夜景照明工程施工合同
项目
合同编号:
日期：年月日
夜景照明工程施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。
一、工程概况
1、工程名称：夜景照明工程
2、工程地点：
二、承包范围及承包方式
1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即：
⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。
⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。
⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。
⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。
2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。
3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。
4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。
三、工程造价与结算原则
工程造价
合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。
工程结算原则
1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。
2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。
a.本工程类别按三类工程取费。
b.人工费调整按50元/工日执行。
c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。
d.本合同甲控材料:合同附件(一)
3、合同费率标准：
a.安全文明施工增加费：计取基本费。
b.税金：3.413%
4、以下费用不予计取：
a.远途施工增加费
b.材料二次搬运费
c.缩短工期增加费
d.规费
本合同计价依据、费率标准及费用计取原则按本合同执行，在本合同签订后，省市建设主管部门任何有关造价管理调整的文件均不再作为计价依据（除本合同已明确的合同条款外）。
工程结算及审查
1、工程施工完成并验收合格后30日内，乙方将工程结算用的竣工资料、工程结算书报送甲方审查。甲方在收到完整的结算资料后20日内审查完成并提出审核意见，乙方在收到审核意见后10日内提出反馈意见。乙方延期报审结算的，甲方审核时间顺延，其相应的工程款同时顺延支付。
2、工程结算经终审双方确认同意后45个工作日内，甲方支付至工程结算造价（双方确认后的工程造价）的95％，预留5％余款作为保修金待合同保修期届满且乙方无质量缺陷和履行保修责任后按合同规定无息返还给乙方。
3、乙方报审的工程结算经甲方终审审核同意（双方确认无误）后的工程造价偏差10％以上者，甲方则按核减造价的5％收取审核费用。甲方的审核费用直接在乙方的工程结算造价中扣除。
四、工程价款支付
1、本工程进度款按以下工程形象进度支付。
⑴、乙方按甲方要求在施工人员全部进场施工及工程材料80%到达施工现场后，甲方支付合同固定总价款20％的预付款。
⑵、灯具到达施工现场的数量达到灯具总用量的50%时，且经甲方和现场监
理验收合格后，甲方再支付合同固定总价款20％。
⑶、灯具全部到达施工现场且经甲方及监理验收合格后，甲方再支付合同固
定总价款25％。
⑷、全部工程安装完毕具备初步验收条件，且初步验收合格后，甲方再支付
合同固定总价款20％。
⑸、竣工验收完成拿到合格证书并移交甲方，且结算终审完毕后支付至工程
结算总价款的95％；
⑹、留5％作为工程保修金，在合同约定保修期满后支付（自验收合格之日起
两年后无任何施工质量问题一次性无息支付给乙方）。
2、乙方完成合同规定的各项形象进度后向甲方申报工程进度款。工程进度经监
理工程师及甲方审查同意后40个工作日内按核实的工程进度支付工程进度款。每次
支付工程进度款时。乙方必须向甲方提供正规合法的发票。
3、乙方各期工程款应优先发放农民工工资，同时应向甲方及监理方提供各期有效的农民工工资支付凭证（工资表复印件），若发生拖欠农民工工资事件，乙方则应承担本合同规定的违约责任。
4、工程进度款与工程质量挂钩，乙方在对合同规定支付进度款各期应同时报送经甲方现场代表和监理工程师签发的《工程质量评价意见书》，甲方现场代表和监理工程师行使工程质量一票否决，甲方根据《工程质量评价意见书》最终评价意见付款，最终评价意见不合格甲方不予支付工程款。《工程质量评价意见书》详见合同附件（四）。
五、工期
1、本工程开工日期以甲方书面开工通知为准，竣工工期必须满足甲方指定的总
体工程竣工日期要求，以验收通过并在取得单体验收合格证为标志，并以此为工期
截止时间（日历天从开工之日算起）。在施工现场具备施工条件的情况下，乙方应
具备足够的劳力和材料、设备等满足甲方阶段工期的工期要求。
2、如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
⑴、重大设计变更（设计变更造价在拾万元以上）。
⑵、在施工中因停水、停电连续影响８小时以上的。
⑶、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震）而影响工程进度的。
以上非自然灾害引起的工期顺延，乙方在后续工期安排中，应采取积极措施追赶工期，必须保证施工质量，不得影响单体验收时间。
六、工程质量及验收
1、工程质量标准：合格。按规定做好材料的试验及工程的检测验收工作。
2、工程质量验收标准：按国家及相关部门规定的工程质量验收规范及标
准执行。
3、未经甲方和设计单位同意乙方不得擅自使用替换性材料（设备），不得降低施工工艺、工序要求标准。
4、材料（设备）质量：
⑴、本合同的甲控材料详合同附件（一）。
⑵、本工程材料（设备）采购使用必须符合设计要求和国家质量标准。“三证”俱全。乙方严禁使用不符合设计要求和国家质量标准的材料（设备）。
⑶、乙方应严格按照在甲方选定的厂家、品牌范围内根据工程材料封样样品进行采购，未经甲方书面同意不得擅自超出甲方选定的范围。
⑷、本工程材料（设备）应符合国家规定和河南省质量监督检查部门对建筑材料及产品的具体要求，国家规定必须进行检验检测的材料（设备）乙方应严格执行。材料进场后，按规定进行抽检的材料应按规定进行抽检，检验合格经监理工程
师及甲方认可后方可使用。
⑸、工程质量必须符合设计图纸、相应设计文件及国家相应规范的要求，严格按照设计图纸及规定工艺施工。
七、工程变更与现场签证
1、甲方交付的设计施工图纸、说明和有关技术资料、图纸会审纪要、招标文件、招标答疑、书面通知，均为施工的有效依据，乙方均不得擅自修改。乙方不得擅自联系设计单位进行设计变更。
2、涉及设计图纸“错、漏、碰、缺”的工程设计变更通知由设计院发出修改通知，由甲方盖章确认后作为设计变更依据。
3、涉及到甲方提出的工程设计变更，由甲方书面通知乙方先行按通知要求进行变更施工，15日内甲方与设计单位联系补充“设计变更通知”。由甲方签字盖章确认后的工程变更通知视同作为设计变更依据。
4、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经甲方书面同意后方可实施。未经甲方书面同意，乙方任何工程变更视为无效变更。经甲方批准后的合理化变更的计价原则按合同规定的结算原则执行。
5、在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方要求确认，确认的事实甲方在7个工作日内提出解决方案。
⑴、设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；
⑵、设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
⑶、设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
6、现场经济签证：
⑴、现场经济签证范围：经甲方批准的施工合同外增加的项目、设计变更无法体现在竣工图上的项目、设计图纸滞后造成工程返工的项目、竣工图无法体现的隐蔽工程项目。
⑵、现场经济签证的要求和时限：乙方应在经济签证发生前贰天将要发生签证内容报告甲方现场代表和监理工程师，经济签证必须由甲乙双方的现场代表和监理工程师同时在现场当场签证。经济签证仅限于签证内容和工程数量（含计算式）并附图给予图示尺寸说明。
⑶、不符合本条款规定的现场经济签证均属无效签证，甲方不予计价。
7、符合合同规定结算原则的设计变更、经济签证等严格按合同规定的结算原则执行。
八、材料供应和样品的确认
1、甲方指定价材料及工程预算书详见合同附件(一)。
2、甲方指定价材料含材料原价、供应商税金、运杂费、运输损耗、到指定地点的装卸费、材料试验检验费、采保费、风险包干等一切费用。
3、本工程材料（设备）由乙方进行采购。乙方采购的材料（设备）必须按甲方材料约定范围进行采购。需提供样品的材料（设备）乙方应在材料进场前15日内提供样品。样品经甲方认可后双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。无法提供样品的材料（设备）乙方应提供书面技术资料与甲方备案以供现场验收核查。乙方在规定的时间内未预报甲方同意或未提供材料（设备）样品和书面技术资料的，乙方不得擅自采购。甲方若发现乙方违反本条款擅自采购材料的，甲方责令其材料立即退场，并重新进行材料报验，乙方同时承担延误工期的违约责任。乙方每批材料进场必须报甲方验收，经甲方验收合格方可使用。
九、工程履约保证与管理条例
1、双方签订合同时，乙方须向甲方提供￥万元的履约保证金（大写：万元整），其含义为工期、质量及安全文明施工履约保证金。乙方在工程工期、连续施工、质量、安全文明兑现全部承诺，工程验收合格后20日内履约保证金无息退还。
2、乙方未按本合同规定履约，甲方可视情节严重确定履约保证金的赔偿额度，履约保证金不够赔偿，甲方可另行追偿。
3、乙方在任何时候都应当采取措施保证施工现场和临建生活设施区域安全，以防止其员工与其他单位或员工之间发生违法、违纪或暴力等妨碍治安或者犯罪的行为，并对该种行为承担财产损失及法律责任。
4、进度、质量管理条例按合同附件（二）执行
5、现场文明施工管理条例按合同附件（三）执行
6、乙方承诺单独承担因违反当地政府的相关规定而引起的各种行政处罚，并负责协调好相关部门的关系，安全生产、文明施工、确保工程按期验收。
7、服从总承包单位的现场协调和安全文明管理，服从总承包单位的垂直运输（施工电梯）安排，尽量采取夜间运输，避免施工电梯使用高峰期。
十、工程资料与移交
工程资料
1、乙方承包范围内的各项施工资料须按国家规定，必须随施工进度同步报送给甲方及监理方。
2、工程竣工验收前七天，必须报送符合质检和备案要求及标准的全套齐全竣工资料，竣工资料向总承包单位汇总，接受总承包方以及监理方、甲方的审查，不齐全资料应在三日内补齐，否则承担相关责任。
3、工程竣工交付后10日内，必须报送全部竣工结算资料及变更、签证资料目录。
4、工程结算资料必须装订成册，按编号顺序报送。
工程移交
1、工程竣工日期以验收通过并在取得单体验收合格证为标志，并以此为工期截止时间。
2、竣工资料要求：竣工验收合格后10日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式陆套。
十一、双方义务
甲方义务
1、甲方应按合同规定按时向乙方提供施工场地。
2、负责工程款的按期支付。
3、如乙方不能满足合同要求，甲方有权对所有工程进行分包，费用从合同款中扣除。
4、及时提供至工地内的水源和电源接口，确保工程按期顺利开工，其用水用电费用由乙方自理。
乙方义务
1、乙方在施工中必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。
2、乙方应在甲方指定的临时设施场地内搭建临时设施，保证施工现场的整洁，负责自身施工产生的垃圾（含生活垃圾）清运工作并承担相应费用，应做好安全防护工作。
3、在工程竣工验收前，乙方负责产品的成品保管，如因保管不当或者施工不善造成的部件的丢失、损坏、磨损，均由乙方在不影响工期情况下，无偿更换。
4、本工程施工管理人员必须为乙方单位职工，本工程不得擅自分包、转包；如果需要分包的分项工程，必须征得甲方同意，按有关分包程序执行。
5、本工程应配备足够的工程管理人员包括技术人员和质检人员。上述人员应是投标文件承诺并经甲方审定的项目经理、技术负责人以及其它工程管理人员能满足工程管理要求，甲方有权通知乙方给予更换或增加，要求项目经理、技术负责人必需长驻现场。若管理人员不到位每人次扣款500元。
6、乙方委派作为项目经理、为技术负责人，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题。
7、服从甲方代表及监理工程师的监督，按时参加现场例会。
8、服从总包单位在进度、质量、内业资料、现场安全、文明施工的管理，严格按《进度、质量管理条例》《现场安全、文明施工管理条例》见合同附件（二）、（三）进行管理。
9、乙方负责协调与相关主管部门的关系，负责办理夜景照明工程验收手续，所发生的一切费用由乙方承担。
十二、违约责任
甲方违约责任
1、甲方未按合同规定擅自解除合同应承担合同暂定总造价的30％违约赔偿金给乙方。
2、甲方未按合同规定支付工程价款，乙方工期顺延。甲方承担工期延误责任。如果甲方未按期拨付工程进度款超过45日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。当超过45日后甲方按超45天后本批次进度款的日万分之一的违约赔偿给乙方。
乙方违约责任
1、乙方不得将工程转包、分包给其他施工单位施工。乙方违反合同规定擅自将工程转、分包，甲方经查核属实不予支付乙方合同价款,并有权解除合同。
2、乙方未按合同规定工期和阶段工期要求完成施工任务和提交竣工验收，乙方每延误壹天工期按伍千元的违约赔偿金支付给甲方。
3、乙方擅自变更设计、擅自更换双方已确认的材料（设备）品牌，甲方在责令改正无效（即收到书面通知后3天内未整改）的情况下不予支付合同价款。乙方承担材料（设备）的质量保证，乙方擅自更换材料（设备）品牌的项目，乙方按擅自更换材料（设备）品牌项目工程造价的叁倍的违约赔偿金支付给甲方，并承担一切法律责任。
4、在甲方履行合同正常支付工程款前提下，乙方违反合同规定拖欠农民工工资，甲方不予支付合同价款并可以在乙方合同价款中扣除以直接支付农民工工资（在劳动监察部门监督协助下）。
5、由于乙方施工、管理责任引起的工程质量不合格且在一个月时间内无法进行整改合格，甲方可以不予支付合同价款和办理合同结算，乙方应向甲方支付合同暂定总造价30%的违约金，并承担因此而引起的延期所造成的一切经济责任。
6、乙方违反国家的文明施工和安全施工规定，造成人员伤亡事故，乙方应主动向政府主管部门报告并承担所有一切经济及法律责任和社会责任。
7、合同履行后乙方不得以已承诺给甲方的工程造价及结算原则太低为由对工程
停止施工，并要求甲方进行补偿。否则应双倍返还甲方已付的工程价款并支付合同暂定总造价30％的违约赔偿金给甲方。
8、乙方无故擅自解除合同应承担合同暂定总造价的30％违约赔偿金给甲方。
9、经验收如有不合格工程，乙方应无条件返工、整改；采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由乙方负责，同时扣除其相应履约保证金。
十三、工程保修与责任
1、乙方应与甲方签署《质量保修协议书》，工程质量保修工作严格按照协议书执行。本工程质量保修期为通过相关部门验收并取得合格证书并移交甲方指定的物业公司起贰年（其中光源质保期为壹年）。
2、质量保证期责任：
乙方在质保期内若存在工程材料（设备）质量和施工质量问题，乙方必须履行保修义务，乙方应在接到甲方修理通知后2小时内派人到达现场维修。乙方拒不履行合同义务的，甲方可以另行委托他人维修，上述费用由乙方承担，甲方可在合同约定的乙方质保金中扣除。当乙方保修金不足以支付以上费用时，甲方有权向乙方追偿。
十四、通知与送达
任何一方就本合同发给另一方的任何通知须以书面形式进行。该通知如以专人传送，受送达人签收即构成送达；如以传真形式送达，则以传真发出之日视为送达；如以邮寄形式送达，以邮件对方签收或拒签视为送达。若因地址、名称有误或有变更而未书面通知另一方的，自邮件注明不能送达原因的日期，视为送达。除非另行书面通知，双方对通讯送达地址确认如下：
甲方：乙方：
地址：地址：
收件人：收件人：
电话、传真：电话、传真：
十五、其它
1、施工中水电取费方法：由主体施工单位无偿提供用水、用电接口，并按郑州市自来水公司、市电业局规定的价格向乙方收取费用。
2、乙方郑重承诺严格履行本合同条款规定的各项权利与义务。
3、本合同所规定的时间天数均为日历天数。
4、合同双方应共同履行本合同规定的内容，若在合同履行过程中发生争议，双方应本着友好合作的精神在确保不影响工程进度情况下进行协商解决，双方均承诺不因对合同内容产生争议而对工程停止施工，双方承诺确保工程进度并搁置争议，待工程竣工验收后进行协商解决。
5、合同双方若无法达成协商意见，均可向工程所辖地人民法院提起诉讼。
6、本合同经双方签字盖章，自乙方向甲方交纳履约保证金当日起生效至合同各项内容执行完毕后终止。合同未尽事宜，双方均可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。招标文件、招标答疑及经双方确认的投标报价文件均为本合同不可分割的组成部分与本合同具有同等效力。
7、本合同一式肆份，双方各执贰份，每份均有同等的法律效力。
8、本合同以下附件为合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力：
合同附件（一）《甲方指定材料清单》
合同附件（二）《进度、质量管理条例》
合同附件（三）《现场安全、文明施工管理条例》
合同附件（四）《工程质量评价意见书》
合同附件（五）《工程质量保修协议书》
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签约时间：年月日
合同附件（一）
《甲方指定材料清单》夜景照明灯具类
c0
备注：合同附件（一）1、的单价为包干结算单价，已按甲方材料部确认单价考虑5%补贴，作为乙方利润、管理费、质量保证、维保等费用，不因任何因素而进行调整。乙方必须按照上述规格及品牌进行材料采购，不得擅自更换，否则按合同条款进行相应处罚。
合同附件（一）《甲方指定材料清单》
c1
c2
合同附件（二）
《进度、质量管理条例》
一、工程进度
1.乙方应严格按照经甲方批准后的《施工组织设计》、每月上报的《月进度计划》及相关的工程配合进度计划进行施工，接受甲方、监理工程师的监督和检查。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方、监理工程师的要求提出改进措施以确保工期计划的实现。
2.鉴于建设工程施工的特点，任何进度过慢或者不合规范的赶工措施必将产生质量问题，因此乙方必须按照甲方和监理工程师发出加快工程进度的要求，改进其施工措施。如果乙方在接到甲方和监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或乙方虽采取了一些措施，仍无法保证按交工日期交工时，甲方可以立即向乙方发出书面警告通知，14天后甲方可终止对乙方的合同，也可将本合同工程中的一部分工作给其他承包人或指定分包人完成。在不解除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担由此所增加的一切费用。
3.在农忙季节（麦收、秋收、种麦）乙方务必保证连续施工，如果因民工放假造成停工、误工，乙方应采取积极的补救措施将延误的工期挽回。
4.因不可抗力或甲方原因造成的工期顺延，乙方必须及时向监理单位及甲方申报，确认后方可顺延。
5.自甲方协调总包单位提供施工工作面起，乙方应具备一天一层的施工实力。否则造成交付拖延的由乙方承担由此所增加的一切费用。
二、工程质量
1.乙方应严格按照施工图施工，按照国家规定的施工规范组织施工。乙方采
购的材料质量标准应符合国家标准和要求，主要材料（设备）应具备产品质量证明和产品合格证书。乙方采购的主要材料（设备）应符合在甲方备案的材料（设备）样品要求和资料要求，乙方不符本条款要求或擅自变更材料的按合同违约条款执行。
2.乙方应服从甲方现场代表工作、工序安排并积极配合其他专业施工，不得以任何借口干扰和拒绝其他专业施工队进场施工。
3.乙方应遵守甲方的工地现场规章制度，不得违反施工安全规定和违规施工。隐蔽工程和中间工程的检查验收乙方应提前2天以书面形式通知甲方的现场代表及监理工程师，甲方的现场代表及监理工程师应按时参加隐蔽工程和中间工程的验收工作并做好隐蔽工程验收记录。
4.由于乙方采购的材料（设备）和施工问题造成部分工程质量不合格，乙方应在甲方限定时间内进行更换或返工，并自行承担费用。工程施工过程乙方应自行承担工程成品保护并承担相应的费用。
5.施工中，凡出现质量不合格的分部分项工程（包括工程上使用的材料、构件、设备）经甲方、监理或质量监督部门提出进行返工的，乙方必须认真修复，并承担由此发生的全部费用，且工期不予顺延。甲方将根据情况责成监理单位对乙方下发《整改通知书》，对整改不到位所造成的后果，乙方承担合同的违约责任。
6.工程实行周报和月报制度。工程周报在每周工程例会前一天报送甲方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）；工程月报由乙方在每月25日前向甲方及监理报送，主要内容包括《本月完成工程月报》和《下月施工计划》，《下月施工计划》必须具体、详细，包括人力安排、增加人力资源、工程量等。
7.乙方施工现场的临时设施自行承担建设费用。施工现场使用的水、电由主体施工单位提供水源、电源，乙方自行负责连接和安装计量设施并承担费用。
8.工程竣工后乙方应提交完整的竣工验收资料交付甲方，并在本合同规定的时间内提交工程验收合格证书给甲方。
9.乙方在合同规定时间内应无条件提交验收和交付给甲方使用，乙方工程验收不合格应承担合同违约责任并负责工程整改。
三、违反《进度、质量管理条例》的扣款处罚
1.乙方未按施工规范施工，每发现一次扣罚1000元。
2.乙方采购使用不合格的材料，每发现一次扣罚1000元。
3.需经检查签认的隐蔽工程，未经甲方签认先隐蔽的，每发现一次扣罚1000元。
4.未按规定提交周报和月报，每发现一次扣罚500元。
5.材料进场没有按程序报验或先施工后报验的，每发现一次扣罚3000元。
6.因乙方管理或质量问题造成主体或其他专业施工队伍工期延误及损失时，经甲方及监理工程师现场确认后，由乙方负责并承担一切经济损失。
本管理条例的扣款处罚不能代表甲方默认上述事实的存在，扣款处罚仅是对于乙方处于警示作用。乙方仍应按照本合同管理条例及国家安全管理条例执行。乙方若违反本规定，乙方应承担合同违约责任。
合同附件（三）
《现场安全、文明施工管理条例》
一．现场管理制度：
1.乙方在进场施工前，应向甲方、监理报送施工组织设计进行审批，根据批准后的施工组织设计进行生产施工安排。
2.遵守各项规则及管理规定，及时办理治安防火、防盗、暂住证等各项手续。
3.进场后乙方应严格遵守安全文明施工的各项规章制度，积极配合，协调一致，统一指挥。
二．临时设施的管理：
现场生产性的办公设施、仓库、加工区、成品堆放、卫生设施、生活区等必须按统一标准搭设，位置形式必须根据建设单位审批的总平面图搭设。
三．现场场地的管理：
1.物料码放：
施工现场配置有序，物料码放规范合理，并有明显标志与界线。
2.生活垃圾：
生活垃圾实行袋装收集，日产日清或密封存放及时清运。
3.建筑垃圾：
工地设专人日常保洁，必须设立垃圾暂存点，并及时回收，清运工程垃圾和废土。
4.施工工作面：工作面必须及时清理，做到活净料净，工作面清。场内楼内严禁随地大小便。
5.场地排水设施要按标准做到位，平时加强管理，做到排水畅通无积水。
6.必须建立场地的保洁措施及相应制度，如洒水、防尘、专人清扫等。
7.施工现场作业区、材料堆放区、生活区、办公区、施工机具堆放区必须有明显的隔离措施。
四．现场管理人员及劳动力的管理：
1.乙方进场，必须持有三证。
2.各特殊工种要随身携带相应的上岗证及培训证书。
3.不准带家属及儿童进场。
4.不准雇佣童工、精神病患者、刑事犯罪在逃人员。
5.场内严禁酗酒闹事、赌博等违法行为。
6.现场管理人员及作业者必须佩戴胸卡。
五．用水、用电的管理:
1.进场后主体施工单位提供电源，乙方负责电源的连接和计量设施，计量设施必须检测合格，用电设施应按国家安全规定并设置警示标志。用电计量设施由主体施工单位与乙方共同读数确认，由主体施工单位收取费用。
2.必须采用符合国家标准及河南省郑州市相关规定的配电箱、电缆；并按规定采取安全防护措施。
3.生活区内室内生活用电压为36伏、电线不准私搭乱接，严禁用电褥子、碘钨灯、电炉取暖、做饭。
4.临水进场后由主体施工单位提供水源，乙方自行挂表必须检测计量合格，由主体施工单位与乙方共同读数确认，由主体施工单位收取费用。
5.杜绝跑、冒、滴、漏、长流水、乱切口接管现象。
6.必须建立用水、用电的规章制度，做好节水、节电宣传。
六．安全生产的管理：
1.进入现场作业区内必须戴安全帽、佩戴胸卡。
2.楼上工程垃圾应用容器垂直运输，严禁凌空抛散。
七．重大活动及节日管理：
1.应积极配合，统一指挥，服从甲方的安排。
2.必要时停工整理现场。
八.违反《现场安全、文明施工管理条例》的扣款处罚
1.工地内随地大小便、随意丢弃建筑和生活垃圾，每发现一处扣罚500元。
2.将家属、儿童带入进施工场地，每发现一次扣罚500元。
3.雇佣童工、精神病患者、刑事犯罪在逃人员，每发现一次扣罚5000元。
4.在施工场地内酗酒闹事、赌博等违法行为，每发现一次扣罚5000元。
5.现场管理人员及作业者未戴安全帽、未佩戴胸卡，每发现一次扣罚500元。
6.规定需持证上岗人员（特别是特殊工种）未持证上岗的，每发现一次扣罚5000元。
本管理条例的扣款处罚不能代表甲方默认上述事实的存在，扣款处罚仅是对于乙方处于警示作用。乙方仍应按照本合同管理条例及国家安全管理条例执行。乙方若违反本规定，乙方应承担合同违约责任。
合同附件（四）
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
编号： 夜景灯光照明设计合同委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
夜景灯光照明设计合同 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经双方友好协商，就南通·万濠星城夜景照明工程夜景照明工程设计事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 一、项目概况及设计内容 1、项目名称： 2、项目地址： 3、设计内容：共分四个阶段，具体如下：- 第一设计阶段：出效果图（电子档、彩图） 第二设计阶段：出电气施工图（电子档、文本图） 第三设计阶段：出工程概算、灯具技术参数（此阶段需图提供电子档文本） 4、具体设计范围：商业区及会所建筑夜景照明设计。 二、双方的责任与义务： 1、甲方责任义务 1.1 甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时 限性负责。 1.2 安排及协调各专业设计单位及各施工单位在设计及工程上之整体配合； 1.3 负责本项目的监管； 1.4 按照本合同书规定支付给乙方有关所有设计费用； 1.5维护乙方的设计文件，未经乙方同意，不得擅自修改或转让给第三方重复
使用，如发生以上情况，乙方有权索赔。 1.6甲方提供设计任务书予乙方做为具体工作依据，若本合同条款与设计任务 书有冲突之处，最终以合同书为准。 2、乙方责任与义务： 2.1 乙方必须遵照中国及江苏省颁布的有关法规、规范、规定及甲方设计要求 进行设计，按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果资料及文件； 2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 2.3 乙方不得向第三方扩散、转让与本项目相关的设计图纸等技术经济资料， 除非甲方允许，否则甲方有权索赔。 2.4 配合甲方进行项目图纸交底、竣工验收工作。 2.5 乙方提交的成果资料包括：方案效果图二份、施工图六份、灯具规格、 技术要求二份、工程量清单及估算二份，并提交相应的电子档。 2.6乙方应配合解决施工过程中现场需要解决的和设计有关的技术问题。 三、施工期间的顾问服务 1、出席甲方施工招标会及图纸交底会议 2、协助甲方控制整体效果，协助甲方解决现场施工的技术性问题，定期到现 场审查指导。 3、协助甲方审核设计变更。 4、参加工程验收。 5、甲方可对乙方的设计成果提出修改意见，甲方的修改意见以双方签字确认 的书面内容为准。此一意见为对上一阶段设计成果的全面意见，乙方在完全达到修改意见的要求并在次提交设计成果并经甲方确认后，即为完成上一阶段的设计工作。 四、合同价款及付款方式 1、双方确定总设计费含税价为人民币元（大写：）。该费用包含印刷、晒图、照片、影印、电话、电传、邮寄、速递等开支 2、付款方式
夜景亮化工程承包合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确工程内容及技术经济责任确保工程质量及进度，双方就夜景灯亮化事宜协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式 本工程双方商定由甲方将工程发包给乙方进行工程的制作与安装。工程安装调试完成后，由项目负责人验收确认无质量问题后，该工程即视为验收合格。如该工程未经验收确认合格则视为不合格；若不合格时，需乙方整改到项目负责人经确认合格为标准。 三、工程计价 按固定单价计算：（计）最后按实际安装数计算 16元／颗 16元／根 16元／套 四、工程工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。 3、工期延误 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）甲方未能按合同的约定提供符合开工条件的施工场地； （2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更或工程量增加； （5）非乙方原因停水、停电、等原因造成停工； （6）不可抗力及自然灾害； （7）甲方同意工期相应顺延的其它情况。 五、合同价款与支付 1、合同价款暂定为人民币（大写）：元整（￥元整）， 最后按实际安装数量计算；合同单价在合同实施期间内不因市场变化因素而 变动。 2、甲乙双方签字盖章合同生效后，年月日前甲方向乙方支付工程合同总造价的30%约人民币元整（￥元整）作为工程预付款;；经甲方工程项目负责人确认后，于年月日前将该工程合同总造价的60%约人民币元整（￥元整）支付给乙方作为工程进度款；乙方将承包范围内的所有工作内容施工完毕，经甲乙双方验收合格7个工作日内甲方向乙方支付工程合同总造价的5%约人民币元整（￥元正）的工程款支付给乙方；甲方不得拖欠乙方的工程款。 3.当该工程验收完毕，乙方应交给甲方工程质保金人民币元整（￥元正）作为质量保修金，保修期年；保修期满一年且甲方确保其承包范围内的内容能正常使用后，甲方于7个工作日内乙方一次性返还质保 金（无息）人民币元整（￥元正）。如乙方存在质量保修问题，在收到甲方递交的整改通知函或电话通知后两天内必须到现场查看，并拿出整改方案及整改负责人。若乙方在收到整改通知函或电话通知后两天不作回复，甲方有权自行安排人员维修，所发生费用在年内质量保证金内扣除，年内由乙方承担，乙方无条件认可。 六、保修及维护 （1）自安装完毕并通过甲方验收合格之日起，整体质量保修期为年。年
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
玄辰广场泛光照明工程 设 计 合 同 甲方：山西神寅置业有限公司 乙方：光显美（北京）节能投资管理有限公司日期：2014年9月
建设工程设计合同
甲方（发包人）：********************** 乙方（设计人）：********************** 发包人委托设计人承担玄辰广场泛光照明工程设计，工程建设地点为 *****************，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件； 2.2 发包人提供的基础资料； 2.3 依据发包人的设计意图，严格遵守国家对建设工程勘察设计市场管理规定的相关规范的要求进行设计。 第三条本合同包括的设计范围内容及具体实施阶段： 3.1设计范围及内容 **********泛光照明工程设计（包括但不限于以下内容：配合外幕墙设计单位根据甲方需求做概念设计，甲方满意后进行方案深化设计，施工图设计，控制系统设计，设备选型建议及技术规范书，工程预算，施工指导，竣工验收）。 3.2 设计阶段 设计分四个阶段：概念方案设计阶段；深化方案设计阶段；施工图设计阶段；施工配合阶段。 3.2.1概念方案设计阶段 a)准确把握项目定位，建筑结构和设计理念，了解建筑的结构细节，勘察项目场地和周边环境； b)提供建筑的整体夜景效果图，及其它必要的效果示意图； c)估算工程的总造价，（估算工程的总造价应满足限额指标要求）以照明效果图片方式向业主进行方案汇报； d)该阶段设计周期：10天 e)本阶段向甲方提供：
夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期：年月日
夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
xxxxxx项目 夜景照明工程 施 工 合 同 合同编号：xx-xx-CB（2017）合004 日期：2017年月日
目录
xxxxxx夜景照明工程施工合同甲方：福建xxxxxx旅游开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关行政法规等，并结合本工程的具体情况，将xxxxxx夜景照明工程承包给乙方。经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：xxxxxx夜景照明工程 2、工程地点：福州市xxxx镇 二、工程承包范围及内容 1、工程承包范围： 乙方承包内容包含但不限于：1）安装开关电源；2）负责安装开关电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设；3）负责灯具的安装及调试等；4）负责灯具设备及附属设备的提供等。 甲方的工程设计变更、设计通知等无论大小、复杂程度等，乙方应无条件接受施工。 2、工程施工内容：具体详见附件一《工程施工内容、工作界面及其 他说明》 三、工期要求和规定： 1、本工程总工期为 90 天（工程部确认）。若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成，则竣工日期顺延。
2、本工程竣工日期以乙方送交竣工报告和甲方收到有关部门出具的 验收通过并且达到竣工验收备案条件的日期为准。 3、施工中供电、供水部门正常停电、停水影响工期，招标人不作现 场签证，投标人应综合考虑该因素。 4、因安全、质量检查不达标，有关部门责令停工整改的工期不予顺延。 5、乙方采购的材料设备与设计标准及有关约定不符时，应按监理或 招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，因此延误工期不予顺延。 6、乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。 四、工程承包方式、工程造价和结算办法 1、工程承包形式： 本工程甲方采用包工、包料、包施工、包质量及安全、包工期、包 风险等，含税总价包干的方式承包给乙方施工。 本工程不允许转包和违法分包，如需分包应符合有关法律法规规定并经招标人同意。 乙方负责办理一切与夜景照明有关的验收等手续（简称交钥匙工程），其所有费用由乙方负责。 合同签订前，乙方交纳人民币 / 履约保证金，工程完成验收合格后退还（不计息）； 乙方签订合同后7日内，将施工组织设计方案及夜景照明施工工艺和进度计划提交甲 方审定。 2、合同价款： 、本工程为承包含税固定总价包干，总价人民币为万元（人民币大写：）。具体详见合同附件四《xxxxxx项目夜 景照明工程造价汇总表》。
楼宇亮化照明工程安装劳务合同甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包价： 四、工程内容： 1、施工项目： 本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、照明系统的调试以及安装。 2、施工范围：按照包工不包料包验收的包干方式，建 筑夜景观亮化工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双 方商定后不再变更。 五、施工要求： 1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要 求进行施工，并保证按期完工。 2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠，电线、电
缆的敷设路径须合理、规范。施工质量应符合国家《建筑电气工程施工质量验收规范（JB50303-2002）》有关规范和标准。 六、工程材料： 1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工 地，由乙方当场验收并承担保管责任，乙方须保管好材料签收单据，工程竣工办理安装费结款时交回甲方。 2、乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的 浪费。凡因乙方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏，均由乙方负责赔偿。 3、乙方不得擅自添置或变更安装材料，更不允许使用 不合要求的材料，否则，乙方承担由此而发生的费用，并接受甲方双倍相应违规价款的处罚。 七、工程质量安全： 1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和 标准，如检测发现不符合要求的，由乙方负责调整直至符合要求，否则甲方有权扣减部分乃至全部工程款。 2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电 气安装的质量，并保证通过建设方的验收。 八、工期要求： 整体工期从年月日起计，必须在同月日竣工（除阴雨天不能施工，时间顺延）。 九、文明施工
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼宇亮化照明工程安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同，以资共同遵守。 —、工程名称：__________________________________ 二、工程地点：_________________________________ 三、工程承包价：_____________________________ 四、工程内容： 1、施工项目： 本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、 照明系统的调试以及安装。 2、施工范围：按照包工不包料包验收的包干方式，建筑夜景观亮化 工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双方商定后不再变更。 五、施工要求： 1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要求进行施工， 并保证按期完工。 2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠，电线、电缆的敷 设路径须合理、规范。施工质量应符合国家〈〈建筑电气工程施 工质量验收规范(JB50303-2002)》有关规范和标准。 六、工程材料： 1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地，由乙方当
场验收并承担保管责任，乙方须保管好材料签收单据，工程竣工办 理安装费结款时交回甲方。 2、乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的浪费。凡因乙 方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏，均由乙方负责赔偿。 3、乙方不得擅白添置或变更安装材料，更不允许使用不合要求的材 料，否则，乙方承担由此而发生的费用，并接受甲方双倍相应违规 价款的处罚。 七、工程质量安全： 1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和标准，如检测 发现不符合要求的，由乙方负责调整直至符合要求，否则甲方有权 扣减部分乃至全部工程款。 2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电气安装的质 量，并保证通过建设方的验收。 八、工期要求： 整体工期从_______ 年月日起计，必须在同月日竣 工(除阴雨天不能施工，时间顺延)。 九、文明施工 1.乙方必须按照施工安全规范作业，乙方白行管理施工安全，必须指定至少一人负责现场施工的安全监察，杜绝安全隐患和事故的发生，必须白带所有的安全防护用品。甲方不承担乙方在施工过程中所发生任何事故的责任和费用。 2.乙方必须坚持文明施工。进入施工现场佩带安全帽，高空作业时 须佩带符合要求的安全带，下吊作业须有安全副
夜景照明工程施工合同 项目 合同编号:
日期：年月日 夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费 b. 材料二次搬运费 c. 缩短工期增加费 d. 规费
建设工程施工专业分包合同 项目名称： 签订日期：2012年10月25日签订地点：
建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)： 工程分包人(以下简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：。 工程内容：。 2、分包工作期限 2.1开始工作日期： 2012 年 11 月 10 日，结束工作日期： 2013 年 1 月 9 日，总日历工作天数为： 60 天。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 3、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：合格。 4、合同价款 4.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：元）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。
4.2本工程的设备购置一览表（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 4.3本合同设备单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、设备装卸费、燃油等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5、甲方的权利、义务 5.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。 5.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 5.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 5.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 5.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 5.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 5.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。 5.10经乙方向甲方书面授权，代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
The agreement is applicable to Party A and Party B in order to clarify their rights and obligations and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed. （协议范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建设工程施工合同协议条款(协 议文本)
建设工程施工合同协议条款(协议文本)说明：本协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，保证权利双方合法权益不受损害。可用于实体印刷或电子存档（使用前请详细阅读条款）。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级：
１．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期 ４．２图纸提供套数： ４．３图纸特殊保密要求和费用： 第５条甲方驻工地代表。 ５．１甲方驻工地代表及委派人员名单： ５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：第６条乙方驻工地代表 第７条甲方工作。 ７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求： ７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：
编号：________ 亮化工程承包合同 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共19 页
亮化工程承包合同 亮化工程承包合同(一) 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，就乙方承包甲方LED亮化工程施工程事宜，达成如下协议，以期共同遵守，一致同意签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：LED亮化工程 2. 地点： 3. 工程内容： 二、乙方所购产品要求： 1. 按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为价格、数量、型号(一切以甲方最后确定过的样品为准)详见附表。 2. 应满足国家现行行业和企业有关标准。 3. 乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由方承担。 4. 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人 第 2 页共 19 页
员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的时，应妥善保管产品货物，并同时在天之内向乙方提出异议，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。如甲方未按规定期限提出异议的，则视为乙方所提交的产品货物符合本合同约定，甲方不得以其他理由拒绝支付乙方产品货款。 5. 因甲方人为操作使用不当，保管、保养不善等导致产品货物质量下降或产品毁损的，甲方不得提出质量异议，由此产生的经济损失和维修、更换费用开支由甲方自行承担。 6. 光源灯具产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。 7. 灯具、光源为原厂制造的全新合格产品,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规合法安全使用。乙方提供的灯具、光源等产品必须有国家强制认识标志，不得提供假冒伪劣、产品质量不合格等，不良产品。包装标准为原厂制造商未启封全新包装,包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。 三、合同工期 1. 开工日期 2. 合同工期总日历天数(乙方收到甲方应付的预付款完成原材料 第 3 页共 19 页
行政中心夜景系统工程项目 投资—建设—移交（）合同书 工程名称：行政中心夜景系统工程 回购人： 投资人： 订立日期：年月日
回购人：（以下简称“甲方”） 法定代表人： 地址： 联系电话： 电子邮件： 投资人：（以下简称乙方） 法定代表人： 地址： 联系电话： 电子邮件： 总则 一、本合同由人民政府和有限公司于年月日在县签署。 二、作为本工程项目的回购主体，在乙方按照本合同约定投资建设和移交本工程项目后，按照本合同全部回购乙方投资建设的内容。在工程建设过程中，乙方应无条件地接受甲方对工程建设的质量、文明施工、安全生产监督及工程量认定。
三、为高标准、高质量顺利完成本工程项目的投资、建设、移交及回购等事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，按照平等、自愿、公平、互利、诚实信用的原则，经过充分协商，订立本合同。 第一章工程项目概况 、工程名称：夜景系统工程项目（以下称“本项目”）、工程地点： 、工程内容：本项目工程内容以甲方出具的设计图和施工图纸为准。 、建设投资概算：本项目预计总投资人民币元整（￥元）（最终以审计部门审定结果为准）。 、建设工期：本项目工程的建设工期为个日历天，从年5月15日开始计算。 第二章工程质量标准 工程质量标准：符合国家相关工程施工验收标准 第三章工程监管 、工程建设监管 甲方委托具有资质的工程监理公司对本项目工程的建设进行监理。 甲方有权对项目的投融资、进度、现场等进行抽查、检查、了解、监督等活动，乙方应积极配合甲方的前述活动。 甲方有权对涉及工程投资、建设标准等重大问题变更事项的审批权。 甲方有权要求乙方提交融资计划、投资控制计划、工期、质量控制
夜景工程合同新编示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
夜景工程合同新编示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 为了按期保质保量地完成本工程，甲乙双方按照《中 华人民共和国合同法》和《建筑安装工程条例》的原则， 结合工程实际情况，达成如下合同条例，以便共同遵守。 一、工程概况
1、工程名称： 2、工程所在地： 二、承包范围及承包方式 1、本合同承包范围为：工程材料与安装本 2、按照乙方提供的设计方案，甲方同意的效果图设计方案，采取包工包料包干的承包方式。 三、工程期限 1、开工日期：______年___月___日； 2、竣工日期：______年___月___日； 3、合同工期总日历天数_________天。 四、质量标准 工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 五、合同造价 金额（大写）：______________元（人民币）；￥：
编号：_____________建设工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款3部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理
酒店夜景照明设计合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
酒店室外夜景照明设计服务合同发包人： 设计人： 签约日期：年月日
酒店 室外夜景照明设计服务合同 甲方（发包人）： 法定代表人： 住所： 乙方（设计人）： 法定代表人： 住所： 甲乙双方（以下简称双方）本着平等互利、相互协助的原则，经过友好协商，就项目室外夜景照明的总体规划方案设计和施工图设计达成本合同如下，以资共同遵守。 第1条项目概况 1.1项目名称：国际酒店项目（以下简称本项目）。 1.2项目地点： 1.3项目规模：总建筑面积，酒店客房总数约套、地下室面积平方米，地上面积平方米，酒店层（局部层）。 1.4设计依据 1.4.1国家和省市现行的相关规范、规程、标准，
1.4.2政府相关部门对于原建筑设计的审批文件； 1.4.3甲方提出的《设计任务书》（以下简称《设计任务书》，详见附件）和其聘请的酒店管理公司品牌的技术设计标准与要求。 第2条合同依据 2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》等。 2.2国家和地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2.3与本项目有关的建设工程批准文件。 第3条设计团队 3.1乙方必须高度重视本项目的总体规划及方案设计和施工图设计工作，为本项目配备的主要技术力量详见附件《项目室外夜景照明的总体规划方案设计和施工图设计人员构成》。 3.2双方约定，在各阶段设计工作中，双方认定的上述乙方人员不得随意变动。乙方若需要变动设计人员，必须征得甲方书面同意后方可进行人员更换，变更后书面通知甲方；甲方若需要变动乙方设计人员须书面告知，乙方应即