________ 元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工 程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承 担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格, 而施工中已使用的,经查岀后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造 成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场岀现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行 管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,

施工质量保证金协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工质量保证金协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)项目名称:为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写: 伍仟万元整小写:5000 万元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后 返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规 范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行 试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的, 经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低, 或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自 行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中 对所有分包施工单位进行管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的, 造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不 少于5000元)施工质量保证金,同时甲方有权将乙方清除施工现场。 8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量 保证金,承担一切责任及费用。 9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定 时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完 成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

正式的建设工程质量保证金监管协议书.doc

正式的建设工程质量保证金监管协议书【协议书】 委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方) 建设单位:_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下: 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不

存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_____________ 签订地点:_____________ 丙方(签章):_________ _________年____月____日 签订地点:_____________ 附件: 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管

担保客户担保保证金管理办法[最新]

担保客户担保保证金管理办法[最新] 担保客户担保保证金管理办法(试行) 第一条为规范我公司融资性担保业务保证金管理~防范和控制担保风险~进一步提高公司对中小企业的担保服务水平~根据《融资性担保公司管理暂行办法》和融资性担保业务监管部际联席会议精神,融资担保发…2012?1号,~结合公司实际情况~制定本办法。 第二条为降低小微企业融资成本~我公司原则上不收取客户保证金~而通过提高风险识别和管理能力~加强反担保抵,质,押物管理等其他方式实现对风险的有效控制。 第三条对于担保客户资信水平较低或抵,质,押条件不足、确需收取客户保证金作为反担保措施的~应当严格按照本办法要求对客户保证金进行管理。 第四条客户担保担保证的收取标准。依据公司《担保业务收费管理办法,暂行,》确定的融资性担保客户担保收费率为基础~结合客户信用等级评价确定。 第五条收取客户保证金时~应与担保客户明确保证金为质押资金~如担保贷款到期~客户按时足额偿还金融机构贷款~公司将无条件退还客户缴存的保证金。 第六条公司选择一家合作金融机构开设保证金专户~ 我公司不得对保证金专户内资金进行支用、划转。保证金专户名称:担保有限公司,保证金专户账号:XXXX XXXXXXXX XXXXXX,开户银行恒丰银行苏州分行。 第七条公司对收取的客户担保保证金全额存入开设的“客户担保保证金”帐户~实行专户管理~并通过“存入保证金”科目对客户保证金进行会计核算。

第八条收取的客户保证金用途仅限于合同约定的违约代偿~不得用于委托贷款、投资等其他用途~也不得用于向银行业金融机构缴纳保证金。 第九条当担保客户与债权人主合同到期~担保客户如约偿还债务后~可向公司申请退还客户保证金。审核合格后~由项目经理提出申请~返还客户保证金。 第十条当担保客户与债权人主合同到期~担保客户未足额偿还债务时~公司将依法合规处置该担保客户保证金~用于担保代偿~保证金与担保贷款的差额~由公司以自有资金补足。 第十一条在担保客户与债权人主合同到期前~由于担保客户重大变化等特殊原因~担保客户提前偿还债务时~待担保客户与合作金融机构债权债务关系完全解除后~公司可依约提前退还客户保证金。 第十二条公司由专人负责客户担保保证金的统计核对工作~每月按时向融资性担保机构监管部门报送客户保证金 余额及明细~并及时报告客户保证金专户的开设、变更、注销等有关情况。 第十三条年度终了~对有余额的客户担保保证金做好年度核对~对重点客户或保证金余额较大客户~必要时可采取往来函证的方式确认客户保证金结余金额。 第十四条当监管部门对保证金管理要求有特殊变动时~由专人及时跟进变动内容~并做好后续工作。

质量保证金协议范本

编号:_____________ 质量保证金协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方

保证金管理协议

保证金管理协议 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

代理商保证金管理协议 一、保证金的目的 为加强市场管理,共同维护终端市场正常运行次序,保障经销商应有权利及利益不受侵犯,XX技术有限公司(以下简称“XX公司”)特拟订本办法。 二、保证金收取办法 自经销协议签订起三个工作日内,经销商应按本办法第三条标准向XX公司交纳足额保证金。此保证金不用于任何货物交易,仅作为经销商对于合作行为按约履行进行保证的款项。经销商不得主张或要求将保证金用于任何双方的货款交易或抵偿任何应支付XX 公司之款项。保证金有效期限从签订经销协议之日起开始到协议终止到期后的一年时间内。 三、保证金收取标准(单位:万元) XX公司将向经销商收取保证金:人民币万元整,并甲方有权根据乙方的经销规模调整保证金的金额,经销商应及时补足不足部分。 四、保证金的扣减 有下述任一行为者,XX公司有权将径自保证金中扣除该违规产品返点的十倍金额及该产品的市场建议门市价合计之违约金: 1.乱价违规行为

定义:经销商销售产品之价格不符合XX公司公布的标准市场零售价格,扰乱XX公司和其它经销商的经营活动及秩序,即属于乱价行为。 2.串货违规行为 定义:在XX公司授权销售区域或管道外销售XX公司产品的行为,即视为串货行为。 3.保证金扣减以上违约金金额,XX公司将以书面方式通知该 受处罚的经销商具体处罚事由。 4. 受处罚的经销商应在保证金扣减后之余额低于人民币5,000 时,于XX公司通知后之三日内补足保证金原金额。 5.经销商违反本条第1、2款规定,除处以以上所述违约金 外,同时,XX公司有权停止向其出货三个月,三个月期满, 且经销商实补足保证金数额,方继续向其供货。 6.经销商若因不服处罚而有恶意甩货或乱价以致严重影响 XX公司销售产品之市场秩序,XX公司有权不再返还该受处 罚代理商之保证金余额,以作为后续处理基金。 7.本条所称“罚款”或“处罚”,其法律性质为违约金。 五、保证金的退还 保证期满后,保证金扣除各项扣减金额后剩余部分,XX公司 在协议终止后一个月内退还经销商。保证金在XX公司保管 期间不计算利息。但经销商如有积欠XX公司任何款项、费

分包工程保证金协议

中建四局六公司` 总承包下属参建劳务或专业分包工程保证金协议甲方:中建四局第六建筑工程有限公司 乙方: 根据国家和贵州省当地有关法规,参照中建四局建四字[2011]65号文件要求,为加强建筑施工现场管理,规范施工行为,各工程总承包单位下属参建劳务或专业分包实施工程保证金制度,经双方友好协商,达成如下协议: 一、缴纳工程保证金的范围 中建四局六公司`总承包工程下属所有参建劳务或专业分包队伍。 参照上表,乙方所承包工程符合上表第条的缴纳标准,乙方需一次性缴纳工程保证金金额为(大写)元,(小写)元。 三、工程保证金包含内容及相关比例 工程保证金包含签约保证金、履约保证金、农民工工资发放保证金,各单项保证金的所占全部工程保证金比例分别为:5%、45%、50%。 四、工程保证金缴纳要求 原则上要求各参建劳务和专业分包单位工程保证金在合同签定前三天内缴

纳到位,未缴纳工程保证金不得签定合同,参建单位不得进入现场施工。要求各相关单位以现金或支票形式一次性将工程保证金缴纳至甲方财务部。 特殊情形下经公司批准后可以按如下方式缴纳: 1、签约保证金要求在合同签定前三天内缴纳。 2、履约保证金要求在工程进场施工后三十天内缴纳。 3、农民工工资金发放保证金要求在工程进场施工后六十天内缴纳。 如乙方进场施工后未在上述期限内按要求缴纳相关工程保证金,甲方财务部门有权力按照本协议或合同相关标准缴纳金额直接从乙方的应付工程款中扣除相应金额,甲方扣除部分金额视同乙方缴纳的工程保证金,乙方对此无异议。 五、保证金监管 对于乙方缴纳的工程保证金,甲方实行专款专用、专户存取的管理办法,甲方需严格管理,严禁借用其他名目挪用保证金。 六、保证金的使用 当出现下列情况之一时,甲方根据相关管理要求下发“扣款/罚款通知单”,如乙方在限定期限内不能整改或达到甲方要求,甲方有权力按协议第三条所列各类型保证金比例全部扣除或部分扣除,并开出《扣/罚保证金通知》,相关保证金一经扣除后不再返还,具体使用要求如下: 1、扣除签约保证金情形: 1.1乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日内无故不在约定期按《中标通知书》所确认的内容签订分包合同的,甲方有权力扣除乙方全部签约保证金。 1.2乙方未按期签约,视同乙方违约,甲方扣除乙方签约保证金额后3个工作日内,乙方仍然未能签订分包合同的,甲方可以撤消中标通知书,重新引进其它分包队伍,乙方承担相应违约责任。 2、扣除履约保证金情形: 2.1乙方按期签约后,由于乙方自身所提交备案资料不能在政府相关部门备案或不符合公司管理规定的,视同乙方违约,甲方有权扣除乙方全部履约保证金。 2.2乙方签定合同进场施工,在获知相关备案资料不符合要求后,在30个工作日内仍不能进行纠正且直接对工程施工造成影响的,视同乙方违约,乙方需无条件退场,甲方有权没收乙方全部履约保证金并暂扣农民工工资保证金,同时

工程质量保修书质保协议

工程质量保修书 发包人(全称):有限公司 承包人(全称): 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就系统工程签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括系统工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 由于承包人施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属承包人免费保修范围。 由于承包人工程质量问题或材料设备质量缺陷问题造成发包人的全部直接和间接损失,由承包人无条件承担。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下: 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限; 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年; 3.装修工程为3年; 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年; 5.供热与供冷系统为3个采暖期、供冷期; 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年; 7.其他项目保修期限约定如下:无。 8.本自控工程的质量保修期为3年 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为36个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1.属于保修范围、内容的项目,承包人应按第六条约定的时间履行保修义务,并对造成的 损失承担赔偿责任。 2.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当 地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。 3.质量保修完成后,由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

融资性担保公司客户担保保证金管理办法

融资性担保公司客户担保保证金管理办法 (试行) 第一条为规范我公司融资性担保业务保证金管理,防范和控制担保风险,进一步提高公司对中小企业的担保服务水平,根据《融资性担保公司管理暂行办法》和融资性担保业务监管部际联席会议精神(融资担保发〔2012〕1号),结合公司实际情况,制定本办法。 第二条客户担保担保证的收取标准。依据公司《担保业务收费管理办法(暂行)》确定的融资性担保客户担保收费率为基础,结合客户信用等级评价得分确定,按不超过担保额的10%收取。 第三条如客户将保证金直接缴付合作银行的,公司收取的金额标准为应收保证金比例与客户实际缴付给合作银行的担保保证金比例的差额。 第四条收取客户保证金时,应与担保客户明确保证金为质押资金,如担保贷款到期,客户按时足额偿还金融机构贷款,公司将无条件退还客户缴存的保证金。 第五条公司选择一家合作金融机构开设保证金专户,并与该金融机构签订客户保证金专户管理协议,专户管理办法根据保证金监管协议有关要求制定。

第六条公司对收取的客户担保保证金全额存入开设的“客户担保保证金”帐户,实行专户管理,并通过“存入保证金”科目对客户保证金进行会计核算。 第七条收取的客户保证金用途仅限于合同约定的违约代偿,不得用于委托贷款、投资等其他用途,也不得用于向银行业金融机构缴纳保证金。 第八条当担保客户与债权人主合同到期,担保客户如约偿还债务后,可向公司申请退还客户保证金。审核合格后,由项目经理提出申请,返还客户保证金。 第九条当担保客户与债权人主合同到期,担保客户未足额偿还债务时,公司将依法合规处置该担保客户保证金,用于担保代偿,保证金与担保贷款的差额,由公司以自有资金补足。 第十条在担保客户与债权人主合同到期前,由于担保客户重大变化等特殊原因,担保客户提前偿还债务时,待担保客户与合作金融机构债权债务关系完全解除后,公司可依约提前退还客户保证金。 第十一条公司由专人负责客户担保保证金的统计核对工作,每月按时向融资性担保机构监管部门报送客户保证金余额及明细,并及时报告客户保证金专户的开设、变更、注销等有关情况。 第十二条年度终了,对有余额的客户担保保证金做好

工程质量保证金合同协议书范本

编号: 工程质量保证金协议 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年____ 月 ____ 日甲方:

乙方(施工方): 甲、乙双方就_____________________________________________ 工程质量保证金事宜,经协商,达成协 议如下: 1.就 ________________________________ 项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付 的项目政府补贴资金_____________ 万元,将补贴资金的10%即_________________________ 元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3 日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。

工程质量保证协议书

工程质量保证协议书 Prepared on 22 November 2020

工程质量保证协议书 发包方:(甲方) 承包方:____________(乙方) 经甲乙双方协商确定: 第一项:承包方式:包工 第二项:质量要求 1本工程质量目标为:所有分项工程合格率100%工程严格按照国家统一验收标准进行验收,工程竣工验收标准要求为:优良。 2乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工,如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工,材料费和人工费由乙方承担,并处于罚款。因甲方原因造成工程返工,则由甲方承担。 3施工中各道工序要严格进行报验,未经甲方人员检查,乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收,不的覆盖。 4乙方应组织施工人员严格执行三检制,按规定对现场机械、物资、工程进行标识。 5乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的,甲方有权委托第三方进行修整,费用由乙方承担。 6工程质保金为工程总价的10%,质保期为一年。

第三项:工程结算及付款方法 根据工程施工进度,每月按实际已完成的各单体分项工程结算,并扣除预付款项和工程罚款,结算单上报审批一周内支付工程款项的60%,剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%,10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。 未尽事宜,甲乙双方协商决定。 说明:双方签字盖章即日起生效 甲方(盖章):乙方(盖章): 甲方代表人:__________乙方代表人:_________ __________________ __________________ 时间______年_______月________日

担保客户担保保证金管理办法

担保客户担保保证金管理办法 担保客户担保保证金管理办法(试行) 第一条为规范我公司融资性担保业务保证金管理~防范和控制担保风险~进一步提高公司对中小企业的担保服务水平~根据《融资性担保公司管理暂行办法》和融资性担保业务监管部际联席会议精神,融资担保发…2012?1号,~结合公司实际情况~制定本办法。 第二条为降低小微企业融资成本~我公司原则上不收取客户保证金~而通过提高风险识别和管理能力~加强反担保抵,质,押物管理等其他方式实现对风险的有效控制。 第三条对于担保客户资信水平较低或抵,质,押条件不足、确需收取客户保证金作为反担保措施的~应当严格按照本办法要求对客户保证金进行管理。 第四条客户担保担保证的收取标准。依据公司《担保业务收费管理办法,暂行,》确定的融资性担保客户担保收费率为基础~结合客户信用等级评价确定。 第五条收取客户保证金时~应与担保客户明确保证金为质押资金~如担保贷款到期~客户按时足额偿还金融机构贷款~公司将无条件退还客户缴存的保证金。 第六条公司选择一家合作金融机构开设保证金专户~我公司不得对保证金专户内资金进行支用、划转。保证金专 1 户名称:担保有限公司,保证金专户账号:XXXX XXXXXXXX XXXXXX,开户银行恒丰银行苏州分行。 第七条公司对收取的客户担保保证金全额存入开设的“客户担保保证金”帐户~实行专户管理~并通过“存入保证金”科目对客户保证金进行会计核算。 第八条收取的客户保证金用途仅限于合同约定的违约代偿~不得用于委托贷款、投资等其他用途~也不得用于向银行业金融机构缴纳保证金。

第九条当担保客户与债权人主合同到期~担保客户如约偿还债务后~可向公司申请退还客户保证金。审核合格后~由项目经理提出申请~返还客户保证金。 第十条当担保客户与债权人主合同到期~担保客户未足额偿还债务时~公司将依法合规处置该担保客户保证金~用于担保代偿~保证金与担保贷款的差额~由公司以自有资金补足。 第十一条在担保客户与债权人主合同到期前~由于担保客户重大变化等特殊原因~担保客户提前偿还债务时~待担保客户与合作金融机构债权债务关系完全解除后~公司可依约提前退还客户保证金。 第十二条公司由专人负责客户担保保证金的统计核对工作~每月按时向融资性担保机构监管部门报送客户保证金余额及明细~并及时报告客户保证金专户的开设、变更、注 2 销等有关情况。 第十三条年度终了~对有余额的客户担保保证金做好年度核对~对重点客户或保证金余额较大客户~必要时可采取往来函证的方式确认客户保证金结余金额。 第十四条当监管部门对保证金管理要求有特殊变动时~由专人及时跟进变动内容~并做好后续工作。 第十五条本办法自发布之日起施行。 3

(协议书)旅行社质量保证金存款协议书

旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称?保证金?)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照 ? 年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明?专用存款不得质押?字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额 ??等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游

行政管理部门核实无误后,在 个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定,划拨保证金后 个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份,分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式两份,旅行社和开户银行各存一份,复印件送许可的旅游行政管理部门备案。 附注一:存款原因(选择其一): 、新设立(√); ?、业务变更增存( ); 、设立分社增存( ); 、旅游行政管理部门划拨补交( )。存款金额:人民币贰拾万元正 小写:¥ ????????

公共资源交易管理中心保证金监管协议书

公共资源交易管理中心保证金监管协议 书 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 甲方:xxxx市xxxx区公共资源交易管理中心地址:乙方(银行):地址:法人代表:丙方(担保公司):地址:法人代表:为发挥建设工程担保的作用,规范专业担保公司对被保证人反担保保证金(以下简称保证金)的收取,加强保证金的监管和确保使用安全,明确三方责任和义务,签订本协议书,并自本协议生效之日起执行。一、保证金账户之设立:1、丙方在乙方的支行设立保证金专户(账号),该专户设立后,乙、丙双方应共同以书面形式通知甲方,经甲方确认后在xxxx市xxxx区公共资源交易管理中心网公示专户账号。2、丙方的保证金专户设立后,不得随意变更或销户,如需变更或销户的,应提前七日书面通知甲方、乙方,并附丙方公司股东会决议。3、乙方在为丙方办理变更或销户前必须得到甲方的书面认可,否则,乙方应与丙方在保证金减少的范围内向保函中约定的受益人承担连带赔偿责任。4、乙方、丙方必须指定专门的联系人,甲方可随时与其联系查询监管账户余额。

二、保证金的交存:1、保证金专户只能用于保证金的交存,不得作任何其他用处,乙方应拒绝非保证金解入该专户,每笔交存的保证金金额不低于对应的保函所涉担保金额的10%,不得少缴、不缴保证金。发现保证金与每月报表不符合或保证金被挪用的,甲方有权停止乙、丙双方在xxxx区范围内开展业务工作,并收回本监管协议书。2、保证金专户由甲方和乙方进行动态监管,且乙、丙双方应该接受甲方随时检查,丙方不得用账户内的存款进行抵押、贷款、理财等可能影响资金安全的其他行为。3、为兼顾丙方利益,丙方可以将专户内经甲方同意的部分保证金转存为定期存款。4、保证金存入专户,乙方需开具“保证金交纳凭证”并在“保证金交纳凭证”(附件一)的客户联与区公共资源交易管理中心联上签章。客户向甲方交履约保函时一并交乙方开具的保证金交纳凭证两联。5、乙、丙双方应在每月的第1个工作日将专户保证金月清单(含交费单位及明细)形成台账并盖章确认后书面报给甲方。丙方向甲方提交每月报表时,必须同时提交收取的保证金收据复印件和银行进账单复印件给甲方。6、丙方不得以承兑汇票作为保证金交存在乙方处专设的保证金专户,并且乙方、丙方不得将保证金专户里的保证金置换成承兑汇票,否则,甲方有权取消

工程质量保证金合同协议书范本

甲方: 乙方(施工方): 甲、乙双方就____________________________________工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1.就___________________________项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付的项目政府补贴资金_________万元,将补贴资金的10%即__________________元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即__________________元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 第 1 页共 2 页

所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。(以下无正文) 签订地点: 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 年月日年月日 第 2 页共 2 页

工程质量保修协议书范本

工程质量保修协议书范本

工程质量保修协议书 甲方(全称): 乙方(全称): 甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签订工程质量保修书。 1.工程保修概况 1.1.工程名称: 1.2.工程地点: 1.3.保修内容:等乙方施工的全部内容。 1.4.工程保修金总额:保修金额按工程项目竣工验收合格后的结算总价5%计取。若施工合同中途解除,则为双方办妥结算确认手续后的结算总价的5%。 1.5.本工程保修阶段甲方的代表部门为甲方客户服务部门,乙方应接受甲方及其客户服务部部的指令与管理。 2.工程质量保修范围和期限 2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过甲方及监理最 终验收合格见并正式移交甲方之日起计算,保修期限为: 2.1.1.基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主 体结构工程,为设计文件规定的该工程合理使用年限;

2.1.2.屋面防水工程、地下室防水工程、卫生间、厨 房、阳台和外墙面的防渗漏(包括台风、暴雨等自然条件下的影响),为5年; 2.1. 3.外墙保温、涂料、面砖等装修工程,为2年、2.1. 4.电气管线、给排水管道、设备安装,为2年; 2.1.5.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程, 为2年; 2.1.6.供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期;2.1.7.其他项目的免费保修期均为2年。 2.1.8.乙方所维修的项目或工作如在六个月内再次 出现同样缺陷的,仍然由乙方保修,不受上述保修期的限制。 2.1.9.不论工程是否竣工或已交付使用,或已交付使 用的期限长短,甲方一旦发现乙方施工中存在任何缺陷,则甲方有权要求乙方纠正其缺陷,并赔偿由此给甲方或第三人造成的损失,乙方无权以超过保修期为由进行抗辩。 2.1.10.其他约定: 由乙方自制或采购的所有材料和设备(包括甲

标准工程施工保证金协议

工程施工保证金协议 工程名称: 甲方: 乙方(施工): 甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议: 1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施 工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在 约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量 问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方 提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。每延误一天罚 款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。http://biz.doczj.com/doc/f39637910.html, 5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安 全负责,不得违反施工。因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。 6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。 7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将 与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约 的保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。 本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。 甲方(签章):乙方(签章): 签订地点:签订日期:

工程服务质量保证协议

编号:YB-HT-9138 工程服务质量保证协议 Project service quality 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

工程服务质量保证协议 工程量保证协议质书 发包方:甲方承方包:___________(乙方)_经甲双乙方协商确:定 第一:承包方项式包工: 第二:项质量求要 1工本质程量标为:所目有分项工合程格1率00%工程严按格国照家一验统标准收进验行收,程工工验竣标准收求要为:良优。 2方乙在施工中须严格必照施工图纸和按技术底交进行施工如因乙,失误造方成的程工工返工和质量程不标造成的达程返工,材工料费和工人费乙方由担承,处并于罚。因款甲方原造因成程返工工则,甲方由承担。 3工中施道各工要严序格行进验报未经,甲人方检查,乙

员不得方进下道工序施行。隐工工蔽程未业主验经,不的覆收。盖 4乙方应织施组人员严格执工行三制,检规按对定现场机械、资、物工进行程标识。 5 方乙对于工程陷不能缺不愿及时整改或的,方甲有权委托三方进第修整,行费用乙由承方。担 6 程质保工为工程总价的金0%,1质期为保年一。第三:项程工算结付及方法款 根据程工工施进,度月每实按已际完成的单体各分工程项结算并,除预付款扣和项程工款,罚结算单报审上批周一支内付工程款的项6%,剩余款0待项程实体竣工工收验格后合结算支到90付,%0%1工程的质保待质金保期(年一满后)付清凡因工。程工图施变或更图纸预算和签外追加证的程量工另行结。算未尽事宜,甲双乙方商协决。定 说明双方:签字盖章日起即生效 甲方(章盖):乙方(盖章):

担保公司客户担保保证金管理办法

担保公司客户担保保证金管理办法 第一条为规范我公司担保业务保证金收取、使用和管理,防范和控制担保风险,进一步提高公司对中小企业的担保服务水平,根据《融资性担保业务监管部际联席会议关于规范融资性担保机构客户担保保证金管理的通知》和鲁金办发(2012)21号文的文件精神,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条融资性贷款客户担保担保证金的收取标准。依据公司《担保业务收费标准》确定的融资性担保客户担保收费率为基础,结合客户信用等级评价得分确定,按不超过银行收取该项担保保证金的标准收取。 第三条非融资性贷款客户担保保证金的收取标准。一般不超过贷款额的10%。 第四条收取客户保证金时,应与担保客户明确保证金为质押资金,如担保贷款到期,客户按时足额偿还金融机构贷款,公司将无条件退还客户缴存的保证金。 第五条公司选择一家合作金融机构开设保证金专户,专用账户专门用于客户保证金的收取、退还和代偿,不得与基本账户等其他账户混用,并与该金融机构、监管部门签订客户保证金专户三方管理协议,专户管理办法根据保证金监管协议有关要求制定。明确各方履行的责任义务,指定合作银行要认真履行监管职责,并按要求向市监管部门报送客户保证金专户管理情况等材料。

第六条公司对收取的客户担保保证金全额存入开设的“客户担保保证金”账户,实行专户管理,并通过“存入保证金”科目对客户保证金进行会计核算。 第七条收取的客户保证金用途仅限于合同约定的违约代偿,不得用于委托贷款、高风险投资等其他用途。要通过各种手段依法查处公司高额收取、变相收取、挪用或占用客户保证金等违规行为,切实防范相关风险。 第八条当担保客户与债权人主合同到期,担保客户如约偿还贷款后,可向公司申请退还客户保证金。审核合格后,由项目经理提出申请,返还客户保证金。 第九条当担保客户与债权人主合同到期,担保客户未足额偿还贷款债务时,公司将依法合规处置该担保客户保证金,用于担保代偿,保证金与担保贷款的差额,由公司以自有资金补足。 第十条在担保客户与债权人主合同到期前,由于担保客户重大变化等特殊原因,担保客户提前偿还贷款债务时,待担保客户与合作金融机构债权债务关系完全解除后,公司可依约提前退还客户保证金。 第十一条公司由专人负责客户担保保证金的统计核对工作,每月按时向融资性担保机构监管部门报送客户保证金余额及明细,并及时报告客户保证金专户的开设、变更、注销等有关情况。 第十二条建立客户举报制度,对于公司非法变相挪用客户保证金的违规行为,客户可以向融资性担保机构监管部门举报,并对举报

相关主题