施工图设计委托合同模板
施工图设计委托合同模板3篇
施工图设计为工程设计的一个阶段，在技术设计、初步设计两阶段之后。施工图设计委托合同怎么写呢?以下是作者为大家整理的施工图设计委托合同模板，供大家参考学习。
施工图设计委托合同模板1
兹有(以下简称甲方)和李桂松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行工程项目制作施工图事宜达成以下协议：
乙方的制作标准及相应价格：
1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。
2.图纸取费标准
3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。
4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。
甲方应向乙方提供的材料：
1.相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)
2.确认签字的效果图
3.确认签字的方案手稿
4.详细阐述设计方案及尺寸要求
制作流程：
1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。
2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。
3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。
4.付款交图。
违约责任：
1.双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。
2.若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。
3.制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。
甲方(盖章或签字)：乙方：
日期：日期：
施工图设计委托合同模板2
发包人(以下简称甲方)：设计人(以下简称乙方)：
发包人委托设计人承担项目建筑工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。
1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。
1.3、建筑工程批准文件。
1.4、政府部门规定的相关标准。
第二条本合同项目的概况：
2.1、项目名称：
2.2、建设单位：福建海峡国际商贸城实业有限公司
2.3、建设地址：
2.4、总投资：
2.5、资金来源：自筹
2.6、建设工期：约日历天
第三条本合同项目设计范围及内容：
3.1本项目的方案设计甲方已另行委托，乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容，包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。
3.2在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务，并提前参与和把控，保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。
3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容：
3.3.1表一：
3.3.2设计内容：
3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图)、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管*)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管*设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。
3.3.2.2.如本工程申报国家相关示范评优工程，乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报技术工作。
3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见，对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方配合出图时，乙方应及时配合出图，不得延误其他设计或施工单位的工期。
3.3.2.
4.燃气项目不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系，完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管*系统接驳的设计工作，在总图中应明确小区内各
管线与市政管线的关系。
3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方需负责协调并汇总市政各专业、景观各专业管线图纸，并体现在管线综合布置图中。3.3.2.6.室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)。
3.3.2.7.其它相关专业公司设计图的审核确认，如钢结构、玻璃幕墙、智能化等。当某些专业图纸需要乙方配合出图时，乙方应出相应的图纸。
3.3.2.8.乙方应提供外立面装饰做法施工图，如外墙面砖排砖图、外墙涂料分割图及铝合金门窗详图等。
3.3.2.9.相关工作，包括但不限于下列内容：
产权预测面积核对：外轮廓线、露台、套内、公共部位等;每套附加面积计算：露台、闷顶、可自行改造面积等;
根据甲方要求，负责到模型制作公司对模型的形体、色彩调整和确认。协助方案设计单位确认外装材料。
上述相关工作的完成时限由乙方根据甲方进度要求配合完成，人员安排在制定计划时一并考虑。
第四条，设计取费标准及配合要求、奖罚措施等。
4.1、设计费标准：本工程采用单价包干，即按每平方米设计单价：元/m2(具体详见表一)
4.2、设计费总额：总设计费=建筑面积х每平方米设计单价(元/m2)。(按建设主管部门颁发的“施工许可证”施工图建筑面积计付设计费)
4.3、设计费说明详见表二及说明表二：
说明：
a)付款时乙方应提供正式等额的有效发票。乙方应在甲方付款前将每期等额有效的正式发票交于甲方，经甲方审核后无误后再支付相应的款项，第三次付款前，乙方应提供结算总价全额发票，否则甲方有权顺延付款。
b)第三次付款按照施工图核定的建筑面积进行结算，并留足第四次付款额。
c)本合同履行后，定金抵作设计费(在第二次付款时予以折抵)。
4.4、提供设计文件的要求，详表三。在工程建设过程中，如甲方需要加晒图纸的，一律按0#图纸4元/张、1#图纸3元/张，2#图纸2元/张的标准另行计费
提供图纸。
4.5、异地配合要求：乙方应自行承担施工图审查、施工图交底、项目各阶段工程验收等工程建设全过程的异地配合费(含差旅费)等;若甲方需要，乙方应派设计代表常驻工地现场，由此所产生的一切费用由乙方自理。乙方未能及时按照甲方约定时间到场，每延迟一天罚款5000元。
4.6、限额设计：甲、乙方应协商确定合理的各项设计指标(如砼含量、钢筋含量、荷载、装修标准等)，双方确定施工图设计限额指标后(限额指标作为合同附件)，乙方必须按确定的各项指标进行设计，超过上述指标量的，则视为乙方设计不当，乙方应无偿优化直至甲方满意(工期不予顺延)并承担甲方由此造成的全部损失。(赔偿金上限不超过总设计费)
第五条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：表三：
第六条乙方应向甲方交付成果约定：
第七条本项目设计组组成人员：(详见下表)
说明：以上设计负责人未经甲方同意不得更换，如乙方确需调整设计人员，应报甲方批准同意，且更换后之设计人员的资质不低于原设计人员。如乙方擅自更换上述设计人员的，则甲方有权拒付设计费。表六：双方业务联系人一览表第八条双方责任8.1、甲方责任：
8.1.1合同履行期间，乙方提供的任意一阶段设计文件达不到甲方要求或未通过图审，甲方可以在支付与该阶段设计工作量相应的设计费后，终止本合同的履行。
8.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
8.1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
8.1.3、甲方要求乙方较合同规定时间提前交付出设计资料和文件时，乙方应尽力满足甲方的要求。如此要求将造成乙方的大量投入，在双方协商的基础上，甲方同意向乙方支付适当的赶工费。
8.1.4、甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让，甲方有权在本项目的商业销售行为中采用设计人的名称及过往业绩作商业宣传。
8.1.5根据乙方设计人员的配合情况，甲方有权要求调整设计人员，乙方不得以任何理由拒绝。由此造成甲方的损失乙方应负全责。8.2、乙方责任：
8.2.1、乙方应按本合同第三、六条款规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件资料。8.2.2、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。
8.2.3、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。
8.2.4、乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。
8.2.5、乙方应与建筑方案设计公司对接，并承接本项目建筑初步设计之后，即到施工图的全部设计工作，包括初设阶段的各专业设计(除建筑专业外)、扩大初步设计(各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计是否要出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。
8.2.6、乙方具有在修建性详细规划和方案设计阶段以顾问公司的形式无偿参与修规和方案设计的探讨、调整的义务，并给与甲方以技术支持。乙方应主动承担与方案设计公司的配合协调工作，杜绝方案设计和施工图设计由不同设计公司承接可能产生的诸多矛盾和隐患的现象，从而保证整体设计工作的流畅和完整。
8.2.7、在充分尊重方案设计思路以及完整性的基础上，乙方应按照国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，其设计资料深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》，若未达到该标准，则乙方应无偿进行修改或补充。如在施工图设计中出现与方案设计方存在争议时，应会同甲方及方案设计单位三双共同协商解决，解决不了的最终以甲方确认为准，同时乙方应尊重方案设计并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8.2.8、乙方采用的主要技术标准是：现行国家、地方规范、规程、标准等。
8.2.9、设计合理使用年限50年。
8.2.10、根据甲方需要，在施工期间乙方应派设计代表驻场，以确保本次设计任务的完成。同时，乙方在接到甲方任何形式的通知后24小时内，应根据具体服务内容安排有关设计人员到场，否则，由此产生的后果由乙方负全责。
8.2.11、乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，并无偿负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计文件的技术问题和参加竣工验收等。如施工图完成后叁年之后甲方才开始开始施工(含中途停建、缓建等)，乙方仍负责本合同规定的工作内容。如三年后开始施工，相关事宜双方另行协商。
8.2.12、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
8.2.13、参与项目的设计人员所接受的其他任务不得影响本项目的设计质量和进度保证。第九条违约责任
9.1、在本合同履行期间，甲方变更或解除合同，需经双方协商一致。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。若乙方的实际损失大于上述费用，则乙方保留按实际损失申请赔偿费的权利。乙方如提出终止或解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。
9.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金(累计不超过应付金额的10%)。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
9.3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。甲方可视损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小要求乙方支付赔偿金。
9.4、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料的提交时间(包含乙方不能按时、按量)，每延误一天，应减收该阶段设计费的千分之二;逾期超过
30天时，则甲方有权单方提前解除合同，剩余款项甲方不再支付，并且有权要求乙方双倍返还定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。第十条其他
10.1、乙方不得直接向承接本项目的施工单位提供任何相关设计文件(如设计变更、验收手续等)
10.2、施工图完成后，因甲方需求变化发生重大设计变更，如平面功能调整产生的各专业变更，乙方应全面配合，双方根据所发生的工作量另行协商设计费，乙方承诺按最优惠价格即收取成本费用。
10.3、乙方为本合同项目所采取的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买，但乙方应给予协助。本合同第三、六条规定乙方交付设计资料及文件份数，超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。
10.4、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需费用由甲方承担。
10.5、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。
10.6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
10.7、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。
10.8、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地人民法院诉讼解决。
10.9、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。
10.10、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。
10.11、本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履
行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
10.12、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10.13、本合同最终解释权归建设单位海峡国际商贸城实业有限公司所有。相关附件：1.施工图设计指导书(附件一);
2.设计文件深度及设计失误的分类(附件二)
发包人名称：
设计人名称：
年月日：
施工图设计委托合同模板3
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条甲方人应向乙方提交的有关资料及文件：第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为_______元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1甲方人责任：
6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上
述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。
7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。
7.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。第八条其他
8.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。
8.4甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。
8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由________经济合同______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式________份，甲方______份，乙方_____份。
8.9本合同经双方签章并在甲方向乙方支付订金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方名称：乙方名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)住所：住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：
(盖章)备案号：备案日期：年月日
邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：(盖章)经办人：鉴证日期：年月日
( 设计合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-013632 2020施工图设计合同范本通用2020 construction drawing design contract model
2020施工图设计合同范本通用版 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审
核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织 1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划
护国景苑小区公共设施施工合同甲方： 乙方： 甲方现委托泸州市景安电子科技有限公司（以下简称乙方）承担安防监控系统、车辆出入管理系统、门禁系统、不锈钢大门、移绿地平地平工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下： 一、工程概况： 1．工程名称：护国景苑公共设施施工 2．工程地址：护国景苑小区 3．工程概况：安防监控系统、车辆出入管理系统、门禁系统、不锈钢大门、移绿地平地平，安装及调试。 二、甲乙双方的责任和义务 1．甲方负责提供整个工程施工场地的用电和用水；并安排工作人员做好施工现场安全措施，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务： 2．乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料；在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： ●设备的安装调试: 三、工程时间和进度 1、自合同签订之日起，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后乙方技术人员入场。
2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。 3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。 四、工程及工程量的变更 1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 五、工程验收 1．采用完工总验收的方式。 2．工程验收标准。 ●图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。 ●a.根据甲方要求，甲方可请权威机构对本系统进行验收，并出示测试报告及结论，其测试费用由甲方承担。 ●b.若权威机构对乙方为甲方所做的布线工程出示了不合格的信息点，乙方将在规定期内进行整改。 3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。
合同编号：YT-FS-2150-69 建筑设计委托合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑设计委托合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 确立设计委托合同书单位： 甲方：乙方：兹为甲方委托乙方担任建筑外观装 饰、室内装饰方案设计及施工图纸设计工作，双方同 意遵守下列条款： 一. 室内装饰工程地点： 项目建筑平面面积合计约平方米 二. 装饰工程设计项目： 三. 乙方接受委托书后，应随即进行现场斟测， 并根据甲方提供资料办理下列事宜。(参照双方协商设 计内容十二项)乙方提出的设计方案必须经甲方审核， 参照甲方意见进行修改，在协商基础上达到双方满意。 四. 总设计费计人民币元整。 五. 设计费付款方式： 1.签约时，付设计费20%，计人民币
2.平面图交付时，付设计费25%，计人民币 3.效果图交付时，付设计费25%，计人民币 4.施工图交付时，付设计费25%，计人民币元整; 5.该工程装修完工后，结清设计费尾款5%，计人民币(预计装修工程时间6个月，若工程在6个月后非因设计原因未完成，甲方都应付清设计费尾款)。 以上款项都应一次付清。乙方在甲方付清所有设计费后，出具设计费收据，不出具发票。 若施工设计图己完成，而工程非因设计原因未能进行时，则以上各款项甲方也应一次付清。 由于此工程而使乙方必须出差时，甲方应承担所有差旅费用。 甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，并按每日迟付总设计费的千分之一计算收取滞纳金。 六. 平面配置及初步设计图应于签约后工作日内交付，全部设计图应于签订合同后工作日内完成(即应于年月日交图)。
宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程 施工图设计及服务合同 合同编号：WX 工程名称：宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程 工程地点：宁夏灵武 发包方：浙江浙大网新环境工程有限公司 设计方： 签订地点：浙江省杭州市
烟气脱硫工程建设工程设计合同 甲方（发包方）：浙江浙大网新环境工程有限公司 乙方（设计方）： 浙江浙大网新环境工程有限公司作为宁夏灵武电厂一期 2×600MW机组烟气脱硫工程总承包商，经双方友好协商并达成一致，甲方将部分专业施工图及竣工图设计工作托付给乙方，并签订本合同，双方共同遵守。 下列文件应作为本合同的组成部分： 本合同书及其附件（含双方协商同意的补充及修改文件等）； 专用条款； 通用条款； 双方协商同意的以书面方式形成的变更、纪要、协议书； 合同附件； 上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所
列顺序在前的为准。 考虑到甲方将按下面条款规定付款给乙方，乙方在此立约，承诺全面正确地按合同规定完成本时期工程设计及工地设计代表服务工作。 考虑到乙方将进行本工程设计及工地设计代表服务工作，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时刻付款给乙方。 本合同经双方法人（授权）代表在此签字并加盖合同专用公章后立即生效。
甲方（章）：浙江浙大网新环境乙方（章）：工程有限公司 地址：地址： 法人代表：法人代表：或授权代表：或授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话：
传真：传真： 邮政编码：邮政编码： 年月日年月日
第一章通用条款 １、定义与讲明 1.1 定义 本合同文本中以下的用词及词语除依照上下文另有要求外，应具有本条所给予的含义：
YF-ED-J9994 可按资料类型定义编号 委托设计合同(四)实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
文件名委托设计合同(四)实用版日期20XX年XX月版次1/1编制人XXXXXX审核XXXXXX批准XXXXXX 委托设计合同(四)实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方：______________ 乙方：______________ 依据《中华人民共和国合同法》和有关法 规的规定，乙方接受甲方的委托，就 _____________等事项，双方经协商一致，签订 本合同，信守执行： 一、委托事项 甲方委托乙方为其公司进行___________。 二、委托设计费用 设计费用总共为：人民币______元，（大
写：______元整）。 三、付款方式 1．甲方需在合同签订时付设计费人民币______元，（大写：______元整）。 2．乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______元，（大写：______元整）。 四、乙方设计作品的时间、交付方式 1．乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 2．乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定
设计咨询服务合同 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方承担建筑设计咨询工作。为了保证工作顺利进行，根据国家有关规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一. 甲方需设计、咨询服务项目地址为，建筑面积平米现正式委托乙方进行建筑节能方案咨询及设计工作。 二. 付款方式 1）设计、咨询服务费为人民币元，人民币大写元整。合同签订后乙方向甲方支付设计费总额的%人民币￥元，人民币大写叁拾壹万伍仟元整。其它%节能方案设计咨询服务费人民币￥元，人民币大写柒拾叁万伍仟元整，该项目节能验收合格后7日内付完全部费用。 2）因甲方不能及时支付设计、咨询服务费，乙方有权停止设计、咨询服务工作。乙方延迟支付设计、咨询服务费每日支付总款额10% 的滞纳金。 3）以上款项不含税，甲方如需开工程发票应向乙方另行支付设计、咨询服务费总额的17%。 三. 乙方义务 1）乙方收到设计、咨询服务费定金第二日跟据甲方提供的原始建筑图纸及现场照片展开设计、咨询服务工作。甲乙双方约定，本阶段设计方案应于本合同
签订之日起日内完成。 2）乙方负责对原节能设计（外墙内保温）部份，与原设计单位进行协调达到验收条件。 3）乙方需对甲方项目信息保密，因乙方泄密造成甲方损失，一切费用由乙方承担。 四. 甲方义务 1）对该项目外墙玻璃部份与当地职能部门协调达到验收条件。 2）对该项目办公楼外墙内保温进行施工达到验收条件。 3）甲方负责节能验收过程中全部费用。 4）甲方需对乙方设计、咨询服务工作信息保密，因甲方泄密造成乙方损失，一切费用由甲方承担。 五. 设计、咨询服务合同经双方签字盖章认可后，甲方应按以上程序支付设计、咨询服务费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲乙双方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 六.如乙方未能于双方约定完成设计咨询服务工作，双方约定甲方根据乙方延迟设计咨询服务工作总额的3‰/日扣除乙方设计、咨询服务费。 七.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决。 八.本合同一式两份，甲方执贰份，乙方执壹份。 九. 甲方可以通过银行汇款将上述各款项于指定的期限内支付到乙方下列帐户：
合同编号：_________________ 燃气工程施工图设计合同 项目名称：WK 项目期燃气工程施工图设计 项目地点：深圳市 委托方：深圳市WK房地产有限公司
承接方： 签订日期：年月日 WK 项目期燃气工程施工图设计合同 甲方：深圳市WK房地产有限公司 乙方： 经招标/议标（二者选一），甲方现委托乙方进行WK 项目期燃气工程施工图设计，乙方根据甲方要求和国家、地方规范的规定，完成该项目的燃气工程的施工图设计，设计成果需通过甲方最终确认。 甲乙双方在充分沟通、完全清楚与理解本合同条款基础上，按照国家有关法律及深圳市有关规定签订并共同遵守本合同。 1.合同依据 1.1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2.国家及地方有关燃气工程设计管理法规、规范和规章。 2.项目概况 2.1.项目名称：WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计 2.2.项目地点： 2.3.项目规模：总建筑面积为 m2（计容积率建筑面积）。 3.设计内容 3.1.甲方委托乙方进行WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计。3.2.设计内容包括：项目红线内的户内外及庭院管网设计；商业、会所及学校等公 共配套部分的燃气设计；自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）；瓶组站及
3.3.乙方根据甲方提供的建筑施工图、电气施工图、给排水施工图（含室外管线综 合图，如有），以及国家和地方的现行规范规定，完成该委托项目所有燃气工程的施工图设计。施工图纸应得到甲方的最终确认，并满足施工需要。 4.设计成果 设计成果包括图纸及与图纸对应的电子版本：交付形式为经乙方签字盖章的图纸捌份，并提交与图纸相对应的电子版本。 5.设计进度 5.1.甲方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日向乙方提交相关设计资料及 文件（详见第七条）。 5.2.乙方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日前（一般设计工作日为15～ 25天）将满足甲方技术和深度要求的图纸提交给甲方，提交资料包括图纸和电子版本，并向甲方进行技术交底。 5.3.乙方参加监理单位组织的施工图纸会审并向施工单位进行技术交底，并完善设 计。 6.设计费及支付方式 6.1.本合同确定的燃气施工图设计费为中标/议标价（二者选一）：合计暂定人民币 （大写）[---------] 元整（小写：[---------] 元）。综合包干设计费单价为：元/户，户数以住宅部分的门牌号码为准。 6.2.综合包干设计费单价已包括：审图费、项目红线内的户内外及庭院管网设计、 商业、会所及学校等公共配套部分的燃气设计、自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）、瓶组站及瓶组站与庭院管之间的管网设计、跟上述设计相关的所有燃气设计变更、（含建设局审图提出的设计修改和变更,政府和行业相关部门颁布新规范、新规定而导致的变更,甲方因建筑设计变更而对若干户型调整引起的燃气设计变更等）税金等全部费用，综合包干单价结算时不做任何调整，按住宅部分的门牌号码即住宅实际户数结算。 6.3.若乙方按时提交上述全部设计成果，并且满足本合同要求，则甲方在确认设计 成果之日即开始办理付款手续。 6.4.甲方每次付款前，乙方须向甲方提交设计费税务发票，甲方在收到发票并审核 无误后，于十个工作日内向乙方支付上述设计费的100%（如乙方分批提供设计
设计委托合同范本 在建筑设计阶段,委托代理关系存在着信息不对称、契约不完备等问题,可能导致建筑设计中委托代理失灵。因此签订设计委托合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的设计委托合同范文，欢迎参考阅读。 设计委托合同范文1 委托方： (简称甲方) 受托方： (简称乙方) 经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方对如下工程项目进行工程设计，为确保双方利益不受损害，该工作顺利进行，特签订此合同书。 一、建设项目：。 二、工程地址：。 三、建筑面积：平方米。 四、设计要求：效果图张(董事长办公室张，前台Logo墙 1 张)、平面布置图张、地面材质图张、天花图张。 五、时间要求：自年月日至年月日完成。 六、付款方式：乙方为甲方完成以上图纸设计后，如甲方确认可以按图委托乙方承担施工任务，并签定建筑工程施工合同，设计图纸不另行计费;如甲方通过并使用乙方的设计方案但未委托乙方承担施工任务，必须支付工程设计费(按50元/M2收取);如甲方未使用我方设计方案，甲方在送图十日内支付人民币圆整(RMB 元)的设计费用
给予乙方补偿。 七、承担责任：甲乙双方须严格遵守国家各项法律法规。甲方为确保乙方正常运转不得干预乙方的设计活动，乙方须严格保守甲方的商业机密。 八、解决争议的方法：如在执行本合同过程中发生争议，任何一方均可以书面形式通知另一方，并提出修改意见、内容以及友好解决争议的办法。在30天期间内，如双方没有达成解决争议的办法则任何方均可向法院提起诉讼。 九、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日设计委托合同范文2 甲方：______________________________ 地址：______________________________ 联系人：____________________________ 电话：______________________________ 传真：______________________________ 乙方：_________________公司(设计人) 一、甲、乙双方通过协商，由甲方委托乙方对________________________项目进行设计工作。
编号：_________________ 安防工程施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
日 日至 年 第一条总则 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书 “合同”)。 (1) 本合同的设备及实施方案以设计施工单位提交的经建设单位审定确认的设计方案书为依据。 (2) 甲方应提供乙方的施工材料堆放地，等便利条件。 (3) 乙方提供的设备及服务，设备使用的培训。 (4) 双方在合同签定后，甲方、乙方为履行合同的真实性负责，双方有权对合同的履行、项目的 实施提出质疑。 (5) 适用法律：《中华人民共和国合同法》的有关规定进行解释。 第二条合同文件组成及解释程序 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分： (1) 合同书 ⑵报价表 (3)施工方案 第三条合同范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 工程项目: 委托方(甲方) 承接方(乙方) 签订地点: 签订日期: 有效期限: (以下称
第四条工程项目 1、工程名称： 2、工程施工地点： 3、工程内容：监控系统安装、监控线路布线、监控设备调试 4、工程工期：本工程有效期限自：年月日至年 月日 如果岀现人力不可抗拒因素或非乙方原因造成的工期延期经双方核实、协商后顺延。 4. 1质量等级 ⑴符合ISO IS 1 1801 , EIA/TIA568B 标准； (2) 《建筑弱电系统工程设计手册》； ⑶《建筑设计防火规范》(GBJI6 —37); ⑷《智能建筑工程质量验收规范》GB50339; (5)《视频安防监控系统技术要求》CA/ T 367 4. 2合同价款 1 、合同的总金额为：￥元 2、合同签订生效后甲方应付乙方合同总款的的预付款；即： 3、乙方带设备、材料入场施工时甲方应付合同款的的材料款，即： 4、本项目工程完工甲方验收合格后在5工作日内付完剩余的即: 5、本工程设备质保维护壹年，工程完工验收合格后扣总合同款的作为质保押金，壹年 后质保期到期后日内甲方退还乙方的质保押金。即：￥ 6、本工程款甲方必要以支票或转账形式支付乙方不得用货物或其他任何方式带抵工程款。 第五条甲方驻工地代表 5. 1甲方任命驻工地现场总代理及其委托的代理人必须由具备相关专业知识的技术人员担任。 若甲方代表换人，须提前五个工作日通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 5. 2甲方代理或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代理，乙方代理在回执上签署姓名、收到时间后生效。
建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB
建设工程设计合同 （扩初及施工图阶段） 工程名称：三期一、二、三区工程 工程地点： 合同编号： 签订日期：
目录 第一条合同依据 第二条项目设计阶段及容 第三条甲方基本职责 第四条乙方基本职责 第五条各设计阶段设计时限 第六条各设计阶段乙方工作职责及工作围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励 第九条保险与赔偿 第十条合约中止及违约处理 第十一条其它约定 第十二条其它条款
项目名称：三期一、二、三区（暂定名） 委托单位：（以下简称甲方） 设计单位：设计顾问（以下简称乙方） 第一条合同依据 1.1 《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及 其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。 1.3甲方提供的《三期一、二、三区（暂定名）施工图设计任务书》； 1.4 合同附件为本合同不可分割组成部分。 第二条项目设计阶段及容 2.1乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。 2.2初步设计阶段，乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。 2.3环境设计由景观设计公司负责；乙方应主动与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。同时，乙方负责景观设计总协调管理。 ?乙方负责提供包括建筑定位（建筑为底层平面）、室外标高、道 路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。 ?总图装置定位由乙方负责，并落实在最终总图施工图及提供给景 观公司的条件图。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、 行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔 接，乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。 ?景观设计与建筑相矛盾的地方，以乙方为总协调，通过甲方组织 的沟通会议，最终双方图纸一致。 ?与景观公司的协调会根据需要不限次数，由甲方负责组织。 2.4其它政府规定必须由专业公司设计的容，且乙方不具备资质或甲乙双方均同意由其它单位完成的项目，可能包括燃气设计、电力设计等，视报建情况而定。根据专业需要由乙方完成土建配合设计；
合同类别编号： 合同归档编号：设计合同书 合同编号： 项目名称： 委托单位（甲方）： 设计单位（乙方）： 监理单位： 合同签约时间： 合同签约地点：
委托方（甲方）： 设计方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及现行的有关工程勘测、设计管理法规及规章，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、项目概况 1、项目名称： 2、项目地点： 二、项目内容 1、设计内容： 2、设计标准： 3、设计要求： 4、设计评价方式： 三、设计周期 1、设计总周期：天 2、设计进度控制及时间要求： 四、设计费用及付款方式 1、本合同总价款为元人民币，设计单价 实际核算方式为： 2、设计阶段设计费支付进度及付款方式： 1．
2． 3．设计费用以（现金、支票）方式支付 五、甲方责任 1、甲方应委托全权代表与乙方在本工程期间保持联络协调。 2、甲方按本合同时间要求，向乙方提供相关文件资料（具体见附表），并对其完整性、正确性及时限性负责；若甲方提供文件资料不及时，则乙方提交设计时间可相应顺延；乙方对甲方提供的文件资料认为不符合要求应于收到的日内书面回复，并提出具体要求，否则视为甲方提供的文件资料符合要求。 3、合同生效后，如甲方无故要求终止或解除合同，已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付相应的费用。 4、方案设计明显不能体现甲方意图或经过修改后仍达不到甲方要求，甲方有权终止或解除合同，甲方除有权不再支付费用外，乙方还应退还甲方支付的全部费用和相应文件资料； 5、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意甲方对乙方的设计成果和文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔； 5、甲方应按本合同第四条的规定向乙方支付设计费用。 6． 六、乙方责任 1、乙方应根据甲方的要求及提供的资料制定出计划书及项目进度表，并明确对甲方的具体技术、服务承诺，作为合同的附件。 2、本合同规定的内容、时间、份数及要求向甲方提供符合深度要求的设计文件，如不符合甲方要求，应无偿修改直至甲方满意，因此造成的甲方损失及进度计划延误由乙方全额承担相关责任。 3、合同生效后，乙方应在设计过程中主动前往甲方现场进行调研，并为甲方相关材料、设施的选定提供建议和意见，做好对甲方的设计服务工作，并对设计方案施工提供指导。 4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍承担甲方损失费用； 5、乙方的设计方案应符合现行国家及地方法规，并遵循甲方设计任务书的
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑设计委托合同
编号：FS-DY-28752 建筑设计委托合同 委托方：(以下简称甲方) 设计方：湖北xxx有限公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担xxx温泉谷(度假商务酒店、美食城、温泉综合楼)工程 第一条 本合同依据下列文件签订：1.《中华人民共和国合同法》 2.《中华人民共和国建筑法》 3.《建设工程勘察设计市场管理规定》 4.《工程勘察设计收费标准》(20xx年修订本)。 5. 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条本合同设计范围： 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表. 说明：凡涉及到建筑水电、消防、暖通、智能化系统图
或土建结构图、钢结构图、幕墙结构及其计算式，均由甲方另行委托具有相关资质的公司来完成。 第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 备注：为了保证乙方设计工作顺利进行，甲方须协调经营者参与到设计的全过程，及时为乙方提供其所需的涉及到经营方面的各种资料。 第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件： 注：因受甲方工期影响，设计周期非常紧凑。方案设计阶段已安排正常与甲方沟通确认时间(两次)。超出进度安排的设计沟通、确认、及修改。时间相应延长。 第五条本合同总设计费为人民币柒拾捌万玖仟玖佰元(￥789，900元)整。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在完成最后一阶段设计工作的同时结清全部设计费。 3.本合同履行后，订金抵作设计费。 第六条乙方方案设计的阶段 1.乙方提出装饰设计平面方案。
编号：建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号：JY （由设计人编填） 设计证书等级： 委托方： 设计方： 签订日期：二○一年月日
XXXXXX 项目设计合同 发包人（委托方）： (以下简称甲方) 承包人（设计方）：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担[XXXXXX]项目工程设计工作。双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分友好协商，一致同意签订本合同，并共同履行。 第一条本合同依据下列法律法规文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市 场管理规定》； 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.3规划项目批准文件； 1.4其他： 第二条设计依据 2.1《XXXXXX项目规划设计任务书》 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是：国家有关建筑工程设计技术标准、规范、规定。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序进行使用和解释： 3.1合同书及补充协议 3.2甲方要求及《XXXXXX项目规划设计任务书》 3.3合同规定的其它有效附件。 第四条本项目规模及设计内容：
4.1工程规模 总占地面积约万㎡，容积率约，总建筑面积约万㎡（其中地上建筑面积万㎡，地下建筑面积暂计万㎡）。 建筑类型：排屋、高层住宅及配套设施。 4.2设计内容： 4.2.1方案设计； 4.2.2施工图设计。 注：如需进行弱电、智能化设计、煤气设计、管线综合设计、景观设计、室内装修设计及装修设计配合等非常规设计，另行签订专项设计合同。 第五条设计时间要求： 5.1 年月日前完成现场踏勘，双方就设计理念、产品定位、市场定位、开发要求等与设计有关问题进行探讨与沟通； 5.2合同签订且乙方收到甲方定金后个工作日完成方案初步构思； 5.3方案初步构思经甲方书面确认后个工作日完成报批用方案设计； 5.4设计方案审批通过并接到委托方书面通知（下一期工作任务书）后个工作日完成施工图； 5.5为了提高工作效率，双方共同就上述时间的每个阶段可商定编制更具体的工作计划进度表，经双方确认后形成书面文书，该具体的书面工作计划进度表可作为合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力；以上工作时间不包括甲方确认阶段设计成果的时间。 5.6审批过程中的修改时间另行商定。 5.7在以上设计过程中乙方承诺来甲方公司所在地与甲方进行汇报研讨次数原则上不超过十二次。确因工作需要，应甲方要求，乙方超过十二次的差旅费用由甲方承担。每次工作会议由甲方于会议前五日内书面通知乙方会议时间、地点和内容，乙方据该通知作会议准备。
上海市室内设计委托合同 委托方（甲方）: 承接方（乙方）: 上海市工商行政管理局 上海市室内装饰行业协会
使用说明 一．本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》，《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律，法规制定的示范文本，供合同双方当事人约定采用，签订合同前应仔细阅读。 二．本合同适用范围：住宅室内设计及公共空间室内设计。 三．乙方提供给甲方设计图，资料，并按目录装订成册。 四．涉及到特殊要求及消防安全必须按特殊要求及消防安全要求设计，设计时必须考虑采用环保材料。 五．乙方提供给甲方的设计图内容有： 1.图纸封面，封底，设计图纸； 2.设计图纸目录和设计与施工说明； 3.原始房型平面测量图（含所有墙体内部尺寸，门窗洞尺寸，房梁，上水，煤气，下水，地漏，坑管，空调洞，排风口，配电箱，弱电箱，多媒体标注）； 4.设计要求拆建平面图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）； 5.设计平面布置图； 6.设计顶面布置图； 7.强，弱电及多媒体，智能化插座位置分布图； 8.开关控制线路示意图； 9.冷，热水管排放走向示意图； 10.厨，卫墙面设施布置图（中，小型工程另外考虑）； 11.家具，厨具设计布置参考图； 12.楼梯设计，安装施工详图； 13.局部透视图（作为参考用）； 14.主要装潢材料用品概算表。 六．本合同文本由上海市工商行政管理局，上海市室内装饰行业协会共同制定，任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印。
上海市室内设计委托合同 合同编号： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一．甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计： 1.甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址，房型，用途，使用面积平方米。设计收费按使用面积计算。 2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址，用途，建筑面积平方米。设计收费按建筑面积计算。 二．甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米元，收取设计费共计人民币元。 三．甲方应在签订合同之日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后天内完成初步设计方案，包括平面布置图，顶面布置图及局部效果图各一张。 四．甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后，填写方案进程表（见附件），并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方应在年月日至年月日共天内完成全套装潢设计图及施工图纸。
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：。 建设地点：。 第二条工程内容及承包范围 1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程； 2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。 第三条设备安装开工和竣工期限 1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为年 月日前。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。 （1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认； （2）甲方书面通知的计划工期改变。
第四条承包方式、造价及造价调整 1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。 2、本工程总造价：元。人民币（大写） 元(详见附件一) 3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价： （1）由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。 （2）应甲方要求单项设计变更增减费用在元（不含本身）以上。（3）不可抗力。 发生以上情况时，乙方应在3天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式（附有详细估算和甲方的指示）报送甲方，甲方应在收到报告后5天内给予答复。 （4）工程结速后甲方从工程款中扣除工程总价的6%作为税金，委托甲方代为开具相关票具。 第五条双方责任 甲方责任： 1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。 2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。 3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，以便乙方进行施工工作。 4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。 5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。组织工程竣工验收。
建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计
编号：_____________ 设计合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担“”项目单体建筑设计（包括方案深化设计和施工图设计），经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据： 1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《工程勘察设计收费标准》。 1.2 国家和相关地方有关建设工程勘察设计的法规和规章。 第二条本合同设计项目的工程名称、地点、规模、阶段和内容： 2.1工程名称: 2.2工程地点： 2.3工程规模: 2.4设计阶段 2.4.1方案深化设计 2.4.2单体建筑施工图设计 2.5设计内容 2.5.1单体建筑设计内容：包括建筑、结构、给排水、强弱电、人防、中央空调、通风、防雷、消防专业设计（不包括公共天线、智能化系统、燃气、环卫、防疫、室内二次装修、基坑支护(施工方提供编制，设计单位盖章、出图)、钢结构、予应力、幕墙及特殊构筑件和变电房之前的供电设计等） 2.5.1.1建筑单体方案深化设计 2.5.1.1.1设计说明及经济技术指标 2.5.1.1.2鸟瞰图 2.5.1.1.3总平面渲染图 2.5.1.1.4总平面图 2.5.1.1.5低点透视图 2.5.1.1.6主要街景组合立面渲染图 2.5.1.1.7空间序列及景观轴线分析图 2.5.1.1.8水体及绿化系统示意图 2.5.1.1.9景观视线分析图 2.5.1.1.10交通流线分析图 2.5.1.1.11停车位示意图 2.5.1.1.12消防示意图